土方运输合同(热门17篇)

土方运输合同(精选17篇)

土方运输合同 篇1

甲方:_________身份证:___________________(以下简称甲方)

乙方:_________身份证:___________________(车队以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议:

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输:__________运输地:________________________________________

要求乙方_____:________部

运距:________公里?运费:________元/公里

结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)

此协议双方认同,在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工_____安排到现畅

甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的__%

违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方:__________________________乙方:?__________________________

代表人:________________________?代表人:_________________________

发包人(甲方):___________________________

承包人(乙方):___________________________

依据《中华人民共和国_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

工程名称:___________________________

工程地点:___________________________

二、工程承包范围:

基坑土方外运(甲方负责装车,乙方负责用车外运至工地外)。

三、合同工期:

___________________________

四、工程质量标准:

本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。

五、合同单价及价款及工程量计算方式:

项目单价总价备注说明

土方外运____元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算;

2本单价含施工时的有关机械台班费用,外运装车等费用;

3本单价含外运泥尾场地清理费用;

4本单价含一切乙方机械进退场费用。

六、付款方式:

1、按月结算,每月按实际完成量的80%,结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;

2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%;

3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。

七、甲方责任:

1、办理施工许可证,余泥排放证等费用;

2、组织图纸会审,组织监督落实班组工人进场安全教育;

3、组织分部分项工程验收,负责工程控制轴线的放线、测量标高工作;

4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。

八、乙方责任:

1、指派管理人员驻现场,负责管理土方队伍,办理准运证及相关费用;

2、运输_____必须是散体物料运输正规_____,禁止雇请非法营运野鸡车;

3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否则承担相关责任;

4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试;

5、负责工人的安全教育,对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题;

6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工,如发生事故(无论任何原因)乙方负者20%事故引起的相关费用,甲方负者80%的相关费。

7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。

8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志,没有甲方许可不得随意拆除。

施工过程中,严格遵守安全规章制度,如违章作业、违章蛮干,不听从管理人员指挥,一律按项目部管理人员的通知进行罚款;

9、分包单位必须按_______省、_______市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定,负责土方内外运输工作的货及机械、_____的安全责任,负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款;

10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施,保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);_____禁止超速、超载等道路交通违规行为,如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任;

11、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排;

12、乙方负责周边外围关系(如交警、城管、街道、村委等)。

十、违约责任:

1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责;2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;

3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正,其返工费用由乙方负责,工期不得顺延;

4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械_____等,否则甲方有权终止合同,造成的后果由乙方负责;

5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场,则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;

十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请_____委员会调解

本合同正本一式两份,副本一式两份,双方各持正副本一份。(附安全责任书、文明施工管理规定)

发包单位:(公章)_______________?承包单位:(公章)_______________

法定代表人:__________________?法定代表人:__________________

签约代表人:__________________?签约代表人:__________________

电话:__________________?电话:?__________________

帐号:__________________?帐号:__________________

日期:__________________?日期:__________________

土方运输合同 篇2

甲方:___________

乙方:___________

依照《中华人民共和国合同法》有关规定本着平等互利互益基本原则,通过甲乙双方共同协商的'达成如下协议:

工程基本情况

一、工程名称_________________________。

二、施工地点_________________________。

三、运输距离_________________________。

四、车辆规格_________________________。

五、运输项目及价格

六、结算方法

甲方义务:

一、乙方车辆进场后,每辆车附加油款_________元。运输结账后扣回。车辆进场24小时内安排运输,24小时工作。

二、负责运输过程中车辆超载和路保负责罚款、调解运输过程中发生的一切事项。

三、为乙方安排住宿,乙方自己负责费用。

乙方义务:

一、乙方接到甲方入场电话通知。24小时到现场。360型号的钩机两台,运输车辆,10轮翻斗车12台。

二、乙方运输过程中听从甲方指挥,按甲方指定地点卸货,遵守交通规则,人为造成一切后果乙方自负。

以上条款甲乙双方共同遵守,单方不得中断此协议,此项工程完工后后合同自然解除,如发生纠纷,可到司法部门解决(未定事项另议,具有同等法律效力)。

甲方:___________乙方:___________

日期:___________日期:___________

土方运输合同 篇3

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

甲、乙双方按照相关的法律法规,经过平等协商、自愿的原则,达成如下协议:

