甲方(转让方):
乙方(受让方):
甲乙双方在平等自愿、互惠互利及协商一致的基础上达成如下协议,双方共同严格遵守。
一、 经甲乙双方协商,甲方将其所在单位内部职工认购房屋名额转让给乙方,甲方所转让的房屋位于。
二、 房屋名额转让费为(大写:)
三、 甲方保证乙方按照甲方单位内部职工认购价购买甲方单位在建房屋。乙方应当在本本协议签定之日向甲方一次性缴清房屋认购名额转让费*元及甲方已缴纳首期房屋购置款*元,共计人民币*元,(大写:)。甲方收到以上款项是,将首款房屋款收据交给乙方保管。剩余购房款由乙方以甲方名义按时向甲方所在单位缴纳。
四、 房屋以甲方名义购买,甲方只负责转让房屋名额,收取转让费,需要缴纳的与房子有关的所有费用均由乙方承担。甲方协助乙方办理各种购房手续,乙方在未过户前,对甲方转让房屋事宜保密,如因泄密导致的后果由乙方负责。甲方房产证办理完毕后,可根据乙方要求进行过户。
五、 如乙方不能甲方单位内部职工认购价购买甲方所转让的房屋,乙方有权解除本合同,甲方应退还所收乙方的全部款项。
六、 如因乙方原因致使房屋不能顺利转让,由乙方自行承担经济损失。
七、 甲乙双方无正当理由不得随意解除本协议,否则向对方支付违约金10000元(大写:壹万元整)。
八、其他未尽事宜,双方另行协商解决。
九、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。 甲方:
身份证号码:
电话:
签约时间:
乙方: 身份证号码: 电话: 签约时间:
出让人(甲方):
受让人(乙方):
甲乙双本着平等、自愿、诚实信用、公平的原则,在平等协商一致的基础上达成如下协议,双方共同严格遵守。
一、甲方将其所在单位内部职工认购房屋名额转让给乙方,该房屋位于 。(认购房屋时间及房屋情况等各方面能更具体点最好)
二、房屋名额转让费为 (大写: )。乙方应当在本协议签定之日向甲方支付元房屋认购名额转让费,余下转让费于 支付。乙方不再向甲方支付任何费用和补偿。
三、甲方收到该转让费时应同时向乙方出具收条。
四、甲方选号时应在单位政策允许的情况下充分考虑乙方的选房要求,房屋选房序号单据交给乙方。
五、按照甲方单位政策规定的首期房屋购置款 元,(大写: )。该款由乙方交给甲方或存到甲方银行账户,以甲方名义向单位缴纳,甲方收到同时向乙方出具收条。(如能由乙方自行支付到甲方单位账户或由乙方陪同甲方向单位缴纳为好)。甲方单位收到以上款项时,甲方应将房屋首期房款收据交给乙方。剩余购房款由乙方以甲方名义按照甲方单位政策缴纳。
六、甲方应当保证乙方能购按照甲方单位内部职工认购条件购买甲方单位此次认购房屋。
七、认购房屋及办理房产证等需要缴纳的所有费用均由乙方承担。甲方单位内部所有相关手续均由甲方出面办理,乙方配合。其他各种购房手续由甲方协助乙方办理。房屋下产权证前,应由甲方出面协调并及时办理相关更名等手续,将房产直接落于乙方名下,乙方配合。
八、如非甲方个人原因致使乙方不能按甲方单位内部职工认购价购买该房屋,乙方有权解除本合同,甲方应及时退还所收乙方的全部款项(包括转让费、首期款和利息及其他费用)。
九、如因甲方原因致使房屋不能按本协议约定转让或致使协议不能履行或甲方单方解除本协议,甲方应向乙方支付违约金 万元。如因乙方原因致使房屋不能顺利转让或单方解除本协议,由乙方自行承担责任。
十、其他未尽事宜,双方另行协商解决。
十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方: 乙方:
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
甲方(出卖人): 乙方(买受人):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
乙方购买甲方坐落在
房屋一套,建筑面积为 平方米。
第二条上述房产的交易价格:每平米 (¥ )元人民币,共计 (¥ )元人民币。
第三条付款方式:乙方于 年 日向甲方一次性支付购房款 (¥ )元整,并于 年 月 日将其余全部余款 (¥ )元一次付清。
第四条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,房屋交付后,由乙方承担与该房屋使用相关的全部费用。
第五条甲方应协助乙方在办理权属过户登记手续,房屋过户所产生的全部费用均由乙方承担。
第六条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
第七条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:______________ 乙方:______________
地址:______________ 地址:______________
联系电话____________ 联系电话:__________
______年____月____日 ______年____月____日
转让方(以下简称甲方):
受让方(以下简称乙方):
经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:
第一条 转让房屋的基本情况
转让房屋(以下简称该房屋)位于 市 区 小区 号楼 层 室,建筑面积 平方米。房屋为框架结构、水、电、供暖等设施齐备且具备正常使用功能。
第二条 转让价格
双方商定该房屋转让价格为(人民币) 元整,大写 元整(人民币) 。
第三条 付款方式
由乙方向甲方预先支付购房定金 万元后,由甲方将该房屋购房手续办理到乙方名下。当日,乙方将剩余房款一次支付甲方。
第四条 房屋交付
甲方应于本合同生效之日当天,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条 房屋过户
房屋交付乙方后,甲方应当负责办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下, 办理产权证相关费用由甲方承担。
第六条 甲方的承诺保证
甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。
甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋集资购房款、天然气管道安装费、交房日前拖欠的物业管理费、大修基金、购房契税等及其他应当交纳的费用等已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。
第七条 违约责任
甲方违反本合同约定,未能履行自己约定义务的,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款20 %的'违约金。
第八条 本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。
第九条 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由--仲裁委员会仲裁。
第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方: 乙方:
身份证号: 身份证号:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
转让方(以下简称甲方):
工作单位:
住址:身份证号:
受让方(以下简称乙方):
工作单位:
住址:
身份证号:
经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:
第一条转让房屋的基本情况
转让房屋(以下简称该房屋)位于兰州市区路号单元层室,房屋结构为,建筑面积平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施),实际使用面积平方米。
第二条转让价格
双方商定该房屋转让价格为(人民币)元整,大写(人民币)。
第三条付款方式
双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款元(大写);剩余房款元(大写)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后,在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。
第四条房屋交付
甲方应于本合同生效之日起日内,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条房屋过户
房屋交付乙方后,甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,办理产权证相关费用由甲方承担。
第六条甲方的
甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。
甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。
第七条违约责任。
甲方违反本合同约定,未能在约定时间内交付上述房屋的,每逾期一日,甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款20%的。
乙方违反本合同约定,未能在约定时间内支付约定的购房款,每逾期一日,甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金,逾期超过三个月时,甲方有权单方解除本合同,乙方应承担全部购房款20%的违约金。
第八条本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。
第九条本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由仲裁委员会仲裁。
第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方:
乙方:
___年___月___日
转让方(以下简称甲方):
受让方(以下简称乙方):
为积极响应县政府号召,大力发展核桃种植产业,经甲乙双方平等协商,在真实意愿、协商一致的基础上甲方将本户在英地岜饭堂(地名)丢荒的土地无偿转让给乙方事宜达成一致,特签订本协议,双方共同遵守,并作为经营权、收益权归属的凭证,协议内容如下:
一、甲方将本户位于英地岜饭堂(地名)和拉吊陇移(地名)丢荒的土地永久无偿转让给乙方用于核桃种植,绝不反悔。所转让的地块以生产队划定的界限为准。
二、乙方自己出资在所转让的地块上进行核桃种植经营管理,核桃进入生产期后所产生的经济效益全部归乙方所有,自负盈亏。
三、甲方保证乙方对所转让的地块享有合法的占有、使用、收益、处分的权利,并符合法律有关规定。甲方确保上述地块产权清晰,没有经济和民事纠纷。
四、合同生效后,乙方拥有所转让地块完全使用权、收益权和处分权,今后在转让地块内发生的各类经济和民事纠纷均与甲方无关。
五、本协议自甲、乙双方签字后即行生效。 甲方(签字)Κ 乙方(签字)Κ 身份证号码: 身份证号码:
年 月 日
转让人(以下称甲方)姓名:
住址:__________________
身份证号:__________________
受让人(以下称乙方)姓名:__________________
住址:__________________
身份证号:__________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就甲方向乙方转让团购房屋购买权名额达成如下协议:
第一条 团购房屋基本情况
1. 甲方于 年 月 日参加单位团购的位于 的房屋,该房屋首付款 元已由甲方缴纳给开发商,剩余房款甲方办理了房屋按揭贷款总计 元,每月应向银行还款 元。甲方已与开发商签订了楼房认购协议书,该楼在 年 月 日完工,该房屋座落于_________市_________区_________,房屋结构为_________,房屋用途为_________,建筑面积为_________平方米。
第二条 房屋购买权转让价格
乙方同意一次性向甲方支付购买权名额转让费 元,于本协议签订后支付。
第三条 双方权利及义务
1、 本协议签订后房屋的所有权归乙方所有,乙方须将甲方已经交付开发商的楼房首付款 元给付甲方,尚欠银行的按揭贷款由乙方按照贷款合同的约定按月支付银行贷款,甲方不再承担还款责任。
2、如果开发商同意由乙方与其签订正式商品房买卖合同,甲方必须无条件予以配合办理相关更名手续。如开发商不同意乙方与其直接签订商品房买卖合同,甲方必须继续以其名义继续履行相关合同的签订,但合同中约定的相关权利与义务由乙方承担。
3、如果因不可抗力或者其他原因导致开发商不能按期交房,或者开发商交付的商品房存在质量问题或者重大瑕疵及不论何种原因导致乙方无法办理房屋所有权证和土地证乙方有权终止本协议的履行,甲方须将收取乙方的转让费及乙方已经支付的全部购楼款退还给乙方。
4、甲方保证该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。
5、 乙方向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续时甲方必须给予协助。如因甲方过失造成乙方不能在_________天内取得房地产权属证书的,视为甲方违约,乙方有权退房。甲方必须在乙方提出退房之日起_________天内将乙方已付购房款款(包括转让费)退还给乙方,并向乙方支付违约金_________元整。
6、该房屋转让交易发生的各项税费由甲、乙双方按照有关规定承担。
7、房屋转让,该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。
第四条 违约责任
1、乙方未按本合同约定的时间付款,甲方有权解除本协议。
2.如果甲方违约,甲方应向乙方支付违约金共计_________元整,合同终止,乙方将房屋退还给甲方。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
第五条 其他约定事项_________。
第六条 本合同未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力
第七条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方约定在乙方所在地法院裁决同意采用以下第_________种方式解决。
第八条 本合同自_________之日起生效。
第九条 本合同一式_________份,双方各执一份,_________各执一份。各方所执合同均具有同等效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签订时间:_________ 签订地点:_________
甲方:李--,工作单位:
乙方:高--,工作单位:
甲乙双方在平等、自愿的基础上,经过友好协商,甲方自愿将位于洛阳市北方企业集团家属区的房屋( 栋 门 号)转让给乙方所有。为此双方达成如下协议:
一、 该房屋由乙方全额出资以甲方名义购买。该房屋的所有权和永久居住使用权、收益权归乙方所有。
二、 该房屋的全部出资由乙方按甲方的要求及时足额交纳。如果乙方不能及时足额交纳,甲方有权返还乙方所交纳的出资后将该房屋转让其它人。
三、本协议经双方签字后生效。本协议生效后乙方有权要求甲方将该房屋过户到乙方名下,甲方有义务配合乙方办理该房屋的过户手续;办理该房屋过户手续所需费用由乙方承担。
四、因借用甲方名义购买房屋,所以乙方给予甲方一次性经济补偿金万元。乙方支付经济补偿金后,甲方不得以任何理由和借口向乙方主张其它任何权利。自此后该房屋的所有利益和风险均由乙方享有和承担。
五、本协议经双方签字生效后,任何一方不得反悔。乙方不履行本协议,需向甲方支付本协议所涉全部出资20%的违约金。如果甲方反悔不履行本协议,除支付本协议所涉全部出资20%的违约金外,还应当双倍返还经济补偿金。本协议所涉房屋升值部分的利益归乙方所有。
六、 本协议项下的所有争议,由双方友好协商解决。
七、 本协议一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
甲方(出让方)_________乙方(接受方)_________
甲、乙双方经友好协商,自愿订立如下协议,以便双方共同执行:
一、甲方作为原购房者,购买_________房地产开发有限公司建设的______小区______栋803号房,住宅总建设面积105平方米。
二、甲方将购买本协议第一条约定的房屋的权利及义务一并转让给乙方。乙方一次性交给甲方转让费人民币50000元(伍万元)
三、甲方转让房屋产权给予乙方之后,(甲方房屋产权过户于乙方名下之前),房屋的政策性一切补贴款,归属甲方。
四、甲方协助乙方办理相关购房交款手续和房地产权证书手续,及过户手续。房地产权证书和产权过户全部费用由乙方承担。
五、甲方转让房屋产权给予乙方之后,乙方必须一次性向建房开发公司交付所有购房款,不得以甲方名义进行货款购房。
六、自双方签订本协议,乙方按协议支付给甲方房屋转让款之后,乙方便获得该房屋的全部产权。甲方未经乙方许可,不得将房屋转让、转租、抵押、合作入股,也不能因诉讼或纠纷而被司法机关查封和执行。
七、若违约,应向乙方支付20xx00元(贰拾万元)的违约金。若乙方违约,甲方不予退还全部装让费。
八、如政府行为干预,政策上不允许房屋转让,不能当作甲方违约论处。
九、本协议未经事宜,双方另议补充条款,具有同等法律效力。
十、本协议一式二份,双方各执一份,经双方签字后生效。
附:购房合同一份,购房预交款收据。
甲方:_________ 乙方:_________
___年___月___日 ___年___月___日
甲方(转让方): 身份证号:
乙方(受让方): 身份证号:
甲方自愿将其申请获批的南宁市 路 号经济适用住房一套(含附属物,按甲方预开发商签订的《购房合同》约定为准)转让给乙方,为明确双方的权利和义务,经双方平等协商,双方就具体转让事宜达成以下协议条款,供双方遵守、执行:
一、所转让房屋的基本情况。
甲方获批的经济适用房为南宁市 小区 栋 单元 号房,房屋户型为三室两厅一卫,该房屋建筑面积约为为 ㎡(最终以房产证为准),房屋结构、方位、内部装修、设计及交房时间、办理产权证时间等以甲方与开发商签订的《购房合同》约定为准。
二、转让价款。
1.甲方所购房屋单价为 元/㎡,总价为 元整,甲方同意按照此单价和总价转让给乙方。该房应缴纳的超标面积差价款 元由乙方承担。
2.为证明双方诚意,乙方向甲方支付该购房指标转让费 元整(此款不在购房款内)。此款在甲方向乙方办理完房产证过户手续当日支付。
3.该房应缴纳的购房款和相关税费由乙方全部承担,甲方在接到付款要求时,及时通知乙方,乙方接到甲方通知后,及时将款项支付甲方,由甲方及时支付。
4. 因甲方为名义购房人,乙方为房屋实际所有人,甲方有义务办理好房屋买卖中的所有手续。甲方取得的《购房合同》、交纳房款的收据和发票、交纳税费的票据、产权证及与购房有关文件,应在取得当日将上述原件交付乙方。
三、房产交付。
甲方接到开发商交付通知后,应通知乙方一起验房,并按开发商与甲方签订的《购房合同》标准验收,如验收不合格的,甲方应责令开发商整改,直至符合合同约定后才能收房。甲方收房后,应将该房交付乙方,由乙方占有和使用,同时乙方获得该房的所有权并享有一切权益。甲方应协助乙方办理装修及物业管理方面的一切手续。
四、办理过户手续约定。
甲方应按《购房合同》的约定办理房产证,并承诺自取得房屋所有权证之日起5年内将产权证过户到乙方名下。如政策允许提前办理过户手续的,甲方在接到乙方通知后10日内与乙方一起办理过户手续。过户费用及政府收取的土地收益金等费用由乙方承担。
五、特别约定
1、甲方保证在办理产权证时,产权证上只能是甲方名字,不能将其他人列为共有人,并保证能按照本协议约定办理产权过户手续。
2、未经乙方同意,甲方不得将房产证挂失及将房产转让、抵押或因甲方原因被查封等,保证该房产无权利瑕疵(银行按揭贷款设定的抵押除外)。
3、如在协议约定期限内不能办理房产过户手续的,乙方有权要求甲方将房产抵押给乙方,甲方应予办理。
4、房产交付时有质量问题或不符合原购房合同及本协议约定的,甲方须与开发商协调解决或自行解决。
5、房产过户给乙方后三年内,乙方再向外转让该房产的,同等条件下,甲方有优先购买权。
6、甲方取得房产证后,应乙方要求,甲方同意办理公证委托,委托乙方或乙方指定的第三方办理房产过户手续,公正费用由乙方承担。
六、违约责任。
1.本协议签订后,如甲方拒绝履行该协议或解除本协议的,甲方应向乙方退回交纳的所有款项(包括已支付甲方的和已支付银行的贷款本息、转让指标费、税费等,下同)和房屋市场价与本协议房屋价款的差价,以及乙方全部装修费用,并向乙方支付违约金 万元。
2. 如因甲方拒绝交房或办理产权证过户手续的,每逾期一日,按照房屋总价款每日千分之一向乙方支付违约金,超过约定期限达60日仍未履行的,乙方有权解除本协议,甲方应向乙方退回交纳的所有款项和房屋市场价与本协议房屋价款的差价,以及乙方全部装修费用,并向乙方支付违约金 万元。
3、如甲方擅自将房屋转让或赠与给其他人,造成乙方不能获得房屋产权,或有第三人主张该房屋产权而形成诉讼的,视为甲方违约,按本条第二款赔偿乙方。
4、如因乙方不按本协议约定时间向银行支付按揭贷款本息所造成的后果由乙方自身承担。
5、本协议签订后,未经乙方同意甲方不得与开发商或银行就本协议涉及的《购房合同》和《借款合同》等做任何条款修改,否则视为甲方违约,如因此而影响乙方权益的,乙方有权终止本协议,甲方按本条第二款赔偿乙方。
6、乙方不能按照本协议约定支付甲方指标转让费的,每逾期一日,按照房屋总价款每日千分之一向甲方支付违约金,超过约定期限达60日仍未履行的,甲方有权解除本协议,没收乙方所交款项。
7、双方应诚信履行本协议,任何一方违反本协议约定,经指出不能及时纠正,导致另一方权益受到侵害的,应向守约方支付违约金20万元。
七、其他约定。
1、本协议双方签字之日起生效。
2、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
二oo 年 月 日 二oo 年 月 日
转让方(以下简称甲方):工作单位:住址:身份证号:
受让方(以下简称乙方):工作单位:住址:身份证号:
经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:
第一条转让房屋的基本情况
转让房屋(以下简称该房屋)位于兰州市区路号单元层室,房屋结构为,建筑面积平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施),实际使用面积平方米。
第二条转让价格
双方商定该房屋转让价格为(人民币)元整,大写(人民币)。
第三条付款方式
双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款元(大写);剩余房款元(大写)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后,在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。
第四条房屋交付
甲方应于本合同生效之日起日内,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条房屋过户
房屋交付乙方后,甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,办理产权证相关费用由甲方承担。
第六条甲方的保证
甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。
甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。
第七条违约责任。
甲方违反本合同约定,未能在约定时间内交付上述房屋的,每逾期一日,甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款20%的违约金。
乙方违反本合同约定,未能在约定时间内支付约定的购房款,每逾期一日,甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金,逾期超过三个月时,甲方有权单方解除本合同,乙方应承担全部购房款20%的违约金。
第八条本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。
第九条本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由仲裁委员会仲裁。
第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
转让人:(以下简称甲方)男、身份证号:
转让人:(以下简称甲方)女、身份证号:
受让人:(以下简称乙方)男、身份证号:
甲、乙双方就房屋转让事项经过友好协商,一致同意签订如下协议,以兹共同遵守。
一、甲方愿将坐落于大同市栋单元号,建筑面积为平方米的楼房一套,出售给乙方。
二、上列房屋,双方议定转让价款为万元(元)人民币。
三、双方约定,本协议签订之日,乙方支付定金万元,剩余万元,在日内甲方交房时支付。
四、甲方交钥匙时,乙方对房屋质量进行验收,验收合格,房屋交付后,因房屋质量产生问题,甲方不承担赔偿责任。
五、甲方保证其出卖给乙方的房屋,产权清楚,绝无它项权利设定或其它纠纷。乙方买受后,如该房屋产权有纠葛,影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方因此而受到的经济损失。
六、房屋交付前,该房屋一切费用,概由甲方负责清理。房屋交付后产生的费用由乙方负担。
七、甲方应在乙方付款同时,将有关此房的全部合同等权利凭证全部交与乙方保管。双方应该同时为对方出具相应的收据。
八、甲方将房屋转让后,不论房价下跌上涨均由乙方承担,今后该房产生的一切利益都由乙方享有,概与甲方无关。
九、在此房能够办理房屋产权转移登记时,甲方应无偿予以全力协助,房屋过户费用、税费全部由乙方承担。如因甲方的故意延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。
十、本协议签订后,双方应该共同遵守。
十一、甲乙双方对房屋的性质均有充分的了解,上述约定若有悖于同煤集团的相关规定,所产生的后果各自承担。
十二、本协议一式两份,双方各执一份为凭。自双方签字之日起生效。
甲方(签字):日期:
乙方(签字):日期:
出让方(以下简称甲方):
买受方(以下简称乙方):
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方房产出让于乙方事宜,订立本合同。
第一条 房屋的基本情况
甲方房屋坐落于铜川市新区裕丰园小区49号楼3单元502号 ,建筑面为 67.87平方米。
第二条 房屋转让价格
甲方同意以总价万元将房产转让于乙方,乙方认可现有建筑面积,当测绘面积与现有建筑面积有误差时,甲乙双方不再追究。
第三条 乙方交付甲方房屋使用权转让金的同时甲方应腾房并将该房交于乙方使用。
第四条 本房屋现有水、电、暖气、天然气、闭路电视附属设施,交易完成后,由乙方交付使用费用,甲方概不负责。
第五条 乙方同意甲方选取的物业单位进行管理,甲方按其实际使用时间承担相关物业管理费用,房屋交付乙方使用后费用由乙方承担。
第六条 本协议生效后,除不可抗力外,甲方应按照约定将房屋交付乙方使用并保证甲方使用,房屋修缮等问题如需办理甲方应予协助。
第七条 如甲方未按照约定交付房产于乙方使用,甲方除返还乙方支付的使用权转让金并支付使用权转让金的利息(按照日万分之四的利率自支付转让金之日起计算)。
第八条 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,本协议自双方签字确认后生效。
甲方: 乙方:
年月日 年月日
卖方:__________________ (以下简称甲方)
身份证号:__________________ 住址:__________________
电话:__________________
买方:__________________ (以下简称乙方)
身分证号:__________________ 住址:__________________
电话:__________________
甲方将自己名下的榆林市经济实用住房名额转让给乙方,现就有关事宜达成如下协议:
一、该房为经济实用住房,目前已交报名费计人民币贰万元整(小计20xx0元整)楼层未定,面积未定。名额转让费计人民币壹万贰仟元整(小计120xx元整)。
二、在本协议生效之日起,乙方应一次性付清甲方所交报名费及名额转让费叁万贰仟元整(小计320xx元整)。
三、双方约定:甲方只是转让自己申请经济实用住房的名额,故因该房所产生的任何事情均与甲方无关,甲方不负任何因该房产生的连带责任。
四、在有需要甲方来人或出示有关证件时,甲方应主动配合乙方随叫随到。
五、本协议壹式叁份,内容相同。甲方、乙方及中间人各执一份,该协议中无任何图改处,如有图改,则执有者应做出对自己不利的解释。
六、该协议一经生效后,该房的房产权及所有权完全归乙方所有,甲方在任何时候、任何情况下均已丧失向甲方要求好处费的权力。
七、本协议生效后,甲、乙双方均不得反悔,如有任何一方反悔,均要付给对方房价的15倍补偿。
八、本协议至甲、乙双方及中间人签字押手印之日起生效。
甲方:__________________ 乙方: __________________中间人:__________________
__________________年__________________ 月
转让方(以下简称甲方):
身份证号:
住址:
联系电话:
受让方委托人(以下简称乙方):
身份证号:
住址:
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:
第一条 转让房屋的基本情况
转让房屋(以下简称该房屋)位于南宁市瑞和家园5号楼2单元1703号,建筑面积94平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台及其附属设施)。
第二条 转让价格
双方商定该房屋转让成交价为人民币伍拾贰万元整(¥520000.00)。具体情况说明如下:
该房屋原《房屋买卖合同备案证明》备案号为 ,原购房款肆拾伍万元整,甲方已向房地产开发商支付完毕,转让乙方另加转让费柒万元整,合计房屋转让总价款项为人民币伍拾贰万元整。
第三条 付款方式
甲方自行完成该房屋撤案手续,并协助乙方与房地产开发商(按原购房款肆拾伍万元整)签订购房合同书(实为更名),待房地产开发商将该房屋更名到乙方名下之日起三个工作日内,乙方按照甲方提供的开户银行 、户名 、帐号 ,通过银行转帐方式,一次性付清购房款伍拾贰万元整给甲方,乙方不再向房地产开发商支付购房款。
第四条 甲方的承诺保证
甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。
甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋购房款、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。
第五条 甲乙双方需遵守本合同约定,本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方均有权通过仲裁、法律等途径解决。
第六条 本合同一式两份,自双方签字之日起生效。甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
20__年 月 日 20__年 月 日
卖方:__________________ (以下简称甲方)
身份证号:__________________ 住址:__________________
电话:__________________
买方:__________________ (以下简称乙方)
身分证号:__________________ 住址:__________________
电话:__________________
甲方将自己名下的榆林市经济实用住房名额转让给乙方,现就有关事宜达成如下协议:
一、该房为经济实用住房,目前已交报名费计人民币贰万元整(小计20xx0元整)楼层未定,面积未定。名额转让费计人民币壹万贰仟元整(小计120xx元整)。
二、在本协议生效之日起,乙方应一次性付清甲方所交报名费及名额转让费叁万贰仟元整(小计320xx元整)。
三、双方约定:甲方只是转让自己申请经济实用住房的名额,故因该房所产生的任何事情均与甲方无关,甲方不负任何因该房产生的连带责任。
四、在有需要甲方来人或出示有关证件时,甲方应主动配合乙方随叫随到。
五、本协议壹式叁份,内容相同。甲方、乙方及中间人各执一份,该协议中无任何图改处,如有图改,则执有者应做出对自己不利的解释。
六、该协议一经生效后,该房的房产权及所有权完全归乙方所有,甲方在任何时候、任何情况下均已丧失向甲方要求好处费的权力。
七、本协议生效后,甲、乙双方均不得反悔,如有任何一方反悔,均要付给对方房价的15倍补偿。
八、本协议至甲、乙双方及中间人签字押手印之日起生效。
甲方:__________________ 乙方: __________________中间人:__________________
__________________年__________________ 月
甲方(转让方):
乙方(受让方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就房屋转让事宜达成如下协议:
一、甲方将其位于 房产使用权有偿转让给乙方,转让方式为出兑。
二、房屋现状:面积 平方米,水电暖设备齐全。
三、转让时间:双方同意于 年 月 日由甲方将上述商铺正式转让交付给乙方。
四、转让价格:该房产双方议定总价款为 元(大写 ) 。
五、付款方式:自合同签订之日起一次性付清。
六、本协议未详尽事宜,由甲、乙双方另行协商,并可签订补充协议,补充协议与本协议具同等效力。
七、本协议一式两份,效力等同,甲、乙双方各执一份,
甲方: 乙方:
年 月 日