常用版建设施工合同（精选31篇）
发包方（甲方）： 承包方 (乙方) ：根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。
第一条 工程名称：中和设备基础工程
第二条 工程地点：____区罗汉街工业园
第三条 工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。
第四条 工程造价：设备基础按照 元3砼（按实际工程量结算）。
第五条 承包方式：包工包料。
第六条 工期：本工程自________年____月____日开工至________年____月日竣工。工期为天。
第七条 工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。
第八条 结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。
第九条 工程类别及企业等级：按有关规定执行。
第十条 甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设 计、 施工技术、经济等事宜办理相应手续。
第十一条 乙方权利：
1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。
2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。3.施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。
第十二条 竣工验收与结算：
一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。
二、验收合格后____日内办理竣工验收及结算手续。
第十三条 付款方式：自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工________年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。
第十四条 保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起________年。
第十五条 违约与仲裁：
一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请____区经济合同仲裁委员会申请仲裁。
二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。
第十六条 附则：
一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。
第十七条 其它：甲方： 乙方：电话： 电话：签约时间：________年月____日
甲方：乙方：根据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本协议并共同遵照执行。
一、由于乙方在工程施工中，发生合同外项目。
二、承包内容：
1、改移水管
2、水沟
3、硬路肩
4、临时网片的拆除
三、承包数量：见附件1。
四、承包总价：231235元。(大写：贰拾叁万壹仟贰佰叁拾伍元整)
五、支付方式：执行原合同条款。本协议一式四份，甲方三份乙方一份，双方签字盖章后协议生效，工程竣工验收合格后协议自行失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日 ________年____月____日
甲方：_____________________乙方：_____________________
地址：_____________________地址：_____________________
电话：_____________________电话：_____________________
兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：
一、工程依据和技术指标
1.发电机组型号：_____________;冷却方式：_____________;台数：_____________。
2.技术指标
根据(《国家城市区域环境噪声标准》3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______。
评价点位置：__________________________________________
所属区域：____________________________________________
噪声标准：白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施
采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
五、完成期限
在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。
六、施工条件及协作事项
________________________________________。
七、工程费用及支付办法
总工程费用为：________________
付款方式：合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。
八、其它
1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。
2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。
3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________
承接方(乙方)：________________
签订时间：______年______月____日
基础建设施工合同范本二建设单位：_________(以下简称发包方)
施工单位：_________(以下简称承包方)
双方经充分协商，达成如下协议：
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：建筑面积：
第四条：工程价款及付款方法：
第五条：工程期限(开工、竣工时间)
第六条：工程质量标准
第七条：承包形式及材料设备供应
第八条：发包方义务：
1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行签订协议执行)
2.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。
3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。
4.按协议负责按期拨款。
第九条：承包方义务
乙方负责：
1.按协议分工负责材料供应。
2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。
3.按施工图负责组织施工，按期竣工。
4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。
第十条：违约责任及奖励条款
第十一条：其他协助条款。
第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、______各一份。
第十三条：合同有效期及合同争议解决。
第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。
发包方：(盖章)承包方：(盖章)
法定代表人：_____法定代表人：______
地址：________地址：_________
开户银行：______开户银行：_______
帐号：________帐号：_________
签约日期：____年__月__日
发包人(以下简称甲方)：_________
承包人(以下简称乙方)：_________
甲方将_____小区34#、35#、36#、37#住宅房、裙楼、地下室、人防工程土建工程承包给乙方施工，根据《中华人民共和国人民防空法》、《人民防空工程建设管理规定》及有关法律法规的规定，双方本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：____________住宅房、裙楼、地下室、人防工程
2、工程地点：__________________。
3、工程概况：
3.1总建筑面积暂定约________平方米，其中地下人防车库________平方米地下一层，地上十二层。
3.2结构形式：住宅工程：框剪结构地下车库工程：剪力墙结构。
第二条工程承包范围及工作内容
1、工程承包范围：全套施工图纸内包含的全部施工内容(甲方分包工程及甲方供材料除外)。
1.1建安工程：乌鲁木齐___规划设计研究院有限公司设计____楼住宅、裙楼及地下人防土建工程包含的全部施工内容(甲方分包工程及甲方供材料除外)。
1.2所有甲方分包工程的预留、预埋、预设等。
1.3甲方委托乙方施工的其它单项工程或零星工程。
1.4承包范围界限：土建工程施工至室外散水给排水、热力、电气工程施工至室外第一口检查井。
2、工作内容：
2.1以本补充协议约定的施工图纸、技术规范、甲方邀标文件为基础，包括但不限于整个工程的物料供应(补充协议有约定的除外)、施工、建成、缺陷修补、竣工及验收。
2.2甲方分包工程预留、预埋以及构配件(或设备、部件等)安装后的堵补工作。
2.3在施工期间，对工地附近现存的一切建筑物、构筑物、市政配套、消防通路等进行保护，使其维持正常的情况，并修补因工程施工所引起的破坏。
2.4完成并满足乌鲁木齐市安全文明施工及环境保护达标要求的有关工作。
2.5按本补充协议要求完成竣工验收所需的应由乙方负责的工作，提供竣工备案所需的一切资料，并配合甲方申报竣工验收，提供的竣工备案资料须满足城建档案馆接收城建档案的要求。
2.6.乙方作为本工程的总承包责任人，必须对本工程负全责，包括但不限于对整个项目的进度、质量、安全文明施工等进行总控制，对甲方分包单位、甲方指定乙方分包单位的施工进行全面协调和管理，及时解决因工程施工而引发的邻近居民投诉等问题。
2.7完成甲方与乙方签订的其他合同协议文件要求乙方履行的任务及工作，包括正常施工所需的一切附带的工程、因甲方设计缺陷造成的增加项目及临时工程。
2.8甲方认为需要委托乙方施工并完成的在协议外的单项工程或零星工程。
第三条甲方分包工程、材料(设备)供应
1、甲方分包工程：
1.1甲方分包工程：电梯设备采购及安装工程、消防及通风工程、弱电智能化工程、景观及园林工程、机械土石方工程。
1.2乙方必须认真履行本合同，甲方保留甲方认为在有必要的时侯除第三条第1.1款约定的甲方分包工程以外的由乙方承担的工程项目直接分包第三人的权利。
1.3甲方分包工程乙方有施工资质的需向甲方分包单位提供，乙方计取协议约定的乙方应计取的相关费用(配合费)，对此乙方承诺完全认同并全力配合。
2、甲供材料(设备)：
2.1甲供材料(设备)品种：
2.2甲供材料(设备)管理：
2.2.1甲供材料(设备)的数量、到货时间，由乙方编制甲供材料(设备)总需求计划，在使用前2个月前报甲方。乙方不及时上报或上报的数量有误，由乙方承担责任。由于设计变更引起甲供材料(设备)数量的变化，乙方应在收到变更通知后5日内，将变更后的需求计划以书面形式上报甲方，若不及时上报，乙方承担相应违约责任。
2.2.2甲供材料(设备)的供应，甲方提前8小时通知乙方甲供材料(设备)的到货数量和到货时间，且甲方负责运到工地，乙方应会同甲方及监理依据甲方封存样品、材料商提供合格证等相关资料组织验收，并按照甲方要求办理出库手续，在相关文件上签字。乙方负责甲供材料(设备)的卸车、场内运转、清点、验货、接收、保管等一切后续工作，并承担所发生的费用。若乙方不配合，承担相应违约责任。甲供材料(设备)交付乙方后，乙方必须妥善保管。因乙方原因导致甲供材料(设备)遗失或损坏，乙方应当承担赔偿责任，因材料遗失导致工程无法正常进行，给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。
2.2.3若乙方接收甲供材料(设备)后，发现存在如下问题：(1)材料、设备的品种、质量等级、规格、型号等与约定验收标准不符(2)应有的附件或配件不齐全均应及时书面告知甲方。因乙方未及时书面告知甲方而引起的相关责任均由乙方承担。
2.2.4乙方提供加盖公章的甲供材料(设备)接收人委托书和被委托人身份证复印件报甲方备案，乙方授权现场材料接收人限定2人以内。乙方逾期不报，甲方不予办理甲供材料(设备)供应，所造成的相关责任均由乙方承担。
2.2.5对已进场并办理出库的甲供材料，根据建筑施工规范及相关部门要求须进行复验的，乙方在使用前应及时通知监理见证取样并送往实验室进行复验，复验费用由乙方承担。
2.2.6乙方在工程完工后(或冬休停工后)14天内，与甲方核对甲供材料(设备)领用量，并出具材料实际领用量汇总表，甲乙双方共同签字确认。
2.2.7甲供材料(设备)乙方实际领用量超过竣工结算定额用量3%以内时(含3%)，超额领用的甲供材料(设备)甲方按甲方实际采购单价进行扣款甲供材料(设备)乙方实际领用量超过竣工结算定额用量3%以上时，超额领用的甲供材料(设备)甲方按甲方实际采购单价的2倍进行扣款。【定额用量=图算工程量*(1+定额损耗率)】
3、甲定乙供材料(设备)
3.1甲定乙供材料(设备)的品种：钢材、商品砼、电线电缆、给排水管材、穿线管、桥架、配电箱、开关插座、散热器、热空气幕、防火门、给水泵、排污泵、防水材料、轻质隔墙板、grc构件、塑钢窗、单元门及进户门。