一、甲方承包 公司在 的隧道土石方运输业务,现将该业务转包。

二、乙方提供运输车辆为甲方在的隧道工程运输土石方。运输方式由甲方安排,运输起止点由甲方指定,但乙方在隧道中的`运输距离不得超过三公里,运输时间为每天24小时。

三、乙方应首先满足甲方两个隧道的土石方运输需要,但甲方可以作其它临时安排,乙方不得拒绝。

四、乙方第一个月使用的轮胎由自己提供,以后则由甲方提供,若乙方故意损坏轮胎,则乙方必须承担一半的轮胎费用。

五、乙方的修车时间每个月不得超过三天,若超过三天,则每超过一天按1074元从运输费用中扣除。

六、甲方每月支付乙方运输费用贰万玖仟元整(小写:¥),且在每月期满后的10天内付清。

七、本合同的期限最短不得低于10个月,最长不得超过甲方的隧道工程完工。

八、甲、乙双方必须遵照本合同执行,若甲方违约,则甲方向乙方支付 元的违约金,若乙方违约,由乙方向甲方支付违约金 元。

九、本合同经双方签字捺印后即生效。

十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。

土方运输合同 篇4

甲方:_________身份证:___________________________

乙方:_________身份证:___________________________

经甲乙双方友好协商达成如下协议:

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

甲方负责运输:__________________________

乙方负责运输:___________________________

要求乙方车辆:________部;车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

运距:____________公里运费:____________元/千米

结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)

此协议双方认同,在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅

甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的'管理费:工程总费用的__%

违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方:__________________________乙方: __________________________

代表人:________________________ 代表人:_________________________

年 月 日

土方运输合同 篇5

甲方:

身份证:

(以下简称甲方)

乙方:

身份证:

(车队以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议:

一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的.畅通。乙方负责运输。

二、运输地:

三、要求乙方车辆:x部 (解放、东风王平头、斯太尔);车箱长x米、车箱宽x米、车箱高x米。

四、运距:

五、运费:

六、结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)。

七、此协议双方认同,在约定时间内于____年___月___日乙方将施工车辆安排到现场。

八、甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的 %。

十、违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车x元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金x元/天。

十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

____年___月___日____年___月___日

土方运输合同 篇6

甲方:

身份证:

(以下简称甲方)

乙方:

身份证:

(车队以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议:

一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的.畅通。乙方负责运输。

二、运输地:

三、要求乙方车辆:______部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长_____米、车箱宽_____米、车箱高_____米。

四、运距:

五、运费:

六、结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)。

七、此协议双方认同,在约定时间内于 年 月 日乙方将施工车辆安排到现场。

八、甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的_____ %。

十、违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车_____元天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金_____元 天。

十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方: 乙方:

代表人: 代表人:

日期: 日期:

土方运输合同 篇7

甲方:________(以下简称甲方)

乙方:________(以下简称乙方)

乙方承接甲方土石方工程运输业务,双方本着平等,自愿,互惠互利及责、权、利的原则,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定如下条款:

一、工程名称:

工程地点:____________

二、工期时间:

1、开工时间:具体以甲方项目部书面通知的.

开工时间为准。

2、竣工时间:__年__月__日

三、结算方式:

每十天结算一次,全额现金,或存入银行卡,确保乙方当天收到。

四、运输计费:

1、运至弃土场,一公里以内运价____元。(运输税后价)

2、超出一公里,每公里加人民币____元。(运输税后价)

五、挖机撞车计费:

六、合同签订生效后,甲方需支付乙方进场费:挖机每台人民币____元,泥头车每台人民币____元;乙方必须在____天内组织____台车辆,挖机进场开工。

七、甲方责任:

1、理顺周边关系,运政,交警,环保,国土,城管,确保道路顺畅,在乙方车辆不违规运输的情况下,发生责任费用由甲方负责。

2、因甲方责任,导致工程停工每部车辆补偿500元/天、司机200元/天,以上损失由甲方承担。

3、协调好工地管理人员,提供足够油料,负责道路及时清理,整平,保证乙方车辆顺利安全行驶。

4、正常天气情况下,甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。

八、乙方责任:

1、合同签订后,乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工,乙方车辆进场后必须服从调度,安全生产;乙方车队如因违规操作,发生交通安全事故,或非其它甲方负责意外,一切责任由乙方承担。

