简易版起重机租赁合同范本(通用32篇)
承租人(甲方):
出租方(乙方):
甲方因施工需要租用乙方起重机。为明确其责任和义务,双方经友好协商,签订本合同,并共同遵守。
一、起重机的类型和数量:
起重机;
施工现场:
使用时间:
二、租赁款及支付方式
房租:一月;
付款方式:
三、安全责任
1、施工中应严格遵守安全技术操作规程。甲乙双方均有权防止对方的违章操作和违章指挥,坚持起重机作业安全第一、高效工作的原则。
2、吊装作业前,负责向乙方吊车司机进行交底。严禁乙方私自做超出作业计划的项目,并派专人指挥作业,双方统一发出信号,确保作业。如施工过程中出现野蛮操作,乙方吊车司机有权拒绝操作。因起重机操作失误造成的安全事故和安全工作由乙方全权负责。
3、严禁吊车司机饮酒和操作吊车,严禁吊车工人参与赌博等违法活动。由此造成的损失和后果由乙方负责。
四、甲方的'权利和义务
1、在租赁期内有权使用租赁的起重机,但没有所有权。乙方设备不得转让、转租、出售或抵押,乙方起重机不得自行操作。如果发生任何事故或损失,应承担所有责任。
2、按照双方约定支付租金。
3、杜绝一切故意损坏或伤害乙方操作人员和设备的不良行为。
4、起重工(有合格操作证)、钢丝绳和轨枕由乙方提供。
五、乙方的权利和义务
1、由于特殊的施工条件,乙方必须提供足够的操作人员,乙方人员必须24小时待命,随时全力配合施工队伍,不得偷懒。
2、在起重机使用期间,甲方应提供起重机施工所需的主要燃油(柴油),所有其他费用和油料由乙方负责。
3、起重机操作人员必须服从现场领导的指挥,遵守相关的规章制度。
4、乙方提供的设备必须保证正常运行,并利用业余时间维护设备。如发生设备故障,乙方应立即组织抢修或提供其他设备,不得延误施工,由此造成的损失由乙方负责。
5、乙方应向甲方提供起重机性能表和操作员证书复印件。
六、本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字后生效。
甲方(公章):_______
乙方(公章):________
法定代表人(签名):__________________________
在___________________________
甲方:___________________
乙方:___________________
根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国合同法》《特种设备安全监察条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》的有关规定,按照诚实信用、平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、乙方因建设工程施工需要,租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备,经甲方同意有偿出租给乙方使用。
二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准:
特别说明:以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。
三、租赁物的用途和使用方法:
乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程,并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规、违反操作规程使用租赁设备。
四、甲方设备出库前依据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令,第三章第十六条之规定,《建筑起重机械安全监督管理规定》国务院166号文,第四、第五、第六条规定,为建设工程提供机械设备和配件的单位,应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件,必须保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明,达到机械设备完好率,否则不予出场,并负责将设备重点维修、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清楚,双方委培人员按发放清单检查、出库、装车,经签字办理交接手续。
五、租金应按月支付,乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单,并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。
六、经双方协商,乙方应向甲方一定限额押金,甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续,租赁期间不得以押金抵作租金,租赁期满乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的,押金退还乙方(不计利息)。
七、乙方在甲方指定的地点提货,提货时双方当场清点数量并验收质量,乙方指派提货人,提货后乙方应向甲方出具提货单,乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责,发生任何意外事故均与甲方无关。
八、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责,运费、装卸费由乙方承担。
九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应根据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令第26条、第34条、第35条、施工单位采购的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理,定期进行检查、维修和保养,建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收,验收合格后的方可使用,同时不允许出租(甲方)参与施工单位租赁设备的管理与使用。因工程需要延长租赁期限的,应在本合同届满前15日内,重新订立租赁合同。
十、租赁期间,租赁物资的维修由乙方负责,费用由乙方承担。
十一、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满,乙方应当返还全部的租赁物,按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的,应当按照物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。
十三、违约责任:
①乙方不按时交纳月租金的,应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。
②乙方逾期不返还租赁物资的,除继续承担本合同规定的租金外,每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。
③乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,甲方有权解除合同,乙方应立即返还租赁物,否则按照本条②款的规定承担违约责任。
十四、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
十五、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的向甲方住所人民法院起诉。
十六、本合同一式______份,甲、乙双方各执______份。
十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方:___________________乙方:___________________
日期:___________________日期:___________________
出租方: (以下简称甲方)
承租方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确租赁双方的权利和义务关系,经双方协商一致签订本合同:
一、租赁设备
二、租赁用途和期限
1、本租赁设备用于乙方施工;
2、本设备租赁期限自约为个月。
三、租赁费用
1、押金:乙方在租赁设备进工地前应缴纳押金 赁设备使用完毕结算后,扣除租金及其他费用后,余额退还乙方;
2、租费:从设备检测合格后开始计算至乙方通知甲方拆卸之日
3、本租赁设备的安装、拆卸、运输、进退场费每台人民币计整(其中安装、拆卸包括汽吊16吨以内,特殊环境条件塔拆超出部分差价按实际算,运费含设备标准独立高度以内,超出部分按实计算),均由乙方负责,设备进场后付清;
4、设备基础预埋件费每台人民币计由乙方负责;
四、设备使用及维修
1、设备必须由甲、乙双方验收合格并经甲方同意后方可使用, 若乙方擅自使用,由此产生的相关责任由乙方承担;
2、本租赁设备驾驶员必须持有相关部门颁发的上岗证。驾驶员由 乙方聘请,其报酬由乙方支付,对聘用的驾驶员的日常工作由乙方负 责管理,现场指挥人员及辅助人员由乙方配备(指挥人员需要配合 格人员担任);
3、乙方委托甲方维护保养,养护费用每台每月元。
4、租赁结束十天内付清所有租赁、保养、维修、配件的费用。
甲方:__________(承租方)
乙方:__________(出租方)根据《中华人民共和国民法典》及有关法律,法规,甲乙双方经友好协商,就乙方自有起重机械设备租赁等有关事宜签定本合同,共同遵守执行。
第一条
乙方将其自有的下列机械设备租赁给甲方使用
第二条
以上设备仅限于工程使用,设备的交付与归还地点为甲方施工现场。
第三条
没有乙方书面允许,甲方不得擅自拆卸,改装,转租和转借乙方设备,乙方设备上的标识与文字,是乙方设备的重要识别标志,甲方不得对设备上原有的标识或文字擅自损坏,更改,覆盖,粘贴等,否则乙方有权终止合同,甲方需赔偿乙方因此而引起的经济损失。
第四条租赁期限:
从20____年____月____日至____年____月____日止,租赁期定为__________个月,不足个月租金按个月计算。如需延期甲乙双方需协商,本合同延续。
第五条租金及运输费用:
1、租金:月租金为人民币肆万陆仟元整(46000元)由甲方负责。
2、运输费:机械设备进出厂运输费陆仟元整(6000元)由甲方负责,乙方设备到达甲方工地后,甲方于当日付清乙方设备进出场费。在乙方收到甲方现金或银行底单传真件后开始组装,组装完毕后开始起租。如2天内不能支付甲方则每日按4%向乙方支付违约金。
第六条费用结算:
1、费用每月结算一次。甲方应于乙方设备进场满月后支付月租赁费,不支付租金不予吊装。如甲方逾期____日未支付租赁费,则乙方有权停止使用,并终止合同。并向甲方收取5%违约金。
2、租金的计算为乙方设备到达甲方现场组装完毕之日起,至甲方使用完设备之日止。起租期以上,结算周期不足一个月的,则按天计算。按天计算标准为:按日历天数连续计算至甲方提出终止使用之日止。
3、每月故障累计停机维修保养2天内不减租金。
4、月租设备每月累计工作时间为300个小时,超时加班租金以__________小时累计结算,其计算标准为:月租金30天10小时。
第七条甲方责任:
1、有权对乙方设备和操作人员查验证件,有权对进入现场的乙方人员进行安全教育。
2、施工现场的`场地条件,吊装条件吊具,吊绳等,如需要夜间施工,必须做好照明工作。
3、吊装前,必须指派具有起重指挥资历证书的起重工指挥,在施工前做好安全工作,向设备操作人员详细交代施工和需要吊装构件的重量,几何尺寸以及安全注意事项等,统一指挥信号,确保施工吊装安全。
4、监督设备操作人员,按乙方要求做好每日对设备的检查保养工作,并负责操作人员现场食宿。
5、甲方协助乙方租赁起重设备现场组装辅助吊机,乙方负责起重设备现场组装、分拆工作。
6、负责机械设备所用的柴油。
7、对乙方设备进行妥善的使用,保管。
8、对乙方设备使用情况及操作司机的工作态度满意给预以客现评价和签证。
9、按时支付乙方设备租金。
第八条乙方责任:
1、乙方提供给甲方起重设备性能可靠,运转正常,获得具有技术监督检测机构颁发的安全使用证,操作人员具有上岗资格证书。
2、乙方配备该机操作人员2名,并承担其工资。
3、操作人员必须服从甲方人员协调,调度和指挥,接受甲方人员的安全教育,服从甲方人员管理,遵守施工现场的有关规定。
4、操作人员应遵守起重机械安全操作规程,不得违章作业。甲方人员如违章指挥或所吊物件及环境影响起重机械安全运行时,乙方人员可拒绝执行。
5、操作人员必须每日做好设备检查,保养工作,如发生故障,应积极组织人员抢修,尽快使机械设备恢复工作,如需要对机械设备进行修理或保养,则要提前与甲方协商,尽可能减少影响甲方工作。6、负责机械设备安装分解和调试工作,工作人员应服从甲方现场管理规定。
7、负责机械设备除柴油外其它一切辅助油料。
8、甲方不按时支付款项,则乙方有权收取违约金,并有权采取停机或提前终止合同措施。
第九条附则及约定:
1、为了保证安全,原则上不允许深夜作业。
2、作业中如发生人身、机械设备事故,根据吊钩以上部分由乙方负责,吊钩以下部分由甲方负责的原则予以承担。
3、甲乙双方应严格履行合同条款,如发生争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能达成协议,任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。
4、合同未尽事宜,甲,乙双方可另行补充协议,补充协议格履行合同条款,如发生争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能达成,任何一方可向对方所在地人民法院起诉。
5、本合同一式二份,甲方持一份,乙方执一份,自甲,乙双方签字,盖章之日起生效。
6、本合同传真件具有同等法律效应。
甲方:__________(盖章)乙方:__________(盖章)
联系人:__________联系人:__________
联系电话:__________联系电话:__________
____年_____月_____日____年_____月_____日
甲方:____________
乙方:____________
根据双方协商,双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:
一、施工机械的名称和数量:____________________________________________________________________________________
二、施工内容及地点:_____________。
三、租赁时间暂定为_________________________________________________________________________
四、财务清算
1、收费标准:_________元/班,每天保证至少一个班。加班按国家标准执行,四小时内半班,八小时内一班。
2、入出境费:________________________________________________________________________________________
3、严格执行任务单签收制度,甲方必须按照合同每天认真签署任务单。签名人姓名
4、付款方式:甲方支付预付款人民币__________________________________________________________________________
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款,逾期,乙方不仅每天收取总费用2 ‰的违约金,还有权停止吊装或解除合同。由此产生的一切损失由甲方承担、
五、严格执行安全操作规程,不违章作业,严禁超载起吊。乙方机械进场后,甲方应负责每天下班后吊车的安全,避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失,甲方应负责赔偿。
1、超过额定负荷不吊。
2、指挥信号不明,重量不明不挂。
3、吊索、附件未捆绑牢固,不符合安全要求的不得吊装。
4、起重机直接起吊重物进行加工而不起吊。
5、斜拉、斜挂不挂。
6、站在工件上的人或漂浮在工件上的移动物体不悬挂。
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险品无安全措施。
8、有棱角和切割边缘的.物体没有适当填充(以防止钢丝绳磨损)。
9、埋在地下的物体不被拉出或悬挂。
10、起重指挥人员指挥不吊。
七、乙方船员应加强对机械的维修和保养,使机械处于良好的运行状态,乙方船员应积极配合甲方,在不违反安全操作规程的前提下,除故障不能起吊外,应听从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则:钩上事故责任由乙方承担;钩下事故责任由甲方承担。
八、乙方工作人员进入甲方施工现场后,必须遵守甲方施工现场的规章制度,并遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠,甲方有权在证明材料充分的情况下,要求更换质量更高的吊车司机。
九、甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工,甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后,如乙方因上述问题未能起吊,由此造成的损失由甲方负责。
十、如乙方在施工配合中出现机械故障,乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的,每月需要2天维修保养车辆,租金不予扣除。维修时间超过2天的,按照实际超过的时间扣除租金,乙方不承担相应的赔偿责任。
十一、其他:
1、乙方单位在施工期间使用的燃料由甲方负责。
2、甲方负责乙方机械在行驶过程中所需大型车辆的超限证明。
十二、本合同经双方签字盖章后生效,所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式四份,双方各执一份正本和一份副本。
甲方:____________乙方:____________
日期:____________日期:____________
出租单位:______________________________
承租单位:______________________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条工程名称:施工地点:
第二条租赁期限
进场时间:____年_____月____日;起用时间:____年_____月____日;合同期限:____年_____月____日
第三条租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。
第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;
2、对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的.赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条安全责任:开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。
第六条争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效,双方应严格履行。
第七条补充条款
出租方(甲方盖章):____________承租单位(乙方盖章):____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
电话:__________________电话:__________________
日期:20xx年xx月xx日
日期:20xx年xx月xx日
乙方:
为了完成施工任务,醉方租用了乙方的吊车。双方本着平等自愿的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、工作时间和租金
1、工作时间
根据本项目的特点,起重机24小时待命。没有任务时,司机在营地休息待命,吊车停在甲方指定的地方、但每天最长工作时间不得超过小时,乙方必须配备司机。
2、租赁费
实际净工时方面,小时数为蒙古语。租赁结束时,累计工作时间除以工作日。日均时间不足10小时的,按每天10小时计算;日均时间超过10小时,按实际时间计算。此外,甲方负责添加柴油和司机餐食(餐食标准为2500张/人。日),所有其他费用由乙方承担、
二、双方的权利和义务
1、未经甲方同意,乙方不得使用起重机、
2、在休息期间,乙方应维护和保养起重机。不影响甲方的`正常使用。
3、乙方人员进入施工现场时,必须遵守甲方的安全、生活和工作规章制度(特别是不准饮酒),服从甲方的管理。乙方违反上述三项行为,每次罚款人民币二十万元(20xx),一切后果自负。
4、甲乙双方应每天核对乙方的净工作时间,并相互签字作为结算的依据。
5、乙方可向甲方申请在未完成的工作时间内支付50%的租金。剩余的租赁费必须在甲方完成项目后3天内结算一次。
三、未尽事宜由双方协商解决。
本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字后生效,付款结清后自动失效。
乙方(公章):_________________________________。
法定代表人(签名):_________________
承租方(甲方):_________________
出租方(乙方):_________________
兹有甲方因施工需要租用乙方吊车,为明确责任和义务,经双方友好协商,特立本合同,共同遵守执行。
一、吊车类型及数量:_________________;施工地点:_________________;施工内容:_________________;使用时间:_______________________年____月____日至______年____月____日。
二、租赁金和付款方式
1、每月租金,超出部份每天按元计算,不足一月按月结算。
2、每月日前结算租金,退场前应结清全款。
三、安全责任
1.施工时应严格按时安全技术操作堆积执行。甲乙双方均有权阴止对方的违章操作、违章指挥,现场的安全管理由甲方负责。
2.由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清面造成的事故,其责任和损失由甲方负责。
四、甲方的权利和义务
1.在出租期间内对出租吊车具有使用权,但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备,不得擅自转移作业地点,不得自行操作乙方吊车,如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。
2.按时支付出租费用。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同额_____0.5%/天),承担违约责任。
3.吊车在工地上停置时,由甲方负责保管,如果由于保管不严而造成的损坏,其损失由甲方负责。
五、乙方的权利和义务
1.吊车操作人员必须报从工地领导的指挥,并遵守的有关规章制度。
2.乙方提供的设备保证运行正常。如果设备发生故障,乙方应立即组织抢修,或更换其他设备。
3.如果未按时支付出租费用,乙方随时有权终止吊车出租。
六、本合同正本二份,甲乙双方各执一份。其他未尽事宜双方协商解决,自双方签字后生效。
甲方(盖章)乙方:_________________(盖章):_________________
代表(签字):_________________代表(签字):_________________
______年____月____日______年____月____日
出租单位:承租单位:根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条 工程名称:施工地点:
第二条 租赁期限进场时间:____月。起用时间:________年____日。合同期限:____月。
第XX条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期____日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过____日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;
2、对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的.一切费用。
5、配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任:开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效,双方应严格履行。
第七条 补充条款出租方(甲方盖章):承租单位(乙方盖章):委托代理人:委托代理人:电话:电话:____日期:日期
出租单位:__________________有限公司 (简称甲方)
承租单位: __________________有限公司 (简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
工程名称: 施工地点:
第二条 租赁期限
进场时间:______月 起用时间:______年______日 合同期限:____________月
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,______个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;
2、 对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、 负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、 负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、 遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、 配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、 配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任:开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过 原告方 人民法院解决。
2、 本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式______份,双方各执______份,自签订之日起生效,双方应严格履行。
第七条 补充条款
出租方(甲方盖章):____________ 承租单位(乙方盖章):____________
委托代理人:__________________ 委托代理人:__________________
电 话:________________________ 电 话:________________________
日 期:________________________ 日 期:________________________
承租人:_______(简称甲方)
出租方:_________(简称乙方)
根据双方协商,双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:
一、施工机械的名称和数量:
____________________________________________________________________________________
二、施工内容及地点:
_____________。
三、租赁时间暂定为
_________________________________________________________________________
四、财务清算
1、收费标准:_________元/班,每天保证至少一个班。加班按国家标准执行,四小时内半班,八小时内一班。
2、入出境费:________________________________________________________________________________________
3、严格执行任务单签收制度,甲方必须按照合同每天认真签署任务单。签名人姓名