3.2、钢材、商品砼、电线电缆、配电箱、开关插座、给排水管材、穿线管、桥架、散热器、热空气幕、防火门、给水泵、排污泵、防水材料、轻质隔墙板、grc构件，在使用前2个月申报不少于3种品牌的材料价格、甲方在乙方提交材料报告后1月以内审定，最终按甲方审定的品牌及价格乙方进行采购及施工、如乙方没按规定的时间内提交材料报告、所造成的后果由乙方自已负责。
4、乙方采购材料(设备)
除甲供材料(设备)外所有与完成本补充协议约定的工程有关的材料均为乙方采购。乙方自购材料必须满足国家相关验收标准。甲方保留甲方认为在有必要的时侯对乙方自行采购材料(设备)直接采购的权利，乙方需无条件的给甲方出具付款委托及出具建安发票。
第四条工期：
1、本工程总工期为日历天，开工时间20__年3月16日，若因甲方原因导致无法按期开工，相应节点工期时间及竣工验收时间顺延，但节点工期绝对日历天数不作调整。
2、20xx年5月30日前本工程竣工验收合格，竣工验收合格后一个月以内乙方必须备案完毕(非乙方原因除外)。
3、乙方应按以下节点工期严格控制施工进度，若节点工期或总工期延误，乙方承担相应违约责任。
4、甲方不因节假日、高考、停水停电、恶劣天气、承包范围或施工范围有增减等原因给乙方顺延工期。但以下情况发生后造成的工期延误乙方24小时内书面报监理、甲方审核批准后，工期可以相应顺延：
4.1地基需作技术处理，处理工期超过3天以上。
4.2因甲方原因造成的延误开工、施工障碍、停建、缓建等情况。
4.3不可抗力。
5、乙方作为有经验的承包商在本工程投标时已充分查看施工现场及周围的环境，已充分掌握与工程施工有关的气候、道路、交通流量等情况，因此以上因素均不能构成乙方工期顺延的条件。
6、甲方认为需要委托乙方施工并完成的其它单项工程或零星工程，其取费仍按合同定额核算、乙方不能因承包施工范围的调整而要求延长工期(不在关键线路上的施工任务)。
第五条工程质量、图纸
1、质量标准：一次性五方及质监验收合格。
(一)、质量标准要求及工程保修：
(1)、工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)等国家或行业的质量检验标准及自治区、乌鲁木齐建设行政主管部门发布的各项强制规定标准要求，并满足设计要求，确保一次性验收合格。
(2)、乙方所用材料必须符合设计要求并附质保书或出厂合格证。
(3)、质量等级要求：质量监督站一次性验收合格的为合格工程。
(4)、工程保修金为本工程结算总造价的5%，保修条款按国家“房屋建设工程质量保修办法”规定执行。
(二)竣工资料移交
(1)各单位工程经质量监督站竣工验收合格后的三日内，乙方应向甲方分别移交乙方各单位工程应完成的全部工程内容及移交全部钥匙，撤出设备及施工人员，工完料尽场地清。如未按期交付，视为乙方工期延误并承担工期违约责任。
(2)每一单项工程具备竣工验收条件时，乙方应以书面形式向甲方申请竣工验收并提交竣工验收报告，同时乙方必须提供给甲方四套按《建设工程文件归档整理规范》《gb/t50328-20xx》编制完整的竣工资料(含竣工图一套)备存，并配合甲方将竣工资料移交至档案馆备案。
2、为确保工程质量，乙方进场时所使用的模板必须为新购的竹胶板或木模板，且厚度不低于1.5cm所采用的模板支撑体系必须为钢管支撑体系，若未按以上要求实施，乙方须承担相应违约责任。
3、“五方验收及质监站参加的竣工验收”仅代表工程符合了国家的最低质量标准，并不代表工程质量已经实际达到甲乙双方约定的竣工质量要求，故不视为工程已竣工，也不作为竣工结算的条件。对此，乙方已理解并接受“五方验收及质监站参加的竣工验收”只是达到甲乙双方约定的竣工要求中的一项必要条件，是乙方及监理单位开展100%细部检查、整改工作的开始，对于检查中发现的各项问题，乙方应采取措施积极整改。为此，质监站参加的竣工验收不视为最终竣工验收，该验收时间不能作为竣工结算的起始时间，只有在施工单位完成入住前整改工作并达到甲方及甲方物业公司要求且签字确认后(施工单位完成整改后，甲方及甲方物业公司在一个月内完成验收)，方可提交正式的《竣工结算申请报告》，填报《竣工结算申请表》报甲方审批，得到甲方的签字认可后，方可进入竣工结算审批程序(五方验收后在本补充协议规定的时间内乙方提交竣工结算资料)。
4、图纸：开工前甲方向乙方提供施工图3套(其中1套有图审章)，工程施工及制作竣工图所需的图纸由乙方自行加晒，甲方配合。
第六条暂定总价款及其包含的内容
1、暂定总价款：￥____________万元，大写(人民币)：____________万元整。其中：住宅楼工程暂定____________万元地下车库工程暂定____________万元。暂定总价款为本补充协议第七条第1.2款确定的单方造价*按定额计算规则计算的建筑面积。
2、暂定总价款包含的内容：
2.1本工程全套施工蓝图包含的全部施工内容(甲供材料及甲方分包工程除外)。
2.2甲方分包工程的配合费。
2.3为完成本合同条款约定的全部工作内容所发生的与工程有关的乙方应缴纳的费用(包括但不限于抢工等费用)。
2.4承担本工程招标代理费用，交易服务费及其他备案费用按政府相关文件规定比例承担。
2.5包含工程竣工验收完毕至移交给甲方包含所有：人工费、措施费、风险费及破损修复费等相关费用。
第七条工程进度款
工程进度款支付：
1.为方便工程过程中的付款，经甲乙双方共同测算，单方造价暂按以下确定：住宅楼(即正负零以上)______元/平方米，地下车库工程______元/平方米，此暂定单方造价含完成本补充协议确定的工作内容所需的人、材、机及部分材料、人工调差，仅作为支付进度款的依据，各项目分部分项工程造价按下表分配比例执行，若误差超过暂定价款的10%以上时(不含10%)，主体分项工程暂定单价______年底时根据实际情况给予调整：
2、工程开工后，地下主体工程及地上三楼封顶经交验合格后支付正负零以下暂定价己完工程造价的75%进度款(经双方认可的金额)
3、工程施工到主体四层楼封顶交验合格支付一层主体工程造价的75%(经双方认可的金额)，五层楼封顶支付二层主体工程造价的75%(经双方认可的金额)，其它楼层支付工程款以此类推，主体封顶30天后支付主体工程造价的75%(经双方认可的金额)
4、主体建筑装修及水电安装按每完成一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付75%工程款(经双方认可的金额)。
5、前述每一阶段施工进度完成后，由乙方于每月25日前将形象进度报表交甲方，甲、乙双方共同确认当月完成工程量，审核完毕经乙方确认无异议后10日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。(每月支付一次工程款)
6、工程竣工验收合格后，在结算过程中支付已审核的进度造价的15%
7、工程结算完成后，按照国家及自治区的有关规定扣除5%的工程保修金后其余款一次性支付给乙方。
8、第二次工程款支付需施工单位提供第一次民工工资支付证明(以后每一次付款均需要提供民工工资支付证明、即农民工劳务单位的原始领工资的签字)。工程款支付至合同价款的85%时，施工单位应结清民工工资。如乙方单位未结清民工工资，发生的任何因民工工资纠纷均与甲方单位无关，由乙方单位自行处理。如发生民工围堵甲方办公场所或上访事件、每次扣乙方合同总价1%作为违约金、甲方付乙方工程款时乙方应提交付款申请、经甲方工程造价部门审核确认、经确认后乙方应将确认的工程款祥细列出其支付清单、同时应在其项目部公示栏上公告。
9、甲、乙双方约定，工程所发生的夜间施工增加费、二次搬运费不计取。
1.2.1进度款支付表：
1.3工程实际施工满足上表要求后，甲方以每月实际完成分项工程的建筑面积为基础，按上表中的付款比例及金额审核进度款
1.4质监验收合格后，支付至本补充协议总价款的85%。
1.5项目移交甲方后并办理完竣工结算后，支付至竣工结算总价款的95%(含配合费等)。
1.6剩余竣工结算总价款的5%作为质量保修金。
1.7若乙方按甲方要求节点工期按时保质的完成，根据监理及甲方对乙方在本合同条款实施过程中评价，除按本合同条款约定比例支付已完工程75%的进度款外，甲方可于2020__年底、向乙方支付已完工程10%的进度款用于乙方支付民工工资、及其它款项。
2、工程进度款审批程序：
乙方每月25号填写《月进度款申请表》报监理，监理在2日内审查完毕后转交甲方审批，甲方在5个工作日内审批完毕并支付进度款(节假日顺延)
3、与工程进度款有关的其他条款:
3.1因重大设计变更及合同条款外新增项目所增加的费用，若单项费用总额在10万元以上，累计变更增加费用在20万元以上时，甲方审批完成后，在次月进度款中支付变更实际完成产值的75%若单项费用总额小于或等于10万元，在竣工结算后支付
3.2甲方支付每次工程进度款时，扣除甲方所代缴的水电费(含损耗分摊)
4、乙方申请支付工程进度款时按以下方式提供建安发票：
4.1乙方是在甲方项目所在地外的乌鲁木齐市辖区注册成立的企业，须向甲方提供《外出经营活动税务登记证明》复印件(加盖公章)，向甲方提供《外出经营活动税务登记证明》的主管税务机关出具的建安发票
4.2乙方是在____________辖区外注册成立的企业，须向甲方提供《外出经营活动税务登记证明》复印件(加盖公章)，向甲方提供甲方主管税务机关出具的建安发票。
5、乙方须完整、正确填写以下信息以备甲方能准确及时拨付工程进度款：
收款单位全称：
开户银行全称：
开户银行行号：
开户银行账号：
财务部联系人：
联系电话：手机：
传真号码：
第八条竣工结算
1、竣工结算资料：
竣工结算资料一式两份，资料经甲方签字确认后，甲方不再接收乙方补报的任何相关竣工结算资料。竣工结算资料应包括以下内容：
1.1乙方投标文件
1.2经甲方确认的工程签证单、设计变更和图纸会审纪要
1.3经甲方确认的材料限价单和甲供材料(设备)领用量汇总表
1.4竣工结算书(含用“广*达”正版计算的电子文本)。
1.5甲方工程部确认的竣工图。
2、竣工结算的原则：
2.1计量原则：20xx年《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额》(实体项目)(措施项目)、20xx年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》、20xx年《全国统一安装工程预算定额》。
2、人、材、机价差调整执行自治区造价管理部门发布的施工同期的相关造价信息文件，造价信息内容未涉及材料按甲乙双方经市场询价后，相关管理人员签字认可后作为结算依据。
2、1除双方约定计取的费用外，不再计取任何费用。
2.2计价原则：
2.2.1：按《20xx年乌鲁木齐地区单位估价汇总表》及相关配套文件计价，按20xx年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》核定工程类别按中限取费人、材、机价差调整执行自治区造价管理部门发布的施工同期的相关造价信息文件，造价信息内容未涉及材料按甲乙双方经市场询价后，相关管理人员签字认可后作为结算依据。造价信息与实际采购价有出入时，风险分担按新建造20xx[4]号文执行。除双方约定计取的费用外，不再计取任何费用。(实际采购价的认定程序：材料进场需由监理、甲方现场代表对货物及随货同行单的数量给于确认签字、并及时将确认的随货同行单交招采部、由招采部及时询价认定，需双方签字认可)。不计取冬雨季施工费(因甲方原因造成的冬季施工经甲方批准后按相关定额规定计费)
2.2.2.天棚刮石膏腻子按10元/m2计入定额直接费，其中7元/m2参与取费进入竣工结算。2.2.3(项目涉及土方工程采取固定单价结算：免爆27元/m3，土方挖运：外运28元/m3、内转12元/m3、回填内倒土方9.5元/m3
2.2.4.项目涉及防水工程按建筑安装工程四类下线计费)。
2.2.5综合单价项目：塑钢门窗、铁艺栏杆工程、楼梯间铺装工程。塑钢门窗、铁艺栏杆工程项目按施工时甲方核定的综合单价计算。乙方依据甲方核定的综合单价计取10%含税管理费，不再计取其它费用楼梯间铺装工程按甲方核定的综合单价包干，不再计取其他费用综合单价是指完成该项分项工程所需的人工费、机械费、材料费、各种损耗、管理费、安全文明施工费、规费、利润和税金等全部费用综合单价一经确定不作调整。
2.2.6人工费调整：按本工程施工期间自治区建设厅及乌鲁木齐市建委发布的人工费调整政策执行
2.2.7乙方自购材料的调差：根据乌鲁木齐市建设工程造价管理站发布的施工当期《工程造价信息》上公布的单价作为竣工结算单价(含焊接钢管和镀锌钢管)《工程造价信息》上没有的材料单价，以甲方核定的单价作为竣工结算单价。
2.2.8钢材、商品砼以甲方核定的单价作为竣工结算单价(甲方并给予乙方钢材、商品砼税金)。
2.2.9水电费：按甲方代乙方实际缴纳的金额进行结算(含损耗分摊)。
2.2.10甲方分包工程配合费按分包工程结算价款的3%计取(详见合同附件三期工程总承包单位计量、计价标准汇总表)。
2.2.11设计变更、工程签证的竣工结算：计量计价原则依据上述竣工结算原则执行，包含因甲方设计缺项造成施工项目增加部分。
2.2.12若20__年冬季乙方所施工项目不供热，乙方需将已安装完毕的水表进行保护性拆除，于20xx年4月进行二次安装，二次拆除及安装费用不再计取其他费用。
2.2.13施工现场按有施工场地考虑，乙方自行考虑临建搭设方案，甲方可提供暂时不用的场地交乙方使用，但甲方对该场地有使用需求时，乙方无条件在甲方要求时间内撤出并将相关垃圾清运至垃圾场，不得提出费用索赔。
3、其他约定：
3.1本工程竣工结算甲方委托有资质的造价咨询单位进行审核。
3.2乙方应积极配合甲方委托的造价咨询单位对乙方报送的竣工结算进行审核，若乙方不配合，影响工作进度或使审核工作无法进行，视为乙方认可审核单位的审核结果。
3.3乙方在报送竣工结算资料的同时报送乙方委托的造价师的相关信息，并加盖公章，在结算过程中，乙方若需更换造价师，需书面通知甲方并取得甲方的同意，且原造价师签字确认的相关数据在以后的审计工作中不再重复计算。