2、如乙方车队在道路行驶中,所发生的交通事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任。

九、未尽事宜双方协商解决

本合同经甲方,乙方双方签字,盖章生效,本合同一式四份,甲乙双方各执两份,此合同具有同等法律效力,受法律保护,甲乙双方共同遵守。__年__月__日

甲方:(公章)________乙方:(公章)________

法定代表人:________法定代表人:________

委托代理人:________委托代理人:________

电话:________电话:________

开户银行:________开户银行:________

账号:________账号:________

__年__月__日 __年__月__日

土方运输合同 篇8

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,经甲乙双方自愿协商达成如下协议:

一、工程概况

1、乙方开挖拖运地点:

2、项目名称:

二、土方工程承包范围

1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。

2、甲方将约准。

3、进场时间大约签约在天之内进场开工。

三、其他

1、场内事宜,全部归甲方负责处理,出场事宜全部由乙方负责。

2、由于甲方场内问题,所造成的损失,由甲方承担,20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内,不能正常开工,按违约金千分之三甲方赔偿给乙方,依此类推。

四、付款方式

1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方,分四次付清,余款从乙方完成工程验收为准,四个月内全部付清给乙方。

2、乙方如不按甲方规定的时间进场,乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜,甲乙双方再另行协商。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。

甲方: 乙方:

甲方法人代表: 乙方法人代表:

年 月 日 年 月 日

土方运输合同 篇9

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定结合施工现场实际情况。为明确双方权利、义务及职责,经双方协商达成以下协议。

第一章承包工程概况

工程名称:露天煤矿煤土分离

工程位置:山西省晋中市灵石县段纯镇

工程内容:土石方运输(含自:土、石、煤、渣等)。

工程数量:20xx万立方

承包期限:20xx年__月___日至年__月___日

第二章施工设备、人员、材料

乙方参加的运输车辆型号要达到290型马力以上的载重的双桥自卸车。

甲方必须提供乙方施工运输中需要的修理场所、电、住宿及生活用水设施,并保障乙方人员及设备的安全。

乙方必须管理好、维护好甲方所提供的水电及设施。

第三章双方责任

甲方负责协调矿区各单位之间的关系,为乙方顺利运输创造便利条件。甲方必须每天派专业人员负责道路整平,保证乙方装卸作业面不堵车,保持道路畅通。

乙方车辆进场每辆车后必须安排2-3名技术合格、3年以上驾龄的司机操作自卸车。确保安全正常不脱岗。

车辆进入工地作业,除严各遵守道路交通法规外,还必须遵守公司各项规章制度。要低速、安全、谨慎、文明驾驶,遵守安全规程,并严格按照现场管理人员的要求进行作业,服从现场管理人员的指挥和调度,严禁酒后驾驶,严禁穿拖鞋、赤脚、赤膊驾驶。严禁开赌汽车、英雄车。

车辆在工程作业时,要按照指定地点拉运、排倒土方,凡不按要求、不听指挥、不服从管理的,经调查属实的,严肃处理。但甲方必须明示标志,不得违法违规指挥。

自卸车在施工期间不得偷油、偷煤、贿赂管理人员,管理人员也不得向司机及工作人员索贿、吃、拿、卡、要。

如有在现在打架闹事,一经发现将交公安机关处理,后果自负。

因天气原因停工,待具备正常施工条件时,乙方在接到通知后必须尽快将车辆到达施工现场,不得以任何理由拖延时间。

乙方应按时参加甲方的安全生产例会。安全例会传达的相关安全操作堆积应严格执行到各种岗位。若发生交通事故相互碰撞应保护好现场及时上报甲方处理,一切费用由双方自理。若乙方违反安全操作堆积发生各种事故由乙方承担全部法律责任和全部经济责任,若因甲方原因造成的过失过错甲方负责。

车厢容积以甲方管理人员测量为准。如果加高车厢被砸掉应及时修复。如没上报且没有及时修复,则当月方量全部按照没有加高方量计算。要将原车厢加高必须提前3天到公司申请批准,加高的材料必须要达到安全标准,否则加高部分将不算。加高后方量从当日起以重测方量为准。离工期间,应及时主动清理车厢内粘附的余渣。

