民事起诉状(精选32篇)
原告:__________________
被告:__________________
诉讼请求:
请求人民法院依法判决:
1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;
2、被告退还原告已付装修款__________元人民币,被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任;
3、被告承担本案诉讼费。
事实及理由
__________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告__________房屋进行室内装修,工程日期为_____月_____日至_____月_____日,签订合同当日原告支付了_____元装修款。
__________年_____月中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定_____月_____日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。
被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的约定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致
____________________人民法院
具状人:__________________
__________年_____月_____月
原告:_________,男
________年______月______日生
___族,住____________________
被告::_________,男
________年______月______日生
___族,住____________________
诉讼请求
1、请求人民法院依法判令被告偿还原告欠款人民币__________________元;
2、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由
原被告本系朋友关系,____________年___月______日,被告因购买房产向原告借款__________________元,为原告出具借条一张,约定_________年______月归还。该款项到期后,经原告多次催讨,被告仍拒不偿还,为了维护自身合法权益,特向贵院提起诉讼,请贵院依法判如所请。
此致
_________人民法院
具状人:_______
起诉日期:_______
原告:____________,性别____,____年____月____日出生(出生日期),________________(身份证号),职业________,民族____,住所为____________(户籍地址),联系地址为____________(收件地址),联系电话为____________(手机号)。
被告:____________,性别____,____年____月____日出生(出生日期),________________(身份证号),职业________,民族____,住所为____________(户籍地址),联系地址为____________(收件地址),联系电话为____________(手机号)。
诉讼请求:
一、判令由原被告共同依法继承 (被继承人姓名)全部遗产;
二、判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:
____年____月____日(被继承人死亡日期),____________(被继承人姓名)因____________(死亡),未留下遗嘱。名下财产有____________(被继承人遗产列明),________________(起诉原因)
因此,原告依据相关法律规定向贵院提起诉讼,请法院判如所请。
此致
____市____区人民法院
具状人(签字捺手印):____________(原告姓名)
____年____月____日
原告:_____________________有限责任公司
法定代表人:_________________
被告:_________________市__________镇__________村__________农业合作社,组织机构代码:______________。
住所地:__________________
负责人_______________,系该社社长。
诉讼请求:
1、要求被告归还原告______亩土地。
2、案件受理费由被告承担。
事实及理由
此致
_______________市人民法院
具状人:_________________
_____________年__________月__________日
民事起诉状
原告:_____市_____区_____公司,住所地:_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室,组织机构代码:____________。
法定代表人:__________,职务:经理,电话:____________。
被告:_____市_____区_____公司,住所地:_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室,组织机构代码:___________。
法定代表人:__________,职务:经理,电话:____________。
诉讼请求
1、请求判令被告支付货款________________元。
2、承担逾期付款银行利息_________________元(违约金_____元)
3、诉讼费由被告承担。
事实与理由
_____年_____月_____日,原告与被告签订《_____合同》,被告购买原告方钢材八十余吨,后原告多次催收,被告仅支付部分款货款,尚欠原告钢材款_________________元,按照约定被告违约应支付违约金,为维护原告合法权益,特诉至法院,请求依法支持原告的诉讼请求。
此致
__________人民法院
起诉人:__________公司(加盖红公章)
_____年_____月_____日
原告:_________________市_____________管理有限公司_____________物业管理处
地址:_________________深圳市圳市_______________路_____________E栋E01房
主要负责人
委托代理人
被告一:_________________文某
身份证号码:_________________51021__________________