3.4乙方《竣工结算申请表》经甲方批准后60日内甲方及甲方委托的审计单位将竣工结算审核完毕，若因乙方原因导致竣工结算日期拖延，甲方另行安排时间办理，乙方不得提出任何异议。
3.5乙方报送的竣工结算总造价与最终审定竣工结算总造价的差额应控制在5%以内(含5%)，若乙方报送的竣工结算总造价超过最终审定竣工结算总造价的5%，由乙方按以下方式承担甲方支付给造价咨询单位的审计费：审计费=乙方报送竣工结算总造价*5‰+(乙方报送竣工结算总造价-最终审定竣工结算总造价)*5%，由乙方承担的审计费甲方有权在竣工结算时直接扣除。
第九条履约担保
1、本补充协议签订10日前，乙方向甲方缴纳履约保证金600.00万元到甲方指定账户，作为承担本工程的前置条件。
2、乙方按照本补充协议节点工期及总工期的要求按时完成施工内容并验收合格后，乙方不欠农民工工资与供货商货款、甲方向乙方返还履约保证金：
3、农民工保证金及劳保统筹由乙方交政府相关部门。
4、履约保证金不计利息。
5、由于____公司无理占用甲方部分土地，影响正常施工，因此需施工单位在不违背国家政府相关法规的前提下，在年月日之前将其从甲方土地上清离，把相应地上设施予以拆除并腾空。
第十条劳务
1、乙方必须使用符合建设行政主管部门要求的具有相关资质的劳务公司。
2、乙方必须和具备相关资质的劳务公司签订劳务合同。乙方所签订的劳务合同和班组花名册必须于进场前送甲方备案。
3、乙方应办理现场劳务用工人员的人身伤害保险并承担相应费用。乙方负责处理施工过程中发生的人员人身伤害事件，自行承担全部法律责任。
第十一条材料、设备的管理
1、材料、设备代用：根据工程质量或市场变化需要，经征得设计单位、监理和甲方同意，乙方方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承担超额部分的经济支出，节省的费用归甲方因乙方原因使用，由乙方承担超额部分的经济支出，并承担延误的工期及相应的经济责任，节省的费用双方按6:4分成(甲方为6、乙方为4)。
2、乙方采购的材料设备必须在进场时通知监理和甲方共同验收，并办理验收手续。依据施工规范需要抽检的材料，乙方必须同甲方、监理三方代表在现场随机抽样，送检合格后方能用于本工程。甲方、监理要求乙方提供材料、设备相关资料时，乙方不能以任何理由拖延或拒绝。
3、甲方可以要求乙方进行规范及补充协议中未要求的，但甲方认为有必要的检验和测试，以证明材料、设备性能或证实材料、设备性能满足规范、指标的要求。若经检验和测试，证实材料、设备满足规范、指标，则所发生的费用由甲方负责若经检验和测试，证实材料、设备不符合规范、指标，则所发生的费用由乙方承担，造成的工期延误由乙方承担，且乙方需承担相应的违约责任。
4、不因材料、设备出具了合格检验、测试报告而免除乙方应承担的保修义务或本补充协议约定的其他义务。
第十二条设计变更及现场签证的管理
1、设计变更的管理：
1.1甲方对原设计进行变更，乙方按设计变更通知要求进行施工。若乙方收到设计变更通知时，变更部位已施工或正在施工，乙方必须立即停止，并马上通知监理和甲方核实，经甲方、监理核实属实后，办理签证。
1.2对设计错误、遗漏或不合理之处，乙方有义务及时书面告知甲方。
1.3因设计变更造成工程量增减的，若竣工后工程实体仍然存在且可以根据相关图纸、设计变更等资料确定工程量的，不予办理现场签证，竣工时甲方按相应资料计算若竣工后工程实体内已不存在或很难按图纸资料计算工程量的项目，办理现场签证。
2、现场签证的管理
2.1现场签证按甲方规定格式。
2.2现场签证应进行编号、明确施工单位、发生时间、签证原因、工程量、所涉及费用(附工程量和费用详细计算式)及完成情况回执确认等详细情况(缺少任何一样均视为无效签证)，乙方项目经理必须在报送的现场签证单上签字并加盖项目章。签证发生时间与书面报送甲方时间间隔不得超过3天。
2.3乙方报送的现场签证单需一式四份，审核完毕经甲方相关人员签字确认并加盖甲方专用的“变更签证审核专用章”后生效。
第十三条甲方分包工程的配合
1、乙方必须为甲方分包工程提供下列管理、服务及在现场的必要条件，包括但不限于：
1.1及时提供现场垂直运输、堆放、保管及其它进场条件。在乙方合理工期内允许甲方分包单位在施工期间免费使用已搭设的施工脚手架和垂直运输设备。
1.2给甲方分包单位提供距施工点30m范围内的水电接驳点。
1.3负责甲方分包工程完成后的嵌缝补缝、收边收口等工作。
1.4甲方分包单位工程移交乙方后，成品保护由乙方负责。
1.5提供各甲方分包单位所需的基准点和标高。
1.6乙方的施工进度计划中应包含甲方分包单位的进度计划，以确保工程整体按期竣工。因乙方的原因导致甲方分包单位无法按时进场的，乙方应承担工期延误的违约责任。
1.7乙方负责甲方分包工程图纸与乙方图纸间相关联的尺寸、标高等数据的统一确定其在分项工程上的特殊要求，如：开槽、预留孔洞、预埋件等。
1.8甲方分包工程的报建、竣工验收等工作由乙方负责完成。
1.9乙方提供的与甲方分包工程有前后施工关系的施工面必须满足规范要求。
2、除以上约定的配合责任外，乙方必须根据具体专业工程的特点与需要，按照甲方的指令完成所需的配合工作。
3、甲方分包单位进场时，乙方应与其办理场地移交手续，乙方未办理场地移交手续，或场地移交时相关事项未予明确的，视为未移交。
4、乙方不得向甲方分包单位收取任何形式的总包管理费或服务费，否则，乙方应按所收取费用的2倍向甲方支付违约金。
第十四条甲方、监理公司代表
1、甲方代表：(身份证号：)。
2、监理公司：新疆___工程监理咨询有限公司，项目总监：(身份证号：。)
3、监理公司权利与义务：以甲方与监理公司签订的《委托监理合同》为准，以及甲方批准行使的其它职权。
第十五条甲方职责
1、提供施工范围界址起50米以内的水电接驳点。甲方只提供项目施工现场一个水电接驳点，从施工现场接至临时设施建设场地的临时水电及后期使用的相关费用均由乙方自行承担。
2、提供工程地质勘察报告和施工场地地下管线资料协调处理施工场地周围的地下管线、邻近建筑物、构筑物的保护工作。
3、负责办理施工许可证，协助乙方办理其它施工所需证件、批件、环保、夜间施工许可证和临时停水、停电、中断交通道路等的申请审批手续，发生的费用按国家政策规定、结合本补充协议有关规定执行。
4、将水准点和坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物、水准点、坐标控制点的保护工作由乙方负责。
5、组织设计单位、监理单位和施工单位进行设计交底和图纸会审根据实际需要，对施工现场总平面布置进行调整、对设计图纸进行变更。
6、有权对工程放线、隐蔽等关键工序进行复核或检验，若不合格，甲方有权要求乙方返工和承担相应损失。
7、按本补充协议规定支付乙方工程款。
第十六条乙方职责
1、乙方委派(身份证号：)为本工程项目负责人，(身份证号：)为本工程项目经理，乙方项目部组成详附件一《项目现场管理人员及劳务负责人名单》。乙方资料文件的有效签收人为(身份证号：)
2、乙方项目经理、技术负责人必须参加工地例会和甲方主持的且需要乙方参加的其它会议。
3、乙方在收到甲方提供的全套正式施工图后14日内，将施工组织设计提交监理及甲方审核批准。
4、乙方根据甲方对施工现场及项目情况，自行考虑临时设施的搭建，甲方按本补充协议约定的计价原则给予计算，临时设施迁移造成的重新搭建的费用由乙方承担。
5、乙方的脚手架施工方案须报监理及甲方审批，但甲方和监理的批准并不免除乙方的责任，乙方应对此方案负全责。
6、乙方在每月25日前将下月施工计划和本月计划完成情况、未完成情况的说明(包括拟采取的措施、最终完成时间)。
7、组织管理好施工现场，维持现场整洁、道路畅通，为甲方客户看房创造便利条件，所发生的费用包含在安全文明、临时设施费用中。
8、停电时，乙方提供一台功率与施工用电相匹配的柴油发电机(安装自动计时器，记录发电时间)，以保证工程(含甲方分包工程)连续施工,确保工程进度，若甲方分包单位需要使用乙方柴油发电机，乙方应按实际成本收取费用。
9、现场建筑垃圾由乙方随时清理并运走。若乙方未清理，导致甲方在监理或其他第三方的见证下另行委托他人清理，则按所发生的费用的2倍，从应付乙方的当次进度款中扣除。
10、乙方应按甲方指令撤出生产区及生活区临建、机械设备、剩余材料及全部施工人员，并进行场地清理，承担所发生的全部费用。
11、乙方自行办理其他施工所需证件、批件、环保、夜间施工许可证和临时停水、停电、中断交通道路等的申请审批手续，并配合甲方的施工许可、预售许可、质量监督等手续的办理。
12、进场后3日内，乙方须记录接收工地时的场地标高(须由监理公司复核)，并编制方格网图，报甲方、监理审批签字认可。
13、按本补充协议要求完成竣工验收和提供满足城建档案备案的竣工验收资料。
14、乙方对本工程负全责，包括但不限于对整个项目的进度、质量、安全文明施工等进行总控制，对各甲方分包单位进行总协调。
15、承担与本工程施工有关的乙方该承担的费用，包括但不仅限于放线费、排污费、水电费、施工场地的清理、平整、施工场地硬化及相应的拆除等费用。
16、甲方按补充协议约定支付工程进度款，乙方按时支付民工工资，若因乙方拖欠民工工资导致被媒体曝光、民工上访或政府干预等事件发生，乙方除承担自身的法律责任外，还应对甲方承担相应的违约责任。
17、若甲方在20__年冬季不供热，乙方需将给、排水管道内的水排放干净，确保冬季管道不出现冻裂现象，且不增加相关费用。
第十七条安全、文明施工
乙方应按安全文明施工规范或标准，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工和第三者的安全。因乙方原因发生的一切安全事故，概由乙方负责。
第十八条竣工验收
1、本工程竣工日期以工程竣通过质监站验收并在验收文件上确认的日期为准，同时应具备以下条件：
1.1乙方与甲方签署《质量保修书》。
1.2乙方进行了100%细部检查，完成分户验收，并整改合格且得到甲方及物业公司的确认。
2、正式竣工验收后，对甲方及甲方物业管理公司提出的整改要求，乙方必须在7日内整改完毕，经监理、甲方核查合格后，乙方将工程移交甲方。乙方不得以任何理由拒绝将工程交付甲方，否则视为乙方违约。
3、乙方负责在竣工验收合格后30日内办理完成《城建档案验收证书》。
第十九条保修
1、保修期自质监验收合格之日起计算，保修期、保修范围按《建设工程质量管理条例》、《房屋建设质量保修办法》有关规定执行。
2、质量保修金为竣工结算总价的5%。房屋建筑地基基础和主体工程保修期满1年后返还质量保修金相应部分保修期满后无质量问题，返还质量保修金相应部分，五年保修期满后无质量问题，返还剩余质量保修金，质量保修金不计利息。
3、在保修期间内，若为乙方原因应承担保修责任，乙方必须在接到甲方通知后24小时内派人到场检查维修，否则，甲方可委托其他单位或个人修复，并按所发生费用的2倍扣除质量保修金，不足部分，甲方可向乙方追偿。
4、乙方承担因施工质量引起的业主索赔的经济、法律责任，相应费用从乙方的质量保修金中扣除，不足部分，甲方可向乙方追偿。
第二十条违约责任
1、根据本补充协议第四条第3款对节点工期具体时间的规定，若乙方节点工期每延误一天，乙方承担违约金20xx元，关键节点加倍执行。总工期每延误一天，乙方承担违约金5000元，总工期每提前一天，甲方奖励5000元由于乙方原因，造成实际总工期延误超过20日，甲方有权同时扣除20%履约保证金，且不免除乙方继续履行补充协议的义务由于乙方原因，工程竣工验收后超过15日未移交给甲方，乙方承担本补充协议暂定总价款的5%违约金，甲方有权在竣工结算中扣除。
2、根据第三条第2.2.1款，若乙方未在规定日期内上报甲方，乙方承担因此造成的工期延误责任，同时承担1000元/次违约金。
3、根据第三条第2.2.2款，若乙方未按甲方规定进行配合，乙方承担1000元/次违约金。
4、根据第三条第2.2.6款，若乙方未按甲方规定进行及时配合，乙方承担5000元违约金。
5、根据第十六条第2款，乙方项目经理、技术负责人不参加甲方会议(经报甲方同意除外)，乙方向甲方支付违约金500元/人.次。
6、根据第十六条第16款约定，每发生一次，乙方承担违约金20万元。
7、乙方因管理不善导致现场发生不安定事件(如聚众打架、闹事……)，视为乙方违约，根据情节轻重乙方按20xx-20000元/次支付甲方违约金。若因此给甲方造成财产及其他损失的，乙方应赔偿甲方直接损失。
8、若乙方将本工程转包、违法分包、联营、挂靠承包或乙方已明显无力履行本合同条款约定的责任与义务，除限期改正外，甲方有权处以乙方本补充协议暂定总价款2%的违约金，同时甲方保留终止本补充协议的权利，若甲方重新选择施工单位，对乙方已经完成的工程量，在竣工验收合格后再行结算。
9、因乙方原因导致甲方解除本补充协议的，乙方须按本补充协议暂定总价款的10%向甲方支付违约金，并要求乙方限期7日内退场。
10、在甲方职责完全履行的前提下，乙方擅自解除本补充协议或中途退场、停工的，乙方应承担补充协议暂定总价款的30%违约金，并承担由此给甲方造成的直接损失。
11、乙方使用不合格或假冒伪劣材料、设备，除整改合格外，乙方应承担所使用的材料、设备总价的2倍违约金，同时承担因整改导致工期延误的违约责任，工期延误的违约责任按本条第1款执行。
12、乙方主管部门、甲方或监理单位的例行检查中，达不到安全文明施工标准的，乙方应承担1000-5000元违约金导致停工的，每停工一次，乙方承担5000—20000元违约金。
13、对乙方的违约处罚，由甲方书面通知乙方，若乙方拒绝签收，监理、甲方签字确认即生效本补充协议所约定违约金，甲方有权在当期进度款或竣工结算款中扣除。
14、若甲方未按本补充协议约定支付工程款，甲方除支付工程款外同时按银行同期贷款利率支付延期支付工程款的利息。
第二十一条争议
双方在履行本补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商仍不能解决，双方均可向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