4、付款方式:甲方支付预付款人民币__________________________________________________________________________
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款,如逾期,乙方应支付总费用的2&permil每天收取违约金,并有权停止吊装或终止合同。由此产生的一切损失由甲方负责。
五、严格执行安全操作规程
不违章作业,严禁超载起吊。乙方机械进场后,甲方应负责每天下班后吊车的安全,避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失,甲方应负责赔偿。
6、吊装时,甲方必须指派一名持有吊装指挥资格证的起重工指挥,做好施工前的安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。因甲方吊装指挥失误造成的损失由甲方负责。坚持下去&ldquo十不挂&rdquo,即:
1、超过额定负荷不吊。
2、指挥信号不明,重量不明不挂。
3、吊索及附件x不牢固,不符合安全要求。
4、起重机直接起吊重物进行加工而不起吊。
5、斜拉、斜挂不挂。
6、站在工件上的`人或漂浮在工件上的移动物体不悬挂。
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险品无安全措施。
8、有棱角和切割边缘的物体没有适当填充(以防止钢丝绳磨损)。
9、埋在地下的物体不被拉出或悬挂。
10、起重指挥人员指挥不吊。
七、乙方船员应加强对机械的维修和保养
使机械处于良好的运行状态,乙方船员应积极配合甲方,在不违反安全操作规程的前提下,除故障不能起吊外,应听从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则:钩上事故责任由乙方承担;钩下事故责任由甲方承担。
八、乙方工作人员进入甲方施工现场后
必须遵守甲方施工现场的规章制度,并遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠,甲方有权在证明材料充分的情况下,要求更换质量更高的吊车司机。
九、甲方应对施工现场的场地条件
吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工,甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后,如乙方因上述问题未能起吊,由此造成的损失由甲方负责。
十、如乙方在施工配合中出现机械故障
乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的,每月需要2天维修保养车辆,租金不予扣除。维修时间超过2天的,按照实际超过的时间扣除租金,乙方不承担相应的赔偿责任。
十一、其他:
1、_______________________________________________________________________________________
2、乙方单位在施工期间使用的燃料由甲方负责。
3、当事人_____________________________________________________________________________________
4、甲方负责乙方机械在行驶过程中所需大型车辆的超限证明。
十二、本合同经双方签字盖章后生效
所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式四份,双方各执一份正本和一份副本。
甲方(盖章):______________________________。乙方(签字盖章):____________________。
代理人(签名):________代表(签名):_________
签署日期_________________________日
承租方(甲方):_
出租方(乙方):__ __
兹有甲方因施工需要租用乙方汽车起重机,为明确责任和义务,经双方友好协商,特定立本合同,共同遵守执行。
一、吊车类型及数量:根据现场施工需要决定。
二、租赁金和付款方式
1.每日以一个台班起算;
2.每个台班为8小时,以驾驶员进出场时间为准。超过部分租金=累计超过作业时间/8小时台班费。(以外出施工记录表为准)
3.超过8小时台班外的工作时间为加班时间,每小时170元,在当年年底进行统计核算。
4.付款方式:在合同签订后乙方吊车到现场时,费用每年年底一次性付清。
三、安全责任
1.施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥,坚持实施吊车安全作业的原则。甲方需配备合格的起重指挥,现场的安全管理由甲方负责。由于甲方的误指挥或者不符合规范要求而发生的事故、施工责任由甲方承担。
2.由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成的事故,其责任和损失由甲方负责。
3.吊装作业前,负责向乙方吊车司机进行交底。严禁干超出作业方案以外的工程,指派专人指挥作业,双方统一信号确保作业,施工过程中若发生野蛮作业,乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故,其责任和损失由甲方负责
4.施工中若发生安全事故时,责任划分原则为;吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责;吊钩以下(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆扎、指挥等原因)由甲方负责。
四、甲方的权利和义务
1.必须确保每次施工不低于1个台班,若实际台班超过1个,按实际发生结算。
2.在出租期间内对出租吊车具有使用权,但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备,不得擅自转移作业地点,不得自行操作乙方吊车,如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。
3.按时支付出租费用。
4.吊车在工地上停置时,由甲方负责保管,如果由于保管不严而造成的损坏,其损失由甲方负责。
5.必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。
6.起重工(具有合格操作证)、钢丝绳、枕木由甲方提供。
五、乙方的权利和义务
1.吊车操作人员必须服从工地领导的指挥,并遵守有关规章制度。
2.乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障,乙方应立即组织抢修,或更换其他设备。
3.吊车所需液压油和润滑油、燃油(柴油)等均由乙方供应。
4.如果未按时支付出租费用,乙方随时有权终止吊车出租。
六、结算方法
乙方吊车司机按日填写任务单,制定专人签证,作为结算原始凭据。
七、本合同正本二份,甲乙双方各执一份。自双方签定后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同号:_____
签署日期:20__年__月__日
出租方:__机械设备租赁有限公司(以下简称甲方)
承租人:__工程有限公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方就租赁起重机设备达成如下协议条款,并签订本合同:
一、设备概况:
设备名称
模型设定
量
评论
履带起重机
250吨,SC_2500
伊泰
主臂64米
二、设备用途:
1)使用地点:__省__市
2)项目名称:__石化项目
3)设备操作内容:吊装操作
三、租赁期间
租期六个月,从20__到20__。需要延期的,另行约定。
四、租金价格:
租金是按月计算的。月租价格28万元/月(288元/月),月租价格1万元/天,不到一个月。该价格包括以下条件:
1)设备每月工作时间不得超过240小时
2)设备维修及司机工资由甲方承担;
3)燃料费用由乙方承担;
周末和任何节假日都不会影响租金价格;不是由甲方设备和甲方人员造成的工程暂停、等待和延误不会影响租赁价格。
设备每月工作超过240小时,加班费按每小时1200元计算,不足一小时按一小时计算。月租和加班费一起结算,加班费只在本月内累计,不跨月累计。
五、设备使用时间计算方法
每天工作时,甲方司机和乙方授权代表应在《设备服务时间确认单》上签字,这是计算设备工作时间的唯一依据。
六、设备进出工作及费用:
1)甲方负责设备出入境期间的运输和安全;
2)设备进场后,乙方负责在乙方施工现场进行卸载和组装,设备出场时进行拆卸和装载,甲方司机安排、指导或配合;
乙方应负责设备在使用过程中在乙方施工现场的转移、拆卸、组装等一切工作及相关费用,甲方司机应予以安排、指导或配合;
乙方应向甲方支付一次性出入境费___元(人民币___元整)。
七、支付结算:
1)首付款:合同签订后2个工作日内(甲方设备进场前),乙方应向甲方支付进出场费及一个月租金人民币___万元整,作为本合同的首付款。
2)租金每月20日前支付一次;
3)本合同租赁期结束后7天内付清全部租金。
八、甲方的责任和义务
1)甲方保证设备正常工作,满足设备性能表中规定的`性能要求
2)甲方配备_名具有国家颁发的有效操作证的合格操作司机;
3)租赁期内,甲方操作司机应服从乙方的调度指挥和各项安全管理规章制度,严格按照履带式起重机的技术操作规程操作;
4)甲方负责合同期内设备的日常维护和故障维修,并在做这项工作时充分利用设备的空闲时间;
5)甲方应保证设备每月完好28天以上(2月完好26天以上)。如果少于此天数,请按(月租赁价格÷30)扣除甲方每天的租金。
九、乙方的责任和义务:
1)乙方应提供符合设备安全要求的操作环境和条件,严禁非法调度和使用设备。甲方司机有权拒绝违章操作。因乙方违章指挥造成甲方设备部分损坏或全部损失的,乙方应按设备恢复原状所需费用或设备全部原值赔偿损失;
2)乙方负责该设备在施工现场的保管和储存;
3)未经甲方同意,乙方不得将该设备用于超出本合同限制的施工现场和作业内容以外的施工作业;设备不得转租给第三方。
4)乙方应为设备运行提供燃料;
5)乙方应向甲方司机提供与其现场员工同等条件的食宿;
6)乙方应在租赁期结束前20天通知甲方。
十、违约条款:
除上述条款规定的部分违约责任外,双方还受以下条款的严格约束:
1)如果甲方的设备不符合性能表所示的性能要求,乙方可要求甲方及时更换合格的设备,由此产生的相关损失和额外费用由甲方承担,在此情况下,乙方也可选择解除合同。
2)如乙方未按合同要求按时足额支付租金,甲方有权在发出催款通知后三天内责令设备停止工作,或随时安排设备退出,由此造成的相关损失由乙方承担。在这种情况下,乙方仍有义务履行本合同的其他条款,租金照常计算。
3)如果乙方因实际租赁期少于本合同原租赁期的50%而提前退租,乙方应向甲方支付另一个月的租金作为损失赔偿。
4)如乙方未能在租赁期结束后30天内付清全部租金,则每拖欠一天,乙方应承担拖欠金额的1%作为罚款。
十一、安全责任条款:
施工中的安全责任应按现行国家安全责任事故规范的规定进行区分。
十二、合同附件:
本合同未尽事宜,由甲乙双方协商补充,作为本合同的附件,是本合同不可分割的一部分。
十三、争议解决:
所有与本合同有关的争议应由双方本着友好合作的精神协商解决。协商不成,任何一方均可提交__法院起诉。
十四,
本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。
15,
本合同经双方签字盖章后生效。租约到期,租金结清付清后到期。
出租方:
代表签名:
承租人:
代表签名:
甲方::__________
乙方::__________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,结合公司的具体租赁条件,为明确双方的责任、权利和义务,经双方协商一致。
一、租赁数量及型号:汽车起重机/品牌)。
2.租赁期限:从(日期)至(日期)。
三.工作地点:乙方同意在甲方安排的重庆(及周边城市)相关工作地点和项目工作..工作地点可根据甲方工作需要,经双方协商同意后变更。
四.租金
1.租金标准:
汽车起重机每月租金__________(含操作人员工资)(大写:__________人民币元整/台)。日租写成:__________。
2.租金的计算方法:
租金按月计算(一个月按30天计算),自乙方设备到达甲方指定工作地点之日起至甲方通知乙方停止租赁之日止。
租金按一个月计算,不足一个月的按实际使用天数计算。
3.乙方应按照甲方财务部门的要求完成所有签字手续并提供正式发票,然后于次月10日至15日支付租金。
动词(verb的缩写)甲方的义务
1.租赁期内,甲方负责汽车吊合理使用的所有柴油,其他油料由乙方负责。
2.甲方应为乙方作业人员提供休息场所。
3.甲方负责汽车吊作业的全面管理,并制定合理的施工计划。
不及物动词乙方的义务
1.乙方应派遣两名汽车起重机操作员(必须持有正规的岗位操作证)。操作人员必须服从甲方的工作安排,积极主动配合甲方现场负责人的管理和调度工作,24小时随叫随到。并遵守甲方的操作时间和规章制度。
2.乙方必须按照安全操作规程进行施工。
3.乙方负责汽车起重机的日常维护、修理和备件供应。
4.乙方应保证汽车起重机能够连续正常运行,乙方可以每月安排两天对设备进行维护。
七.其他协议
1.乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效。乙方应负责施工过程中因自身原因造成的设备损失和人员伤亡。
2.乙方可以在每月2日安排设备的维护或修理,但必须提前一天通知甲方并征得甲方现场负责人的.同意后方可实施。乙方应保证正常的维护和修理不会影响施工现场。超过2天维修期,离开现场维修的,扣除相应天数的租金。
3.因乙方设备故障或性能原因,甲方连续3天或当月5天未能正常使用设备。
4.发生事故时,责任划分的原则是乙方对钩上事故承担全部责任。
5.如果乙方指派的操作人员不服从甲方的正常工作分配,甲方有权要求乙方更换。如果乙方操作不当造成材料浪费,甲方有权要求乙方赔偿。
九.合同争议:合同履行过程中如有争议,双方应协商解决,协商不成,可向公司所在地人民法院提起诉讼。
___.合同的生效和终止
1.本合同经双方法定代表人或委托人签字盖章后生效。
2.本合同未尽事宜,经双方协商,由补充协议完善,补充协议条款与本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。本合同在甲方付清乙方所有租金后自动终止..
