发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，结合本工程的具体情况，特签订本合同，以明确双方各自的权利和义务，双方应共同遵守本合同。
一、工程概况：
1.1、工程名称： 龙苑中央公园地下车库基坑支护
1.2、工程地点： 明港镇军民路南侧、107国道西侧
1.3、工程类型：基坑支护。
二、承包方式及施工范围
2.1、承包方式：包工、包料、包质量、包安全。 。
2.2、施工内容：微型桩预应力锚索挂钢筋网喷砼墙、土钉钢筋网喷砼墙、挂钢丝网喷砼墙等施工图所包含的全部内容以及基坑顶、底排水沟和集水井的施工。
三、工期：
初拟开工日期：20xx年 8月 日。工程进度随土方开挖进度。
四、 工程质量等级：
质量等级评定按照国家或行业的质量检验评定标准，工程质量达到国家规范 合格 标准。
五、工程价款：
5.1、承包单价：本合同各分项支护做法按固定综合单价形式包干，其承包单价见分项工程报价清单：分项支护工程清单报价清单
5.2、工程计量：乙方按设计图纸施工，工程量以实质完成工程量计算所得。工程量的计算方式为：I-I剖面按土墙垂直高度加顶面一米计算、其他两个剖面按土墙斜坡长加顶面一米计算，均不包括墙顶、底排水沟(该部分费用已包含在综合单价中)。
5.3、工程款计算：工程款=分项承包单价×相应施工工程量。工程总价款暂定为：(人民币)壹佰壹拾贰万陆仟园整(￥1126000.00 元)，最终按实际完成工程量进行结算。
5.4、如因设计变更而改变施工做法，变更部分的综合单价组价按20xx《河南省建设工程工程量清单综合单价》进行预算后下浮20%，作为结算依据。
5.5、该分项工程承包单价包括的工作内容及乙方应承担的费用：
5.5.1、机械设备进出场所需运输及安拆费，维修费，人工费。
5.5.2、完成该项目所需的所有材料费、机械费、人工费。
5.5.3、需支护部位的土方边坡刷边、修整。
5.5.4、所有的材料试验、检测、监测等的费用。
5.5.5、所有的税、费等的费用(包括组织专家对设计图纸的论证费用)。
5.5.6、完成该项目所需临时设施，施工用水、电等费用。
5.5.7、基坑顶、底排水沟和集水井的施工以及施工过程中的抽、排水。
5.5.8、为完成本工程所有施工项目并达到质量要求所采取的施工措施以及不可预见费等所产生的全部费用。
六、双方责任：
为了快速、高效完成该项目，双方应完成各自工作，并承担各自的责任。
6.1甲方责任：
6.1.1、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。
6.1.2、应在乙方进场前向乙方进行有关技术、工期、进度、质量、安全、文明施工的交底、说明资料报送时间的要求，并提供施工作业条件。
6.1.3、负责监督、检查乙方施工的工程质量，若发现工程质量达不到要求时有权责令乙方返工，对所造成的经济损失由乙方承担。
6.1.4、负责提供施工用水源、电源。
6.1.5、支护工程完工后由甲方协助，乙方组织对支护工程进行验收
6.1.6、按合同约定向乙方拨付工程款。
6.2、乙方责任：
6.2.1、维护甲方形象，接受甲方和现场监理的施工监督。服从甲方现场管理人员的统一管理。
6.2.2、组织专家对设计方案进行论证。
6.2.3、根据分项工程的规模、技术、质量要求等编制施工方案，履行工作职责，做好施工及验收记录。
6.2.4、严格按照图纸设计、国家有关规范、标准及施工组织设计精心组织施工。 因施工质量或工程使用材料不合格，必须立即整改至合格，并承担由此造成的一切损失。
6.2.5、严格按照有关安全、文明施工的要求进行施工，主动配合甲方做好文明工地管理工作。有义务对施工人员进行文明、安全施工教育。搞好施工区及宿舍的安全、文明工作。
6.2.6、施工中应严格遵守安全操作规程，完善安全措施，保证安全施工。施工中发生的一切工伤及安全事故概由乙方承担。
6.2.7、对已完工程进行养护及成品保护。
6.2.8、负责施工资料的收集、整理、编制、装订成册等。
6.2.9、为在施人员缴纳意外伤害保险费。
七、付款方式与结算：
本工程不设预付款。支护工程全部完工并验收合格，施工资料齐备、装订成册并移交通过后，付工程总价款的40%;地下室回填土完成，支护工作结 束，余款一次付清。
八、争议：
双方因履行合同发生争议，应先行协商解决，协商不成的，双方可申请工程所在地仲裁委员会仲裁，也可向人民法院起诉。
九、工程保修期
保修期限自本工程竣工验收合格之日起，到地下室工程回填土完成。
十、合同签订：
10.1、本合同经双方代表签字加盖公章之日起生效，结清工程款后履行完毕。 10.2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
十一、其他条款：
11.1、甲方如因土建工程施工条件限制需调整施工方案或根据技术要求需分段施工，乙方应积极配合，不得附加任何条件，同时也不进行费用调整。