第二十二条合同条款的生效
1、本补充协议乙方加盖公司印章、项目承包人签字起生效。
2、本补充协议未尽事宜，双方另行协商解决，所达成的本补充协议书面文件为正式合同的组成部分。
第二十三条合同条款份数
一式贰份，甲、乙双方各持壹份，具有同等法律效力。
第二十四条附件
本补充协议附件为也同为正式合同的组成部分，与正式合同和补充协议具有同等法律效力。本补充协议附件共四份：
附件一《乙方项目现场管理人员名单》
附件二《三方质保协议》
附件三乙方《投标文件》
附件四《工程总承包单位计量、计价标准汇总表》
甲方：_______________(公章)乙方：_______________(公章)
法人代表：_______________法人代表：_______________
委托代理人：_______________委托代理人：_______________
开户银行：____________________开户银行：____________________
帐号：_______________帐号：_______________
邮政编码：_______________邮政编码：_______________
订立时间：_____年_____月_____日
甲方: 身份证号码: (以下简称“甲方”) 乙方: 身份证号码: (以下简称“乙方”)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程施工有关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况:工程名称:
自家住宅工程地点: _______区镇村
二、工程承包范围:承包范围:按甲方提供的图纸建造地基与主体工程从零开始以至
第六层天面封顶工程，包含两个化粪池与地面环绕主体渠道的建造。以上工程乙方自带施工工具(如模板、顶木、机械、铁铲、斗车、吊笼、搭建双排栅含纱网等)。
三、合同工期:开工日期:___________日。
四、质量标准及要求:工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20合格标准。 需要注意的事项:
1、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐蔽。
2、砌筑墙体过程中，乙方必须保证灰浆饱满，组砌方法正确，轴线偏移不得大于规范要求，砌筑砖体不得出现上下通缝现象。
3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距、是否与施工图纸一致，不得少筋漏筋，保护层留置是否正确，待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠，混凝土浇筑过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后，必须进行充分的养护。
4、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料，不得在施工中浪费，每次砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料，必须保质保量地施工。节约材料，并保管好材料，不得丢失。
五、合同价款:承包金额:据实按建筑面积每平方米 元(大写:人民币 整)进行人工结算。
六、工程质量:
6.1乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工。
6.2工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。
6.3因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的，并且无法整改的，乙方承担全部违约责任。
6.4经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的，甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改，符合质量要求的，由乙方承担拆除和重新施工的费用。
七、双方责权:
7.1甲方供应该工程所需建筑材料。由于施工地点的环境问题等，施工材料存放的地点与施工现场所产生的距离，乙方不得以此理由加收甲方任何费用。
7.2甲方应及时对工程进度进行审核，对工程进度款应按照协议约定及时拨付。
7.3甲方提供现场施工用水、施工用电。
7.
4、乙方必须保证工程质量并按设计图纸和甲方要求施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验，确保工程质量好。7.
5、施工安全由乙方全权负责。7.
6、乙方不得任意浪费甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为。7.
7、主体工程完成后，乙方负责清理施工现场内所有杂物,搭的建双排栅需等甲方完成外墙装修后才能拆除。7.
8、乙方负责找工人、组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系，乙方施工人员就餐饮水等均由乙方负责。7.
9、施工过程中使用到水泥泵车所产生费用由乙方负责。
八、安全施工:
8.1工程安全要求达到《G59-99建筑施工安全检查标准》合格标准，无重大安全事故，因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的，由乙方承担事故所产生的全部责任。
8.2乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工。
8.3乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理。
8.4乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度，服从甲方统一管理，随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。
8.5乙方采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由乙方全部承担。
8.6乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场，由此造成的大小安全事故由乙方负责。
九、工程款支付:
1、自本协议签订后，工程施工至
第一层主体工程完工(
第一层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第二层主体工程完工(
第二层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第三层主体工程完工(
第三层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第四层主体工程完工(
第四层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第五层主体工程完工(
第五层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第六层主体工程完工(
第六层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );主体工程整体完工后经甲方验收合格后即以实际测量面积为准，双方结算，由甲方一次性付清工程余款。
2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。
3、在合同期内，乙方不得故意长期停工或要求追加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。
十、本合同自签订之日起生效，一经签字即具有法律效力，甲乙双方如发生纠纷先自协商解决，如协商无效将按照《民法典》交由司法部门处理。十
一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，另附图纸一份。甲方(手印):身份证号码:联系电话:____日乙方(手印): 身份证号码: 联系电话:___________日
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 黄金堡栋
工程地点： 重庆市x镇
工程内容：建筑面积31200M2、结构类型：框架、剪力墙结构、地上二十九层，地下一层，全高99.6米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源: 自筹。
二、工程承包范围
承包范围：土建及安装工程(发电机组、塑钢门窗、消防系统 除外)和环境工程。
三、合同工期
开工日期：20xx年2月5日。 竣工日期：20xx年8月6日。 合同工期总日历天数548天。
四、质量标准
工程质量标准：优良。
五、合同价款
金额(大写)：暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币) ￥：2360万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、 本合同协议书
2、 中标通知书
3、 投标书及其附件
4、 本合同专用条款
5、 本合同通用条款
6、 标准、规范及有关技术文件
7、 图纸
8、 工程量清单
9、 工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定 双方签字签章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
建设施工合同示范文本
建设单位(以下简称甲方)_____________
地址：_____________
邮码：_________________
电话：_________________
法定代表人：________________
职务：________________
拆迁户(以下简称乙方)_____________
地址：_____________
邮码：_________________
电话：_________________
法定代表人：________________
职务：________________
根据_____________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有_____________结构的住房__________幢__________间，共_____________平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)甲方负责于__________年__________月__________日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)__________平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)
第二条乙方应于__________年__________月__________日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后__________日内一次付给乙方搬迁费_____________元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：_________________
1.乙方自行找房周转，每人每月补助_____________元;
2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月_____________元;
3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_____________元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。房地产合同：_________________工程项目拆迁房屋合同由精品信息网整理!
第四条甲方安置乙方的住房位于_____________，共__________套__________间，__________层__________号，配有__________等装备。
第五条乙方家庭的全部成员(18岁以上者)__________等__________人一致签同意__________作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其他文件上签。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_____________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。
第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的__________%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付__________元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付__________元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金__________元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
第七条其他约定：_____________.