甲方:__________
联系电话:__________
手表的代代相传:__________
年月日
乙方:__________
联系电话:__________
代理人:年月日
出租单位: (简称甲方)
承租单位: (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条 工程名称: 施工地点:
第二条 租赁期限
进场时间:月 起用时间:年 月 日 合同期限:
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;
2、 对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、 负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、 负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、 遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、 配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、 配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任:开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过 原告方 人民法院解决。
2、 本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式 贰 份,双方各执 壹 份,自签订之日起生效,双方应严格履行。
第七条 补充条款
出租方(甲方盖章): 承租单位(乙方盖章):
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
出租单位:_______(简称甲方)
承租单位:_______(简称乙方)
工程名称:_______
施工地点:_______
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条租赁期限
进场时间:_______年_______月_______月,起用时间:_______年_______月_______日,合同期限:_______月
第二条租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日_______%支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。
第三条塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;
2、对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的`安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第四条安全责任
开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。
第五条争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效,双方应严格履行。
第六条补充条款
1、____________________________
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承租方(甲方):
出租方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方和承租方的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,签订本合同。
1、工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 结构形式:
2、租赁设备品牌:型号:
数量: 台
租赁设备产权人:
3、租赁期限:预计租赁期限为____年_____月_____日至____年_____月_____日,起租日以甲方通知日期为准,以乙方租赁设备到达甲方现场开始计算,停租日以甲方书面通知日为准。
4、租赁形式:按形式
租赁单价: 元/台班·台
5、合同总价:(实际结算以双方确认单为准)。
6、租金结算及支付
6.1每天由吊机组填写租赁机械使用数量确认单,一式两份,并于当日交甲方有关人员确认。仅本合同所列人员或其书面授权的人员才有权对签认单进行确认。
甲方人员为: 乙方人员为: 。
甲方应在当日内对确认单做出确认。日确认单作为租金结算依据。
6.2甲方按月向乙方支付租金,从起租日次月及后每月10日支付确认单确认的上月租金的 70%,若剩余租赁期不满30天,以(月租金/30天)×实际租赁天数计取租金。
6.3 租金构成内容:以(月租金/30天/8小时)×实际租赁设备使用小时数计取租金。
6.4设备离开施工现场甲方支付总台班数金额的6.5余下款项在本合同的租赁关系终止后10天内,乙方应向甲方提交最终的结算报告,甲方应于收到最终结算报告后30天内,由甲方的项目部对其提交的报告资料进行初审后,提交甲方的合约部及审计部审核确认。审查完毕,并于审查同意后的应向乙方支付租金余款。
7、双方义务
7.1 甲方义务
7.1.1甲方向乙方提供作业场地,乙方作业人员的住宿。
7.1.2 甲方负责配合乙方办理设备进场相关手续。
7.1.3 甲方可以提供乙方员工生活,但乙方需支付甲方生活费。
7.2乙方义务
7.2.1乙方应向甲方提供企业营业执照、租赁资质证明、起重作业人员岗位证书复印件、有关部门颁发的租赁编号及所在市级安监局检验合格证的复印件。所有资质复印件交甲方安全管理部审核、备案,符合要求后方可签订租赁合同。
7.2.2乙方应于交付租赁设备时向甲方提供租赁设备的权属证明文件及质量合格证明文件。乙方须保证租赁设备不存在任何危及施工安全和人身安全的因素。
7.2.3乙方进场人员应遵守现场,持证上岗,向甲方提供安全优质服务。在保证安全的条件下,必须满足施工需要。
7.2.4在租赁期限内,乙方对租赁设备负有免费维修的义务。乙方应在接到报修电话4小时之内,另派同规格起重设备到甲方现场进行替换,乙方不得另行收费。
7.2.5在设备使用期间,乙方要保证定期组织专业人员对起重机械设备进行全面检查,填写“起重机械定期检查记录”,并交甲方备案;乙方设备操作人员按规定填写“施工起重机械运行记录”。
7.2.6 乙方在收到甲方停止租赁通知之日起当日离开现场。不得因甲方未付清应租金而延误出场,延误期间乙方无权收取租赁费。
7.2.7乙方委派的吊车司机及司索人员必须具备相应的资格证书。由于乙方作业人员的原因而发生的安全事故由乙方自行承担,因乙方设备质量原因造成安全事故乙方负全部责任。
7.2.8乙方负责起重设备燃油费用、工人工资、生活费用、设备维修、保养等一切费用。
8、安全施工
8.1乙方配备专业指挥司索工(持证上岗),明确指挥方式(报话机、旗语、口哨,使用报话机指挥人员必须说普通话),按照操作规程负责起重的指挥工作。
8.2乙方机组人员必须严格按照国家行业标准JGJ33-20_《建筑机械使用安全技术规程》和相关规定施工。
8.3乙方吊车司机应按司索工指挥操作机械,拒绝非司索工及其他人员的指挥。
8.4夜间施工甲方要配有足够的照明设备。
8.5乙方司索工、吊车司机严禁酒后指挥操作机械,一经甲方发现,立即开除现场并不作结算。
8.6甲乙双方必须共同遵守租赁器械安全使用的`有关规定,禁止超载作业,防止高空坠落事故,杜绝违章作业和违章指挥。
9、违约责任
9.1甲方无故未按照本合同约定的时间对确认单予以确认,应承担违约责任。如未按本合同约定的时间或双方协商的支付时间支付租金的,应承担违约责任。
9.2乙方未在甲方通知进场日进场,每延期一日,向甲方支付违约金逾期超过 3日的,甲方有权解除合同。因此造成的损失超过违约金的部分,乙方应向甲方赔偿。
9.3因租赁设备本身的质量问题导致甲方无法正常施工,延误甲方工期,乙方必须向甲方支付违约金每日 20_元。由于上述原因导致甲方或者任何第三方遭受损失的,乙方应当承担由此导致的全部责任。
9.4乙方违反本合同关于安全施工的规定而造成的一切损失,乙方应自行承担。
9.5租赁期内设备出现故障,在甲方规定时间内未修复,甲方有权让乙方另派同等设备进行替换,否则每延期一日,应向甲方支付违约金1500元,迟延超过__2日的,甲方有权解除合约,且不给予租金结算。
9.6合同期内,乙方起重设备维修期间不予计时,甲方不支付维修期内的一切费用。因甲方的原因(除资金支付原因)造成停机的,停机期间租金按照实际停机天数×设备台班折旧费(折旧费=日租赁费用×30%)向乙方支付。
9.7租赁期间,因乙方原因致使甲方不能对租赁物正常使用的,甲方有权不支付租金,同时乙方应向甲方支付违约金每日 1500元,造成的损失超出违约金的部分,乙方应当对不足部分予以赔偿。
9.8如乙方委派到甲方现场人员不配合甲方工作或消极怠工、罢工等情况,乙方不但要另派作业人员到甲方现场配合,所造成的经济损失乙方必须负全责。
9.9乙方单方解除合同,应向甲方支付合同总额50%的违约金。
10、禁止权利转让
乙方不得在执行与甲方期间将设备租给第三方。如有类似情况发生,视为乙方违约,乙方应向甲方支付相当于本合同月租额20%的违约金。
11、纠纷解决的方式
甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成,双方同意按照以下第______种方式执行:
第1种:将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交工程所属地区仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;
第2种:任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。
12、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 2 份,双方各执 1 份,具有同等法律效力。经双方签署的合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
出租单位: 淮安市荣华建筑设备租赁有限公司 (简称甲方)
承租单位: 江苏宏信建设工程有限公司 (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
工程名称: 施工地点:
第二条 租赁期限
进场时间:月 起用时间:年日 合同期限:月
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;
2、 对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条安全责任:开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过 原告方 人民法院解决。
2、 本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式 贰 份,双方各执 壹 份,自签订之日起生效,双方应严格履行。
第七条 补充条款
出租方(甲方盖章): 承租单位(乙方盖章):
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
甲方:______________
乙方:______________
经甲乙双方商定,乙方租赁甲方塔式起重机从________年________月________日起计费,在地点,工地内使用:
1)、塔式起重机型号:______________生产厂家:______________出厂编号:______________产权号:______________。
租赁方式:月租金:______________________元税率按12%另加。
塔吊独立高度米,安装费用________元。
2)、按规定安装扶着架道,每道扶着架安装费用________元。塔吊超过米,每增加一节费用为________元,检测费甲方自理。
3)、基础施工由乙方负责按图纸施工,乙方负责确定塔机安装方向,并确保塔机能顺利拆卸地脚螺栓套费用________元,由乙方负责。
4)、合同签订后,乙方在塔吊进场前_______日内一次性付清进出场费________元,及地脚螺栓款________元,维修保养费用____元/月
5)、塔吊进入现场后,乙方负责看管吊车,如有零部件丢失,损坏,应按实际发生费用赔偿。
6)、塔吊安装完毕后,自动计入台班,乙方预付甲方一个月的租金________元,并且乙方在以后提前______日交付下月的租金。如违约,甲方有权执行停用或转租,停机期间台班费照付,乙方不得干涉。
7)、甲方在塔吊安装及拆除过程中,乙方应具备安装拆除的现场条件,并配合甲方做好安装及拆除工作。塔吊使用中的吊具,吊物的安全由乙方乙方负责。设备自身安全由甲方负责。
8)、施工季节停工,租赁费照收。
9)、塔吊司机,司_、指挥由乙方配备,同乙方签订劳动合同,费用由乙方支付。乙方提供住宿,司机享有与工地管理员同等待遇。
10)、甲方承担塔吊的'________日常修理费用,为了不影响购买零部件的时间进程,此种费用可先由乙方垫款购买,经双方确认同意后,该费用从最后一个月的月租金扣除。
11)、乙方如不按时交付甲方租赁及乙方责任内的维修费用,甲方有权停止乙方使用塔吊直至拆除,乙方不得干涉。
12)、由甲方塔吊自身质量,安装维修不当所造成的安全事故,由甲方直接负责。其它除上述的塔吊使用过程中造成的安全事故以及塔吊的超载、损坏所产生的一切费用,由乙方负责。
13)、租赁期间塔吊自然损坏,甲方接到乙方通知应在4小时内赶到工地进行检测修,修理费有甲方负责。若延时不修,按月租金的三十分之一扣除租金。
14)、如一方违约给对方造成损失的,由违约方承担10%的违约金及全部损失。如有异议,由出租方所在地人民法院裁决。
15)、本合同一式二份,双方签字即生效。
甲方:______________乙方签章):______________
代表:______________代表:______________
日期:______________日期:______________
(甲方):____________
出租方(乙方):____________
甲方因施工需要租用乙方的起重机,特此声明。为明确双方的责任和义务,经友好协商,双方签订本合同,并共同遵守。
一、起重机的类型和数量:___;施工现场:___;建设内容:___;使用时间:从__________________________________________________________
二.租赁款及支付方式:
租金:___;合同总价:____________元整。
1.一吨吊车工作平台单价为人民币_____________________________________________
2.每天从一个机队开始;
3.每个机器组持续8小时,取决于驾驶员的进出时间。超租=累计超作业时间/8小时×机队费。(以施工记录为准)
4.吊车的进出费用由吊车×2=机组协商后支付。
5.用于提升价值超过____________________________________________________________ ___
付款方式:合同签订后一次性付清,或在乙方吊车到达现场时提前支付人民币元,余款在吊车退出前结清。
三、安全责任:
1.施工中应严格遵守安全技术操作规程。甲乙双方均有权防止对方非法操作和指挥,坚持吊车作业原则。甲方应配备合格的起重指挥人员,并负责现场安全管理。
2.因施工现场地面及地下设施申报不清造成的事故,由甲方负责。
3.吊装作业前,负责向乙方吊车司机进行交底。严禁做超出作业计划的项目,派专人指挥作业,双方统一发出信号,确保作业。如施工过程中出现野蛮操作,乙方吊车司机有权拒绝操作。因指挥失误或未落实安全措施造成事故的责任和损失由甲方负责。
4.施工中发生安全事故时,责任划分的原则是:起重机吊钩以上的机械设备由乙方负责。吊钩下面(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆绑、指挥等。),甲方负责。
四.甲方的权利和义务
1.必须确保有_________________________________________ 。
2.在租赁期内有权使用租赁的'起重机,但没有所有权。乙方不得转让、转租、出售或抵押乙方设备,不得擅自转让作业场地,不得自行操作乙方起重机。如果发生任何事故或损失,应承担所有责任。
3.按时交租赁费。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同金额×0.5%/天)的,承担违约责任。
4.当起重机停在施工现场时,甲方应负责保管。如因保管不严造成起重机损坏,甲方应负责赔偿损失。
5.必须消除所有故意损坏或伤害乙方操作人员和设备的不良行为。
6.起重工(有合格操作证)、钢丝绳和轨枕由甲方提供..