0在合同期间若乙方无故中途停工、退场或只做土方不做石方如果退场必须提前十五天通知甲方,经双方协商再作决定

1夜间施工中途,乙方司机不得在半途停车睡觉,如需要休息必须要向现场管理人员请假后,到指定的`位置才能休息。如私自休息将以旷工处理,给予罚款。如因甲方强迫司机疲劳驾驶引发后果甲方负责。

2如因甲方原因造成的停运或挖掘机刻意慢装等现象,先告知甲方,如不解决按问题,每超过一小时甲方应赔偿乙方每车100元

第四章计量、结算、单价、付款方式

挖运价格元每车,运输价格以运距20xx米元每立方为基础价,运距每增100米距离将在基础价上增元每立方。每车运输量不能低于方,多出此方数每增加一方增加费用每方元。方量计算方式按车型容积(长×宽×高)计算,柴油保底元每升,不受市场涨幅价影响。运输车辆所用油费于每月结算工程款时一并结算,以上运费价格均含面层和底层土石方综合价格及燃油费,司机工资、机械所有费用包含在内一切费用。若遇燃油提价,人机费提价,再另补差价。

付款方式

车辆进场后,付调车费每辆20xx元,挖机7000元,第一个月结算扣除。每月号为验票结帐日,乙方车辆到场试拉后可以预见支,每10天预支工程量的30%,其余待验票后一并月结算,如因银行原因或甲方能说明正当理由未能在此结束日结算,按总额的3%利息补贴。甲方应按时结算工程款,如没有按时结算,乙方有权停运等待结算,如甲方达不到承诺乙方有权停运,待甲方结清此款,退场费用由甲方承担每辆车20xx元补贴。

双方在签订合同后,甲方提供生活费、修车费元,此款在合同期满运输费用结清后退还甲方。

第五章合同的变更,停止条款

由于上级政府与天气恶劣等不可抗力的因素,影响了合同的执行时,经双方确认后可终止或顺延合同期限,因此给乙方造成的损失应当补偿,

合同期满后,合同双方自动解除关系,乙方若能严格履行合同,本合同期限届满后在合同条件下拥有优先承包权。

合同在执行中如有未尽事宜双方可协商解决,协商未果,可在三门峡市湖滨区人民法院裁定诉讼。

甲方:

代表:

乙方:

代表:

____年__月___日

土方运输合同 篇10

甲方:_________身份证:(以下简称甲方)

乙方:_________身份证:(车队以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议:

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输:运输地:要求乙方车辆:部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距:公里运费:元/结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)此协议双方认同,在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅<追礁涸鹆系住宿地方,乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的__%违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方:__________________________乙方: __________________________代表人:________________________ 代表人:_________________________土方运输合同范例2发包人(甲方):___________________________承包人(乙方):___________________________依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

工程名称:___________________________工程地点:___________________________

二、工程承包范围:

基坑土方外运(甲方负责装车,乙方负责用车外运至工地外)。

三、合同工期:

___________________________

四、工程质量标准:

本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。

五、合同单价及价款及工程量计算方式:

项目单价总价备注说明土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算;

2本单价含施工时的有关机械台班费用,外运装车等费用;

3本单价含外运泥尾场地清理费用;

4本单价含一切乙方机械进退场费用。

六、付款方式:

1、按月结算,每月按实际完成量的80%,结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;

2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的.95%;

3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%.七、甲方责任:

1、办理施工许可证,余泥排放证等费用;……

土方运输协议

甲方:

身份证:

(以下简称甲方)

乙方:

身份证:

(车队以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议:

一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。

二、运输地:

三、要求乙方车辆:______部 (解放、东风王平头、斯太尔);车箱长_____米、车箱宽_____米、车箱高_____米。

四、运距:

五、运费:

六、结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)。

七、此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现场。

八、甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的_____ %。

十、违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车_____元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金_____元/天。

十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方: 乙方:

代表人: 代表人:

土方运输合同 篇11

甲方:___________

乙方:___________

合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就广东省第十四届运动会主场馆区域内甲方指定的土石方运输作业事宜,达成如下协议:

第一条运输任务

由乙方负责广东省第十四届运动会主场馆区域内甲方指定部分土石方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。