本合同自甲乙双方签之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__________份，交__________市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委__________等单位各留存一份。
建设(甲方)________________(公章)拆迁户(乙方)________________(公章)
代表人：________________代表人：________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
发包方(以下简称甲方)：
代表人：
地址：
承包方(以下简称乙方)：
代表人:
身份证号:
地址：
依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，就该工程质量、工程进度、安全生产等事项达成一致，签订本合同。
第一条 工程概况
1.工程地点：
2.工程范围：
3.承包方式：
3.1按图纸、清单备注栏说明及工程范围内、包质量、包安全、包工人差旅和食宿费。
3.2施工用水电费由乙方承担。
3.3本合同执行清单价结算，按甲方要求 天完成主体，总工期 天完成项目;若甲方所供设备、材料、及款项不到位造成的工期延误乙方不承担任何责任。
3.4施工工具及劳保用品(含施工工具及吊葫芦、脚手架、临时用电的电箱电缆线照明、手套、口罩、安全带、安全帽、木梯等)购置及托运费由乙方负责;
3.5现场施工材料的卸货搬运及保管由乙方负责;
4.工期
总工期： 日历天。
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
第二条 双方代表
1.甲方驻工地代表姓名： 联系电话：
2.本工程实行甲方代表负责制，甲方委托甲方代表对本安装工程实行现场管理。
3.乙方驻工地代表姓名： 联系电话：
4.施工中必须和甲方代表一起参与项目管理及各项会议;
4.1甲方工作
4.1.1合同开工前3天，提供施工所需要场地。
4.1.2合同开工日期前3天，办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续。
4.1.3如乙方不按合同要求进行施工，甲方即可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工。
4.2乙方工作
4.2.1按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。遵守有关法律和规定，接受甲方的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要及施工验收规范进行施工。为甲方交由乙方施工的工程提供配合，服从甲方对分包工程的协调。
4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程进度计划及其相应统计报表;
4.2.3 在乙方施工的施工场地内，按工程和安全需要提供和维修夜间施工使用的照明、看守由乙方负责。
4.2.4遵守当地市政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定，并办理有关手续。
4.2.5遵守当地市政府和甲方上级单位对施工场地的规定和要求。
4.2.6 按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备。
4.2.7 已竣工工程未交付甲方验收之前，乙方负责成品保护，工程竣工后3天内清理现场，做到工完场清。
4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。
4.2.9乙方必须为进入场地的所有工人和管理人员购买工伤保险，确保施工安全和第三者的安全，在施工中违章操作发生的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。
4.2.10乙方应自行解决施工过程中工人的食宿问题。
4.2.11乙方有义务事先告知甲方未知的与本工程质量相关的事项，如乙方知道或根据经验有关质量问题而告知甲方。
4.2.12由于乙方自身原因造成工程质量问题，所需人工、材料、机械费用由乙方承担。
4.2.13乙方必须严格遵守安全生产法则。
4.3 施工组织设计及进度计划
乙方在合同签订生效后3日内，将施工方案、劳动力安排、机械安排和进度计划提交甲方代表。
第三条工期顺延
1.以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延;
1.1 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累积超过八小时;
1.2甲方不能按约定期限交出施工场地，清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电;
1.3由于战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、以及台风、大雨、暴雨、地震等。
第四条 工程验收
乙方在工程完工 3日内通知甲方进行初步验收，并有义务配合甲方进行工程总验收。
第五条合同价款及支付
1.合同总价,即人民币 元整(大写 元整)。
2.合同签订生效后甲方支付乙方工程款总额 30 %即 元(大写 元整)，工程完工初验合格后支付 40 %即 元(大写 元整)，工程总验收合格后支付 20 %即 元(大写 元整)，余款质保期满后一次性支付给乙方。
3.质保期： 年。
第六条 其他条款
1.本合同未尽事宜双方本着友好合作诚意协商解决，若协商不成双方都可以向人民法院提起诉讼。
2.工程图纸等作为合同附件与合同具同等法律效力。
3.本合同经双方盖章签字后生效，合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
甲方：乙方：
____装饰公司甲方委托乙方____套房装饰装修工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款：
一、工程项目及内容：铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程，详细内容见乙方提供的，经甲方认可的施工说明及工程预算书。
二、承包方式：包工包料。
三、工程造价（____元）为人民币________
四、工程款项结算方法：乙方进场5天内，甲方应先预付给乙方50%工程款即（人民币____元），工程完工验收后，一个月之内付清余款（即人民币____元整）。
五、乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工，如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工项目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目，更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。
六、甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的，必须经甲方负责人或技术员签字认可。
七、交付使用日期：总施工期为____天，即由________年____月____日至________年____月____日。如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。
八、其它约定事项：
九、本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书，具同等法律效力。
十、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，各执为据。
十一、本合同自双方签字后即发生法律效力。
甲方：乙方：
发包人（简称甲方）：
承包人（简称乙方）：
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程立项批准文号：
5、资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、工程工期
1、开工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、合同工期总日历天数_________天。
四、合同价款
工程总造价
大写：___________________?元（人民币）
￥：___________________元（人民币）
五、发包人工作
1、委派_______为工地代表，联系方式：_______
2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。
3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法_____，应承担责任。
六、承包人工作
1、委派_______为工地代表，联系方式；
2、严格按图纸进行制作安装。
3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。
4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。
七、施工组织设计和工期
1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。
工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。
2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。
八、工程质量标准
工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
九、材料的提供
承包人在每月____日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。
十、工程价款的结算
1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_________%给乙方作工程预付款。
2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的?_________%给乙方作钢构件材料款。
3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_________%给乙方作工程尾款。
十一、工程的验收
工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。
十二、维修责任
承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。
十三、违约责任
1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担停工或工期延误及其损失责任。
2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3‰的违约金。
3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。
十四、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向__________________委员会申请_____。
发包人：（公章）
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
编码：
______年___月___日
承包人：（公章）
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
编码：
______年___月___日
甲方：____________________________
乙方：____________________________
甲方为改善居住条件，在自家院内新建一栋两层住房，经双方协商，承包给乙方施工建设。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合房屋具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：承建项目
1. 工程名称：________________________。
2. 工程结构：底框砖混结构房屋一栋，一楼一底共两层。
3. 建筑面积：约310㎡(最后以实际建筑面积为准)。
4. 工程内容：乙方按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求承建房屋主体工程，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面施工、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及一楼地面、门前台阶施工。
第二条：承包方式及费用
1. 工程包工不包料。甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备。
2. 施工费用：按建筑面积甲方付给乙方每平方米________元(大写____________元整)，浇灌好一层合格后预付____万元，工程结束验收合格后全部结算付清。
第三条：工程质量要求
1. 整个工程应按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求施工，达到国家建筑施工规范要求。墙体、梁、柱水平度、垂度相差不超过
1.5cm。
2. 房屋内部按甲方草图布局，工程施工中科学合理放线，具体尺寸需要变更时，甲乙双方共同协商处理，每一道施工环节需经甲方验收合格后方能进行下一施工环节。
3. 若乙方施工中质量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工费及材料费损失由乙方负责。
第四条：工程工期
1. 经双方协商，工程从浇灌钢混柱之日起，两个月完工(日期为____________年_________月_______日____________年_________月_______日)
2. 在保证工程质量的前提下，因为下雨和建筑材料拖延，交房日期可顺延;若由于乙方人为原因工程延时或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工费，延时一天扣除施工费____________元(大写__________________元整)。
第五条：安全责任
甲、乙方共同提高安全意识，乙方必须严格按照《安全生法》，劳保措施，施工防护措施到位，安全规范施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现病、伤、亡，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。
第六条：双方责任
1.甲方负责在______月______日前完成地基开挖，石脚支砌，地基回填，准备好水路电路，确保乙方按时施工。
2.乙方在施工工程中，必须听从甲方提出的意见和建议，在保证工程质量的前提下，坚持节省、不浪费的原则，不能随意带走甲方的任何建材。
3.施工前，乙方应将工程材料预算(水泥、砖、钢筋、沙石等数量、门窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及时采购;施工中，工程需增减用料时，甲乙双方共同协商。
4.甲方应按照约定时间支付乙方施工费用，乙方不得长期停工或提出多加工钱等无理要求，否则本合同终止。
5.施工中本合同未尽事宜，双方共同协商处理。
6.本合同自签订之日起生效。本合同共二页，一式两份，甲乙双方各保存一份。
甲方(签章)：___________________乙方(签章)：___________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
甲方：_________乙方：_________甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：
一、工程地点：_________
二、工程量：_________
三、工程造价：_________
四、付款方式：乙方设备进场开始_________作业，甲方支付乙方工程款的50％，尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任：
（一）甲方责任：
1.负责_________，以方便乙方_________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
（二）乙方责任：
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任：
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份，双方各执二份。甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________________年____月____日 ________年____月____日甲方：_________乙方
甲方(委托方):___________ 签约时间: ___________
乙方(施工方):___________ 签约地点: ___________
根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
1、甲乙双方的条件：甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。
2、装饰施工地点：_______县(市、区)______路(小区)____幢____号(单元)____室。
3、住房结构：_____室______厅______结构，建筑面积______平方米。
4、装饰施工内容：详见《工程施工报价单》(附件一)和图纸。
5、承包采用下列第______种方式：
(1) 乙方包工、包全部材料(见附件三);
(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附件二、三);
(3) 乙方包清工。
6、本工程由__________设计。
7、工期：工程期限______天，从________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。
二、工程价款及结算方式
1、总价款：(大写)_______元(其中：人工费_____元，材料费______元，设计费 ______元，管理费_____%，计_____元，税金_____%，计______元)。如双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
2、付款方式
(1)合同签订后_____天内，甲方支付总价款的____%计_____元;
(2)木工进场当天，甲方支付总价款的_____%计 _____元;
(3)油漆进场当天，甲方支付总价款的_____%计 ______元;
(4)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后____日内一次付清。
三、施工准备及双方的义务
(一)甲方工作
1、甲方在开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取《住宅装修许可单》。
2、甲方应在开工前，向乙方进行现场交底。空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用注意事项。
3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。
4、指派_______为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
(二)乙方工作
1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。
2、指派______为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。
4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。