7.甲方应免费为船员提供食宿。
动词(verb的缩写)乙方的权利和义务
1.起重机操作人员必须服从现场领导的指挥,遵守相关的规章制度。
2.乙方提供的设备必须保证正常运行。设备发生故障时,乙方应立即组织抢修或更换其他设备。
3.起重机所需的液压油和润滑油由乙方提供..
4.如果租赁费未按时支付,乙方有权随时终止起重机的租赁。
5.当有装卸起重机时,乙方应派人指导。
6.500吨、200吨、130吨和80吨起重机支腿垫由乙方提供..
7.乙方应向甲方提供起重机性能表。
不及物动词结算方式
1.本合同生效后,支付租金人民币元。
2.乙方吊车司机每日填写任务清单,并制定专项签证作为结算的原始凭证。
七、本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字后生效。
甲方(盖章):______
乙方(盖章):_________
代表(签名):_________
代表(签名):_________。
在__________________________________________________
出租单位:
承租单位:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条 工程名称:
施工地点:
第二条 租赁期限
进场时间: 月。
起用时间: 年 日。
合同期限: 月。
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;
2、对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证X工,了解本塔机的.起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任:
开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过原告方X解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效,双方应严格履行。
第七条 补充条款
出租方(甲方盖章):
承租单位(乙方盖章):
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
日期:
甲方:______
乙方:______
为贯彻"友好协商、互惠互利、责权明确"的方针,明确双方在本工程中的责任、权利和义务,经双方协商一致签订本合同。
第一条工程项目:新加坡·南京生态科技岛市政项目二期道路工程一标段
第二条施工地址:南京市建邺区江心洲
第三条工作内容:
第四条租赁费用及付款方式:
1、租金:该汽车吊月租赁费为每月元/台。此价格不含税)。
2、租赁时间:租赁时间按月计算,超过一个月,但其超过时间不足18天的,按照每天元/台结算;超过18天而不足一个月的当月按一个月计算。
3、付款方式:次月5号前结清上月产生的费用。
第五条甲方权利与责任:
1、租赁时间内负责该车的用油及车辆工作人员的吃住。
2、负责协调乙方进场作业过程中,业主要求办理的出入证。
3、负责对现场吊装构件及过程的专项安全技术交底工作。
4、派人协助乙方吊装前的垫实、支腿工作。
5、租赁期内汽车吊的作业人的工作归甲方安排,乙方人员必须无条件遵守建设方、总包方、监理方及项目部的相关规定;乙方人员在安全使用前提下应当无条件服从甲方安排,甲方对乙方不称职的作业人员有权处罚和辞退,乙方应当支持甲方工作。
6、甲方相关人员有权在巡查中,对乙方的安全隐患、施工错误及时提醒,避免安全及质量事故;对不重视甲方提出的安全隐患做出整改导致安全事故的,乙方负全部责任;对重大安全隐患乙方不予重视的,甲方有权停机使用,其停机造成的相关损失由乙方承担。
7、在租赁期内,甲方有义务做好乙方进场人员的进场登记工作;有权利检查乙方与派驻甲方的作业人员之间的手续,并做好相关的存档工作。对于用工手续不齐全的,甲方有权要求乙方整改完成,在整改期内不能做到的,甲方有权要求乙方更换用工手续齐备的人员进驻甲方现场作业。
第六条乙方的权利与责任:
1、乙方在进场前应当向甲方提供设备的各种有效证件、起重机其中性能表及相关资料。
2、乙方应当在进场前给作业人员办理好特种作业证、保险、平安卡及用工合同等相关手续;特种作业人员必须持证上岗。
3、乙方设备进场前应该对设备进行全面检查确保设备使用状况良好,保证现场安全使用要求;使用中乙方应当坚持日常维护和保养工作,保证其正常运行,各安全装置应当齐全、准确、灵敏、可靠;每个月乙方应当集中对本设备进行两次以上联合大检查,所有的.检查和保养工作,乙方应当做好相关的文字记录。
4、乙方在进场时应当结合本工程对作业人员进行书面的3级安全教育交底,并将小组人员的分工情况以书面形式报给甲方。
5、乙方负责派驻现场人员的安全防护劳保措施,并督促作业人员严格按住奥项目部的要求佩戴好。对不服从甲方现场安全管理的人员,乙方须支持和配合。
6、对现场吊装安全又疑问的地方,乙方应当及时与甲方现场管理人员沟通协商,确保吊装工作安全。
7、汽车吊的支腿、司索、指挥等与吊装作业有重大关系的部位作业,以乙方人员为主;对信号不明、重量不明的情况,乙方有权拒绝作业。
8、吊装用的各种相关绳索、卡环、布带等由乙方负责。
9、本次甲方租用的汽车吊的操作司机、指挥及司索工归乙方派遣,乙方负责其派遣人员的工资。
第七条安全生产:
1、乙方汽车吊在使用前的支腿时,应当对汽车吊的各支腿认真支垫,对有疑问的地方乙方应当向甲方的工程技术人员咨询;各支腿应当逐个进行压顶。
2、在构件吊装时,乙方作业人员应当坚持仔细观察起吊周边环境是否合适、起吊离地时必须慢速、起吊过程必须匀速及慢速就位等吊装注意事项,确保吊装安全。
3、起重指挥工作归乙方指定专职人员负责,起吊前乙方司索指挥人员必须对工程中的各起吊绳索、吊具、吊钩、吊装方法及保护锁具等做认真检查,在确认无误后方可给出起吊指令。
4、施工中的甲乙双方均应严格遵守安全操作规程和起重吊装"十不吊"原则,不准违章指挥和违章操作,对于违章作业,甲乙双方有权制止;对于双方沟通中指令不明确时,乙方应当及时与甲方现场负责人及时沟通,在指令明确和可靠的前提下,乙方作业人员方可指挥起重设备作业。
5、在租赁期内,乙方应答配备适合本工作的作业人数,避免作业人员疲劳作业。
6、在作业前,汽车吊操作人员及指挥人员应当了解作业路线,对影响吊装安全的路线和障碍物,乙方应当及时告知甲方协调配合;对有人通过作业路线的位置,甲方应当协助做好场地维护工作;对有障碍物影响的地方,甲方应当协调清除,保证吊装安全。
第八条安全责任:
1、汽车吊操作、司索、指挥人员必须持证上岗,因乙方使用无特种作业证人员上岗,导致事故发生的,乙方负全部责任。
2、汽车吊操作及指挥人员在现场作业时,因精力不集中、检查不仔细导致发出的指挥信号错误和操作速度不当等,给甲方人员及其他单位人员造成伤害的,乙方应承担主要责任。
3、在汽车吊作业范围内的吊装作业,因乙方提供的绳索、吊具等不符合使用要求造成伤害事故的,乙方负主要责任;甲方操作人员借用乙方绳索、吊具在汽车吊作业范围外作业,出现伤害事故的,甲方承担主要责任。
4、在超过汽车吊起重性能70%以上的吊装作业,乙方应当特别注意起吊方法和顺序,并应特别注意对起重有决定因素位置的吊装检查(如:支腿位置、其中钢丝绳、路线、制动机构等),因乙方检查工作和准备工作不当造成事故的,乙方承担主要责任;在起吊前,乙方发现有关构件资料及支腿情况需要改善和明确的,甲方应当积极配合和处理,因甲方无视乙方正确的建议(如口头不予理睬,应当有书面报告)导致的事故,甲方承担主要责任。
5、如发生人身、机械及构件伤害事故,由双方有关部门共同调查处理,事故的损失由责任方承担。
第九条甲乙双方现场作业代表及职责:
1、现场作业代表:甲方;乙方。
2、现场作业代表的职责:主要危险源的相互提醒;协商吊装过程的总体计划;双方配合过程的联系。
第十条其他约定事项:
1、若起重机需要延期使用,延期使用期间按照本合同的各项条款执行。
2、本合同经双方签字盖章后生效,费用付清后失效。
3、本合同的一切修正、补充均以书面形式为准,并有双方签字盖章后作为合同的附件,与本合同具备同等法律效力。
4、本合同一式两份,双方各执一份。
5、现场业建设方、监理方、总包方的安全管理细则同样对乙方有效。
6、未尽事宜,双方协商解决。
甲方:______签字(盖章):______日期:______年______月______日
乙方:______签字(盖章):______日期:______年______月______日
甲方:
乙方:
甲乙双方经协商一致,甲方租赁乙方龙门起重机在施工现场使用,并就相关事宜达成如下协议:
1.甲方租赁乙方提升机,月租金为元/台,设备进出及电梯安装拆卸费用为元/台(含进出费用)。乙方将启闭机交付至施工现场后,甲方将立即支付乙方5000元人民币(作为设备使用费保证金),并从下月开始收取月租金。如果这个月内不交租金,设备就不能用了,具体的总租赁费多退少付。
二.乙方对租赁设备的'质量负责(不负责人为操作造成的损坏)。机械设备如有问题,乙方应及时解决(维修时间最迟不得超过48小时),但不承担设备维修时间的“损失时间”。
3.如租赁设备在施工现场被人为损坏或盗窃,甲方应按价赔偿。
四、甲方负责启闭机的基础施工。
五、电梯安装拆卸费用包括视频、摄像和线路检测、建档费等一切费用。
不及物动词本合同经双方签字后生效,一式两份。
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(签名):___________________
出租方:(甲方)
承租人:(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确出租人和承租人的权利和义务,双方就甲方租赁乙方物料提升机的有关事宜达成如下协议:
1.甲方应根据乙方提供的设备名称、规格、型号、数量和使用地点制造乙方制造的地脚螺栓和基础
二.预计租赁期限:__至__(租赁期限不得少于5个月,不足5个月的按5个月收取)。租赁日期的天数是根据实际天数进行估计和最终计算的。
三、机械设备租赁价格的确定原则、成本构成及结算方法
3.1机械设备租赁价格的确定原则:机械设备租赁价格包括主要设备、进出场费、拆装及配套服务、设备检测、售后服务和现场维修。
3.2费用构成:/天,单价为不含税单价;合同价格的极限高度不得超过该高度,所有增加的费用由甲方承担..