第二条合同期限

自20____年11月1日起至20____年4月1日止。

第三条运输车辆

乙方提供自卸式工程运输车辆:后八轮车辆,车辆关后门装载体积不小20立方米,载重量不小于30吨。车辆需视情况配备防尘、防抛洒装置。

第四条项目单价总价备注说明

1、土方单价以每车实际方量(甲乙双方共同量方)计算;

2、本单价含施工时的有关机械台班费用、外运装车等费用;

3、本单价含外运泥尾场地土源费用、清理费用;

4、本单价含一切乙方机械进退场费用;

5、本单价含一切场外道路维护、协调费用;

6、本单价含交警、运管、城管、环卫等所有费用。

第五条运费结算

1、金地石场至主场馆内运距约22公里按16元/m3。

2、尖山石场至主场馆内运距约30公里按20元/m3。

3、其它场外土方至主场馆内根据情况双方协商定价。

4、主场馆内的土方内运1km内单价为45元/车。

5、主场馆内的土方外运(含弃土场所有费用)为元/车。因本合同土方运输所产生的税、费,由乙方承担。甲方支付的运费,乙方应出具运输费发票。

按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。根据双方签字的运输票据数量结算,如有票据遗失概不负责。

第六条运输质量和安全

乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

乙方在履行合同过程中,必须确保运输、车辆安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。

第七条燃油供应

乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担,甲方不提供任何材料。

第八条合同保证金

为保证本合同的顺利履行,甲方应扣留乙方每月结算款的10%作为保证金。合同期限届满后,上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。

第九条运输管理

1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。

4、乙方运输的土石方在经过甲方指定人员开据运输票据后,计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。

5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。

第十条违约责任

1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则,守约方可以要求对方继续履行本合同。并且,甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,已交合同保证金将不予返回。

2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。

3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。

4、乙方运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,不得延误。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。

5、合同期限届满后,乙方的运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内撤出施工现场,不得延误。否则,乙方所交合同保证金不得要求返还。

6、乙方对自己提供的`运输车辆应当具有合法的所有权,车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权,并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。

7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥,妨碍施工现场交通运输秩序的,按每查处一次处以违约金伍佰元人民币(¥:500元)的标准,由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求,定点装卸,不得乱装、乱卸。否则,甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算,从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的,还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理,装运至指定地点卸载。合同履行过程中,乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。乙方每发生非定点装载一次,除承担上述违约责任以外,甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

9、乙方运输车辆非经甲方批准,擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上(含48小时)的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,未结算部分运费将不再结算支付,乙方所交合同保证金不得要求返还。

10、乙方如不能满足合同规定的工期要求或甲方节点工期要求,乙方须采取有效措施如增加机械车辆、安排24小时工作等,否则甲方有权终止合同,造成的后果由乙方负责;

11、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场,则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;

12、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染,被有关部门处以行政罚款的,由乙方承担。如因此给甲方造成损失的,甲方有权向乙方追偿,追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

第十一条争议的解决

本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。

第十二条其他约定

1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。

2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。

甲方:___________乙方:___________

日期:___________日期:___________

土方运输合同 篇12

发包方(以下简称甲方):______________公司

承包方(以下简称乙方):______________公司

工程名称:开封浙商城市广场

工程地点:开封新区五大街、六大街之间

经乙方要求,甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵循自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商,并结合本工程实际现状,特订立本合同。

一、承包范围及工作内容

1 承包范围

浙商城市广场基础开挖及回填,具体尺寸及标高控制详见施工图

2 工作内容

乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续,并承担相应费用。

二、合同价款、承包方式及结算原则

1承包方式

本工程采用综合单价包干形式,综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜,确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。

2 本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米,回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)

3 在合同范围外发生的临时性用工及机械台班现场确认按实签证。价格:铲车50型260元/小时,220挖机280元/小时,30小挖机180元/小时

三、计价方式及结算原则

乙方已综合考虑本工程特点,现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款,以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提,由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸,进行工程量计算,再按合同进行最终结算,乙方不得以任何理由提出价格调整。

四、付款方式

乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%,在回填土方完工后十五天付30%,余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的'银行账户,否则甲方有权拒绝付款。

五、工期、质量要求

工期:甲方根据具体施工时间,以施工任务单形式向乙方发出施工指令,乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误,乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金,工期提前,甲方不承诺给乙方任何形式奖励。质量要求:在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准,回填土必须分层压实。工程质量未达标准,乙方必须无条件返工直至合格。