11.2、本合同中的固定综合单价，是在乙方所报单价的基础上，经甲乙双方充分协商后所确定的，是双方共同愿望的真实体现。施工过程中或工程结算时，乙方不得以任何理由要求调整费用，否则甲双有权终止合同，同时拒付工程款，由此造成的一切损失概由乙方负责。
11.3、工程结算时，乙方必须向甲方提供全额正规税票。
11.4、本合同未尽事宜双方另行协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
卖方(以下简称甲方)：_________________
姓名：_________________
身份证号码：_________________
地址：_________________
联系电话：_________________
买方(以下简称乙方)：_________________
姓名：_________________
身份证号码：_________________
联系电话：_________________
经甲、乙双方友好协商，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产特签订本合同，以资共同信守执行。
第一条房屋的基本情况：_________________
甲方房屋坐落于，建筑登记面积为平方米。
第二条价格：_________________
该房屋售价总金额为万元整，大写：_________________。
第三条付款方式：_________________
乙方于本合同签订之日向甲方支付定金元整(大写：_________________)，余款元(大写)在甲方移交房屋时一次性付清。
第四条房屋交付期限：_________________
甲方应于本合同签订之日起日内，将该房屋交付乙方。
第五条乙方逾期付款的违约责任：_________________
乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的%向甲方支付违约金。
合同编号：______
甲方：______
乙方：______
日期：______年______月______日
建设工程施工合同协议条款
建设单位(甲方)：______
施工单位(乙方)：______
按照<<中华人民共和国民法典>>和<<建设安装工程承包合同条例>>及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1.1、工程名称：X配电工程
1.2、工程内容：
(1)按甲方提供的灵川供电公司批复的供电方案进行施工。乙方在施工前，在满足供电部门验收的前提下给予优化。
(2)安装630kVA箱式变压器两台，500kVA箱式变压器一台， 250kVA箱式变压器一台，一进五出开闭所一台;
(3)一户一表安装(表后线由甲方自行安装);
(4)电缆桥架安装;高低压电缆敷设;
(5)电气设备基础、管沟(井)等土建施工;
(6)上述工程电气设备、电缆及接地装置的试验、调试;
(7)高压计量装置由乙方负责向供电部门申请购买，该费用由甲方签证给乙方结算。
(8)工程施工图设计费、供电网络设施费、城市道路等行政性收费由甲方负责;
(9)本合同施工仅为开闭所至表位范围。电源点至开闭所的线路工程除外(如甲方需委托施工需另签订合同)。具体工程内容祥见甲方提供的施工设计白图及按此图纸编制的预算书。
(10)本工程验收供电完毕，甲方负责提供向灵川供电公司办理资产移交所需要的全部资料文件。之后，乙方负责将本工程低压客户计量装置电源侧的供配电设施(不包括供小区公共设施、商业用电的专用变供配电设施和客户自备发电机。)向供电公司做相关移交。
1.3、工期：
开工日期，以甲方通知为准;工期：自甲方工程款到帐且具备进场施工条件之日起__日完工。(停电及不可抗力等非乙方原因造成的工期延误除外)。
1.4、承包方式及合同价款：
本工程暂定合同总造价为人民币大写：__(即￥__元)，双方最终按实际发生的工程量及合同约定的结算方式进行结算。
1.5、本工程最终结算价：以供电局审定的设计蓝图、施工过程中的设计变更、工程签证等相关资料据实计算。最终下浮 X % 进行结算。
1.6、材料价格的计取
结算单价按附件1《____配电工程预算书》。
第二条合同文件及解释顺序。
2.1、合同文件的组成：建设工程施工合同协议条款，洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议，设计资料及设计修改通知书，各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。
2.2、解释顺序：
(1)建设工程施工合同协议条款。
(2)洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议。
(3)设计修改通知书。
(4)设计图纸资料。
(5)各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。