3.3费用支付:
3.3.1租赁设备安装调试后,正式收取租赁费。
3.3.2租金当月结算,否则甲方有权收取5%的违约金或停机。乙方使用后通知甲方拆除设备时,应提前3天通知甲方,并与甲方结算后付清所有租赁费用,否则,甲方将不拆除设备,继续收取租赁费用,直至结算。
四.甲方的工作
4.1甲方负责设备基础的技术指导和辅助工作以及相关机械部件的配置。
4.2机械设备移交给乙方使用前,甲方应对设备的工作性能和安全性进行全面检查,确保乙方安全正常使用;并向乙方提供所有设备验收资料,以确保乙方在项目中使用的设备符合相关管理部门的要求。
4.3按照双方约定的进场期限提供设备及附件,进行安装调试(甲方必须委托具有相关资质的单位实施安装调试),验收合格后移交给乙方。保证乙方能在双方约定的时间正常使用。
4.4进入现场的机械设备应按有关协议提供售后服务,满足项目管理的要求,并按合同规定定期维修和回访,确保正常运行。
4.5甲方人员进入乙方现场时,应遵守现场规章制度,服从乙方的指挥和安排。
4.6根据施工现场的条件和乙方的要求,甲方应提供物料提升机的各种技术资料和安装、拆除方案,并负责设备测试和备案。
4.7在合同规定的维修期内,甲方必须及时维修租赁设备。甲方维修人员接到乙方通知后,必须尽快赶到现场进行维修。甲方必须在5小时内排除一般机械故障,在24小时内排除严重机械故障。不能排除的,扣除相应时间的租赁费,并承担乙方相应的损失..
4.8拆除过程中物料提升机的安全事故由甲方承担责任,给乙方造成的损失由甲方承担(附墙除外)。
乙方的工作
5.1负责机械设备的顺利进出,确保机械安装作业所需的工作面。路基和设备基础夯实,基础耐久性满足机械设备安全要求;
5.2负责机械操作人员的现场安全管理和安全教育及任务交底。
5.3提供现场机械设备所需的电源和操作箱与设备卷扬机之间的电缆。
5.4乙方在使用机械设备的过程中,应严格按照相关安全管理规定和操作规程的要求使用机械设备,严禁违章操作。
5.5乙方负责协调施工现场分包商之间以及分包商与乙方之间在机械设备使用方面的关系。
5.6乙方进入、离开、安装和拆卸设备时,应人工配合;乙方应派现场塔吊配合设备安装。
5.7操作司机由乙方提供,并支付工资。驾驶员应当对设备进行定期维修和保养,并承担因维修、保养和安全不力、违章操作和丢失造成的损失。
违约责任
6.1甲方的违约责任
6.1.1承担因设备自身责任(非运行原因)造成施工安全事故的直接经济损失(包括甲方、乙方及任何第三方的'经济损失)。
6.1.2乙方应承担因违反本合同第四条中甲方工作内容的各项条款而造成的损失。
6.2乙方的违约责任
6.2.1乙方违反本合同第五条乙方工作内容的各项条款给甲方造成的损失由乙方承担。
七、安全交底
7.1乙方应就本工程的施工要求向甲方进行书面交底,交底资料应经双方签字确认并附在合同中。
7.2甲方应向乙方现场人员进行安全交底,并加强自身的安全检查。因甲方责任造成的所有安全事故均由甲方承担
八、争议的解决
双方应协商解决,否则可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九.合同的生效和终止
9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2本合同在双方完成约定的工作并结清相关费用后终止。
X.合同数量
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(签名):____________________
出租单位:
承租单位:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条 工程名称:
施工地点:
第二条 租赁期限
进场时间: 月。
起用时间: 年 日。
合同期限: 月。
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;
2、对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任:
开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效,双方应严格履行。
第七条 补充条款
出租方(甲方盖章):承租单位(乙方盖章):
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
日期:日期:
承租人:_______________(简称甲方)
出租方:_______________(简称乙方)
根据双方协商,双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:
一、施工机械的名称和数量:___________________________________________
二、施工内容及地点:_________________________。
三、租赁时间暂定为______________________________
四、财务清算
1、收费标准:_________________元/班,每天保证至少一个班。加班按国家标准执行,四小时内半班,八小时内一班。
2、入出境费:___________________________
3、严格执行任务单签收制度,甲方必须按照合同每天认真签署任务单。
4、付款方式:甲方支付预付款人民币________________
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款,逾期,乙方每天按总费用的2‰收取违约金,并有权停止吊装或解除合同。由此产生的一切损失由甲方承担、
五、严格执行安全操作规程,不违章作业,严禁超载起吊。乙方机械进场后,甲方应负责每天下班后吊车的安全,避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失,甲方应负责赔偿。
六、吊装时,甲方必须指派一名持有吊装指挥资格证的起重工指挥,做好施工前的安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。因甲方吊装指挥失误造成的损失由甲方负责。坚持“十不挂”,即:
1、超过额定负荷不吊。
2、指挥信号不明,重量不明不挂。
3、吊索、附件未捆绑牢固,不符合安全要求的不得吊装。
4、起重机直接起吊重物进行加工而不起吊。
5、斜拉、斜挂不挂。
6、站在工件上的人或漂浮在工件上的移动物体不悬挂。
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险品无安全措施。
8、有棱角和切割边缘的物体没有适当填充(以防止钢丝绳磨损)。
9、埋在地下的物体不被拉出或悬挂。
10、起重指挥人员指挥不吊。
七、乙方船员应加强对机械的维修和保养,使机械处于良好的运行状态,乙方船员应积极配合甲方,在不违反安全操作规程的前提下,除故障不能起吊外,应听从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则:钩上事故责任由乙方承担;钩下事故责任由甲方承担。
八、乙方工作人员进入甲方施工现场后,必须遵守甲方施工现场的规章制度,并遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠,甲方有权在证明材料充分的情况下,要求更换质量更高的吊车司机。
九、甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工,甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后,如乙方因上述问题未能起吊,由此造成的损失由甲方负责。
X、如乙方在施工配合中出现机械故障,乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的,每月需要2天维修保养车辆,租金不予扣除。维修时间超过2天的,按照实际超过的时间扣除租金,乙方不承担相应的赔偿责任。
XI。其他:
1、_______________________________________
2、乙方单位在施工期间使用的燃料由甲方负责。
3、当事人_______________________________________________
4、甲方负责乙方机械在行驶过程中所需大型车辆的超限证明。
十、本合同经双方签字盖章后生效,所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式四份,双方各执一份正本和一份副本。
甲方(签字盖章):_______________乙方(签字盖章):_________________
代理人(签名):_______________代表(签名):_________________
甲 方:
乙 方:
为贯彻“友好协商、互惠互利、责权明确”的方针,明确双方在本工程中的责任、权利和义务,经双方协商一致签订本合同。
第一条 工程项目:新加坡·南京生态科技岛市政项目二期道路工程一标段
第二条 施工地址: 南京市建邺区江心洲
第三条 工作内容:
第四条 租赁费用及付款方式:
1、租金:该汽车吊月租赁费为 每月元/台。此价格不含税)。
2、租赁时间:租赁时间按月计算,超过一个月,但其超过时间不足18天的,按照每天 元/台结算;超过18天而不足一个月的当月按一个月计算。
3、付款方式:次月5号前结清上月产生的费用。
第五条 甲方权利与责任:
1、租赁时间内负责该车的用油及车辆工作人员的吃住。
2、负责协调乙方进场作业过程中,业主要求办理的出入证。
3、负责对现场吊装构件及过程的专项安全技术交底工作。
4、派人协助乙方吊装前的垫实、支腿工作。
5、租赁期内汽车吊的作业人的工作归甲方安排,乙方人员必须无条件遵守建设方、总包方、监理方及项目部的相关规定;乙方人员在安全使用前提下应当无条件服从甲方安排,甲方对乙方不称职的作业人员有权处罚和辞退,乙方应当支持甲方工作。
6、甲方相关人员有权在巡查中,对乙方的安全隐患、施工错误及时提醒,避免安全及质量事故;对不重视甲方提出的安全隐患做出整改导致安全事故的,乙方负全部责任;对重大安全隐患乙方不予重视的,甲方有权停机使用,其停机造成的相关损失由乙方承担。
7、在租赁期内,甲方有义务做好乙方进场人员的进场登记工作;有权利检查乙方与派驻甲方的作业人员之间的手续,并做好相关的存档工作。对于用工手续不齐全的,甲方有权要求乙方整改完成,在整改期内不能做到的,甲方有权要求乙方更换用工手续齐备的人员进驻甲方现场作业。
第六条 乙方的权利与责任:
1、乙方在进场前应当向甲方提供设备的各种有效证件、起重机其中性能表及相关资料。
2、乙方应当在进场前给作业人员办理好特种作业证、平安卡及用工合同等相关手续;特种作业人员必须持证上岗。
3、乙方设备进场前应该对设备进行全面检查确保设备使用状况良好,保证现场安全使用要求;使用中乙方应当坚持日常维护和保养工作,保证其正常运行,各安全装置应当齐全、准确、灵敏、可靠;每个月乙方应当集中对本设备进行两次以上联合大检查,所有的检查和保养工作,乙方应当做好相关的文字记录。
4、乙方在进场时应当结合本工程对作业人员进行书面的3级交底,并将小组人员的分工情况以书面形式报给甲方。
5、乙方负责派驻现场人员的安全防护劳保,并督促作业人员严格按住奥项目部的要求佩戴好。对不服从甲方现场安全管理的人员,乙方须支持和配合。
6、对现场吊装安全又疑问的地方,乙方应当及时与甲方现场管理人员沟通协商,确保吊装工作安全。
7、汽车吊的支腿、司索、指挥等与吊装作业有重大关系的部位作业,以乙方人员为主;对信号不明、重量不明的情况,乙方有权拒绝作业。
8、吊装用的各种相关绳索、卡环、布带等由乙方负责。
9、本次甲方租用的汽车吊的操作司机、指挥及司索工归乙方派遣,乙方负责其派遣人员的工资。
第七条:
1、乙方汽车吊在使用前的支腿时,应当对汽车吊的各支腿认真支垫,对有疑问的地方乙方应当向甲方的工程技术人员咨询;各支腿应当逐个进行压顶。
2、在构件吊装时,乙方作业人员应当坚持仔细观察起吊周边环境是否合适、起吊离地时必须慢速、起吊过程必须匀速及慢速就位等吊装注意事项,确保吊装安全。
3、起重指挥工作归乙方指定专职人员负责,起吊前乙方司索指挥人员必须对工程中的各起吊绳索、吊具、吊钩、吊装及保护锁具等做认真检查,在确认无误后方可给出起吊指令。
4、施工中的甲乙双方均应严格遵守安全操作规程和起重吊装“十不吊”原则,不准违章指挥和违章操作,对于违章作业,甲乙双方有权制止;对于双方沟通中指令不明确时,乙方应当及时与甲方现场负责人及时沟通,在指令明确和可靠的前提下,乙方作业人员方可指挥起重设备作业。