5、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。
6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
四、材料的供应
1、甲方提供的材料：详见《甲方提供的材料、设备表》(附件二)。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的、经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
2、乙方提供的材料：详见附件《乙方提供的材料报价单》。
乙方提供的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。
乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
五、安全生产和防火要求
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
六、施工内容和工期的变更
在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
七、材料供应
1、按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；
2、按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。
八、工期延误
1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
（1）工程量变化或设计变更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延：因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
4、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
九、质量标准
双方约定本工程质量按下列标准执行：
1、《____市住宅装饰装修验收标准》。
2、双方商定条款：施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_________部门对工程质量予以鉴定，经鉴定工程质量不符合合同约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由乙方负责，经鉴定工程质量符合约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由甲方负责。
十、工程验收和保修
1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：_________，乙方应提前二天通知甲方验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。
2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移手续。
3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年，有防水要求的厨房，卫生间等保修期为________年。验收合格签字后，填写工程保修。
十一、其它约定事项
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲 方：________________ 乙 方：_________________________
姓名（签名）：__________ 单位名称（盖章）：_______________
身份证号：______________ 法定代表人（或委托代理人）：_____
联系电话：______________ 营业执照号码：___________________
联系电话：______________
附件
甲方：__________
乙方：__________
本履约保证金由合同双方于__________年__________月__________日在订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《民法典》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条 保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的__________%，金额：大写人民币__________元(￥)作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。
第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《民法典》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条 保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。
甲方(盖章)：__________
乙方(盖章)：__________
时间：__________
甲方：
乙方：
兹有乙方承接甲方贵州省惠水县“同心路、和谐路”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议：
1、施工内容
施工长约3.2KM、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。
2、安装说明
同心路长约1.47公里，路灯安装间距为30米，安装H_Z_023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设;和谐路长约1.78公里，路灯安装间距为30米，安装H_Z_013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。
3、相关施工数量、费用见价格表：
4、安装期限
在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯;和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。
5、质量标准及验收标准
工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。
按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及与本合同约定标准进行验收。
6、付款方式
协议签定后由甲方预付合同款的给乙方;路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%;路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%;路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%，剩余的3%作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。
7、其他
在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。
8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：乙方：
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主(以下简称“甲方”)与承包人(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合现中的有安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同正本一式二份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方：乙方：
法定代表人或法定代表人或
其授权的代理人：(职务)其授权的代理人：
(职务)
(姓名)(姓名)
(签字)(签字)
审判长、审判员;
受本案原告委托，经人民法院同意，今天依法出庭，就诉宁夏建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，作为其代理人，依据法律规定，发表如下代理意见：
一、被告应立即支付拖欠人工费，并承担欠款利息。
被告承包宁夏X有限公司工业园区电石项目，为完成该项目的扫尾工程要求原告组织人员按照其要求完成工作，20xx年原告组织人员开始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日经被告结算共计拖欠原告人工费518600原，为明确拖欠事实原告同时出具了该项目原告人工费用的结算清单，明确了原告的具体工作项目及所产生的费用，但该款项被告却一直没有支付，代理人认为，原被告之间权利义务明确，拖欠事实清楚，被告理应按照其出具的人工费结算清单支付拖欠原告518600元人工费，另外依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(一) 建设工程已实际交付的，为交付之日;(二) 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”。 根据以上规定，原告于20xx年5月30日实际己完成全部工作，被告应从该日起承担欠款利息。
二、被告托欠的款项，基本上都是农民工的血汗钱，继续拖欠下去势必会给社会酿成不安定因素。原告在提起诉讼前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。国务院和有关部门三令五申地通知和强调，从维护社会稳定大局的高度，把解决拖欠农民工工资问题作为当前一项重要而紧迫的任务，切实维护农民工的合法权益。原告为索要工程款，及时给付农民工工资，多次向被告说明情况甚至乞求，被告却麻木不仁，无动于衷，丧失起码的同情心。原告在索要不得，求助无门的情况下，才举债提起诉讼。代理人认为，这起纠纷虽然是拖欠工程款，但在纠纷的背后涉及到几十名农民工的利益。因此，请法庭从稳定社会的角度判决被告给付工程欠款。同时，也希望三被告从和谐社会的大局出发，及时给付工程欠款，妥善解决这起纠纷。
以上代理意见恳请法庭予以采纳。
代理人：刘保平 20xx年1月23日
发包方(甲方)：______________
代表人：_______________________
设计方(乙方)：______________
设计等级证书：________________
鉴于甲方是__________________项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下：
第一条工程概况
1、工程地点：____________________
2、设计项目：____________________
3、设计内容：____________________
4、承包方式：____________________
第二条设计依据
甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。
第三条乙方任务
1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起_______日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后_______日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后_______日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。
第四条设计费以及支付
1、本合同的设计费单价暂定为每平方米__________元人民币，大写为__________，设计费总计__________万元，大写为__________。
2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_________元人民币，大写为__________。
3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_________元，大写为__________。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费_________元，大写为__________。
5、剩余价款在双方义务履行完毕后，甲方一次性无息支付给乙方。
第五条保密条款
1、甲方对于本合同中乙方提交的所有图纸负有保密的义务，未经乙方书面同意，不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动，也不得擅自复制、更改披露乙方的图纸、资料。
2、乙方对于本合同涉及到甲方秘密的材料同样负有保密的义务。
第六条合同中止与解除
1、甲方如有特殊情况，必须终止本合同，应书面通知乙方，并且甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时，定金不予退回。
2、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同，则应双倍返还定金，如给甲方造成其他损失，则须一并赔偿。
第七条违约条款
1、甲乙中任何一方违反本合同规定的相应义务，给对方造成损失的，均应负担所有损失。因一方违约，导致合同无法履行的，须终止合同的，违约方应负担守约方因此遭受的所有损失。
2、甲方不得以设计内容不满意为由，拒付设计费，乙方负有修改义务，双方应依诚信原则协商解决。
第八条争议纠纷解决
双方就本合同约定事项有所争议时，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。
第九条附则
1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方应照常支付设计费。
2、设计时间于_______年______月______日起，到______年______月______日止。(审稿时间和修稿时间另算)
3、本合同自双方签字后生效，合同规定的双方义务履行完毕后失效。
4、本合同一式______份，甲乙双方各______份，提交工程所在地建设单位主管部门留存______份。
甲方：__________________乙方：__________________
______年______月______日______年______月______日
2021建设施工合同范本4
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲方在建房屋___栋，建筑层数___层，___层约_____平方米，___层约_____平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。
三、承包价格
每平方米人民币大写：_______________元，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式
合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付___%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到___%，完成第___层以及屋顶付到___%付款___元，工程全部完工，交验完毕付到___%，预留___%为质量保证金，完工___年内无质量问题，清尾款。
五、双方责任
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为___(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在_____年___月___日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。
九、后期维修
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任
十、其它
其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。
本合同___式___份，甲乙双方各执___份，从签字之日起生效。
甲方签字(章)：____________
乙方签字(章)：____________
承包人：
发包人 ：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：建筑面积： m2，建筑高度 m或
跨度 m，结构类型： ，
层数 ，其它
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表 (附件1)
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款金额 (大写)： 元 (人民币)￥： 元
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定 后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造关津乡育林学校校园绿化工程。签订以下协议。
一、工程概况。
1、工程名称：关津乡育林学校校园绿化工程。
2、工程地点：关津乡育林学校。
二、工期。
工程工期从20xx年2月25日至20xx年3月5日为期10天。
三、工程合同价款。
经协商本合同总承包价为人民币玖千捌百柒拾伍圆整。
四、承建方式。
乙方对绿化工程包工。包料。包质量。包验收合格。包文明施工。
五、工程付款办法。
工程完工后甲方验收合格，于三月底向乙方支付工程合同价款。
六、工程质量要求。
1、乙方严格要求完成施工任务，完工验收后三个月为绿化种植保期。在保养期内出现质量问题，由乙方负责。
2、工程完工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。
七、合同生效与终止。
1、本合同自双方签字并加盖公章后生效，工程保质期满，合同即告终止。
2、本合同壹式两份，双方各执壹份，具同等法律效力。
八、项目清单附下：
甲方负责人签字：乙方签字：(单位盖章)
日期：
甲方：
乙方：
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就____县叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。
一工程概况
1.1工程名称：____县叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作
1.2工程地点：____县叩镇华丰村
1.3工程内容：
①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米70米8米)计51520立方米(含运输，运距不超过5)。
②、厂区场平后保坎建设(92米8米高
2.5米宽均距)计：。
③、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米。
④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分场地绿化处理工程。
⑥、厂房建设图纸范围内容。
⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。
⑧、办公区域的装饰部分。
1.4工程承包范围：上述工作范围。
1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。
二、工程质量要求：合格。
三、工程工期约定：________年____月____日进场，竣工日期________年____月____日。
四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。
五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。
六、工程造价及支付：
此工程为合同包干价，总计工程造价为51
6.3万元(大写：伍X壹拾陆万叁仟元整)。
支付情况：
1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月____日结算当月工程量);