六、安全文明施工

1 乙方应配备具有上岗资质安全员,负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。

2 在施工过程中,由于乙方原因出现安全事故,受到媒体或有关主管部门通报批评,使甲方名誉受损的,甲方有权终止合同,并由乙方承担违约责任。

其他:双方发生争议时,应通过协商解决,协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。

本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

双方签字

甲方(公章):______________

代表人:______________

联系电话:______________

开户行:______________

账号:______________

日期:20__年____月____日

乙方(公章):______________

代表人:______________

联系电话:______________

开户行:______________

账号:______________

日期:20__年____月____日

土方运输合同 篇13

甲方:

乙方:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。

一、项目工程名称:易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点

二、项目工程地点:易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点

三、运输要求、方式:

(1)要求运输车辆根据挖机情况定,

(2)所有车辆由金沙县石场乡余银组织。

(3)以车箱容积为标准,平车方量为18方。

四、工期:

本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。

开工时间为____年一月一日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。

五、单价、结算

(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方),运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m 3,超出1.1-2.0公里内加1元/m 3,超出2.1-3.0公里内加1元/m 3,3.1-4.0公里内加1元/m 3,甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。

(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆,每月支付方式按甲方主合同方式执行。

六、双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

1、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。

2、如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

(二)乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的`,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。

八、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。

2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。

甲方代表:

身份证号码:

联系电话:

签订时间:

乙方代表: 身份证号码: 联系电话: 签订时间:

土方运输合同 篇14

甲方:___________

乙方:___________

经甲乙双方友好协商达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称:

2、施工地点:

二、施工内容:土方运输

1、施工内容:

2、工程期限:根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。

3、工程运距:单程25公里

4、要求乙方车辆:10辆以上(车长8米高1.5米)的车辆;。

5、结算方式:按车次结算,每车运费按结算,12小时结算一次(以现金方式结算)。

三:双方的责任

1、甲、乙双方每天核对每车辆的运营次数,并由甲、乙双方代表认可并现场签字确认。

2、在保证工程顺利的情况下,甲方每12小时结账一次,运费每车每趟______,(此价不含税费。)

3、乙方保证按甲方指定的`路线运输,在乙方车辆不违规运输的情况下,如:交警、城管、路政稽查、村霸、环保一切由甲方协调解决。

4、如乙方车辆(全部或个别)因其他因素不能正常营运或者要求撤出,需经甲方同意并签字方可离开,如出现在本工程内标段跳槽至其他车队运营,甲方有权扣押乙方每辆车贰仟元至叁仟元的违约金。

5、合同签订后乙方车辆到达施工场地后,必须听从甲方统一调配和指挥,安全生产运输,准时按点运输。乙方车队如因违规操作,发生交通安全事故,或非其它甲方负责意外,一切责任由乙方承担。

6、如乙方车队在道路行驶中,所发生的交通事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任。

四、违约责任

1、正常运营期间,如乙方未出现失误及违反合同条例情况下,甲方不得以任何形式扣押乙方款项。

2、正常情况下,乙方不得随意停止正常运营或怠工,因乙方原因造成工程停工或拖延,乙方付全部责任,并支付甲方经济损失;如因甲方无故停工超过三天每24小时,需向乙方支付500元补助。(每天)

4、如乙方未按合同完成施工任务,按违约责任甲方有权停止合同,并要求赔偿由此给甲方造成的一切损失。(不可抗力因素或自然因素除外)

5、如因甲、乙双方在不可协调和调节的情况下,可到劳动仲裁部门或地方法院进行调节。本协议一经签署,即日生效,双方应自觉履行合同条例及义务,不得反悔。

6、本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,未尽事宜,经双方共同商议后,另起补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力,工程结束后,此协议自然失效,无需告知。

甲方:___________乙方:___________

日期:___________日期:___________

土方运输合同 篇15

甲方:(托运方)

乙方:(承运方)

合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜,达成如下协议:

第一条 运输任务

由乙方负责 天河机场 土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。

甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从(如遇人员及车辆的危险作业除外)

第二条 合同期限

自 年 月 日起至 年 月 日止。

第三条 运输起止地

起始地:天河机场 到达地:

第四条 运输车辆

乙方提供自卸式工程运输车辆: 辆,载重量: 吨。

第五条 运费结算方式

所有车辆运费必须按日结算,乙方完成当天多少工作量,甲方必须当天支付乙方运费,连续两天甲方拒绝或者拖欠乙方运费,乙方有权单方面终止合同,并且本合同自动失效,车辆运费标准如下:

1.5公里至2公里之间(含2公里数值),每台车辆运输费:55元人民币。

2公里至2.5公里之间(含2.5公里数值),每台车辆运输费:60元人民币。

第六条 运输质量和安全

工程环境安全运输保障:车里进入工地后,甲方必须创造好的施工环境,交警,交通,路政,城管,周边群众关系由甲方负责协调,由此造成的误工损失由甲方负责,但车辆违章肇事造成的损失由乙方负责。

第七条 停工及生活费用

甲方无故停工不能超过三天,超过三天甲方必须付给乙方误工费及生活费用。

第八条 运输管理

1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。

4、乙方运输车辆的`运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出申请。

第九条 争议的解决

本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。

第十条 其他约定

1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。

2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。

托运方(签字): 承运方(签字):

签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日

土方运输合同 篇16

甲方:________

身份证:________(以下简称甲方)

乙方:________

身份证:________(以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议:

一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的.畅通。乙方负责运输。

二、运输地:

三、要求乙方车辆:______部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长_____米、车箱宽_____米、车箱高_____米。

四、运距:

五、运费:

六、结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)。

七、此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现场。

八、甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的_____ %。

十、违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车_____元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金_____元/天。

十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方:________乙方:________

代表人:________代表人:________

_____年____月____日_____年____月____日

土方运输合同 篇17

甲方:_________身份证:               (以下简称甲方)

乙方:_________身份证:              (车队以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议:

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输:运输地:              

要求乙方车辆:              部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

运距:              公里              运费:              元/

结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)

此协议双方认同,在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅 

甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的__%

违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方:__________________________ 乙方:__________________________

代表人:________________________代表人:_________________________

土方运输合同范例2

发包人(甲方):___________________________

承包人(乙方):___________________________

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

工程名称:___________________________

工程地点:___________________________

二、工程承包范围:

基坑土方外运(甲方负责装车,乙方负责用车外运至工地外)。

三、合同工期:

___________________________

四、工程质量标准:

本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。

五、合同单价及价款及工程量计算方式:

项目单价总价备注说明

土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算;

2本单价含施工时的有关机械台班费用,外运装车等费用;

3本单价含外运泥尾场地清理费用;

4本单价含一切乙方机械进退场费用。

六、付款方式:

1、按月结算,每月按实际完成量的80%,结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;

2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%;

3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。

七、甲方责任:

1、办理施工许可证,余泥排放证等费用;

2、组织图纸会审,组织监督落实班组工人进场安全教育;

3、组织分部分项工程验收,负责工程控制轴线的放线、测量标高工作;

4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。

八、乙方责任:

1、指派管理人员驻现场,负责管理土方队伍,办理准运证及相关费用;

2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆,禁止雇请非法营运“野鸡车”;

3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否则承担相关责任;

4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试;

5、负责工人的安全教育,对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题;

6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工,如发生事故(无论任何原因)乙方负者20%事故引起的相关费用,甲方负者80%的相关费。

7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。

8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志,没有甲方许可不得随意拆除。

施工过程中,严格遵守安全规章制度,如违章作业、违章蛮干,不听从管理人员指挥,一律按项目部管理人员的通知进行罚款;

9、分包单位必须按广东省、广州市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定,负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的安全责任,负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款;

10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施,保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为,如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任;

11、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排;

12、乙方负责周边外围关系(如交警、城管、街道、村委等)。

十、违约责任:

1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责;

2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;

3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正,其返工费用由乙方负责,工期不得顺延;

4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等,否则甲方有权终止合同,造成的后果由乙方负责;

5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场,则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;

十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解

本合同正本一式两份,副本一式两份,双方各持正副本一份。(附安全责任书、文明施工管理规定)

发包单位:(公章)_______________承包单位:(公章)_______________

法定代表人:__________________法定代表人:__________________

签约代表人:__________________签约代表人:__________________

电话:__________________电话:__________________

帐号:__________________帐号:__________________

日期:__________________日期:__________________

一键复制全文保存为WORD
相关文章