第三条合同文件使用的语言文字,标准和法律。
3.1、适用法律法规：《中华人民共和国民法典》。
3.2、适用标准.规范：《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ55-81)》、《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)》、《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程(JGJ4-80)》、《混凝土结构工程施工及规范(GB50204-92)》、《建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91)》、《电器装置安装工程施工及验收规程(低压电器)(GB50254-96)》、《电器装置安装工程施工及验收规范(1kV及以下配线工程)(GB50258-96)》、《高压绝缘子瓷件技术条件(GB772-87)》《架空送电线路施工及验收规范(GBJ233-90)》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)》、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)》、《电气装置安装工程盘柜二次回路接线验收规范(GB50171-92)》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91)》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50150-92)》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1-17-20__)》及其他有关资料,技术要求。
第四条甲方职责及权利.
4.1、及时按合同支付工程预付款及进度款，
4.2、组织施工图纸会审并及时进行施工交底。
4.3、甲方向乙方提供 5 套施工图。
4.4、指派专人负责现场协调工作，为乙方施工提供必要的协助，保证施工所必需的正常外部条件。
第五条乙方职责及权利.
5.1、乙方应按合同要求，按时,按质,按量完成工作任务，并在工程竣工验收后向甲方提供 2套工程竣工资料。
5.2、甲方不按合同规定进行图纸会审及施工交底，工程相关行政手续未办完结等致工程延期的，乙方有权顺延工期。
5.3、甲方不按合同规定支付工程预付款，乙方有权顺延工期。
5.4、乙方自行负责工程质量安全并承担相关一切安全责任;乙方应自觉接受甲方的监督和检查。
第六条工程质量
6.1、乙方应严格按设计图纸及供电局要求施工，确保工程质量。
6.2、工程质量等级应达到国家颁发的工程质量检验及评定标准的合格条件，质量合格率达到100%。单位工程优良率达到85%以上。如果双方对工程质量有争议时，由双方认可的质量监督部门仲裁。
第七条工程预付款、进度款及结算方式.
7.1、工程预付款：在本合同签定后三个工作日内，甲方按合同总造价的 % ，即人民币__(￥__XX元)向乙方支付工程预付款;
7.2、工程施工完成，乙方施工部分具备验收条件，甲方按合同总造价的 % ，即人民币__(￥__X元)向乙方支付工程进度款;
7.3、工程通过竣工验收正常供电后3个月内结清工程款。
7.4、结算方式：本工程按投标预算单价×实际完成工程量×让利系数。
7.5、每次付款前，乙方需向甲方提供等额合法有效发票。乙方提供发票后，甲方须及时支付相应款项
第八条 保修
8.1、保修范围:乙方负责所承建工程的合同全部内容。
8.2、保修期限:工程竣工验收合格之日起壹年。
8.3、保修期间,对属于保修范围内容的项目，乙方应在接到甲方修理通知后及时派人到现场处理或协助通知设备厂家处理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，因乙方原因造成返修的费用，由乙方支付。非乙方原因造成返修的经济支出由甲方承担。
第九条其它.
9.1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着相互谅解，求大同存小异的原则协商解决。
9.2、本合同经甲乙双方签章后生效。
9.3、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。
9.4、本合同至保修期满后自行失效。
附件1《__配电工程工程预算书》
附件2《__配电工程施工设计图册》
甲方(章) ______乙方(章)：______
地址：______地址：______
法人代表：______法人代表：______
委托代理人：______委托代理人：______
电话：______电话：______
开户银行：______开户银行：______
帐号：______帐号：______
时间：______年______月______日时间：______年______月______日