住址:_________________深圳市深圳市罗湖区_____________综合楼二楼。
被告二:_________________深圳市_____区中电幼儿园
地址:_________________深圳市罗湖区_____________综合楼二楼。
法定代表人:_________________董__________
诉讼请求:_________________
1.被告一到管理处登记备案;
2.被告二提供其合法使用深圳市圳市罗湖区莲塘_____________综合楼的依据;
3.拆除相关设施,恢复原样,停止侵占小区的公共部位。
事实和理由:_________________
1.被告一到管理处登记备案;
根据管理处的查询,_____________综合楼的产权人已经于1月21日转变为被告一即文某的个人产权。但是从变更之日起至今,2月有余,被告一均未至管理处进行备案登记,管理处作为小区的物业服务单位,有义务对小区全体业主及出租户进行全面的信息登记。
2.被告二提供其合法使用深圳市圳市罗湖区莲塘_____________综合楼的依据;
产权人已经变更为被告一文某,被告二作为_____________综合楼的实际物业使用者,其应当向小区物业管理处提供其合法使用的依据。但自1月21日产权变更以来,被告二一直未向管理处提供合法使用的依据。
3.拆除相关设施,恢复原样,停止侵占小区的公共部位。
(1)被告二擅自将_____________综合楼后门的公共部位改成休息室。
_____________综合楼后门的平台和阶梯都属于小区的公共面积,平时供行人通行和使用。但被告二擅自将其改成休息室,并将其上锁封闭,导致小区业主通行和使用不便,引起业主极大不满。
(2)被告二将外墙天井封闭并加锁,在其内堆放杂物。
原告:_________________,女
__________年_____月_____日出生_____族
身份证号码:____________________
户口所在地:_____________________
被告:_________________,男
__________年_____月_____日出生_____族
身份证号码:____________________
户口所在地:_____________________
诉讼案由:民间借贷
诉讼请求:
1、判令被告________________偿还借款本金________________元和十二个月利息________________元,合计________________元;
2、判令诉讼费用由被告________承担。
事实及理由:
__________年________月________日,被告因生意需要资金,向原告借________________元人民币,约定借款期限为十二个月,利率每月________________%,利息共________________元(本息合计________________元),被告同意在还款日期____________年________月________日前逐步还清所欠本金利息,并于__________年________月________日出具借据一张。
_________年________月________日至今,原告多次向被告催讨借款,被告一直拖延说其手头没有钱无法按时归还借款;之间多次催讨未果,被告态度一次比一次恶劣,还恶言对待。后来甚至电话也不接。
原告认为:被告从原告处借款,到期后依法应当承担还本付息义务。故向贵院起诉,请依法支持原告的诉讼请求。
此致
___________人民法院
具状人:___________
____年_____月_____日
原告:_________________,男,_______________岁,汉族,住所地:________________辽宁省沈阳市_______________,身份证号,电话:___________________
被告:________________刘_____________,男,_______________岁,汉族,住所地:________________天津市南开区_______________,身份证号,电话:_________________
诉讼请求:________________
1.判令被告立即腾出所租赁的房屋;
2.判令被告支付违约金_____________元整;
3.判令被告承担诉讼费用。
事实与理由:________________
20__年2月_______________日,原告与被告签订了《房屋租赁合同》,因双方对有关约定事项发生异议,于是经双方协商,在20__年_______________月初,对原合同有关条款进行了修改,从新签定了《房屋租赁合同》,原合同作废并已销毁。被告在合同履行期间,违反《房屋租赁合同》第十条第7款(即乙方保证承租甲方的房屋为无明火商业用房使用,遵守中华人民共和国法规和政府相关规定,合法经营。因乙方违法经营而给甲方造成的连带损失,甲方有权收回房屋并不退还押金,由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。)和第十一条第一款第一项(即租赁期间,乙方有下列行为之一,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应按照合同总租金的10%向甲方支付违约金。A:________________改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法经营的。)的约定,使用明火和进行无照违法经营。20__年2月_______________日,原告向被告送达了《告知书》,要求被告停止使用煤气罐,被告不予理睬,拒不接受。20__年3月_______________号,物业向被告送达了《通知函》,要求被告停止使用煤气罐,被告仍然不予理睬,拒不接受。
被告的行为严重违反了双方的协议约定,损害了原告的合法权益,为了维护原告的合法利益不受侵害,起诉至贵院,恳请贵院能依法维护原告的合法权益,维护法律的权威性和严肃性。
此致
北京市_______________区人民法院
起诉人:___________________
_______________年_______________月_______________日
附:________________本诉状副本一份;证据材料五份
民事起诉状
原告: ,男/女, 族, 年 月 日出生,住 ,身份证号: ,联系电话: 。
被告: ,男/女, 族, 年 月 日出生,住 ,身份证号: ,联系电话: 。
诉讼请求:
1、判令解除原告与被告婚姻关系;
2、判令婚生子 由原告抚养,被告每月支付抚养费人民币 元;
3、依法分割夫妻共同财产;
4、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由:
年原、被告(1)□自由恋爱□经人介绍认识, 年 月 日登记结婚,(2)□ 年 月 日生育婚生子 。(3)□双方婚前缺乏了解,草率结婚,婚后未建立起夫妻感情,难以共同生活。婚后被告 (外遇、分居、赌博、嫖娼、吸毒、家暴、经常争吵、不务正业等感情破裂的情形)。(4)□ 年 月 日,原告向 人民法院起诉要求离婚,但 人民法院于 年 月 日判决不准许离婚。判决后,双方关系并无任何改善,且继续分居至今。现原告认为双方夫妻感情已彻底破裂且无和好可能。
据此,原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定,特诉至贵院,请求依诉予判。
此致
X市XX区人民法院
具状人:
年 月 日
原告:_________________马__________,男,汉族,197_____年_____月__________日出生,住安徽省宣城市宣州区__________乡__________村__________组1号,代理律师电话:_________________
被告:_________________法定代表人:______________,任该公司总经理职务
被告:_________________项__________,男,汉族,195_____年_____月__________日出生,住安徽省宣城市宣州区__________镇__________村__________组73号
诉讼请求:_________________
一、依法判令第一被告立即支付原告保险金117940.9元;
二、依法判令第二被告在第一被告应付给原告117940.9元的保险金免赔或不赔的部分向原告支付赔偿金;
三、依法判令两被告承担本案诉讼费。
事实与理由:_________________
年__________月__________日原告同第一被告签订了机动车保险合同壹份,约定原告将自有的皖P_____________(发动机号码为:_________________A4_____________51)__________牌小型轿车交由第一被告承保。机动车损失保险额为53900元、第三者责任险为20万且不计免赔。保险期间自_____年______月______日0时起至_____年______月______日24时,原告于当日向第一被告全额支付了保险费。
_____年______月______日18时30分,原告驾驶该车沿县道003线由狸桥方向往宣城市区方向行驶,当车行至14km+500m处,与前方右侧岔路第二被告_______________驾驶的永久牌自行车自右向左横过道路过程中,避让不及发生碰擦,造成第二被告_______________受伤,两车不同程度受损的交通事故。该起事故经宣城交警__________大队认定原告负该起事故的主要责任,第二被告_______________负该起事故的次要责任。事故发生后,第二被告_______________被送至宣城__________医院接受治疗,期间原告共支付医疗费合计114440.9元,原告因该起事故支付施救费200元,检测费100元,车辆维修费3200元。事故发生后原告向第一被告报告了保险事故,第一被告到现场进行了勘察,但直至今日不向原告理赔。
原告认为:_________________依照原告同第一被告所订立的保险合同,该车在保险期间发生交通事故理应由第一被告予以赔付。依照保险法的规定原告已经支付了相关医疗费用给第二被告,且相关车辆损失已经实际发生,第一被告理应将保险金支付给原告。第二被告对本起事故发生亦具有一定的过错,理应担负起相应的责任。
综上,为维护原告合法权益,特具状至贵院,恳请贵院能依法支持原告诉讼请求。
此致
宣城市宣州区人民法院
具状人:______________
_____年______月______日
民事起诉书
原告:__________,男,_____年_____月_____日出生,汉族,住址:__________市_____区_____路_____号,身份证号:_______________。
法定代理人:__________,女,_____年_____月_____日出生,汉族,公司职员,住址:__________市_____区_____路_____号,身份证号:_______________,联系电话:__________。
被告:__________,男,_____年_____月_____日出生,汉族,公司职工,住址:__________市_____区_____路_____号,联系电话:_______________,身份证号:_______________。
案由:抚养费纠纷
诉讼请求:请求依法判令被告支付拖欠的抚养费__________元。
事实与理由:
被告与__________于_____年_____月_____日结婚,原告在__________年_____月_____日出生。被告与__________因感情不和于_____年_____月_____日在_____市_____区民政局协议离婚,约定原告由__________抚养,被告每月支付__________元抚养费。
但自从_____年_____月_____日开始,被告不再支付原告抚养费。__________曾多次找被告索要,但被告拒不支付,已累计拖欠__________元。现为了原告的健康成长,让被告履行做为父亲的职责,依法向贵院提起诉讼,要求判令被告支付其拖欠的抚养费。
此致
_____市__________区人民法院
原告:__________
_____年_____月_____日
民事起诉状(民间借贷)
原告:___________,性别:___,身份证号:______________,住址:___________________,联系电话:_______________
被告一:黄,性别:男,身份证号:,住址:广东省茂名市茂南区宫山三路房,联系电话:_______________
被告二:,性别:___,身份证号:______________,住址:___________________,联系电话:_______________
诉讼请求:
1、请求人民法院依法判决被告一偿还原告欠款本金及利息_____元;
2、判决被告一向原告支付违约金_____元;
3、原告为实现债权而委托律师的委托费用_____由被告一承担;
4、本案所产生的诉讼费、保全费用均由被告一承担;