2、工程完工后，甲方将工程款在____月内(25工作日内)付至97%;
3、剩余工程款3%为保修金，保修期为________年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。
七、组成合同的文件：
组成合同的文件包括：
1、本合同协议书;
2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;
3、标准、规范和有关技术文件;
4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。
九、纠纷解决方式
双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。
十、此合同一式肆份，双方各执两份。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
建设单位：______(以下简称甲方)
承建单位：______(以下简称乙方)
经甲乙双方充分协商，甲方将下列工程任务委托乙方进行施工承包，为明确双方责任，特制定本合同，希共同遵守。
一、工程名称及建设地点：
1、工程名称：______
2、建设地点：______
二、工程范围：
园林绿化种植，园林景观水电施工，园林景观土建施工，园林绿化养护。
三、工程总造价：
乙方上报预算总价(含税)为______元(￥______元)，确定最终含税合同总价为：______元(￥：______元)。
四、工期：
工期为：______至______。
五、承包方式：
包工包料
六、甲乙双方负责完成的工作：
a)甲方负责完成的工作：
i、在开工期间为乙方施工提供方便，为乙方提供生活及施工水电接口;负责为乙方驻地提供场地，其办公或生活用房搭设费用由乙负责。ii、甲方委派同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。b)乙方负责完成的工作：
i、乙方委派同志为工地代表，负责在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。
ii、保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。
iii、自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施;在甲方指定的水电接口处安水、电表，并负责交纳水电费。
七、乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。
八、工程变更：
在工程施工中，如果有合同以外的变更项目或预算中漏项的情况，采用以下方式：
1、变更增减工程量由甲、乙双方按实际发生量确认;
2、变更项目单价首先参照原合同预算报价中的相同或相近似的单价执行，如果原合同预算报价中没有可参照的项目单价，由甲、乙双方根据市场价协商确认。
3、变更项目金额一起并入工程决算中。
九、工程验收及竣工结算：
a)所承包工程全部完工后，由甲方根据双方确认工程报价书中所列项目、设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行竣工验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。
b)工程竣工验收通过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。
c)双方在竣工工程验收证明书上盖章后，乙方在15个工作日内将竣工资料和竣工结算书上报甲方审核;甲方在15个工作日内将竣工结算审核完毕。
十、养护期：
该工程养期自通过竣工验收之日开始计算，养护期为壹年，如在养护期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。
d)本工程至20xx年10月15日养护期满，苗木成活率未达到相关标准要求。在养护期间乙方应对死亡的苗木进行补植。
十一、合同款项支付：
工程完成到30%时支付第一次进度款30万元元，完成到60%时支付第二次进度款40万元，工程验收结算完成后支付至结算价的95%，一年养护期满后若没有质量问题，在7个工作日内支付余款5%。
十二、其他事项：
a)在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。
b)如果需要办理出入的手续，由甲方协助乙方办理，其费用由乙方负责。
十三、本合同和施工设计图、工程项目报价以及共同认可的附件共同组合文件，并具有同等的法律效力。乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，方能正式开始施工。
十四、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。(预算书作为合同附件，同具法律效力)
本合同正本一式两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：______乙方：______
代表：______代表：______
签约地点：______签约时间：______
甲方：_________________法定地址：_____________
乙方：_________________法定地址：_____________
依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_____________信息网施工协议(以下称协议)。
1.合作内容甲方受乙方委托为第三方提供接入_____________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。
2.双方的权利和义务甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。
3.收益来源及向使用_____________信息网的用户收取开户费，开户费定为_____________/户。开
户费收入由甲、乙方依照_____________：_________________的比例进行分配。双方各自缴纳各自应缴税费。
4.合作期限甲乙双方合作期限暂定为_____________年。
5.财务结算______________。
6.日常维护在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。
7.法律责任甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。
8.协议生效本协议一式两份，双方签字盖章后生效。
9.其它本协议未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________
授权代表(签字)：_____________授权代表(签字)：_____________
__________年__________月__________日
甲方:
身份证号码: (以下简称“甲方”)
乙方:
身份证号码: (以下简称“乙方”)
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程施工有关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
自家住宅
工程地点: _______区镇村
二、工程承包范围: 承包范围:按甲方提供的图纸建造地基与主体工程从零开始以至
第六层天面封顶工程，包含两个化粪池与地面环绕主体渠道的建造。以上工程乙方自带施工工具(如模板、顶木、机械、铁铲、斗车、吊笼、搭建双排栅含纱网等)。
三、合同工期:年 月 日
开工日期: 年 月 日。
四、质量标准及要求: 工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20合格标准。
需要注意的事项:
1、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐蔽。
2、砌筑墙体过程中，乙方必须保证灰浆饱满，组砌方法正确，轴线偏移不得大于规范要求，砌筑砖体不得出现上下通缝现象。
3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距、是否与施工图纸一致，不得少筋漏筋，保护层留置是否正确，待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠，混凝土浇筑过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后，必须进行充分的养护。
4、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料，不得在施工中浪费，每次砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料，必须保质保量地施工。节约材料，并保管好材料，不得丢失。
五、合同价款: 承包金额:据实按建筑面积每平方米 元(大写:人民币 整)进行人工结算。
六、工程质量:
6.1乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工。
6.2工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。
6.3因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的，并且无法整改的，乙方承担全部违约责任。
6.4经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的，甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改，符合质量要求的，由乙方承担拆除和重新施工的费用。
七、双方责权:
7.1甲方供应该工程所需建筑材料。由于施工地点的环境问题等，施工材料存放的地点与施工现场所产生的距离，乙方不得以此理由加收甲方任何费用。
7.2甲方应及时对工程进度进行审核，对工程进度款应按照协议约定及时拨付。
7.3甲方提供现场施工用水、施工用电。
7.4乙方必须保证工程质量并按设计图纸和甲方要求施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验，确保工程质量好。
7.5、施工安全由乙方全权负责。
7.6乙方不得任意浪费甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为。
7.7主体工程完成后，乙方负责清理施工现场内所有杂物,搭的建双排栅需等甲方完成外墙装修后才能拆除。
7.8乙方负责找工人、组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系，乙方施工人员就餐饮水等均由乙方负责。
7.9施工过程中使用到水泥泵车所产生费用由乙方负责。
八、安全施工:
8.1工程安全要求达到《G59-99建筑施工安全检查标准》合格标准，无重大安全事故，因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的，由乙方承担事故所产生的全部责任。
8.2乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工。
8.3乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理。
8.4乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度，服从甲方统一管理，随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。
8.5乙方采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由乙方全部承担。
8.6乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场，由此造成的大小安全事故由乙方负责。
九、工程款支付:
1、自本协议签订后，工程施工至
第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第三层主体工程完工(第三层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第四层主体工程完工(第四层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第五层主体工程完工(第五层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第六层主体工程完工(第六层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );主体工程整体完工后经甲方验收合格后即以实际测量面积为准，双方结算，由甲方一次性付清工程余款。
2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。
3、在合同期内，乙方不得故意长期停工或要求追加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。
十、本合同自签订之日起生效，一经签字即具有法律效力，甲乙双方如发生纠纷先自协商解决，如协商无效将按照《民法典》交由司法部门处理。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，另附图纸一份。
甲方(手印):
身份证号码:
联系电话:
乙方(手印):
身份证号码:
联系电话:
年 月 日
甲方：_______________乙方：_______________因公路建设施工需要，甲方需要使用乙方荒山作为施工取土场。
本着公平、合理、诚信信用和自愿的原则，订立本协议书。
一、临时用山项目名称：信发铝连线第24标项目经理部临时施工取土场。
二、临时用山位置：________左侧大道街荒山。
三、临时用山面积：按年计算四、使用期限：自签协议之日始计满一年。
五、临时用荒山补偿费：该荒山由甲方开踩满一年止，一次性补偿________元整，计(大写)________万元整。
六、临时使用荒山期满，该协议自行终止，甲方如需要继续使用，必须在协议期满十五日前与乙方另行签订临时用山协议书及办理相关手续。
七、本协议双方签字盖章后生效，不得反悔，反悔方需承担因此造成的一切损失。
八、本协议壹式肆份，甲乙双方各壹份、村民委员会壹份、武平乡人民政府壹份。
甲方：_______________乙方：_______________
甲方代表：_______________乙方代表：______________
_________年________月________日________年________月________日
村(街)民委员会(盖章)：_______________村(街)主任签字：_______________
________年________月________日
发包人(全称)：_______________________
承包人(全称)：_______________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：_______________________
工程地点：_______________________
工程内容：_______________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号：________________________
资金来源：_______________________
第二条 工程承包范围
承包范围：_______________________
第三条 合同工期
开工日期：_______________________
竣工日期：_______________________
合同工期总日历天数_____________天
第四条 质量标准
工程质量标准：_______________________
第五条 合同价款
金额(大写)：___________元(人民币)￥：__________元。
第六条 组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书。
2、中标通知书。
3、投标书及其附件。
4、本合同专用条款。
5、本合同通用条款。
6、标准、规范及有关技术文件。
7、图纸。
8、工程量清单。
9、工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条 合同生效
合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点：_______________________
本合同双方约定___________________________________后生效。
发 包 人：_______________________(公章)：_______________________ 承包人：_______________________(公章)_______________________
住 所：_______________________ 住 所：_______________________
法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________
委托代表人：_______________________ 委托代表人：_______________________
电 话：_______________________ 电 话：_______________________
传 真：_______________________ 传 真：_______________________
开 户 银 行：_______________________ 开 户 银 行：_______________________
账 号：_______________________ 账 号：_______________________
邮 政 编 码：_______________________ 邮 政 编 码：_______________________
合同编号：________
出租人：________________________
承租人：________________________
签订地点：______________________
签订时间：________年____月____日
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量（详见合同附件）：________。
第二条 租赁物资的用途及使用方法：________________。
第三条 租赁期限：自________年____月____日至________年____月____日，共计________天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前________日内，重新签订合同。
第四条 租金、租金支付方式和期限：
收取租金的标准：________。
租金的支付方式和期限：________。
第五条 押金（保证金）：经双方协商，出租人收取承租人押金________元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。
第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法：________。
第七条 租赁物资的保管与维修：
一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。
二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由________人承担。
第八条 出租人变更：
一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为：________。
第十条 本合同解除的条件：________。
第十一条 违约责任：
一、出租人违约责任：
1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金________%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金________%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金________%的违约金。