5、在租赁期内,乙方应答配备适合本工作的作业人数,避免作业人员疲劳作业。
6、在作业前,汽车吊操作人员及指挥人员应当了解作业路线,对影响吊装安全的路线和障碍物,乙方应当及时告知甲方协调配合;对有人通过作业路线的`位置,甲方应当协助做好场地维护工作;对有障碍物影响的地方,甲方应当协调清除,保证吊装安全。
第八条 安全责任:
1、汽车吊操作、司索、指挥人员必须持证上岗,因乙方使用无特种作业证人员上岗,导致事故发生的,乙方负全部责任。
2、汽车吊操作及指挥人员在现场作业时,因精力不集中、检查不仔细导致发出的指挥信号错误和操作速度不当等,给甲方人员及其他单位人员造成伤害的,乙方应承担主要责任。
3、在汽车吊作业范围内的吊装作业,因乙方提供的绳索、吊具等不符合使用要求造成伤害事故的,乙方负主要责任;甲方操作人员借用乙方绳索、吊具在汽车吊作业范围外作业,出现伤害事故的,甲方承担主要责任。
4、在超过汽车吊起重性能70%以上的吊装作业,乙方应当特别注意起吊方法和顺序,并应特别注意对起重有决定因素位置的吊装检查(如:支腿位置、其中钢丝绳、路线、制动机构等),因乙方检查工作和准备工作不当造成事故的,乙方承担主要责任;在起吊前,乙方发现有关构件资料及支腿情况需要改善和明确的,甲方应当积极配合和处理,因甲方无视乙方正确的建议(如口头不予理睬,应当有书面报告)导致的事故,甲方承担主要责任。
5、如发生人身、机械及构件伤害事故,由双方有关部门共同调查处理,事故的损失由责任方承担。
第九条 甲乙双方现场作业代表及职责:
1、现场作业代表:甲方; 乙方。
2、现场作业代表的职责:主要危险源的相互提醒;协商吊装过程的总体计划;双方配合过程的联系。
第十条 其他约定事项:
1、若起重机需要延期使用,延期使用期间按照本合同的各项条款执行。
2、本合同经双方签字盖章后生效,费用付清后失效。
3、本合同的一切修正、补充均以书面形式为准,并有双方签字盖章后作为合同的附件,与本合同具备同等法律效力。
4、本合同一式两份,双方各执一份。
5、现场业建设方、监理方、总包方的安全管理细则同样对乙方有效。
6、未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑起重机租赁合同范文3篇相关:
承租方(甲方):______________
出租方(乙方):______________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,经双方协商一致签定本合同。
一、施工机械名称及数量:甲方向乙方租赁 50T 汽车起重机 壹台(为 五 节臂)。
二、租赁时间:从20_年 9 月 4 日至根据施工情况工程结束为止(大约3-4个月)。
三、施工地点:山东省泰安市宁阳县磁窑镇华阳热电厂内
四、财务结算:
1、台班收费标准:按包月计费每月 31000元。
2、付款时间:满三十天结算一次,付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天,否则乙方有权停止作业。
3、工作时间:白天工作制,每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。
六、双方严格执行安全操作规程,不能违章作业,严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责,如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。
七、甲方在吊装中,必须指派起重工指挥,并在施工前做好安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。
八、乙方机组人员负责机械保养,使机械处于良好运行状态,设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下,服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。
九、违约责任:
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同,违者承担月租金的50%的经济损失。
2、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由乙方全部负责。
十、其他约定:
1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责,乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理. 甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。
十一、本合同经双方签字后生效,租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式两份,双方各执一份。
十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意,任何一方不得擅自毁约,由此造成的一切损失由违约方负责。
甲方 :___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承租人(甲方):____________________。
出租方(乙方):____________________。
甲方因施工需要租用乙方的起重机,特此声明。为明确双方的责任和义务,经友好协商,双方签订本合同,并共同遵守。
一、起重机的类型和数量:_________;施工现场:_____________________;建设内容:___________________;使用时间:________________________________________________________________________________________
二、租赁款及支付方式
租金:_______________;合同总价:_________元整。
1、一吨吊车工作平台单价为人民币_________________________________________________________________________
2、每天从一个机队开始;
3、每个机器组持续8小时,取决于驾驶员的进出时间。超额租金=累计超额运营时间/8小时&次;机器轮班费。(以施工记录为准)
4、协商后,根据吊车的机器班次&次,吊车进场,出场;2=机器团队支付的费用。
5、用于提升价值超过____________________________________________________________________________________
付款方式:合同签订后一次性付清,或在乙方吊车到达现场时提前支付人民币元,余款在吊车退出前结清。
第三,安全责任
1、施工中应严格遵守安全技术操作规程。甲乙双方均有权防止对方非法操作和指挥,坚持吊车作业原则。甲方应配备合格的起重指挥人员,并负责现场安全管理。
2、因施工现场地面及地下设施申报不清造成的事故,由甲方负责。
3、吊装作业前,负责向乙方吊车司机进行交底。严禁做超出作业计划的项目,派专人指挥作业,双方统一发出信号,确保作业。如施工过程中出现野蛮操作,乙方吊车司机有权拒绝操作。因指挥失误或未落实安全措施造成事故的责任和损失由甲方负责
4、施工中发生安全事故时,责任划分的原则是:起重机吊钩以上的机械设备由乙方负责。吊钩下面(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆绑、指挥等。),甲方负责。
四、甲方的权利和义务
1、必须确保有________________________________________________________。
2、在租赁期内有权使用租赁的起重机,但没有所有权。乙方不得转让、转租、出售或抵押乙方设备,不得擅自转让作业场地,不得自行操作乙方起重机。如果发生任何事故或损失,应承担所有责任。
3、按时交租赁费。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同金额&倍;0、5%/天),承担违约责任。
4、当起重机停在施工现场时,甲方应负责保管。如因保管不严造成起重机损坏,甲方应负责赔偿损失。
5、必须消除所有故意损坏或伤害乙方操作人员和设备的不良行为。
6、起重工(有合格操作证)、钢丝绳和轨枕由甲方提供、
7、甲方应免费为船员提供食宿。
动词(verb的缩写)乙方的`权利和义务
1、起重机操作人员必须服从现场领导的指挥,遵守相关的规章制度。
2、乙方提供的设备必须保证正常运行。设备发生故障时,乙方应立即组织抢修或更换其他设备。
3、起重机所需的液压油和润滑油由乙方提供、
4、如果租赁费未按时支付,乙方有权随时终止起重机的租赁。
5、当有装卸起重机时,乙方应派人指导。
6、500吨、200吨、130吨和80吨起重机支腿垫由乙方提供、
7、乙方应向甲方提供起重机性能表。
不及物动词结算方式
1、本合同生效后,支付租金人民币元。
2、乙方吊车司机每日填写任务清单,并制定专项签证作为结算的原始凭证。
七、本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字后生效。
乙方(盖章):______________________________。
代表(签名):________
代表(签名):________。
甲方::__________
乙方::__________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律.行政法规,遵循平等.自愿.公平.诚实信用的原则,结合公司的具体租赁条件,为明确双方的责任.权利和义务,经双方协商一致。
一.租赁数量及型号:
汽车起重机/品牌)。
2.租赁期限:
从(日期)至(日期)。
三.工作地点:
乙方同意在甲方安排的重庆(及周边城市)相关工作地点和项目工作..工作地点可根据甲方工作需要,经双方协商同意后变更。
四.租金
1.租金标准:
汽车起重机每月租金__________(含操作人员工资)(大写:__________人民币元整/台)。日租写成:__________。
2.租金的计算方法:
租金按月计算(一个月按30天计算),自乙方设备到达甲方指定工作地点之日起至甲方通知乙方停止租赁之日止。
租金按一个月计算,不足一个月的按实际使用天数计算。
3.乙方应按照甲方财务部门的要求完成所有签字手续并提供正式发票,然后于次月10日至15日支付租金。
五.甲方的义务
1.租赁期内,甲方负责汽车吊合理使用的所有柴油,其他油料由乙方负责。
2.甲方应为乙方作业人员提供休息场所。
3.甲方负责汽车吊作业的全面管理,并制定合理的施工计划。
六.乙方的义务
1.乙方应派遣两名汽车起重机操作员(必须持有正规的岗位操作证)。操作人员必须服从甲方的工作安排,积极主动配合甲方现场负责人的管理和调度工作,24小时随叫随到。并遵守甲方的操作时间和规章制度。
2.乙方必须按照安全操作规程进行施工。
3.乙方负责汽车起重机的日常维护.修理和备件供应。
4.乙方应保证汽车起重机能够连续正常运行,乙方可以每月安排两天对设备进行维护。
七.其他协议
1.乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效。乙方应负责施工过程中因自身原因造成的设备损失和人员伤亡。
2.乙方可以在每月2日安排设备的维护或修理,但必须提前一天通知甲方并征得甲方现场负责人的同意后方可实施。乙方应保证正常的维护和修理不会影响施工现场。超过2天维修期,离开现场维修的,扣除相应天数的租金。
3.因乙方设备故障或性能原因,甲方连续3天或当月5天未能正常使用设备。
4.发生事故时,责任划分的原则是乙方对钩上事故承担全部责任。
5.如果乙方指派的操作人员不服从甲方的正常工作分配,甲方有权要求乙方更换。如果乙方操作不当造成材料浪费,甲方有权要求乙方赔偿。
九.合同争议:
合同履行过程中如有争议,双方应协商解决,协商不成,可向公司所在地人民法院提起诉讼。
十.合同的生效和终止
1.本合同经双方法定代表人或委托人签字盖章后生效。
2.本合同未尽事宜,经双方协商,由补充协议完善,补充协议条款与本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。本合同在甲方付清乙方所有租金后自动终止..