5、由被告二对上诉费用承担连带责任。
事实与理由:
原、被告双方系朋友关系。______年____月____日,被告一因需资金周转,向原告提出借款。原告出于帮忙之心,拿出自己全部的积蓄共______万元整一起借给被告,被告出具了借条一张。借条载明:借现金______万元,借期___个月,月利息三分。被告二作为担保人提供担保。截止______年____月____日被告一向原告三次借款,共计欠款______万元。
此后被告既未向原告支付利息,也未偿还借款本金。原告多次要求被告一清偿借款本金及利息,但均未果,被告一现在还躲避原告,担保人也拒绝履行担保责任。
原告认为,合法的借贷关系应受法律保护,债务应当清偿。被告一躲避原告、拒不偿还借款的行为不仅违背诚信、构成违约,也侵犯了原告的合法权益。
综上,为维护原告的合法权益,特具状诉至贵院,诚望判如所请。
此致
______人民法院
具状人(签字):_________
______年____月____日
原告:________________小额贷款有限公司,法定代表人_____________,公司总经理,住所地:_____________。
被告:__________________有限公司,法定代表人_______________,公司总经理,住所地:_________________。
被告:_____________有限公司,法定代表人_______________,公司总经理,住所地:_____________。
被告:______________,男,_____________年_____月__________日出生,汉族,住址:_____________。公民身份证号:_____________。
诉讼请求
判令被告________________有限公司立即偿还原告贷款本金_____________万元。
判令被告_________________有限公司按照月利率_____%、基数为_______________万元向原告支付自_____________年__________月__________日至清偿之日的利息(其中__________年__________月__________日至起诉之日的利息总额为万元)。
判令被告_____________有限公司向原告支付违约金万元。
判令被告________________有限公司、被告_______________对上述债务承担连带清偿责任。
判令被告承担本案一切诉讼费用及实现债权费用。
事实及理由
_____________年11月11日,被告_____________以资金困难为由,向原告_____________借款________万元,双方于同日签订借款合同,合同约定借款期限自_____________年__________月__________日至_____________年_____月__________日,月利率_____%,被告_______________为上述_____________万元债务承担连带保证责任。原告按被告_____________的要求,将_____________万元汇入其指定的收款人_______________账户。
原告于同日与被告_______________签订了保证合同,约定_______________对被告___________________万元借款本金及利息承担连带责任保证。
以上借款到期后,原告多次向三被告催要,但三被告在还款_______________万元后拒不履行还款义务。根据双方合同约定,三被告应当依约偿还原告剩余借款本金及利息。
综上所述,原告要求三被告立即偿还借款本金_______________万元(大写:_________________捌元)并支付自_____________年__________月__________日至清偿之日的利息及违约金等,事实清楚、证据充分,原告为维护自己的合法权益,故依法向人民法院提起诉讼,请求支持原告的各项诉讼请求。
具状人:_________________
_____年_____月_____日
原告:_________________欧__________,男,汉族,19__________年__________月__________日出生,__________县__________镇__________村__________组村民,身份证号码__________,联系电话:_________________。
被告:_________________欧__________,男,汉族,19__________年__________月__________日出生,__________县__________镇__________村__________组村民,身份证号码__________,联系电话:_________________。
案由:_________________民间借贷纠纷。
诉讼请求:_________________
1、依法判令被告立即偿还原告借款本金_____万元及利息(注:_________________利息计算至债务全部清偿日止。现暂从20__________年_____月计算至起诉之日即20__________年_____月、按月一分五计息、共_____________元整);
2、由被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:_________________
原、被告双方系同村村民。20__________年__________月__________日,被告因需资金周转,向原告提出借款。原告出于帮忙之心,拿出自己全部的积蓄_____万元和向他人借的_____万元共_____万元整一起借给被告,被告出具了借条一张。借条载明:_________________借现金_____万元,借期_____个月,月利息一分五,逾期利息八分。后被告共支付给了原告_____个月的利息。截止同年_____月份,被告分三次偿还了原告借款本金_____万元。此后被告既未向原告支付利息,也未偿还借款本金。原告多次要求被告清偿借款本金及利息,但均未果,被告现在还躲避原告。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
原告:__________
负责人:__________
地址:__________
被告:__________
住址:__________
身份证号:_____
请求事项:
1、判令被告支付律师费______元;
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原被告于________年____月____日签订《委托代理合同》,被告委托原告指派律师作为其与____不当得利纠纷案的诉讼代理人,为其提供法律服务。双方约定律师费的支付方式为:合同签订后支付第一期律师费______元;在第一次开庭前支付第二期律师费______元整,如因原告撤诉,案件不用开庭,甲方应在收到撤诉裁定书后支付此笔律师费。被告于合同签订后,支付了第一期律师费______元。接受委托后,原告方律师在法定期限内向____区人民法院提出管辖权异议,法院裁定将该案移送____市____区人民法院管辖。______元人民法院收到案卷后,安排于________年____月____日开庭。开庭前夕,该案原告申请撤诉,法院于________年____月____日裁定准许撤诉。原告律师在收到裁定书后,多次通知被告领取裁定书及缴纳第二期律师费,后又两次将裁定书邮寄给被告。被告不签收邮件,也未缴纳律师费。综上所述,原被告双方意思表示真实,合同约定合法有效,双方应依法履行合同设定的权利和义务,按照合同约定,被告应支付第二期律师费5000元。因被告未积极履行合同设定的义务,原告为了维护自己的合法权益,现依据《民事诉讼法》之规定,具状诉请贵院依法审理,判准如上请求。
证据和证据来源附件1:《委托代理合同》
此致_______人民法院
原告:________________
________年____月____日
原告:______________,性别:____,________年____月____日生,汉族,住址:_________________电话:_____________
被告:______________,性别:____,________年____月____日生,汉族,住址:_________________电话:_____________
诉讼请求:_________________
1、请求判令被告偿还原告借款本金________________元及利息_______________元(从借款到期日至付清日的利息),共计__________元。
2、本案诉讼费由被告承担。
事实及理由
二被告系夫妻关系。
______年______月______日,被告因急需用钱,向原告借款________________元,双方约定______年______月______日之前还清。到期后,经原告多次催收未果,现诉至贵院,请求依法判决。此致
__________人民法院
具状人:______________
_____年_____月_____日
起诉状在诉讼过程中有着重要的作用,有条件的还是要聘请律师起草。
民事起诉状
原告:许,男,19xx年10月26日出生,汉族,在家务农,中专文化,家住xx省xx县xx镇坝28号,身份证号码:,联系电话:137。
被告:王,男,苗族,经商,家住xx街x号x栋x单元401室,联系电话:手机158。
诉讼请求:
一、请求法院依法判决被告还清所欠债务共计壹万柒千柒佰元整。
二、在多次讨要债务未果的情况下产生的交通费与误工费一千二百元。
三、案件的受理费用由被告承担。
事实与理由:
20xx年12月被告与其二媳妇王到我家购买地瓜种子950斤,折合人民币17700元,买完种子以后并没有当时付清买种的款项款,打下欠条一封于20xx年清明付清。事后我去讨要这笔款项时被告多次推脱,并在欠条上修改还款日期,一直没有还款。由于被告多次不遵守承诺,特向黄平县人民法院提起民事诉讼,请求法院依法判决被告还清所欠债务共计壹万柒千柒佰元整,案件的受理费用由被告承担。
此致
xx人民法院
具状人:
20xx年xx月xx日
原告:______________,女,__________岁,汉族,现住__________市__________路_____________号_______________室,电话:_________________
被告:______________,男,__________岁,汉族,住__________市__________区__________路_________________号,电话:_____________
诉讼请求:_________________
1、与被告离婚;
2、儿子_______________由原告抚养,被告每月支付_______________元生活费;
3、分割婚后共同财产;
4、被告承担原告精神损失费_______________元人民币。
事实及理由:_________________
__________________
此致
人民法院
具状人:_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
原告:安徽x大房地产开发有限责任公司,住所地安徽省合肥市。
代理律师:
被告:安徽商务有限公司,住所地安徽省合肥市。
诉讼请求
1、请求判令解除原、被告之间《房屋租赁合同》。
2、判令被告支付房屋租金x元(租金计算截止6月1日,此后发生的租金判决一并计算至实际给付之日)。
3、判令被告支付违约金:逾期利息损失x元(利息计算截止6月1日,此后发生的利息判决一并计算至实际给付之日)。
4、判令被告立即腾退所占用的房屋。
5、判令被告承担本案全部诉讼费用。
事实与理由
20xx年10月20日原、被告签订《房屋租赁合同》。双方约定,原告将位于合肥市x处商场出租给被告作为商业经营使用,租期为20xx年12月10日至20xx年12月10日,年租金为2913593元,自租赁之日开始每2年增加3%,租金自20xx年6月1日起算。合同对租金支付时间、支付方式、双方权利义务、违约责任进行约定,合同约定:乙方(被告)逾期支付租金超过15日,甲方(原告)可以单方解除合同,违约方应向对方支付违约金,违约金数额为赔偿实际产生费用外,另赔偿一个月租金。
合同签订后,原告将合同项下标的物交付被告进场装修。被告于20xx年3月23日向原告缴纳了保证金x万元,双方于20xx年8月30日达成补充协议,原告同意延长免租期12个月,即租金自20xx年6月1日起算。在租赁期间,被告仅支付了一个月租金(20xx年5月17日缴纳租金x元),后续租金一直未付,原告多次催要,被告一直拒绝给付租金。
综上,被告拒付租金的.行为已构成违约,致使合同目的不能实现,根据合同约定以及法律规定,原告有权要求解除租赁合同,并要求被告支付租金以及赔偿违约损失。合同另约定,合同履行过程中发生争议向法院起诉。因此,为了维护原告的合法权益不受损害,现向贵院提起诉讼,请求法院依法判决支持原告的诉讼请求。
此致
法院
具状人:(单位盖章)
日期:
原告(写明姓名、性别、出生年月日、民族、职业、服务处所、住所地、居住地、身份证号码)。联系电话
被告(写法同上)
请求事项
1.准许原告与被告离婚;
2.婚生子/女___________由原告/被告抚养;(无子女或子女已经成年并有劳动能力,本项不写)
3.婚后共同财产__________;(如何分割的意见,无共同财产本项不写)
4.判令被告向原告补偿__________元;(无相关情形本项不写)
5.本案诉讼费用由被告负担。
事实和理由
原告与被告于__________ 年__________月__________日经人介绍/由父母包办/自愿登记结婚,没有感情基础/婚后感情尚可。婚后生育__________子__________女(长子__________现年__________ 岁,次子__________现年__________岁,三子__________现年__________岁,长女__________现年__________岁,次女__________现年__________岁,三女__________现年__________岁)。由于双方性格不合/被告思想堕落/抹牌赌博/贩毒吸毒屡教不改/贪财好色/水性扬花/卖淫嫖娼/经常殴打原告/离家出走……,已经分居2年以上。原告婚前财产有(房屋、汽车、存款、嫁妆、知识产权、股票、企业股份等);婚后共同财产有(房屋、汽车、存款、知识产权、股票、企业股份等)。
综上所述,由于被告__________,原被告现已无法一起共同生活,但双方未能协议离婚。原告特依《民法典》第__________条的规定,提起诉讼,请准予离婚,并就子女抚养、财产分割一并判决,是为公允。
此致
__________人民法院
具状人__________(签名/捺指印)
__________年__________月__________日
附:1.本状副本1份;
2.书证__________份;
3.(证人姓名、住址)
民事起诉状(离婚诉讼)
原告:吴,女,汉族,1990年05月03日出生,住福建省,公民身份号码50023,联系电话。
被告:王x,男,汉族,1991年10月01日出生,住重庆市,公民身份号码50023,联系电话。
诉讼请求:
1.判令准予原、被告离婚。
2.判令原被告所生育的儿子王由原告直接抚养教育至独立生活止,被告每月15日前支付生活费1000元,教育费、医疗费凭票由双方各承担一半,并在该费用产生后15日内支付。
3.本案的案件受理费由被告承担。
事实与理由:
原告与被告认识,恋爱时间不到1年,于20__年X月XX日在重庆市XX县民政局办理登记结婚手续,婚后在20__年X月XX日生育一儿子,取名为王,现年X岁。
结婚后,双方在一起的日子过得并不幸福。主要表现在两个方面:第一,双方性格不合,有时就会吵架,发生争执;第二,被告王X有时候在我不情愿的情况下,想和我发生关系,就不考虑一下我的心情和感受,是一种不尊重我和不负责的表现。.......省略 事实上,;第三,这么多年,我也私下给被告提出过要求离婚的,被告不同意办离婚手续。原告之所以这么多年没有向法院起诉离婚,主要也是考虑在孩子的份上。时至今日,双方的感情彻底破裂了。原告要求离婚的态度非常坚决,即使被告不同意离婚,根据民法典的规定,原告在法院判决第一次不准离婚,分居一年以后,再次起诉离婚,法院就应当判决离婚。
原告认为,既然双方婚前相处时间短,感情基础不牢。被告在婚前、婚后被告强迫与原告发生性关系,对原告极为不尊重,原告的身体、心理遭受不同程度的伤害。双方性格不合,综合原因导致夫妻感情完全破裂,已没有和好的可能,故请求法院依法判令原被告离婚,一并请求处理子女的抚养权。根据《民法典》、《民事诉讼法》的相关规定,特向法院起诉,请求法院判如所请。
此致
重庆市X县人民法院
具状人:
二〇二一年八月二九日
原告:______________,男,汉族,生于199*年11月25日,重庆市万州区人,住万州区。
法定代理人:_________________ZZZ(系原告之母),女,生于197*年4月11日,汉族,住址同上。
被告:_________________AAA(系原告之父),男,生于197*年11月14日,汉族,重庆市渝中区人,住万州区。现于江苏省南京市第一监狱服刑。电话:_________________(ZZZ)Z_____________
诉讼请求:_________________
一、请求人民法院依法判决原告跟随原告的母亲ZZZ生活,被告每月支付原告抚养费500元,直到原告能独立生活为止。
二、请求人民法院依法判决被告负担原告今后医疗费、教育费的一半。
三:_________________本案的诉讼费由被告承担。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
原告一:
身份证号:
住所:
原告二:
身份证号:
住所:
被告一:
法定代表人:
住所:
被告二:
法定代表人:
住所:
诉讼请求:
一、确认原告_____、______与被告______工程集团_______分公司有限公司签订房屋买卖的合同无效。
二、要求被告返还购房款______元及利息(以购房款______元为基数,自付款之日起至起诉之日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算)。
三、本案诉讼费及其他与诉讼有关的费用由被告承担。
事实与理由:
被告________工程集团有限公司_______分公司系被告______工程集团有限公司下属分公司。_____年____月____日,原告_______、_______与被告_______工程集团有限公司____分公司签订房屋买卖合同(编号:_____________________),合同约定:两原告购买被告_______工程集团有限公司_______分公司将要建设的商品房(房屋面积共约_____平方米,车库约___平方米),房屋总价款为______________元,两被告应于_____年____月____日向被告_______工程集团有限公司_______分公司支付首期购房款______元,剩余房款由两被告办理银行按揭,被告应于_____年____月____日将房屋交付原告使用。原告方依据合同履行了付款义务,但是被告方_______工程集团有限公司_______分公司却迟迟不履行合同,并以各种理由推辞。
后经两原告调查得知:被告_______工程集团有限公司_______分公司所预售给两原告的商品房至今未取得房屋预售许可证,并且房屋至今也未建成。被告_______工程集团有限公司_______分公司的欺诈行为严重侵害了原告的合法权益,为维护原告的合法权益,现依据《_____》、《中华人民共和国民事诉讼法》及其它相关法律的规定向贵院提起诉讼,望贵院在查清事实的基础上,判如所诉!
此致
_________人民法院
起诉人:_________
_____年____月____日
附:
起诉状副本____份;
证据材料副本____份。
原告:XX市XX区XX有限公司,住所地:XX省XX市XX区XX街道门牌号楼层XX室,组织机构代码:。
法定代表人:赵某某,职务:经理,电话:。
被告:XX市XX区XX有限公司,住所地:XX省XX市XX区XX街道门牌号楼层XX室,组织机构代码:。
法定代表人:李某某,职务:经理,电话:。
诉讼请求
1、请求判令被告支付货款X元。
2、承担逾期付款银行利息X元(违约金XX元)
3、诉讼费由被告承担。
事实与理由
XX年XX月XX日,原告与被告签订《合同》,被告购买原告方钢材八十余吨,后原告多次催收,被告仅支付部分款货款,尚欠原告钢材款X元,按照约定被告违约应支付违约金,为维护原告合法权益,特诉至法院,请求依法支持原告的诉讼请求。
此致
XX人民法院
起诉人:XX有限公司(加盖红公章)
XX年XX月XX日
民事起诉状
原告:,女,x族,x年xx月xx日出生,身份证号:,住址:.电话: 。
被告:,男,x族,x年xx月xx日出生,身份证号:住址:。电话:。
案由:离婚纠纷
诉讼请求:
一、 请求法院依法判令原告与被告离婚;
二、 请求法院依法判令婚生儿子/女儿由原告抚养,被告每月给付抚养费元,直至十八周岁止。
三、 请求法院依法判令位于房屋归原告所有,位于房屋归被告所有,车牌号为 归所有。
四、本案诉讼费由承担。
事实与理由:
从婚前基础,婚后感情、离婚的理由以及是否有无和好的可能性进行阐述。
原告认为原告与被告婚前缺乏感情基础、婚后亦未建立夫妻感情,夫妻感情彻底破裂,以后也绝无和好的可能。为此,原告根据民法典及民事诉讼法的相关规定,诉至贵院,请求贵院依法处理,支持原告诉讼请求。
此致
x人民法院
起诉人:
x年 月xx日
原告:____________,性别______,_____年_____月_____日出生(出生日期),身份证号__________________,职业____________,民族______,住所为__________________(户籍地址),法律文书送达地址为__________________,联系电话为__________________(手机号)。
委托诉讼代理人:____________,联系电话__________________
被告:____________,性别______,_____年_____月_____日出生(出生日期),身份证号__________________,职业____________,民族______,住所为__________________(户籍地址),法律文书送达地址为__________________(收件地址),联系电话为__________________(手机号)。
委托诉讼代理人:____________,联系电话________________________
诉讼请求:
一、判令准予原被告离婚;
二、判令婚生____________(儿子/女儿及姓名)由____________(原告/被告)抚养,____________(被告/原告)____________(一次性/每月/其他)向____________(原告/被告)支付__________________(金额);
三、判令位于 (房屋具体地址,具体到房号)的房产归 (原告/被告)所有;
四、判令____________(车牌号)号牌__________________(品牌+型号)__________________车辆归____________(原告/被告)所有;
五、判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:
原被告于_____年_____月_____日(相识日期)相识,并于_____年_____月_____日(登记结婚日期)登记结婚,于_____年_____月_____日(一胎出生日期)生育了 (儿子/女儿及姓名)。
现因 (离婚原因)导致原被告感情破裂,已无和好的可能。
因此,原告依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关规定向贵院提起诉讼,请法院判如所请。
此致
______市______区人民法院
具状人(签字捺手印):____________ (原告姓名)
___________年_____月_____日
原告:姓名:______,性别:__,民族:__, 出生年月:__年__月__日,工作单位____________,住址:________________________身份证号码:________________ ,联系电话:________________________。
被告:姓名:______,性别:__,民族:__, 出生年月:__年__月__日,工作单位____________,住址:_________________________身份证号码:________________ ,联系电话:________________________。
诉讼请求:
1、请求法院判令原告和被告解除婚姻关系;
2、婚生孩子______判决由(原告或被告)抚养,由(原告或者被告)每月支付原告抚养费________元,至孩子年满十八周岁时止;
3、依法分割夫妻共同财产由原告享有__________________________,被告享有__________________________。
事实和理由:
原告与被告于________年__月相识,于________年__月__日登记结婚,________年__月__日生育孩子______,婚后夫妻感情___________________________,现夫妻感情已完全彻底破裂。原告向法院提起诉讼,请求法院判令解除双方婚姻关系,(写明孩子抚养问题的理由及具体的法律依据);(财产分割的理由具体的法律依据)
此致
____________区人民法院
具状人:____________(原告本人的签名及捺印)
________年__月__日
附:证据及来源
原告:__________
被告:__________
诉讼请求:请求人民法院依法判决:
1、准予原、被告离婚;
2、婚生长女__________、次女__________由原告抚养,被告每月支付每个孩子__________元抚养费。
事实及理由
原、被告在20__年经人介绍认识,__________年__________月__________日登记结婚,__________年__________月__________日生育长女__________,__________年__________月__________日生育次女__________。
原、被告在结婚初期感情良好,随着共同生活的时间久了,原告发现被告经常和陌生女子进行暧昧聊天,导致双方逐渐产生矛盾。__________年__________月被告到__________开店,很少回家,__________年__________月原告生育完次女__________,正在坐月子期间,被告回家看望原告,原告无意之间发现,被告与一名陌生女子的微信聊天记录,被告在__________年__________月底与该女子发生性关系。原告在坐月子的特殊期间,得知被告做了如此伤害夫妻感情的行为,而且一直隐瞒原告,被告的行为严重伤害夫妻感情,导致原、被告夫妻感情彻底破裂。原、被告符合《中华人民共和国民法典》第三十二条应准予离婚的情形。
__________自出生以来,均是原告的母亲在帮助照顾,__________现在平坝区__________幼儿园读小(一)班,两个孩子现在生活环境稳定,由原告抚养有利于孩子的成长。
被告的行为已经导致夫妻感情彻底破裂,原告特根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致
__________市人民法院
具状人:
年 月 日
如有侵权,请联系删除。
民事起诉状
原告: ,男/女, x年 月xx日生,x族,……(写明工作单位及职务),住xx市x区xx小区单元x号,电话:。
被告: ,女/男, x年 月xx日生,x族,……(写明工作单位及职务),住xx市x区xx小区单元x号,电话:。
诉讼请求
一、依法分割原被告婚姻存续期间的夫妻共同财产;
二、本案诉讼费、诉讼财产保全费等费用由被告承担。
事实和理由
原被告于x年 月通过介绍认识,x年 月xx日在xx区民政局登记结婚;x年 月xx日原被告双方协议一致在xx区民政局登记离婚(判决离婚:经xx区人民法院判决离婚,但未对双方债权债务做分割。)
(协议离婚:列明离婚协议中对于财产分割的约定及被告未履行离婚协议的事实;诉讼离婚:列明可分割的债权债务情况)
(列明被告在离婚中过错;列明被告未按照离婚协议履行的过错)
综上,且原离婚协议内容合法有效,被告亦应履行离婚协议书内容。但被告未按协议履行导致双方矛盾激化,严重影响原告,为维护原告合法财产权,理应对上述财产依法分割,由于在本案中被告具有重大过错,按民法典及相关司法解释规定,原告要求获得未分割夫妻共同财产的%。请人民法院判如所请。
此致
xx市xx区人民法院
具状人:
20__年十月十三日(举例)
民事起诉状(用于托管租赁纠纷)
原告:,女,汉族,19xx年××月××日出生,现居重庆市××区××镇,身份证号:,电话:18。
被告:成都青客管理有限公司,地址:四川省成都市天府新区正兴,统一社会信用代码:9151。
法定代表人:,职务:经理。电话021-。
诉讼请求:
1.解除原、被告签订的《房屋托管租赁合同》;;
2.判令被告向原告支付拖欠的20__年×月、×月的租金、物业管理费共计人民币××元及资金占用损失(以××元为基数,从起诉之日起按年利率6%计算资金占用损失至付清之日止);
3.判令被告腾退位于重庆市江北区房屋,并将房屋返还给原告;
4.判令被告支付20__年×月至退房期间的租金;
5.判令本案的诉讼费由被告承担;
事实和理由:
20__年×月××日,原告与被告成都青客管理有限公司(以下简称“成都青客”)签订了《房屋委托租赁合同》(合同编号:成都(总部)TG),将原告所有的位于重庆市江北区房屋出租给青客全权管理并进行转租出租,根据合同第六条第2项条款约定,成都青客负有按时向原告支付房屋租金的义务,并按照《租金支付明细表》进行房屋租金支付。但被告未按合约约定履行支付租金的义务。
综上所述,被告成都青客未按照《房屋委托租赁合同》按期向原告完全支付固定租金,侵害了原告的合法权益,依据《民法典》的相关规定诉至贵院,望判如所请。
此致
重庆市××区人民法院
具状人:
20__年×月×日
民事起诉状
原告: ,男/女, x年 月xx日生,x族,……(写明工作单位及职务),住xx市x区xx小区单元x号,电话:。
被告: ,女/男, x年 月xx日生,x族,……(写明工作单位及职务),住xx市x区xx小区单元x号,电话:。
诉讼请求
一、判决原告与被告离婚;
二、婚生儿子由原告抚养,被告支付抚养费x元,一并处理探视权;
三、依法分割夫妻共同财产及债权债务;
四、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原被告于x年 月通过介绍认识,x年 月xx日在x区民政局登记结婚,双方均为初婚。x年 月xx日生一子(女),现年x岁。
(列明感情破裂的主要原因及表现)
(列明子女抚养情况及要求抚养的理由、要求对方支付抚养费数额及探视权)
(列明夫妻共同财产及债权债务情况)
综上,原告根据《民法典》和《民事诉讼法》相关规定向贵院提起离婚诉讼,请贵院依法判决!
此致
xx市xx区人民法院
具状人:
20__年十月十三日(举例)
原告:_________________
被告(系原告生父):_________________
诉讼请求:_________________
责令被告从起诉之日起每月支付原告抚养费20__元。
事实与理由:_________________
原告系被告亲生女儿。20__年6月_____日,被告与原告之母因夫妻感情不和经上海市__________区人民法院判决离婚,原告由母亲抚养,被告每月支付抚养费800元。该抚养费在当时也仅够维持。
但随着近年物价的逐年增高,原告因上学及生活开支的需要,每月800元的抚养费早已不够。而原告生母的收入有限,一直未再婚,独自承担原告的抚养费用非常困难。被告虽有较高的经济收入,但基于与生母的关系恶化,拒不增加抚养费用。
为维护原告合法权益,特诉至人民法院,请求支持原告的诉讼请求!
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日