4.其他违约行为：________。
二、承租人违约责任：
1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金________%的违约金。
2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金________%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金________%的违约金。
4.其他违约行为：________。
第十二条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。
第十三条 其他约定事项：________________。
第十四条 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。
第十五条 本合同一式________份，合同双方各执________份。本合同附件________份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。
出租人：________（签章）
承租人：________（签章）
发包方：__（以下简称甲方）
承包方：__（以下简称乙方）
由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：__有限责任公司室外绿化管道建设工程。
2、工程地点：__工业园区(南苑)热电厂北侧。
3、工程内容：详见工程量清单。
4、工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。
5、结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。
6、开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。
7、本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。
第二条合同价款（工程款）及支付
1、合同总价（大写）：___元整；（小写）：___元。
本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。
2、工程款支付：
1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。
2）施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。
3）付款方式为银行转账。
第三条双方权利义务
1、甲方权利和义务
1）按合同要求及时支付工程款。
2）提供本项目施工图
3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。
4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。
5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。
6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。
7）甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。
2、乙方权利和义务
1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。
2）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。
3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。
第四条工期的约定
1、工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。
2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。
3、因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。
4、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第五条质量、验收及结算
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-20__）为施工管理及质量评定验收标准。
2、本工程质量要求：合格。
3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。
4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。
第六条免责条款
施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。
第七条争议解决
因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。
第八条合同的签订和生效
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
地址：地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户行：
账号：
_______年_______月_______日
甲方：
乙方：
受 (以下简称甲方)的委派， (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。
一、项目经理部主要负责人：
二、经营承包主要内容
1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。
2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。
3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。
4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。 如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费，预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。
5、项目部应严肃印章、账号的管理(甲方派驻人员管理)，在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定，签订本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同，否则视为违约并追究相关责任。
三、甲、乙双方责任
(一)甲方责任
1、甲方应不定期对乙方项目施工管理和经营性活动进行检查、监督、指导，协助乙方解决管理中人、财、物的需求和其他实际问题。
2、甲方应对乙方的人事管理、资金使用、财务账目、工程质量、安全生产、施工进度等方面进行全面监督管理，定期或不定期对项目各方面管理进行全面检查，以使工程顺利完成。
3、甲方应尽可能对乙方提供人、财、物等方面的便利。乙方所需材料、设备应按公司《设备、材料管理办法》和公司装备部签订租赁合同。
(二)乙方责任
1、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同书、承诺书及其他合同相关文件的全部条款，并对其安全、质量、工期、环保及其风险全面承担责任，按业主最终确定的完工期限完成全部工程内容(项目部承包责_____为全部工程款及工程质保金到账、项目内外部往来账清算完成后止)。
2、乙方必须服从甲方的管理，积极配合甲方各职能部门认真做好工程施工管理工作;乙方在施工中应遵守甲方制定的各项管理规章制度，严格执行甲方制订的《安全管理责任制和安全管理细则》，确保工程质量和安全生产，做到文明施工。
在本项目施工期间有义务配合甲方对执行制度情况所进行的不定期的常规检查和不少于两次的安全生产大检查。为强化施工资料管理，甲方在工程款支付过程中将逐步预留资料归档保证金累计至伍万元，待工程竣工验收资料递交合格后归还乙方。
3、乙方有义务维护甲方的社会信誉，如因工程进度、质量或其它问题在用户造成恶劣影响，或发生召甲方法人代表训话受罚等情况，除赔偿用户的损失外，甲方可视影响程度对乙方处以每次伍万元以内的罚款并在当期工程款中扣除。
4、乙方在施工中应全面执行国家的《环境保护法》、《水污染防治法》、《水利保护条例》、《矿产资源法》等法律和法规，做好环境保护工作，避免由于施工引起的水利、农田、通讯等管线的破坏，避免由于施工引起不良后果。
5、凡工程验收核实为不合格的工程或分项工程，上级管理部门罚款由乙方承担，甲方将再增加10000元/次的罚款。乙方应无条件返工、重建、维修直至工程合格并交付建设单位使用为止。
四、工程款项的使用和管理
项目结束后应将项目财务账簿交公司归档，经公司财务对项目财务检查验收后方能签订支付本项目的质量保证金。
3、项目部应按国家对农民工工资管理的有关规定按月造表并由农民工本人签领(附领取本人身份证)发放民工工资，如甲方检查无发放资料，则项目户头的资金应优先发放民工工资并处壹万元以内数额的罚金。
4、乙方必须严格遵守甲方资金的管理和使用规定，对擅自挪用工程款应视为_____行为，甲方有权追究其_____责任。
五、项目经理部甲方委派人员基本工资标准
1、甲方委派技术、管理人员人，基本工资按人均/月(含有关规费如社保金、住房公积金、医疗_____费、职工待岗生活保证金等)有项目部承担(乙方支付委派人员工资采取季度预交公司财务方式)，工资由公司人事部门造表发放;委派人员的差旅、通讯等办公费用根据工作岗位需要由乙方按实报销。以上费用从宣布开工人员进场起计算，至工程结束甲方人员离开工地不再返回为止。
2、项目部如需公司其他人员到工地处理有关事务，所发生的费用由项目部承担。
六、对项目经理部及项目责任人的奖罚和违约处理。
1、实现上缴部分达到承包指标并且上缴款交清后，项目结余部分(税后)由项目承包责任人处置，但项目财务应明晰。
2、项目部第一责任人实行风险承包，第一责任人应提供风险承包的担保承诺书，如第一责任人不能履约所造成的经济损失，其担保人负连带赔偿责任，担保有效期为项目保修期结束为止。
七、其他事项
1、如有未尽事宜，双方可协商签订补充条款。
2、如发生争议，双方不能协调解决，可向甲方工商注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力，经双方签字后生效，至项目承包期结束、项目缺陷期后自行终止。
甲方代表： 乙方代表：
(附身份证及项目经理证等复印件)
年 月 日 年 月 日
摘要：近年来，水利工程建设施工合同管理方面存在许多问题，从施工合同管理的概念和作用出发，就水利工程建设施工合同管理中存在的问题，分析原因，并提出相关对策。
关键词：水利工程；合同管理；对策
1、施工合同管理的概念
施工合同是指建筑安装工程承包合同，是建设项目的主要合同，是由具有法人资格的发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程，明确双方权利、义务关系的合同。合同的管理是指水利建设主管机关、相应的金融机构，以及建设单位、监理单位、承包企业依照法律和行政法规、规章制度，采取法律的、行政的手段，对施工合同关系进行组织、指导协调和监督。保护施工合同当事人的合法权益，处理施工合同纠纷，防止和制裁违法行为，保证施工合同法规的贯彻实施等一系列活动。
2、合同管理的作用
施工合同作为约束发包方和承包方权利和义务的依据，合同管理的作用主要体现在以下几个方面：一是促使施工合同的双方在相互平等、诚信的基础上依法签订切实可行的合同，二是有利于合同双方在合同执行过程中进行相互监督。以确保合同顺利实施；三是合同中明确的规定了双方具体的权利与义务，通过合同管理确保合同双方严格执行；四是通过合同管理，增强合同双方履行合同的自觉性，调动建设各方的积极性，使合同双方自觉遵守法律规定，共同维护当事人双方的合法权益。
3、当前合同管理存在的主要问题及成因分析
3.1 招标不够规范。为合同管理埋下了隐患
随着“三制”改革的深入开展，水利工程建设市场已逐步规范，但由于施工合同的双方在利益上存在矛盾，表现在合同上，如某些工程在招标过程中，利用僧多粥少的心理对承包人提出一些苛刻条件。迫使承包人压级压价，给承包人增加额外负担，甚至直接压低中标价格。使承包人受到一定的经济损失。为顺利承包到工程，且迫于自身生存和发展的压力，大多数承包人面对不够公正的`合同条款也只能委曲求全。同时，有的承包人为提高中标率，搞联合投标，甚至恶意串通，抬高中标价，造成不正当竞争，扰乱建设市场，造成施工力量强、管理水平高的承包人不能中标，项目不能顺利实施，工程建设质量得不到保证，给施工合同管理带来被动。
3.2 合同一方的承诺不能兑现，造成工程无法顺利实施
在工程建设过程中，某一方应提供的资源没有及时提供，或者根本无法提供，造成工程项目无法开工或实施被动，特别是一些中小型项目，由于前期工作缺乏必要的法律依据，工作开展比较困难，进展缓慢，造成工程项目被动拖期。有的承包方在施工过程中人员资格和数量，设备的数量及型号，工程工期等与合同内容不相符，甚差异很大。特别是投标项目，实际施工过程中与标书内容不一致，标书中的承诺不能完全兑现，对工程项目的顺利实施造成负面影响。另外一些应急度汛的水利工程，工期短，时效性强。如工程不能按期竣工，可能造成防汛抢险的被动，并造成不必要的经济损失。
3.3 合同条文不够完善，对合同双方不能很好的进行约束
主要表现在工程招投标不规范，有的招投标过于简单，邀约及承诺不能构成合同签定的依据。建设双方有的不使用合同范本，而是由双方商定形成一个合同，有时由于经验不足或缺乏对工程的细致分析，造成合同履行过程中出现一些合同涉及不到的问题，合同的预见性较差，双方需要重新进行协商，给工程建设带来不必要的麻烦。有的合同条款不够严密，有歧义，在合同执行过程中容易产生不必要的争执。
3.4 工程项目在实施过程中存在的违法转包或分包现象，给合同管理带来麻烦
根据合同法规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的建设工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。但在工程实际建设过程中。非法转包或分包的行为仍然存在，造成合同履行起来困难重重。工程质量很难保证，出现一些债务纠纷，造成工期拖延，给合同管理工作带来不必要的麻烦。
4、对加强合同管理的对策
4.1 增强法律观念。依法进行合同管理
目前，我国建设行业法律法规越来越完备，尤其是《招标投标法》，《合同法》的颁布实施，对工程招标及合同管理提出了具体要求，各行各业也根据国家法律制定了有关条例。因此，合同当事人在签订合同时应当认真阅读有关法律法规，并对所签合同的标的、计量标准、质量要求、价款支付方式、合同履行期限、地点、违约责任以及合同条文的释疑等内容，应作出明确具体的解释，防止出现歧义，增强合同的严密性和可操作性。
4.2 积极推广使用合同示范文本
“三制”改革后，水利工程建设市场经过一定时期的运行。已形成了自身的建设合同范本，使用合同范本有助于明确双方的权利与义务。防止合同缺项、漏项和不平等条款的出现，因此应积极推广使用。
4.3 坚持合同审查制度，严格招标时企业资格审查
坚持合同审查制度，是合同能否顺利履行的前提与保证。一般情况下，合同审查的内容主要包括；建设项目是否具备合同签订的条件，合同内容是否符合法合规。合同条款是否详尽明确，工程等级和技术要求是否具体，是否符合国家规范标准，合同签定是否具有完备的合同手续。此外，在工程招标时还应该对施工企业的主体资格、企业信誉、注册资金、隶属关系、财务经济状况、设备及技术条件、履约能力，与招标工程相类似的工程施工经验等进行严格审查，以确保投标企业的内在质量。
4.4 加强对合同执行情况跟踪检查，督促合同双方自觉履行合同
在合同执行过程中，主管部门及建设单位应定期检查合同执行情况，并建立完善的合同检查考核制度。对合同执行过程中出现的偏差问题，认真进行分析、纠正，对随意违反合同条款的行为要认真查处，使合同管理步入正规化、规范化管理渠道，防止因合同违规而造成不良后果。
4.5 对合同管理人员进行必要的岗前培训
在水利工程建设过程中，应选派具有丰富工作实践经验、懂经济、业务强，具有高度责任感和敬业精神的人员负责合同管理。对于合同管理人员要进行岗前培训，在合同执行过程中，要注意对执行人员进行交底，使他们熟悉合同内容，做到有理、有据、有节的执行合同，变被动执行合同为自觉执行合同。
4.6 选择好的监理队伍是做好合同管理的重要保证
监理工程师是联系建设方和承包方的重要纽带，在合同管理中起着举足轻重的作用，高素质的监理工程师能够公平、诚信地处理合同执行过程中遇到的实际问题，对工程项目实施有较好的预见性。给工程建设创造一个宽松良好的环境。可以确保工程建设顺利实施。
合同管理是施工企业管理的重要内容，也是降低工程成本。提高经济效益的有效途径。项目施工合同管理的时间范围应从合同谈判开始，至保修日结束止，特别是要加强施工过程中的合同管理，确保把合同落到实处。
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，结合本工程的具体情况，就东城御景一期的井桩开挖工程双方协商达成如下协议。
一、 工程概况
工程名称：
工程地点：
二、 工程承包范围：______________井桩开挖工程，要求开挖至持力层，桩底清扫干净，经现场监理及甲方验收合格后才给予结算。
三、 劳务承包价格，不管井桩直径大小，均按实际开挖深度计算(小红砖砌筑部分不予结算)，定价为_______元/米。此价格已包含以下因素费用;若在井桩开挖过程中有水，甲方提供水泵及水管，乙方自行降水施工费用，并自行确保安全，在开挖过程中，若出现自然障碍物，比如石块等，乙方自行解决费用，若中途开挖井桩不合格或没有完成楼所有井桩开挖工程，甲方将不予结算人工费，乙方无条件退场，乙方开挖完所有井桩并经现场监理及甲方验收合格后才给予结算人工费。
四、 合同日期：截至_______年_______月_______日，根据甲方要求随时增加劳动力，加快进度。
五、 安全管理：坚持“安全第一，预防为主”的方针，乙方使用的人员必须是年满18周岁至50周岁以下的智力正常无残疾的中青年人员。遵守《中华人民共和国安全生产法》及其有关安全生产的法律法规。乙方进场首先接受项目部的安全技术交底，安全自负，有安全隐患后停止施工，排除安全隐患后才允许施工，因乙方操作不当或擅自行动等造成的安全事故由乙方负全部责任。
六、 工程结算及付款方式：乙方开挖完所有井桩并经现场监理及甲方验收合格后才给予结算人工费，完成所有井桩验收合格后支付总款项的70%，其余款项一月后付清。
七、 组织纪律：乙方必须遵守项目部管理制度，不准恶语伤人、不准打架斗殴、不酗酒闹事，与其他班组的协调配合出现矛盾者通过管理人员协调处理，不得自行其事，不得盗窃公共财产及私人财产，讲究卫生，否则接受每次_______至_______元的罚款，施工现场不戴安全帽者发现一次每人罚款_______元，承包人24小时坚守岗位，有事一天之内必须向工长请假，一天以上向项目经理请假，代班班长不得离开现场。
八、 劳动保护及用品：该承包价格包含了必要的劳动保护及安全用具等，乙方必须给每个人配置劳保用品及安全防护用具，如安全帽及行业用具等。
九、 违约责任：甲、乙双方中任何一方因未能按本合同约定条款履行各自职责，或造成另一方履行合同，由违约方承担责任，并承担一切损失。
十、 未尽事宜，双方协商解决。
十一、 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
十二、 本合同经双方签字后生效，工程款结清后自行终止。
十三、 补充条款
1、 乙方使用项目部的各种设备必须到保管处出据领用条据，使用后的工具器械必须及时交还入库、丢失损坏超出公司规定者按原价给予赔偿和处罚。
2、 乙方根据甲方的要求即使安排工种，如因乙方人力不够造成甲方工期拖延者;甲方按具体情况随时给予_______至_______元的罚款。
3、 乙方对该工程必须善始善终完成，不得留有未完工程，未完工程量按合同价四倍扣除或不予结算已完工程量，甲方现场指定井桩开挖顺序，不得随意乱挖，否则接受经济处罚。
发包方(甲方)：
委托代理人：
委托代理人：
承包方(乙方)
代表： 住址
身份证号：
_______年_______月_____日