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
甲方;(承租方)
乙方:(出租方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规,甲乙双方经友好协商,就乙方自有起重机械设备租赁等有关事宜签定本合同,共同遵守执行。
第一条乙方将其自有的下列机械设备租赁给甲方使用:
第二条以上设备仅限于x工程使用,设备的交付与归还地点为甲方施工现场。
第三条没有乙方书面允许,甲方不得擅自拆卸,改装,转租和转借乙方设备,乙方设备上的标识与文字,是乙方设备的重要识别标志,甲方不得对设备上原有的标识或文字擅自损坏,更改,覆盖,粘贴等,否则乙方有权终止合同,甲方需赔偿乙方因此而引起的经济损失。
第四条租赁期限:
从20x_年x月_x日至_20x年_x月x日止,租赁期定为X个月,不足X个月租金按X个月计算。如需延期甲乙双方需协商,本合同延续。
第五条租金及运输费用:
1.租金:月租金为人民币肆万陆仟元整(46000元)由甲方负责。
2.运输费:机械设备进出厂运输费陆仟元整(6000元)由甲方负责,乙方设备到达甲方工地后,甲方于当日付清乙方设备进出场费。在乙方收到甲方现金或银行底单传真件后开始组装,组装完毕后开始起租。如2天内不能支付甲方则每日按4%向乙方支付违约金。
第六条费用结算:
1.费用每月结算一次。甲方应于乙方设备进场满月后支付月租赁费,不支付租金不予吊装。如甲方逾期5日未支付租赁费,则乙方有权停止使用,并终止合同。并向甲方收取5%违约金。
2.租金的计算为乙方设备到达甲方现场组装完毕之日起,至甲方使用完设备之日止。起租期以上,结算周期不足一个月的,则按天计算。按天计算标准为:按日历天数连续计算至甲方提出终止使用之日止。
3.每月故障累计停机维修保养2天内不减租金。
4.月租设备每月累计工作时间为300个小时,超时加班租金以小时累计结算,其计算标准为:月租金/30天/10小时。
第七条甲方责任:
1.有权对乙方设备和操作人员查验证件,有权对进入现场的乙方人员进行安全教育。
2.施工现场的场地条件,吊装条件吊具,吊绳等,如需要夜间施工,必须做好照明工作。
3.吊装前,必须指派具有起重指挥资历证书的起重工指挥,在施工前做好安全工作,向设备操作人员详细交代施工和需要吊装构件的重量,几何尺寸以及安全注意事项等,统一指挥信号,确保施工吊装安全。
4.监督设备操作人员,按乙方要求做好每日对设备的检查保养工作,并免费负责操作人员现场食宿。
5.甲方协助乙方租赁起重设备现场组装辅助吊机,乙方负责起重设备现场组装、分拆工作。
6.负责机械设备所用的柴油。
7.对乙方设备进行妥善的使用,保管。
8.对乙方设备使用情况及操作司机的工作态度满意给预以客现评价和签证。
9.按时支付乙方设备租金。
第八条乙方责任:
1.乙方提供给甲方起重设备性能可靠,运转正常,获得具有技术监督检测机构颁发的安全使用证,操作人员具有上岗资格证书。
2.乙方配备该机操作人员2名,并承担其工资。
3.操作人员必须服从甲方人员协调,调度和指挥,接受甲方人员的安全教育,服从甲方人员管理,遵守施工现场的有关规定。
4.操作人员应遵守起重机械安全操作规程,不得违章作业。甲方人员如违章指挥或所吊物件及环境影响起重机械安全运行时,乙方人员可拒绝执行。
5.操作人员必须每日做好设备检查,保养工作,如发生故障,应积极组织人员抢修,尽快使机械设备恢复工作,如需要对机械设备进行修理或保养,则要提前与甲方协商,尽可能减少影响甲方工作。
6.负责机械设备安装分解和调试工作,工作人员应服从甲方现场管理规定。
7.负责机械设备除柴油外其它一切辅助油料。
8.甲方不按时支付款项,则乙方有权收取违约金,并有权采取停机或提前终止合同措施。
第九条附则及约定;
1.为了保证安全,原则上不允许深夜作业。
2.作业中如发生人身、机械设备事故,根据吊钩以上部分由乙方负责,吊钩以下部分由甲方负责的原则予以承担。
3.甲乙双方应严格履行合同条款,如发生争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能达成协议,任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。
4.合同未尽事宜,甲,乙双方可另行补充协议,补充协议格履行合同条款,如发生争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能达成,任何一方可向对方所在地人民法院起诉。
5.本合同一式二份,甲方持一份,乙方执一份,自甲,乙双方签字,盖章之日起生效。
6.本合同传真件具有同等法律效应。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
联系人:
联系人:
联系电话:
联系电话:
合同号:_____
签署日期:20__年__月__日
出租方:__机械设备租赁有限公司(以下简称甲方)
承租人:__工程有限公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方就租赁起重机设备达成如下协议条款,并签订本合同:
一、设备概况:
设备名称
模型设定
量
评论
履带起重机
250吨,SC_2500
伊泰
主臂64米
二、设备用途:
1)使用地点:__省__市
2)项目名称:__石化项目
3)设备操作内容:吊装操作
三、租赁期间
租期六个月,从20__到20__。需要延期的,另行约定。
四、租金价格:
租金是按月计算的。月租价格28万元/月(288元/月),月租价格1万元/天,不到一个月。该价格包括以下条件:
1)设备每月工作时间不得超过240小时
2)设备维修及司机工资由甲方承担;
3)燃料费用由乙方承担;
周末和任何节假日都不会影响租金价格;不是由甲方设备和甲方人员造成的工程暂停、等待和延误不会影响租赁价格。
设备每月工作超过240小时,加班费按每小时1200元计算,不足一小时按一小时计算。月租和加班费一起结算,加班费只在本月内累计,不跨月累计。
五、设备使用时间计算方法
每天工作时,甲方司机和乙方授权代表应在《设备服务时间确认单》上签字,这是计算设备工作时间的唯一依据。
六、设备进出工作及费用:
1)甲方负责设备出入境期间的运输和安全;
2)设备进场后,乙方负责在乙方施工现场进行卸载和组装,设备出场时进行拆卸和装载,甲方司机安排、指导或配合;
乙方应负责设备在使用过程中在乙方施工现场的转移、拆卸、组装等一切工作及相关费用,甲方司机应予以安排、指导或配合;
乙方应向甲方支付一次性出入境费___元(人民币___元整)。
七、支付结算:
1)首付款:合同签订后2个工作日内(甲方设备进场前),乙方应向甲方支付进出场费及一个月租金人民币___万元整,作为本合同的首付款。
2)租金每月20日前支付一次;
3)本合同租赁期结束后7天内付清全部租金。
八、甲方的责任和义务
1)甲方保证设备正常工作,满足设备性能表中规定的`性能要求
2)甲方配备_名具有国家颁发的有效操作证的合格操作司机;
3)租赁期内,甲方操作司机应服从乙方的调度指挥和各项安全管理规章制度,严格按照履带式起重机的技术操作规程操作;
4)甲方负责合同期内设备的日常维护和故障维修,并在做这项工作时充分利用设备的空闲时间;
5)甲方应保证设备每月完好28天以上(2月完好26天以上)。如果少于此天数,请按(月租赁价格÷30)扣除甲方每天的租金。
九、乙方的责任和义务:
1)乙方应提供符合设备安全要求的操作环境和条件,严禁非法调度和使用设备。甲方司机有权拒绝违章操作。因乙方违章指挥造成甲方设备部分损坏或全部损失的,乙方应按设备恢复原状所需费用或设备全部原值赔偿损失;
2)乙方负责该设备在施工现场的保管和储存;
3)未经甲方同意,乙方不得将该设备用于超出本合同限制的施工现场和作业内容以外的施工作业;设备不得转租给第三方。
4)乙方应为设备运行提供燃料;
5)乙方应向甲方司机提供与其现场员工同等条件的食宿;
6)乙方应在租赁期结束前20天通知甲方。
十、违约条款:
除上述条款规定的部分违约责任外,双方还受以下条款的严格约束:
1)如果甲方的设备不符合性能表所示的性能要求,乙方可要求甲方及时更换合格的设备,由此产生的相关损失和额外费用由甲方承担,在此情况下,乙方也可选择解除合同。
2)如乙方未按合同要求按时足额支付租金,甲方有权在发出催款通知后三天内责令设备停止工作,或随时安排设备退出,由此造成的相关损失由乙方承担。在这种情况下,乙方仍有义务履行本合同的其他条款,租金照常计算。
3)如果乙方因实际租赁期少于本合同原租赁期的50%而提前退租,乙方应向甲方支付另一个月的租金作为损失赔偿。
4)如乙方未能在租赁期结束后30天内付清全部租金,则每拖欠一天,乙方应承担拖欠金额的1%作为罚款。
十一、安全责任条款:
施工中的安全责任应按现行国家安全责任事故规范的规定进行区分。
十二、合同附件:
本合同未尽事宜,由甲乙双方协商补充,作为本合同的附件,是本合同不可分割的一部分。
十三、争议解决:
所有与本合同有关的争议应由双方本着友好合作的精神协商解决。协商不成,任何一方均可提交__法院起诉。
十四,
本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。
15,
本合同经双方签字盖章后生效。租约到期,租金结清付清后到期。
出租方:
代表签名:
承租人: