2024施工劳务承包简单合同范本(通用32篇)
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称:海南润城国际公寓;
2、工程地点:海南省澄迈县金江镇;
3、结构形式:框架结构;
4、最高层数:十七层;
5、建筑面积:22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自20xx年4月xx日开工,20xx年8月31日竣工,公寓部分20xx年4月xx日开工,20xx年9月30日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款,368元/m2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
六、甲方权利与责任
1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导,乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见,甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚,如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字,甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签,甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚,在乙方的进度款中扣除;
2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;
3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作,乙方指定材料进场时间及位置,乙方负责卸货,甲方对提供的材料质量负责;
4、甲方负责临水、临电接入施工现场,乙方负责水、电接入施工区及生活区;
5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作,乙方给予相应配合;
6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工,乙方应进行友好地配合,而且不收取配合费及施工机械使用等费用;
7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工,消防单位负责消防内业及消防验收,乙方给予相应配合。
七、乙方权利与责任
1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工,乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认,甲方审批的总进度计划乙方应严格执行,同时对总计划进行分解,形成月计划,周计划以保证总计划;
2、乙方对本项目的施工质量负责,如果乙方施工质量不合格,甲方权利要求乙方按国家标准进行整改,所产生损失全部乙方负责;
3、乙方对所承包工程的'生产安全负直接责任,如乙方管理疏忽造成安全事故,乙方除负责安全事故本身造成的损失外,甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;
4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理,乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为,同时可以向此行为人的上级进行如实反映。
八、付款方式
乙方进入现场施工至±0.000,甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款,每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款,装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内,甲方支付乙方合同价款的15%,5%的质保金按照国家质量管理条例的相关规定,进行返还。
九、违约责任
1、乙方如不能如期竣工,每延误一天罚乙方贰拾万人民币,如乙方提前竣工,每提前一天,甲方奖励乙方壹万元;提前30天,甲方奖励乙方四拾万元人民币;
2、乙方施工质量无法满足国家验收标准,乙方又没有质量保障措施,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
3、乙方月计划无法满足项目的总计划,乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批,如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
4、甲、乙双方应严格执行合同内容,信守承诺,如甲、乙双方发生争议应协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,本合同自签字之日起生效。
甲方:
乙方:
日期:
日期:
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称:海南润城国际公寓;
2、工程地点:海南省澄迈县金江镇;
3、结构形式:框架结构;
4、最高层数:十七层;
5、建筑面积:22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自20xx年4月 日开工,20xx年8月31日竣工,公寓部分20xx年4月 日开工,20xx年9月30日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款,368元/m2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
六、甲方权利与责任
1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导,乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见,甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚,如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字,甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签,甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚,在乙方的进度款中扣除;
2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;
3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作,乙方指定材料进场时间及位置,乙方负责卸货,甲方对提供的材料质量负责;
4、甲方负责临水、临电接入施工现场,乙方负责水、电接入施工区及生活区;
5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作,乙方给予相应配合;
6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工,乙方应进行友好地配合,而且不收取配合费及施工机械使用等费用;
7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工,消防单位负责消防内业及消防验收,乙方给予相应配合。
七、乙方权利与责任
1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工,乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认,甲方审批的总进度计划乙方应严格执行,同时对总计划进行分解,形成月计划,周计划以保证总计划;
2、乙方对本项目的施工质量负责,如果乙方施工质量不合格,甲方权利要求乙方按国家标准进行整改,所产生损失全部乙方负责;
3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任,如乙方管理疏忽造成安全事故,乙方除负责安全事故本身造成的损失外,甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;
4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理,乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为,同时可以向此行为人的上级进行如实反映。
八、付款方式
乙方进入现场施工至±0.000,甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款,每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款,装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内,甲方支付乙方合同价款的15%,5%的质保金按照国家质量管理条例的.相关规定,进行返还。
九、违约责任
1、乙方如不能如期竣工,每延误一天罚乙方贰拾万人民币,如乙方提前竣工,每提前一天,甲方奖励乙方壹万元;提前30天,甲方奖励乙方四拾万元人民币;
2、乙方施工质量无法满足国家验收标准,乙方又没有质量保障措施,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
3、乙方月计划无法满足项目的总计划,乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批,如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
4、甲、乙双方应严格执行合同内容,信守承诺,如甲、乙双方发生争议应协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,本合同自签字之日起生效。
甲方代表:签字
乙方代表:签字
日期: 日期:
发包方: (以下简称“甲方”)
承包方: (以下简称“乙方”)
甲方将“ 外墙铝单板安装工程”发包给乙方,为明确甲乙双方在合作过程中的权利、义务和经济责任,按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同以兹共同遵守执行。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:劳务承包、包质量、包工期、包安全文明施工
4、承包内容:外墙铝单板安装
第二条 承包价款及结算
1、 外墙铝单板暂定工程量1500平方米,承包单价: 元/平方米(铝单板面积按见光面积计算)。
2、此工程无预付款。按照乙方完成工程量支付进度款。具体付款方式为:以每月为一个周期按照已完成工程量的70%支付进度款。
第三条 工期及质量要求
1、工期计划:合同签定后,待施工现场具备开工条件时进场;竣工时间以不影响整体工程竣工交付甲方使用为准。计划进场开工时间为 20xx年 6月 28日,竣工日期 7月 31日,工期 35 天。
工程质量与验收
1、质量标准 :合格。
2、各项工程必须按现行建筑安装工程施工验收规范、行业标准和装饰装修工程验收规范进行验收,乙方必须服从甲方的监督管理,对该分项工程质量全面负责。
3、乙方必须按照甲方要求的工艺精心施工。对施工质量安全负责,应认真按照国家颁发的建筑装饰行业工程质量施工验收规范进行施工,对不合格的部分按甲方代表及委派人员的要求返工修改,承担由自身原因导致返工修改的费用。乙方在重要工序施工前需向甲方汇报施工方案并确定其可行性,重要工序必须先做示范样板,待甲方、监理单位及建设单位现场确认合格后方可大面积施工。但因甲方不正确指导或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。
第四条 甲方义务
1、甲方应于开工前带领乙方勘察施工现场,熟悉施工地点及管理沟通流程等,对建设单位及总包单位的进度及现场安排及时向乙方交底。
2、为乙方提供施工图纸、质量及技术标准等施工指导文件。
3、负责协调乙方施工现场临建设施地点和材料加工场地,并提供必要的协助。
4、负责协调乙方施工所需水、电、线路的使用,满足施工期间的需要。
5、对乙方进行施工质量、工期进度及安全等方面的管理部署。
第五条 乙方义务
1、乙方自备施工机具及个人安全防护用品,按照甲方及工程现场要求施工。及时向甲方提供工程进度计划、相关材料用料计划、并提供施工用电计划,以便甲方能够及时协调解决,保证工程施工顺利进行。
2、及时维修施工使用的水、电线路、围栏和警卫设施等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失和人身损害,由乙方承担责任及所发生的费用。
3、乙方负责现场材料的装卸、搬运与保护工作;已竣工工程未交付验收之前,乙方负责已完成工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,由乙方负责予以修复。
4、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。承担因违反有关规定造成的损失和罚款(非乙方原因造成的损失和罚款除外)。
5、乙方必须根据省、市及所在地相关部门颁发的安全文明施工规定或条例,精心组织施工,贯彻“谁施工,谁负责”的原则。安全方面服从甲方及上级部门管理。由于乙方违反操作规程施工所造成的对工程的影响,由乙方自行负责。由此而造成甲方的'一切经济损失,经评估后均由乙方承担。
6、乙方须指定专人做为本工程现场施工代表。并于合同签订3日内向甲方提供现场施工人员名单,身份证明文件及近期证件照片等资料一套。
7、进度款支付前乙方应提供工人工资发放名单并签署工人工资发放承诺书,进度款支付后2日内,向甲方返回工人工资领取确认回单。因此原因导致进度款不能正常支付或造成损失由乙方承担。
8、乙方未履行上述各项义务,但不限于此(因乙方原因)。造成甲方工期延误或工程损失,乙方应给予赔偿。
第六条 约束条款
1、乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位,否则甲方有权解除合同,因此而造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施,做到安全文明施工,由于自身安全措施不到位造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。
3、乙方施工过程中,应保证文明施工,材料堆放合理有序,定期清理现场,达到现场无施工垃圾或定点堆放。乙方达不到以上要求,甲方可以采取措施组织清除施工垃圾,并在乙方工程承包费用中扣除,无须征得乙方同意。
4、乙方必须提供所有进场施工人员的身份证明文件,以便甲方为进场施工工人办理人身意外伤害保险,有关工程施工保险按国家相关规定办理。
5、按照有关法规规定,乙方应及时支付民工工资。如出现拖欠民工工资情况,甲方有权代为发放,并从应付乙方工程款中加倍扣除,乙方应承担对甲方造成的所有损失。
6、施工中如遇到现场不具备施工条件时,材料不增加二次搬运费。
7、为了加强现场质量、进度、安全文明施工管理、建设单位委托监理公司对各家施工单位按《项目管理手册》实施刚性管理,对所有参建单位每月进行量化考核打分,奖优罚劣。对于因为乙方原因造成甲方被评为差的单位,产生的罚款由乙方承担,并承担甲方加倍处罚。因为乙方表现优秀而甲方被评为优秀单位的,所得奖金全部奖励给乙方,并由甲方加倍奖励。
8、若乙方在施工过程中表现优异,工程质量、工期进度及安全文明施工等方面均达到甲方满意程度,在竣工结算时甲方将酌情降低质量保证金额度或质保期。但乙方仍须尽到保修义务。
9、在施工过程中若遇到不可抗力如特殊气象原因及自然灾害等发生时,乙方应在2小时内向甲方代表通报受害情况,甲乙双方应及时协商解决。
10、甲方应合理安排施工进度计划,通知乙方做好相应人员劳动力部署,如甲方未提前通知乙方导致人员窝工三天以上者,由甲方补偿乙方人员生活费。
11、乙方不能按合同规定的工期、质量、进度履行其义务,工程进度缓慢、施工质量不能达到规定的质量要求且不按甲方要求整改的,甲方有权解除合同并以不利于乙方的结算价格将剩余工程量转包,并以函件形式通知乙方。由于解除合同而给甲方带来的损失,乙方应给予赔偿。
12、合同的权力义务终止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协助、保密等义务。
13、合同未尽事宜,双方协商解决。
14、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式叁份,甲执贰份,乙执壹份。
甲 方:
乙 方:
合同签订日期:
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》的相关规定及有关法律法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则。双方就本建管工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:巴中市恩阳区张家碥保障住房项目
2、工程地点:靠恩阳大道
3、工程内容:14#、15#、16#楼
二、工程承包范围:
施工过程中发生的变更、增减、洽商文件所述内容圴属本合同工程承包范围(不包括消防、水电安装工程、门窗、楼梯扶手、栏杆)。项外工程部分圴由甲方另行签单结算为准。外墙保温若甲方自行施工,甲方从乙方承包单价每平方米扣除15元,防水施工若甲方自行施工,甲方从乙方承包单价每平方米扣除5元。
三、工程内容:
1、包括施工过程中所有的机械、塔吊、 卸钢筋、人工、架杆、架板、板材、模具、工具以及安全文明用工等,圴属清包工程范围。
2、乙方负责施工过程中的机械及相关设备用具(含龙门吊、塔吊、人货电梯、吊笼、搅拌机、架杆、架板、安全网、木材、模板、振动棒(器)、灰桶、水泵、水管)。甲方只提供二级电箱,以下的其余分电箱、电线、灯具圴由乙方自行负责。
3、包括二次结构中植筋、放线点、预留、烟道预留、烟道提供塔吊或龙门架。外保温期间外架,现场材料场地硬化,临时工棚基础浇筑。凡事有关部门到现场检查或验收,必须提供人员。场地清扫和排水,内外粉水挂的网子人工。如有一个工序完工先必须自检合格后,以书面形式通知甲方,待验收合格。焊接试件如不合格,材料乙方自行承担一切费用。
4、在施工过程中,甲方只给乙方提供主材,水泥、沙、石子、砖、钢筋、止水螺杆、混凝土输送泵,其余人工、各种机械设备、施工用具和主材的吊卸由乙方自己组织吊卸堆放安装使用,并按甲方确定的时间进出场。
5、乙方必须在施工过程中配合甲方施工过程中的一切施工放线、甲方只负责四大主线,确保安全检查,质量检查,在工地做到文明施工。
6、清包单价所包括的主体、二次结构(其中泥、木、铁)二次装修的砌砖、内粉、外贴砖等所产生的费用均由就乙方自已负责。
四、承包价格:
1、在承包范围内,按实做建筑面积计算(包括地下室),每平方米 元(大写 元整)为固定包干价,自负盈亏。
2、因甲方提出图纸以外的工程量,乙方必须按本地实际人工费价格无条件完成施工任务,费用由甲方负责。
3、乙方进场前向甲方交付10元/m2的劳务保证金,共计40万元(大写肆拾万整),退还时间:主体结构封顶退20万,二次结构完工后退20万(即退清劳务保证金)。
五、竣工时间:
签订合同后由甲方指定时间开工(以施工日志时间为准)天内 格,交付甲方。如遇不可抗拒和法定节假日,工期相应顺延。
六、甲方责任:
1、(1)甲方由监理公司派负责现场技术监理监督。
(2)甲方项目由负责全面工作技术指导。
(3)甲方派为甲方技术代表,负责协调与工程施工质量、进度等有关事项关签字。
(4)甲方派施工员
(5)不合格工程,甲方在权责令乙方返工,直到合格,并赔偿返工所用的一切材料费用,并作以适当处罚。
2、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员及班组甲方有权清退。
3进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件:禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人、体弱病残及孕妇人员参与施工作业;禁止使用不法人员。乙方应承担因使用以上不合格人员所引起的后果。
4、甲方给乙方提供三通一平。施工用水只提供水源,其余水管,抽水机具由乙方自行负责,生活用水由乙方自理。
5、甲方向乙方提供施工图一套(工程结束验收合格后完整交回甲方)。
6、甲方提供施工用所需材料(含砂、石、水泥、商混及混凝土泵、钢材、砖、水、电、止水螺杆)。
七、乙方负责:
1、服从甲方管理,遵守甲方与乙方所制定的各项规章制度,乙方由为该项目现场负责人,负责工程施工,绘制工程进度表两份(一份交甲方,一份存施工现场)负责质量、进度安全管理。保质、保期、保量、保安全完成该项目施工任务。如因乙方原因延期未完成施工任务,每延期一天处以乙方20_元违约金。该款在乙方劳务清包费结算中扣出,如甲方原因导致的停工,应承担相关的责任和费用。
2、乙方必须对进场队伍进行安全文明教育和技术指导,必须做到持证上岗。对班组进行技术交底,做到安全施工,精确施工,文明施工,机具堆放在指定地点,整齐一致。每道工序施工完毕由甲方相关人员验收,做好技术资料收集完善。
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计进行组织施工、确保工程质量;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。保证施工达到质量合格,不合格部分必须返工并承担返工所需的一切费用。
4、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。在施工中要本着节约的原则,应合理使用材料按规范制作,严禁浪费,一经查出,照价赔偿,并处以相应的经济处罚。
5、服从甲方有关人员的管理,听从指挥,不得盲目施工、野蛮作业,任何人不得将工地上的各个材料、设施带出工地,一经查出,按购材价格并处三倍以上的罚款,此款在承包款中扣出。
6、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一起经济损失及各种罚款。
7、乙方必须按国家政策规定与每个务工人员签订《劳务合同》并按合同所规定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册交甲方备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。
8、甲乙双方各自购买自己的保险数额,若在施工过程中出现的安全费用,除保险公司承担的外,余下的费用,甲方承担80%,乙方承担20%,且在5000元以内的安全费用由乙方自行承担。
9、乙方在竣工验收后,要对该工程质量进行保修。如有维修的乙方在接到维修通知之日起七日内派人修复,如乙方不在约定期限内派人修复的甲方可以委托他人修理,费用并从质保金中加倍扣出。
八、付款方式:
根据开发商(建设单位)拨付工程款情况:
1、主体结构乙方垫资至地上五层,建设单位拨付工程款后一周内,甲方按该次上报已完工程量的75%向乙方支付劳务费用。五层以上按当月月进度完成工程量的75%向乙方支付劳务费用。如有建设单位未按时拨付工程款时,乙方须如实上报施工现场真实的民工工资表,甲方须根据上报工程进度的工资表支付民工工资款。(预付劳务费用按当地做工实际价格审核)
2、 工程竣工合格后,建设单位拨款后一周内,甲方支付乙方已完工程量的98.5%劳务费用。
3、 剩余1.5%,作为质保金,从竣工验收合格之日起一年内无质量问题情况下,甲方一次性付清,保证金均不计息。
九、安全施工:
1、承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个工程中施工现场全部人员的安全。甲方不承担乙方或其分包单位雇员的人工或其他人员的伤亡赔偿或经济补偿责任。
2、必须按建筑规范搭设双排架、剪刀架必须用鲜明的红白架管搭设。搭设作业时必须戴安全带,并牢挂安全网,以防隐患。如有伤亡发生后果均由乙方自行负责。甲方不承担任何经济法律责任。
3、乙方施工人员在现场作业时不得赤脚、穿拖鞋、高跟鞋及酒后作业。如有发现此情况每次罚款200元。
4、乙方施工人员在作业时必须佩戴安全帽,如有发现未戴安全帽的每次罚款100元。
十、其他:
1、乙方在施工过程中无论因任何因素(除不可抗拒力外)出现半途停工,拒绝甲方规定期限复工,甲方有权将乙方请退出施工现场,并有权另行组织施工队伍施工。被清退的乙方已完成的工程量,待工程全部竣工验收后再协商解决。
2、所有机械设备、及乙方所有材料,在甲方该项目完工并验收合格后,由甲方安排乙方在规定的时间内撤场,不付任何费用。严禁乙方无故抢占现场。
3、在工程施工过程中,乙方应妥善处理民工、及施工有关的纠纷,不得无故闹事,如出现民工闹事、爬塔吊、阻碍交通以及在开发商办公场地、施工场地、政府相关部门等静坐、吵闹、上访事件,每出现一次,处乙方罚款一万元;情节特别严重的,移送公安机关处理。
十一、工程结算方式:
以甲方最后审计决算的面积为准,再与乙方进行决算。
十二、施工验收:
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合(配合第三方工作的费用另外协商)。
十三、违约责任:
甲乙双方签字后本合同具有法律效力。在施工过程中如有单方违约,处罚本合同总造价10%的违约金。
十四、本合同未尺事宜,由甲乙双方友好协商。如双方协商未果情况下,可申请仪陇县人民法院进行仲裁。
十五、本合同共八页,一式三份,甲乙双方各执一份,一份存档,甲乙双方签字盖章生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就该工程项目主线桥梁结构工程施工达成如下协议。
一、工程概况
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)工程范围:项目合同内主线桥梁(卷角塘、马槽冲及清水沟)结构施工的所有工作内容。
(四)施工承包内容:
1、主线桥梁设计施工图中的所有工程(前期施工队已完成的工程以及上部梁板的预制安装除外)。
2、钢筋制安及加工所需的全部施工机械及配套设备,以及施工耗材(焊条、扎丝等);桥墩、系梁、盖梁模板安拆及耗材等(墩柱、系梁及盖梁模板、配套型钢、加固用钢管扣件等由甲方提供);桥台及下部构造、湿接缝模板制作安装拆除(模板由乙方自行负责,包括架管、扣件、对拉加固螺杆等材料的租赁与购买);砼浇筑养护及施工用机具(电机、振动棒、水管、耗材等)。
3、马槽冲大桥40m跨盖梁除预应力张拉施工外的结构施工,还包括锚具及波纹管的预埋安装等,并协助配合张拉施工。
4、甲方安排的其他施工。
二、承包方式:
1、劳务施工承包,包质量、包工期、包安全、包设备、包模板等。
2、本工程无开工预付款,无机械设备的进出场费。
3、民工工资担保金:
在双方签订合同时,乙方应向甲方缴纳5万元的民工工资保证金;保证金在乙方承包工程全部完成后,甲方确认乙方的民工工资已发放完毕后退还。
4、甲方提供的定型模板及配套在双方签认后交由乙方使用与管理,乙方负责其日常的保养维修,工程完工后如数交还甲方,如有丢失和损坏乙方将按购买价赔偿。
5、大型施工机械备(砼罐车、吊车)由甲方提供,乙方实施组织、管理并进行考核。砼由甲方搅拌并运到现场,砼吊仓及吊装时的其他辅助人工全部由乙方负责。
6、桥台基础的土方开挖由甲方组织施工,其设计标高30cm内的人工清基由乙方完成。
三、合同价款:
1、工程量的确定方式:以设计施工图为计算依据,结算时以监理、业主确认的工程量为准。
2、合同单价:根据工程施工条件、设计要求,经双方协商执行下列单价
劳务承包施工单价表
序号
部位
项目名称
单位
单价(元)
主要工作内容
桩基
桩基砼浇筑
桩孔排水、清孔、钢筋除锈、辅肋吊装、砼浇筑。
桩顶截桩
根
破砼、钢筋修复除锈。
下部结构
下部结构砼(综合)
前期作业队未完成的所有下部结构砼施工(甲方提供定型模板及配套配件)。
包括钢筋制安、模板安拆、支架安拆、安全防护、砼浇筑及养护、施工耗材等。
桥台
桥台砼(综合)
人工清基底、施工图设计的全部结构砼浇筑养护、模板制作安装拆除、模板加固对接螺杆(其用量不计入钢筋设计用量)、架管搭拆、施工所需的其他耗材等;片石的掺入量不得少于20%。
台帽、垫石钢筋
上部结构
湿接缝20m
条
湿接缝包括翼板接缝和横隔板接缝:钢筋制安、模板及安拆、砼浇筑养护、耗材等。
湿接缝25m
条
湿接缝40m
条
桥面
铺装钢筋
钢筋制安、焊接等
砼
砼浇筑、养护等
栏杆
钢筋制安、模板(定型模板甲方提供)安拆、砼浇筑养护等。
注:1)桥台片石砼中的片石掺量按20%(单价按90元/m06计算)由乙方掺入施工,在确保工程质量的前题下,乙方多掺入片石而节约的砼方量按310元/m06单独计入乙方的劳务费中,其片石由乙方负责采购运输。掺入的片石质量应满足设计及规范要求。如乙方减少片石掺量(<20%),而造成砼用量增加的,乙方按310元/m06赔偿。
2)乙方工作内容中已包含场地内的材料运输,施工用水接入与管理。
3)甲方负责将电接入乙方施工现场的二级配电箱并承担费用,从二级配电箱接出的施工用电力配线及配电箱全部由乙方负责并承担费用。
4)电费由甲方承担,乙方在施工中应节约用电,对人为造成浪费的将予以处罚。
单价已包含了组织劳务施工的所有费用,即包括技工、普工、电工、机操工、维修工、技术员、现场管理及负责人员工资;生活、交通、住宿费及其他日常开支费;施工机械租赁、购买、进出场、安装等费用;耗材及辅助材料费;现场施工管理费等。
3、钢筋加工采用设计用量承包形式:
1)按设计图计算钢材理论用量作为甲方购买量;
2)如施工中超出设计量的,其超出部分由乙方全额赔付;
3)如施工中少于设计量的,其节约的钢材量归乙方,作为对乙方的奖励;
4)进场钢材由乙方派专人跟踪过磅并签字确认,如不派人将视乙方已确认甲方进场钢材量。
4、保险:乙方进场后应根据自身情况,应购买民工(应不少于200元/人)及三者意外险,其费用由乙方承担。
四、工期
1、本项目暂定工期为:20__年5月25日开工,至20__年11月30日完工。
2、工期责任:乙方若不能按期完成承包范围内的施工任务,甲方按每延误一天罚乙方1000元整(壹仟元整)作为工期违约罚金;因甲方原因造成停工的,其工期顺延。
因甲方因素造成连续停工在7天以上时,每停工一天(从8天起算),甲方将按现场施工人员数补贴生活费50元/人·天(发生停工时其停工时间、待工人数必须在事故3天内办理确认)。
五、双方的一般权利和义务
(一)甲方
1、全面履行总包合同而组织实施施工管理的各项工作和对乙方进行统一指挥管理。
2、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月、周施工计划、物资需用量计划表(乙方应提前7上报甲方审核批准),实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收;
3、负责向乙方提供施工图纸,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
4、负责工程控制测量、负责技术交底、下达施工计划。
5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产的临时设施、工作用水、用电及施工场地。
6、负责按合同规定向乙方计量和支付工程款。
7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
8、当乙方在进度、质量满足不了项目整体施工要求时,经甲方要求督促后效果仍不明显时,甲方有权对乙方所承包的工程内容进行分解,指定别的施工队伍进行突击,所发生的费用由乙方承担,甲方有权在乙方的工程款中直接扣出;
9、乙方因故(非甲方因素)中途退场的,其民工保证金甲方将予没收;并且,乙方所完成的工程量,甲方只能按50%予以结算,其余款作为乙方的违约金,甲方将予以没收。
10、对原材料、砼配合比及搅拌的质量负责。
11、负责施工便道的施工,日常的维护由乙方负责。
(二)乙方
1、组建负责该协议范围内工程的施工管理队伍,并委派履行本合同的项目负责人为,职务:驻地负责人。保证委派的项目负责人每月在工地时间不少于25天。若乙方未经甲方许可擅自离开现场的甲方按1000元/天/次(壹仟元/天/次)进行处罚。
2、对本合同范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应职业资格的熟练工人和符合要求的机具设备等各种资源投入工程,并进行有效的组织,按期按质地完成工程施工任务;
3、乙方在履行合同时要服从甲方管理,遵守、贯彻和执行甲方对工程项目的管理要求及各种文件精神。
4、乙方应配合现场的检测,负责试件的制作、取样。
5、严格按照设计图纸、施工技术规范、质量检评标准,精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期。
6、为确保工程施工质量,应充分做好必要的保障及防护措施。
7、加强安全教育,做好安全教育记录,认真执行安全技术操作规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。
8、自觉接受甲方及有关上级部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。
9、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,文明施工;搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
10、施工过程中根据工程需要甲方有权要求乙方增加工人数量、管理人员及机械设备数量,乙方必须按时组织人员设备进场满足施工需求,若逾期不到将根据情况对乙方处以500~5000元/天的罚款,并直接在计量支付款中扣除。
11、乙方自行负责施工人员的住宿、生活,并加强日常管理;乙方人员必须了解并尊重地方民俗民风,与地方和谐相处。
六、工程质量
(一)质量标准:
1、本工程符合工程项目建设施工合同文件规定及国家现行工程质量验收标准和相关规定,并经验收合格。工程建设中依照国家现行有关施工技术规范和本公司质量管理体系相关程序文件中的规定及要求进行操作和管理,保证工程质量达到设计和合同约定的要求。
2、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担全部违约责任,并承担由此对甲方造成的一切损失,由甲方在工程款中直接扣除。
因乙方施工出现质量问题而造成的返工,乙方将承担全部的经济损失。
(二)本工程适用标准、规范
1、公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-20__)
2、在合同履行过程中,执行中华人民共和国强制性标准及现行的行业标准、规范。
3、应符合国家现行的有关强制性标准的规定。
(三)质量检验:
1、检查和返工
1)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。
2)工程质量达不到约定标准的部分,乙方应按要求拆除和重新施工并承担相应费用,直到符合约定标准。
3)因甲方提供的材料和砼达不到要求而造成的返工,由甲方承担。
2、中间验收
工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前8小时以书面形式通知甲方验收。乙方准备验收记录,待乙方取得监理工程师在验收记录上签字后验收合格,乙方可继续施工。验收不合格,乙方在甲方限定的时间内整改后重新验收。
七、职业健康与安全施工和环境保护
1、乙方应采取措施使工作环境符合职业健康有关法规的规定,防治职业病的发生。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,执行甲方的安全管理制度,制定安全施工细则。严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
2、乙方在施工中所发生的安全事故,由乙方承担责任和有关费用。甲方若发现乙方在施工中未遵守工程建设安全生产有关管理规定,有权要求乙方整改,乙方必须按要求整改,乙方不按要求整改的,除承担由此引起的安全责任外,还应向甲方承担每次500~5000元的违约罚金。
3、因乙方人为因素造成的事故(包括第三者人员在内),其支付的损失赔偿费,抚恤费和法律责任均应由乙方负责。
发生安全事故造成经济赔付时,其超出甲方投保赔付标准额度外的费用,由乙方承担。
4、乙方在施工过程中必须进行安全交底,。
5、本工程乙方现场文明施工须达到业主要求,并配合甲方设置必要的标示、标牌及各种宣传。
6、乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源,并采取措施对其进行控制,防止安全事故的发生。
7、乙方要严格执行法律、法规及甲方对安全管理的有关规定,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。
8、因乙方因素发生质量、安全事故,造成业主对甲方的经济处罚由乙方承担。
八、工程计量与支付
1、按月计量支付,所完工程在验收合格后,工程量经双方确认。
2、当月应付乙方款额,按80%在当月30号前,按以下规定向乙方支付:
1)民工工资由甲方监督发放:乙方每月25日以前按月向甲方提供乙方人员上月工资发放清单,发放清单必须有乙方负责人签字及人员身份证件号码,工资发放清单待甲方核实后由甲方现场监督乙方发放。
2)乙方工资发放清单必须按实上报。
3)乙方未支付民工工资的,甲方不批准拨付任何款项。
其余的20%工程款在工程完工结算时予以支付。
九、完工结算
承包工程全部完成后经检测合格,10天内予以结算,并在30内甲方向乙方支付全部工程款。
十、其他:
1、保险:保险事故发生时,乙方有责任采取必要的措施,防止或者减少损失。
2、合同生效与终止:本合同自双方签字后生效,甲方支付完乙方工程结算款之日终止。
3、合同份数:本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,均具同等法律效力。
十一、协议附件
1、乙方身份证复印件
甲方:乙方:
委托代理人:代表人:
身份证号码:
日期:日期:
发包方(甲方):
承包方(乙方) :
兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包内容:
4、承包范围:
5、承包方式:
6、质量要求:
7、工期要求: 年 月 日至 年 月 日。
二、甲方工作:
1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
2、负责向乙方提供临时水电。
三、乙方工作:
1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
四、关于质量的约定:
五、关于工期的约定:
六、关于价款和结算的约定:
七、关于材料的约定:
八、关于安全生产的约定:
九、关于违约责任的约定:
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜 ,双方友好协商解决。
甲方(签章): 乙方(签章):
年 月 日
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为_____________工程,地点在__________________________。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的______%。工程竣工付至劳务费的______%。办完工程结算付至劳务费的______%。留______%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方______份,乙方______份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________乙方:______________
代表:______________代表:______________
___________年____月__日___________年____月__日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就该工程项目主线桥梁结构工程施工达成如下协议。
一、工程概况
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)工程范围:项目合同内主线桥梁(卷角塘、马槽冲及清水沟)结构施工的所有工作内容。
(四)施工承包内容:
1、主线桥梁设计施工图中的所有工程(前期施工队已完成的工程以及上部梁板的预制安装除外)。
2、钢筋制安及加工所需的全部施工机械及配套设备,以及施工耗材(焊条、扎丝等);桥墩、系梁、盖梁模板安拆及耗材等(墩柱、系梁及盖梁模板、配套型钢、加固用钢管扣件等由甲方提供);桥台及下部构造、湿接缝模板制作安装拆除(模板由乙方自行负责,包括架管、扣件、对拉加固螺杆等材料的租赁与购买);砼浇筑养护及施工用机具(电机、振动棒、水管、耗材等)。
3、马槽冲大桥40m跨盖梁除预应力张拉施工外的结构施工,还包括锚具及波纹管的预埋安装等,并协助配合张拉施工。
4、甲方安排的其他施工。
二、承包方式:
1、劳务施工承包,包质量、包工期、包安全、包设备、包模板等。
2、本工程无开工预付款,无机械设备的进出场费。
3、民工工资担保金:
在双方签订合同时,乙方应向甲方缴纳5万元的民工工资保证金;保证金在乙方承包工程全部完成后,甲方确认乙方的民工工资已发放完毕后退还。
4、甲方提供的定型模板及配套在双方签认后交由乙方使用与管理,乙方负责其日常的保养维修,工程完工后如数交还甲方,如有丢失和损坏乙方将按购买价赔偿。
5、大型施工机械备(砼罐车、吊车)由甲方提供,乙方实施组织、管理并进行考核。砼由甲方搅拌并运到现场,砼吊仓及吊装时的其他辅助人工全部由乙方负责。
6、桥台基础的土方开挖由甲方组织施工,其设计标高30cm内的人工清基由乙方完成。
三、合同价款:
1、工程量的确定方式:以设计施工图为计算依据,结算时以监理、业主确认的工程量为准。
2、合同单价:根据工程施工条件、设计要求,经双方协商执行下列单价
劳务承包施工单价表
序号
部位
项目名称
单位
单价(元)
主要工作内容
桩基
桩基砼浇筑
桩孔排水、清孔、钢筋除锈、辅肋吊装、砼浇筑。
桩顶截桩
根
破砼、钢筋修复除锈。
下部结构
下部结构砼(综合)
前期作业队未完成的所有下部结构砼施工(甲方提供定型模板及配套配件)。
包括钢筋制安、模板安拆、支架安拆、安全防护、砼浇筑及养护、施工耗材等。
桥台
桥台砼(综合)
人工清基底、施工图设计的全部结构砼浇筑养护、模板制作安装拆除、模板加固对接螺杆(其用量不计入钢筋设计用量)、架管搭拆、施工所需的其他耗材等;片石的掺入量不得少于20%。
台帽、垫石钢筋
上部结构
湿接缝20m
条
湿接缝包括翼板接缝和横隔板接缝:钢筋制安、模板及安拆、砼浇筑养护、耗材等。
湿接缝25m
条
湿接缝40m
条
桥面
铺装钢筋
钢筋制安、焊接等
砼
砼浇筑、养护等
栏杆
钢筋制安、模板(定型模板甲方提供)安拆、砼浇筑养护等。
注:1)桥台片石砼中的片石掺量按20%(单价按90元/m06计算)由乙方掺入施工,在确保工程质量的前题下,乙方多掺入片石而节约的砼方量按310元/m06单独计入乙方的劳务费中,其片石由乙方负责采购运输。掺入的片石质量应满足设计及规范要求。如乙方减少片石掺量(<20%),而造成砼用量增加的,乙方按310元/m06赔偿。
2)乙方工作内容中已包含场地内的材料运输,施工用水接入与管理。
3)甲方负责将电接入乙方施工现场的二级配电箱并承担费用,从二级配电箱接出的施工用电力配线及配电箱全部由乙方负责并承担费用。
4)电费由甲方承担,乙方在施工中应节约用电,对人为造成浪费的将予以处罚。
单价已包含了组织劳务施工的所有费用,即包括技工、普工、电工、机操工、维修工、技术员、现场管理及负责人员工资;生活、交通、住宿费及其他日常开支费;施工机械租赁、购买、进出场、安装等费用;耗材及辅助材料费;现场施工管理费等。
3、钢筋加工采用设计用量承包形式:
1)按设计图计算钢材理论用量作为甲方购买量;
2)如施工中超出设计量的,其超出部分由乙方全额赔付;
3)如施工中少于设计量的,其节约的钢材量归乙方,作为对乙方的奖励;
4)进场钢材由乙方派专人跟踪过磅并签字确认,如不派人将视乙方已确认甲方进场钢材量。
4、保险:乙方进场后应根据自身情况,应购买民工(应不少于200元/人)及三者意外险,其费用由乙方承担。
四、工期
1、本项目暂定工期为:20__年5月25日开工,至20__年11月30日完工。
2、工期责任:乙方若不能按期完成承包范围内的施工任务,甲方按每延误一天罚乙方1000元整(壹仟元整)作为工期违约罚金;因甲方原因造成停工的,其工期顺延。
因甲方因素造成连续停工在7天以上时,每停工一天(从8天起算),甲方将按现场施工人员数补贴生活费50元/人·天(发生停工时其停工时间、待工人数必须在事故3天内办理确认)。
五、双方的一般权利和义务
(一)甲方
1、全面履行总包合同而组织实施施工管理的各项工作和对乙方进行统一指挥管理。
2、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月、周施工计划、物资需用量计划表(乙方应提前7上报甲方审核批准),实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收;
3、负责向乙方提供施工图纸,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
4、负责工程控制测量、负责技术交底、下达施工计划。
5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产的临时设施、工作用水、用电及施工场地。
6、负责按合同规定向乙方计量和支付工程款。
7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
8、当乙方在进度、质量满足不了项目整体施工要求时,经甲方要求督促后效果仍不明显时,甲方有权对乙方所承包的工程内容进行分解,指定别的施工队伍进行突击,所发生的费用由乙方承担,甲方有权在乙方的工程款中直接扣出;
9、乙方因故(非甲方因素)中途退场的,其民工保证金甲方将予没收;并且,乙方所完成的工程量,甲方只能按50%予以结算,其余款作为乙方的违约金,甲方将予以没收。
10、对原材料、砼配合比及搅拌的质量负责。
11、负责施工便道的施工,日常的维护由乙方负责。
(二)乙方
1、组建负责该协议范围内工程的施工管理队伍,并委派履行本合同的项目负责人为,职务:驻地负责人。保证委派的项目负责人每月在工地时间不少于25天。若乙方未经甲方许可擅自离开现场的甲方按1000元/天/次(壹仟元/天/次)进行处罚。
2、对本合同范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应职业资格的熟练工人和符合要求的机具设备等各种资源投入工程,并进行有效的组织,按期按质地完成工程施工任务;
3、乙方在履行合同时要服从甲方管理,遵守、贯彻和执行甲方对工程项目的管理要求及各种文件精神。
4、乙方应配合现场的检测,负责试件的制作、取样。
5、严格按照设计图纸、施工技术规范、质量检评标准,精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期。
6、为确保工程施工质量,应充分做好必要的保障及防护措施。
7、加强安全教育,做好安全教育记录,认真执行安全技术操作规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。
8、自觉接受甲方及有关上级部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。
9、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,文明施工;搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
10、施工过程中根据工程需要甲方有权要求乙方增加工人数量、管理人员及机械设备数量,乙方必须按时组织人员设备进场满足施工需求,若逾期不到将根据情况对乙方处以500~5000元/天的罚款,并直接在计量支付款中扣除。
11、乙方自行负责施工人员的住宿、生活,并加强日常管理;乙方人员必须了解并尊重地方民俗民风,与地方和谐相处。
六、工程质量
(一)质量标准:
1、本工程符合工程项目建设施工合同文件规定及国家现行工程质量验收标准和相关规定,并经验收合格。工程建设中依照国家现行有关施工技术规范和本公司质量管理体系相关程序文件中的规定及要求进行操作和管理,保证工程质量达到设计和合同约定的要求。
2、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担全部违约责任,并承担由此对甲方造成的一切损失,由甲方在工程款中直接扣除。
因乙方施工出现质量问题而造成的返工,乙方将承担全部的经济损失。
(二)本工程适用标准、规范
1、公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-20__)
2、在合同履行过程中,执行中华人民共和国强制性标准及现行的行业标准、规范。
3、应符合国家现行的有关强制性标准的规定。
(三)质量检验:
1、检查和返工
1)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。
2)工程质量达不到约定标准的部分,乙方应按要求拆除和重新施工并承担相应费用,直到符合约定标准。
3)因甲方提供的材料和砼达不到要求而造成的返工,由甲方承担。
2、中间验收
工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前8小时以书面形式通知甲方验收。乙方准备验收记录,待乙方取得监理工程师在验收记录上签字后验收合格,乙方可继续施工。验收不合格,乙方在甲方限定的时间内整改后重新验收。
七、职业健康与安全施工和环境保护
1、乙方应采取措施使工作环境符合职业健康有关法规的规定,防治职业病的发生。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,执行甲方的安全管理制度,制定安全施工细则。严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
2、乙方在施工中所发生的安全事故,由乙方承担责任和有关费用。甲方若发现乙方在施工中未遵守工程建设安全生产有关管理规定,有权要求乙方整改,乙方必须按要求整改,乙方不按要求整改的,除承担由此引起的安全责任外,还应向甲方承担每次500~5000元的违约罚金。
3、因乙方人为因素造成的事故(包括第三者人员在内),其支付的损失赔偿费,抚恤费和法律责任均应由乙方负责。
发生安全事故造成经济赔付时,其超出甲方投保赔付标准额度外的费用,由乙方承担。
4、乙方在施工过程中必须进行安全交底,。
5、本工程乙方现场文明施工须达到业主要求,并配合甲方设置必要的标示、标牌及各种宣传。
6、乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源,并采取措施对其进行控制,防止安全事故的发生。
7、乙方要严格执行法律、法规及甲方对安全管理的有关规定,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。
8、因乙方因素发生质量、安全事故,造成业主对甲方的经济处罚由乙方承担。
八、工程计量与支付
1、按月计量支付,所完工程在验收合格后,工程量经双方确认。
2、当月应付乙方款额,按80%在当月30号前,按以下规定向乙方支付:
1)民工工资由甲方监督发放:乙方每月25日以前按月向甲方提供乙方人员上月工资发放清单,发放清单必须有乙方负责人签字及人员身份证件号码,工资发放清单待甲方核实后由甲方现场监督乙方发放。
2)乙方工资发放清单必须按实上报。
3)乙方未支付民工工资的,甲方不批准拨付任何款项。
其余的20%工程款在工程完工结算时予以支付。
九、完工结算
承包工程全部完成后经检测合格,10天内予以结算,并在30内甲方向乙方支付全部工程款。
十、其他:
1、保险:保险事故发生时,乙方有责任采取必要的措施,防止或者减少损失。
2、合同生效与终止:本合同自双方签字后生效,甲方支付完乙方工程结算款之日终止。
3、合同份数:本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,均具同等法律效力。
十一、协议附件
1、乙方身份证复印件
甲方:乙方:
委托代理人:代表人:
身份证号码:
日期:日期:
甲方:
乙方:
根据《民法典》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包量:项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程
4、工程质量要求:主体结构优良
5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行
6、劳务费单价:平方米单价300元人民币
7、工程类别:框剪结构
二、工程承包方式与范围
1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。
2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的'费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区,乙方负责支路水管的材料及安装。
三、合同价款
1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计算执行________年《____省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成:
①一次主体结构承包单价200元2;
②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等
第二次主体结构、抹灰、贴砖承包单价100元2。综合单价合计300元2。
2、基础按地下室的建筑面积100元2计算承包费。
3、承包范围外的零星用工,按50元工结算付款。
四、结算及付款
1、按甲方与中建一公司签定合同的相应条款参照执行。
2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在________年内付清。
3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。
4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。
5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方承担,另外工期也随着延长。
6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。
五、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,乙方负责对工人进行技术交底和安全交底,甲方负责监督,检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高,分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题,甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定,需要乙方返工的,甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单,签字并盖章后交给乙方进行返工。
2、协调施工现场内各分包单位之间的关系,负责企业规章制度的教育,乙方主动配合安排实施。
3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。
4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。
5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。
6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。
(二)乙方职责及承诺
1、质量标准:合格。
2、工期:根据施工现场的实际情况,乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。
3、安全生产:达标
(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度。
(2)乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。
(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用,如发生安全事故,由责任方负全责。
4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上,不影响正常工期。
5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工,在农忙季节、节假日期间不放假,保证满足工程进度的需要。如需赶工期,公司可以从其他项目抽调人员突击,保障工程按期完成。
6、保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。
7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。
8、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。
六、文明施工
1、为达到文明工地,乙方需服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋上班,严格按照现场各种规定实施。
2、乙方人员必须遵纪守法,不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便,否则将根据治安条例的有关规定处理,情节严重者送交执行机关处理和罚款。
3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。
4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理,堆放至指定地点,并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体,如果发现乙方抛垃圾或物体现场,甲方将对乙方进行罚款。
七、材料管理
1、甲方提供用量实行包干制度,节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责,在施工过程中,甲方有权监督乙方材料的使用,发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费,甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。
2、乙方应在接到图纸7天内,向甲方提交材料、构配件供应计划,经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付,如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方提出后由甲方负责处理。
3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料,因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
4、场内材料二次搬运,如甲方材料需在塔吊覆盖范围内,乙方必须及时进行,费用包含在劳务承包费用中,乙方不再计取。
八、违约、争议
1、执行合同风吹草动如乙方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。
2、若合同履行中发生争议,双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决,协商无效,请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。
九、其它
1、本合同自双方签字盖章之日起生效,工程完工,工程款付完后本合同自行失效。
2、本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则进行合同补充,具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
十、补充协议
1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金,在开工前支付到甲方账户上。
2、项目完成50%时,质保金返还50%,工程竣工验收后,____日内质保金全部无息返还完。
甲方(盖章):________代表人(签字):_______联系电话:______合同签订时间:_______
乙方(盖章):________代表人(签字):_______联系电话:_______合同签订时间:________
甲方:____________________
乙方:____________________
为确保混凝土生产与运输的正常进行,甲、乙双方本着互惠互利、公平公正的原则,协商并达成本承包合同。
一、承包范围
1.甲方31辆搅拌车轮胎的调换和修补(不含甲方借用车辆,但甲方指令性的情况除外,费用另定)。
2.甲方1辆急修车轮胎的调换和修补。
3.甲方3辆铲车轮胎的调换和修补。
二、双方责任
1.甲方每月_______日支付乙方轮胎劳务承包费用_______元。
2.甲方提供一定的作业场地,并租借空气压缩机一台、外胎硫化机一台、内胎补胎机一台、电动拆胎机一台、千斤顶等给乙方使用。
3.乙方负责上述机械设备的保养与维修,维修费用甲方承担。
4.上述机械设备非正常损坏的维修费用由乙方承担。
5.乙方轮胎工不得少于3人,实行24小时服务,确保车辆轮胎的修理与调换。
6.乙方人员要严格遵守甲方安全管理制度,如乙方发生安全事故,则乙方承担全部责任及经济损失。
7.乙方人员要严格遵守甲方各项规章制度及管理要求,服从甲方的管理,接受甲方的月度工作考核与评比(考核标准另定)。
8.甲方驾驶员在拆装、调换轮胎时应积极配合乙方工作人员。甲方驾驶员进拌台装货时,必须查看轮胎是否完好,从而确保空车调换轮胎。如重车调换轮胎,驾驶员必须协同轮胎工共同调换。
三、违约责任
1.乙方自承包之日起,除不可抗力的原因外,双方均不得中途违约,如发生违约,则责任方赔偿对方一个月的平均承包费。
2.甲方车辆进入车间调换轮胎时间若超过1小时,扣除乙方承包费50元/次;超过2小时,扣除乙方承包费100元/次;如发生三次以上的,甲方有权终止合同(如遇轮胎工外出急修的情况例外)。
3.乙方须根据甲方文明生产要求,做好自己工作、生活场所的落手清工作。若检查不合格,由甲方开具整改通知书限令整改,并扣除乙方承包费100元;若当月发生二次及以上类似情况的,扣除乙方承包费200元/次。
4.由于乙方未按规定做好报废轮胎的确认工作,从而导致轮胎报废责任无法认定的,由乙方承担报废轮胎的赔偿费用。
5.本合同未尽事宜,经甲乙双方共同协商,做出补充规定,补充合同与本合同具有同等的法律效力。
四、合同期限
本合同有效期为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,本合同一式二份,双方各执一份。
甲方(章): _________
经办人:______________
乙方(章):__________
经办人:______________
签约日期:____________
甲方:____________
乙方:____________
一、拆除活动板房内容
1、因甲方需要委托乙方在______市______工程项目装拆______房______平米,______元/平米,计______元。
2、______房拆除后运到____________,单机______车,运费______元。
3、人工费:______个工,______元/人,计______元。
二、税金:______元
三、甲方应付乙方:______元
甲方责任:
1、甲方负责道路平整,保证具备安装条件。
2、因甲方现场不具备安装______房条件,造成乙方延误工期,甲方承担全部责任,并付乙方20%误工费。
3、甲方负责提供安装______房电源。
乙方责任:
1、乙方按甲方指定时间要求进场安装______房。
2、乙方负责安装过程中所有工作,严格拆迁各项操作规程,发生由乙方原因造成的安全事故由乙方负责。
3、乙方负责______房的安装质量,因安装______房安装质量问题而发生事故由乙方负责。
4、______房搭设完毕后,乙方负责______房保管事宜。
5、乙方负责提供安装______房安拆费发票,因乙方提供不合格发票损失由乙方负责。
六、本协议未尽事宜,双方本着实事求是的原则,协议商解决,此协议双方签字生效,并一式两份。甲乙各一份。
甲方负责人签字:______
乙方负责人签字:______
______年______月______日
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的`50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
甲方:
乙方:_
甲方(发包方):海南润地投资有限公司
乙方(承包方):
甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称:海南润城国际公寓;
2、工程地点:海南省澄迈县金江镇;
3、结构形式:框架结构;
4、最高层数:十七层;
5、建筑面积:22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自20_年4月 日开工,20_年8月31日竣工,公寓部分20_年4月 日开工,20_年9月30日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款,368元/m2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
六、甲方权利与责任
1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导,乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见,甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚,如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字,甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签,甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚,在乙方的进度款中扣除;
2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;
3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作,乙方指定材料进场时间及位置,乙方负责卸货,甲方对提供的材料质量负责;
4、甲方负责临水、临电接入施工现场,乙方负责水、电接入施工区及生活区;
5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作,乙方给予相应配合;
6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工,乙方应进行友好地配合,而且不收取配合费及施工机械使用等费用;
7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工,消防单位负责消防内业及消防验收,乙方给予相应配合。
七、乙方权利与责任
1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工,乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认,甲方审批的总进度计划乙方应严格执行,同时对总计划进行分解,形成月计划,周计划以保证总计划;
2、乙方对本项目的施工质量负责,如果乙方施工质量不合格,甲方权利要求乙方按国家标准进行整改,所产生损失全部乙方负责;
3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任,如乙方管理疏忽造成安全事故,乙方除负责安全事故本身造成的损失外,甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;
4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理,乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为,同时可以向此行为人的上级进行如实反映。
八、付款方式
乙方进入现场施工至±0.000,甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款,每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款,装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内,甲方支付乙方合同价款的15%,5%的质保金按照国家质量管理条例的相关规定,进行返还。
九、违约责任
1、乙方如不能如期竣工,每延误一天罚乙方贰拾万人民币,如乙方提前竣工,每提前一天,甲方奖励乙方壹万元;提前30天,甲方奖励乙方四拾万元人民币;
2、乙方施工质量无法满足国家验收标准,乙方又没有质量保障措施,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
3、乙方月计划无法满足项目的总计划,乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批,如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
4、甲、乙双方应严格执行合同内容,信守承诺,如甲、乙双方发生争议应协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,本合同自签字之日起生效。
甲方代表:签字 乙方代表:签字
甲方单位盖章 乙方单位盖章
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包量:楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程
4、工程质量要求:主体结构优良
5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行
6、劳务费单价:平方米单价300元人民币
7、工程类别:框剪结构
二、工程承包方式与范围
1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。
2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区,乙方负责支路水管的材料及安装。
三、合同价款
1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计算执行《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成:
①一次主体结构承包单价200元/m2;
②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。
2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。
3、承包范围外的`零星用工,按50元/工结算付款。
四、结算及付款
1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。
2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在壹年内付清。
3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。
4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。
5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方承担,另外工期也随着延长。
6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。
五、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,乙方负责对工人进行技术交底和安全交底,甲方负责监督,检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高,分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题,甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定,需要乙方返工的,甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单,签字并盖章后交给乙方进行返工。
2、协调施工现场内各分包单位之间的关系,负责企业规章制度的教育,乙方主动配合安排实施。
3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。
4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。
5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。
6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。
(二)乙方职责及承诺
1、质量标准:合格。
2、工期:根据施工现场的实际情况,乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。
3、安全生产:达标
(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度。
(2)乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。
(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用,如发生安全事故,由责任方负全责。
4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上,不影响正常工期。
5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工,在农忙季节、节假日期间不放假,保证满足工程进度的需要。如需赶工期,公司可以从其他项目抽调人员突击,保障工程按期完成。
6、保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。
7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。
8、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。
六、文明施工
1、为达到文明工地,乙方需服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋上班,严格按照现场各种规定实施。
2、乙方人员必须遵纪守法,不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便,否则将根据治安条例的有关规定处理,情节严重者送交执行机关处理和罚款。
3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。
4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理,堆放至指定地点,并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体,如果发现乙方抛垃圾或物体现场,甲方将对乙方进行罚款。
七、材料管理
1、甲方提供用量实行包干制度,节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责,在施工过程中,甲方有权监督乙方材料的使用,发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费,甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。
2、乙方应在接到图纸7天内,向甲方提交材料、构配件供应计划,经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付,如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方提出后由甲方负责处理。
3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料,因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
4、场内材料二次搬运,如甲方材料需在塔吊覆盖范围内,乙方必须及时进行,费用包含在劳务承包费用中,乙方不再计取。
八、违约、争议
1、执行合同风吹草动如乙方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。
2、若合同履行中发生争议,双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决,协商无效,请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。
九、其它
1、本合同自双方签字盖章之日起生效,工程完工,工程款付完后本合同自行失效。
2、本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则进行合同补充,具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
十、补充协议
1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金,在开工前支付到甲方账户上。
2、项目完成50%时,质保金返还50%,工程竣工验收后,10日内质保金全部无息返还完。
甲方(盖章):代表人(签字):联系电话:合同签订时间:____年____月___日
乙方(盖章): 代表人(签字): 联系电话:
发包方:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
为了确保工程顺利进行,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。
第一、工程概况
1、工程名称:渡头塘派出所竹山点公租房食堂
2、工程地点:竹山村
3、结构类型:砖混
4、承包范围:派出所食堂
5、承包方式:包工、包机械、包铁丝、包钉子,每平方米( )元。
第二、工期
1、开工日期:自签订合同第二天开始
2、竣工日期:20_年5月22日
3、在施工过程中,对以下原因造成工期延误的,甲方代表应当确认工期相应顺延:
(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。
(2)由于设计变更导致工程量增加。
(3)停水、停电累计超过8小时。
非上述原因不能按合同工期完工的,乙方承担违约责任,向后推迟一天罚款300元。
第三、质量
1、本工程质量等级为:合格
2、乙方应认真按照规范、标准设计要求及各项交底组织施工,随时接受甲方管理人员的检查、验收,为检查提供便利条件。
3、如经甲方检查工程质量不符合合同要求,乙方应按甲方要求认真返工,并承担返工费用,须保证生产安全。
第四、工程结算与价款支付
1、价格支付方式:每月支付进度款,完工验收合格后一次付清,价格付清后,本合同自行失效。
2、结算方式:按基础面积结算。
第五、其他
1、本合同未尽事宜,双方可另订协议作为本合同附件执行。
2、如发生合同纠纷,双方应先行协商,协商不成时,由仲裁做出最终裁定。
3、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:____________中学
乙方:_______________
为新建我校餐厅,为师生营造良好的学习生活环境,保证师生的生命财产安全,甲方将危改项目学校的房屋让乙方拆除并负责清运垃圾等,经甲乙双方协商达成以下协议:
一、施工内容及工程量
1、施工内容:建筑物拆除,渣土清运。
2、拆除标准:按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。
3、施工中拆下的红瓦、砖归乙方所有,均由乙方自行处理。
二、工程价款及结算方式
1、工程价款:
经甲乙双方协商,拆除房屋每间按______元计算,共拆除房屋______间,应付工价______元,额外再加______元施工费,共计金额______元,大写:____________元整。
2、结算方式:
待拆除工程全部结束,渣土清运完成,平整好施工场地,经甲方组织验收合格后,付给乙方全部拆除费。
三、施工日期
1、本拆除工程定于______年______月______日开工,于______年______月______日结束。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时结束时,甲乙双方可以重新约定完工日期。
四、双方责任及权力
甲方:
1、乙方进场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项。
2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源等线路。
3、配合乙方对施工人员进行安全教育。
4、甲方指定______为拆除工程负责人,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。
乙方:
1、负责编制施工方案,制定安全、环保措施。
2、积极配合甲方的工作。
3、做到文明施工、安全、按期完成拆除任务。
4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求:控制噪声,避免不安全因素发生。
5、负责机械及人员的安全,加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失,乙方负责房屋拆除的安全工作,拆除过程中发生的任何安全事故,甲方不承担任何责任。
6、服从甲方现场管理人员的指挥,尊重甲方的管理制度。
7、乙方从签协议日起负责完成指定房屋的拆除及场地清理工作,承担垃圾清运。
以上协议,经甲乙双方盖章后生效。
甲方代表(签字):____________
乙方代表(签字):____________
____________年______月______
一、工程概况
1、工程名称:__________
2、工程地点:__________
3、工程规模:__________
二、本承包方式及劳务施工范围、大包干价格
1、本工程以大包工包干不包料,劳务包工约定大包干总承包价施工,共约劳务总价万元。
2、本劳务施工范围:__________乙方承包甲方总工程量中________层劳务施工业务,面积约为______________m。乙方从开挖基础做起,按施工图纸和要求规范施工。工程施工要点:__________本工程为砖混结构,每栋七层,屋顶面盖彩色水泥瓦,各层高为米,底层架空储藏室为米(地面做水泥地面、找平、抹光达标),计算建筑面积为________%。四周外墙为条形墙砖,楼梯间砂浆抹灰面再刮“308”白色涂料,进门户安装防盗门,其它留门、窗洞口,给、排水进户,电到楼梯间各户表。厨房、卫生间、楼梯间、屋顶为现浇板,其他均为预制板,各楼地面找平、天棚、墙面砂浆抹灰等,具体施工以甲方提供的设计施工图纸和技术交底要求为准。
3、本工程施工以大包干形式总承包负责(即包括脚手架、模板、全部机械设备、木工、泥工、钢筋工、架子及工、水电工、涂料工、元钉、铁丝、扎丝、安全防护网等)。
4、本工程以大包干总承包(即包劳务施工、设备、包安全施工及责任,包工期任务和施工质量、生活、劳保等)约定按图纸施工实际建筑面积每平方元计算劳务包工总包干负责。
5、本工程施工所发生的水电费、税金、行政规费、检测费均归甲方承担。
6、乙方在施工中,甲方提供乙方劳务人员临时搭建食堂、住宿场地和材料,乙方负责劳务及工资费用。
7、本合同成立,乙方向甲方一次性交付合同保证金三栋共万元本合同生效,施工人员、机械设备进场施工完成基础工程后反还________%,本合同业务全部竣工验收达标准后,全额退还(不计利息)。合同签订之日起个月不能开工,甲方全额退还保证金,并按月息%计取给乙方。
三、劳务价款支付结算方式
1、合同签订生效后,在乙方收到甲方进场开工通知后,乙方负责人和技术人员到现场设立办公室和银行帐户等,在所定进场开工日前三天内,甲方向乙方支付开工标段劳务总价额的5%,乙方按时组织人员、机械设备全部进场开工,甲方又预付开工标段劳务总额的15%给乙方,另按每月实际施工进度量计付80%的劳务工资款,待工程全部竣工验收付足劳务总额的%,待整体工程竣工验收合格后,除留劳务总额%作质保金,一年内无质量问题,到期全额退付给乙方。除此,余款在验收合格后一个月内全部结付清。
2、如甲方在施工中需超标施工之外劳务用工,经双方议定劳务工资,以甲方签字审核凭据计取工资。
四、工期任务要求
1、乙方承包的合同工程总任务工期为天有效施工日,以甲方签发的乙方开工日期起计算,至乙方提交申请竣工验收报告止。
2、如遇不可抗拒的自然灾害或天气影响,工期相应顺延。
五、甲乙双方职责
(一)甲方职责
1、负责办理好本工程开工前的一切手续,确保提供施工水、电、路通达工地,建设用地做到三通一平,使乙方施工无阻。
2、负责乙方施工人员临时搭建住宿、食堂等场地和施工所需材料提供,乙方负责劳务和工资费用。
3、负责提供乙方施工图纸套及相关资料,并负责施工中周边关系的协调处理。
4、委派同志为现场施工代表,负责工地施工监督、检查等各项工作,以及工程进度、隐蔽工程施工等现场验收签证及相关事宜。
5、负责组织乙方图纸会审、技术交底、施工要求以及组织工程竣工验收等工作。
6、负责按本合同劳务价款支付方式按时支付给乙方。
(二)乙方职责
1、乙方收到甲方开工通知后,应做好开工前的一切准备工作,在开工前天内负责完成图纸会审和技术交底、记录、组织施工方案交甲方,并按时进场开工。
2、负责在开工前,把施工人员住宿、食堂等搭建好,材料甲方提供,乙方负责劳务、工资费用。
3、委派同志为常驻工地技术管理总负责,为了预防在施工中发生意外,强调乙方所有参与施工的人员必须参加投
保进场施工,否则,发生的一切安全事故其经济损失和法律责任概由乙方全部承担,甲方不负连带责任。
4、乙方在施工中如发现设计错误或严重不合理、供给材料不合格等现象时,应立即当面或书面通知甲方人员,及时整改达标。对隐蔽工程和每月工程进度量及时文字报告甲方现场管理签验为凭,经项目部审核付款。
5、乙方人员必须遵纪守法,紧密配合甲方的各项工作,接受甲方的检查、监督和指导,不准互相讥讽、漫骂、打架、偷盗他人财物等不良现象出现,确保文明、安全规范施工,严禁违章作业和带不安全隐患施工,严禁不戴安全帽和穿拖鞋、光身进入场地施工,确保规范操作、安全施工,按工期施工,优质达标完成任务。
6、乙方按本合同劳务支付方式,每月25日向甲方文字申报当月工程量现场验收签证后,报交甲方项目部审批后,在下月10日前拨付给乙方。为了避免民工工资出现纠纷,甲方有权督促乙方按工资表及时发放到位。
六、工程施工质量要求
1、乙方按甲方施工图纸和技术要求规范施工,确保工程质量达竣工合格标准,力争优良。
2、如在施工中或竣工验收后质保期内,出现质量缺陷等现象,应无条件的由乙方无偿返工达验收合格标准交付,其损失概由乙方承担。如由于甲方责任造成的概由甲方负责。
3、乙方在施工中,严格规范操作施工,严禁浪费原材料和无故返工浪费,厉行节约水、电和各种原材料等,采取奖罚分明的原则。
4、竣工备案资料由乙方积极配合甲方提供相关资料依据。
七、安全管理责任
1、乙方必须严格规范施工操作,加强现场施工安全管理和安全施工防护措施。保管好乙方自身的机械设备和施工等用具及财物。
2、严格服从甲方的施工安全监督,严禁违章作业和违章机械操作等行为。
3、凡由于乙方违规、违章操作等规定所发生的一切经济损失和法律责任概由乙方全部负责,甲方不负任何连带责任。
4、如甲方职能内或不可抗拒的因素所造成的安全事故由甲乙双方按国家法律、法规协商处理。
八、违约责任
1、如甲方未按本合同履行劳务付款方式或材料供应受阻,造成乙方施工人员无故停工达天以上还不能正常施工,甲方按乙方实际施工人数80元/天生活费和工资补偿。
2、如乙方不能按甲方通知时间进场开工或施工中无故停工、中途无故减员等造成工程推迟或不能进场开工和不能按工期竣工交验,每拖延一天,处罚劳务总额1-2%的款项给甲方,如通过处罚、整改后,还不能正常施工或不能按期竣工,甲方有权取消乙方合同施工资格,另调他队施工。如乙方能按本合同履行好,厉行节约,确保安全规范施工,按期竣工验收达优质合格标准,甲方按劳务总额的1-2%奖励给乙方。
九、合同争议解决方式
本合同如发生经济纠纷,双方尽量协商或调解,如不成,可向当地工商、行政部门仲裁或向当地人民法院起诉解决。
十、其他事项
1、本合同双方签字或盖章生效后,如有未尽事宜,经甲乙双方另行协商一致补充条款签订,与本合同不可分割的组成部份,并与本合同具有同等法律效力。
2、本合同签订效力,甲方以公司法人授权委托代理人、工程项目部签章,乙方为自然公民人身份签字为法定人行为,在双方签订本合同生效后,都具有同等法律效力,受法律保护。
3、本合同一式四份,自甲乙双方签章生效后,双方各执二份,具有同等法律效力。
4、本合同签字生效后,至本工程全部竣工验收达标,结付清全部劳务工资和质保金款项后自然终止废除。
甲方(盖章):__________乙方代表签字:__________
授权法定代表签字:__________
联系电话:__________联系电话:__________
签约地点:__________
签订时间:__________年________月________日
编号:______________发包人:_____________________________________承包人:_____________________________________分包工程名称:_______________________________施工地址:____________________________区(县)
发包人(全称):________________________________承包人(全称):________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称:______________________________________________ 1.2 工程概况:______________________________________________ 1.3 分包工作内容:__________________________________________范围包括:__________________________________________________ 1.4 工程监理单位(全称):________________________________第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条 合同工期开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条 合同价款4.1 合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元?4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
4.2.2 以年施工预算或年施工概算定额为依据:
①定额工资单价为:
瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;
③分项工程承包:
外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;
水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;
内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________. ?4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
4.3 对合同价款内容的明确:_______________________________________
第五条 合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料:
5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2 合同价款的结算和决算:
5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
5.3 合同价款的支付:
5.3.1 合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。
5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:
6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.
第七条 工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.
第八条 工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
b.设计变更和工程量增加;
c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;
d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行。
甲方:
乙方:
经甲乙双方商议,甲方将奉巫路A10标项目工程中的桥梁上部构造(20、30、50米“T”梁预制工作)的施工任务承包给乙方施工,为明确双方权利和义务,本着平等互利、自愿协作的原则,经双方充分协商,订立本合同,并就有关事项达成如下协议:
一、工程名称:
奉巫路A10标的上部构造“T”梁的预制。
二、工程地点:奉巫路A10标项目预制梁场。
三、工程承包范围与工作内容:
1、工程范围:
奉巫路A10标“T”梁预制工程(梁数量为:20米的235片、30米的185片、50米的60片)。
2、“T”梁预制施工工作内容:采用全劳务及施工小型机具、辅料包干的承包方式,即主材和主要机具设备由甲方提供,其余均为乙方负责。承包内容主要包括:
(1)、所有施工和结构用材、设备的收方、领用和转运,机具的安拆及保养。
(2)、钢筋:除锈、制作、堆码、支垫遮盖、转运、焊接、绑扎及安装、定位等相关工作。(含耗材、小五金、焊条、扎丝、钢筋连接等相关辅材)
(3)、预应力束:钢绞线下料、制作、堆码、支垫遮盖;一期及二期束预应力管道的下料、连接、安装、定位、衬芯、清孔;一期预应力束封锚;处理一期及二期束管道堵塞等相关工作。二次张拉的穿索。
(4)、模板:试拼、除锈、打磨、清洗、涂脱模剂、安装(含附着式振捣器的安装)、支撑、校正、拆模、维修、堆码等相关工作。(含模板的小型维修、改用、模板油、双面胶、黄胶带等相关耗材。)
(5)、砼:后场配、运、上料、拌和、运输、砼吊运、入模、振捣、养护、凿毛、修饰;施工机具、设备的清洗、保养等相关工作。
(6)、预埋件及孔道的制作、安装;封端头、将梁移至纵移平车或存梁座上。
(7)、开龙门吊的司机吊装,砼运输用的设备等小型机具保养、维修及辅助材料由乙方提供。
(8)、场内排水、场地清理。
(9)、安全、文明施工设施的布置、维护。
(10)、现场的值班守卫。
(11)、建优良的工程,树立好整体形象。
(12)、食宿自行解决。生活用住宿、水、电由甲方承担。
四、劳务承包单价:
1、预制20米“T”梁综合单价:2500元/片(不分中边梁);
2、预制30米“T”梁综合单价:4500元/片(不分中边梁);
3、预制50米“T”梁综合单价:6000元/片(不分中边梁);
4、主要材料定额损耗:钢筋损耗控制在1%以内,砼的损耗控制在3%以内;
5、施工辅料、小机费,小型机具维修所需的零配件及人工费由乙方自行承担;
6、该单价为“T”梁预制综合单价(不区分中梁、边梁),包含乙方管理费、劳动保护用品费、施工工具费、进出场费、劳务费(包括社保等所有保险费)、设备维修保养费(其中拌和机、钢筋制作设备、模板、维修)、材料设备领用转运费、安全费、保险费、个人收入所得税、除施工营业税及附加以外的其它税(费)、利润以及甲方与项目部所签订合同文件中明示或暗示的所有风险、责任和义务。
五、劳务人员应具备的条件
1、年龄在18岁以上,40岁以下的男工。
2、身体健康(以县级或县级以上医院近期体检证明为依据)。
3、能胜任本合同工程体力劳动。
4、技工应具有国家统一颁发的三级及以上技术等级证书。
5、劳务人员的简况资料(包括姓名、性别、出生年月、籍贯、文化程度、技术状况、身份证号码、户口所在地、乡以上劳动部门签发的外出务工许可证)。
六、施工工期安排:
1、合同工期: 乙方的人员及设备的进场时间需由甲方根据桥梁下部施工的进度进行统一部署。乙方需在接到甲方的通知后,一个星期内安排前期场建人员进驻施工现场,同时需在经双方确认的合理工期下服从甲方的统一安排,完成所承包项目的施工任务。总工期
2、由于乙方的施工原因如工期滞后,出现质量事故、安全事故,将对其并按相关规定进行处罚。
3、如因甲方原因造成的工期延误,则总工期据实顺延。
七、工程质量:
1、乙方在施工中必须严格按技术规程的要求操作,确保工程质量达到优良标准及满足《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-20__),和国家现行相关的技术规范、设计图纸、合同条款等的要求。为了达到验收标准及确保工程质量优良,乙方必须严格按照甲方提供设计图和相关技术规范要求进行施工。
2、由于因乙方野蛮施工而造成工程质量不合格,甲方对工程可以不予验收,并有权责令乙方返工。返工所需的人工费、材料费、机械费等一切相关费用由乙方全部承担,直至达到优良的工程质量标准。
3、如因乙方施工原因给甲方造成的损失,由乙方承担全部经济损失(包括梁片的报废)。
八、工程的计量及支付:
按工程的进度计量,比例进行支付。
九、甲乙双方责任:
甲方责任:
1、负责指导乙方的进度、质量,并对安全及文明施工并给予大力的支持。
2、负责施工现场平面布置、生产宏观调控等各项管理工作。
3、负责协调项目部、设计、监理及当地社会关系,为乙方的施工创造良好的施工环境。
4、负责对乙方每月完成的合格工程给予按时计量、支付。
5、负责安排合格的施工技术人员对乙方的施工给予技术指导。
6、负责工程测量定位及梁体就位的复测,提供施工场地及进场便道。
7、负责向乙方提供桥梁上部施工图纸、架设测量资料、及相关的施工技术规程等有关的技术资料各一套,并组织对乙方技术交底和与工程施工相关事宜的交底。
8、如乙方出现重大质量、安全事故或工程质量和进度不能达到甲方要求时,甲方有权调整乙方的施工内容或将乙方清退出场,并拒付所存留的所有金额。
9、如因乙方原因导致质量、安全事故,甲方有权对乙方进行经济处罚,乙方必须无条件接受。
10、对乙方违法乱纪扰乱施工秩序的人员,甲方有权勒令退场,并给予罚款。
11、甲方有义务及时组织相关人员对各道工序进行验收、检查。对乙方已经完成的合格工程甲方有责任及义务在完工后的一个月内组织甲乙双方进行交工验收。
12、甲方负责施工现场的所有设备的吊车吊装费,以及搅拌场后仓上沙、石等材料的装载机费用。
13、甲方负责预制场内主电缆及主配电箱,乙方负责临时用电线路安装、照明、施工使用。
乙方责任:
1、服从业主、监理工程师及甲方的监督和管理。积极配合监理工程师及甲方质检工程师的检查、验收。服从甲方代表现场指挥调度及生产安排。
2、根据本施工协议第三条所列的工作内容,按甲方的进度计划安排,按期、高效、优质、安全、文明施工,确保所属工作的顺利完成。
3、甲方与业主签订的协议中,明示或暗示的应由甲方承担的义务,乙方应同时承担。
4、必须指派管理人员负责乙方劳务人员的调动、管理和协调,协助执行甲方各项管理制度,接受甲方的管理。乙方负责人离开工地须向甲方请假并经甲方同意后方可离开。并保证每月在工地现场 25天以上,由甲方考勤,上述人员如达不到规定天数,则每离开一天按 500 元从乙方当月工程结算款中扣除。
5、乙方劳务人员应配备日常生活用品。乙方负责承包组内所有民工的生活、住房、劳保用品,费用由乙方承担。
6、负责向劳务人员进行质量、安全、成本、道德和劳动纪律教育,要求劳务人员严守安全法规,严格按操作规程施工,若因乙方原因造成施工人员或他人人身伤害以及自身或他人财产损失,一切损失和责任均由乙方负责。
7、由甲方提供的机具设备或因生产需要向甲方借用的工具,须办理手续,用后归还。遗失或损坏,按原价加2.5%的采保费赔偿。
8、正确使用和保管所使用的工具、机具设备,节约材料,按材料管理办法领用和退库。若有损坏或浪费发生,当按相关管理办法严肃处理。
9、乙方应加强人员管理,如违反国家法律、法规及造成治安事件的,一切后果由乙方负责。
10、乙方应负责按时支付承包组内所有人员的工资。
11、协助甲方按文明施工要求管理作业现场,随时保证现场的整洁。
12、乙方应负责废旧材料、不用设备的清场,并按甲方指定的地方进行有序的堆放。
13、乙方不得以本项目的名义私下承担工程或者与其他单位或个人签订有损承包方利益的经济合同。乙方的第三方的任何行为都不能免除乙方对甲方在本协议中约定的责任和义务。
14、按甲方要求,积极配合甲方作好桥梁施工过程中所需的原材料的试验、检验工作准备。
15、遵守甲方的相关规章制度,做好防火、防盗、环保、治安等各项安全工作。
16、负责各个施工阶段过程中的劳动力的组织按排。
17、乙方有义务配合甲方完善相关设备的检测、标定、安检,以确保设备的安全使用。
十、安全责任:
1、甲乙双方应互相配合,遵守安全规章制度。乙方必须严格执行《公路工程施工安全规范TJ076-95》国家安全生产标准,确保施工安全,落实安全生产责任制,责任到人。根据有关法律、法规配备1-2名安全员,分项工程承包人为安全生产第一责任人,应服从甲方的现场管理和指挥。
2、乙方在施工中必须严格遵守安全操作规程,加强职工的安全教育,加强安全防护工作,杜绝各类安全事故。
3、在施工过程中乙方应无条件接受甲方及项目部的安全生产检查。若发现乙方存在安全隐患,必须立即整改或纠正;如有重大不安全隐患,甲方指令乙方停工整改,整改完毕后报甲方验收合格后方能继续施工。
4、如因自然事故,不可抗力或因原因难以明确划分造成的工伤,乙方劳务医疗费用支出,乙方在施工中发生安全事故、责任及事故赔偿由乙方承担其费用的承担比例为;金额在伍仟元内由乙方全部承担;金额在伍仟元以上(除去伍仟元后)由甲方承担80%,乙方承担20%。
十一、现场文明施工:
乙方在施工期间,应加强劳务人员的文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明施工管理。标示及标牌在甲方的统一部署及安排下,必须统一、齐全;宣传标语到位。
十二、违约责任:
甲方违约:
如果甲方违反本合同规定,未按双方约定的支付程序及时将工程款支付给乙方;或故意拖延、挪用计量工程款;无限期的延期或一概不支付给乙方工程款;或因甲方自身的原因造成乙方停工、返工等,则视为甲方违约。甲方应对违约行为承担其责任,并赔偿由此而给乙方所带来的所有经济损失,工期顺延。
乙方违约:
如果甲方认为乙方有下列情况之一,则视为乙方违约,并予以处罚。
1、为确保工程质量,乙方不得对所承包的工程进行转包或分包,若私自进行转包或分包,甲方有权责令乙方无条件退场,对可能出现的后果全部由乙方负责。
2、如乙方施工进度、质量、安全等因乙方的因素而达不到甲方要求,或不服从甲方现场人员的管理,甲方有权对乙方采取如停工整改、任务分割等措施,情况严重者甲方有权将乙方清退出场,同时停止相应部分工程款的支付。由此所可能出现的后果完全由乙方负责。
3、若乙方不能按照甲方要求组织足够的技术力量、施工设备和劳务工人,保证甲方的施工质量和进度;以及在甲方按时支付了乙方工程款后,乙方不按时支付民工工资均视为违约。甲方可单方终止合同,乙方无条件退场,所做工程量不予办理结算,并赔偿乙方因违约给甲方造成的一切损失。
十三、其他:
本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国经济民法典》的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。如发生纠纷,经双方友好协商仍不能解决,则提交工程所在地人民法院诉讼解决。未尽事宜,双方协商解决,合同自签定之日起生效,工程结算付清结束。(关于梁场建设、后场设备的安装建设、临设的搭建、场地的硬化等初步定劳务管理费为50000元以内。)
十四、 合同效力:
本协议一式肆份,甲乙双方各持二份,具体同等法律效力。双方签字盖章后生效,至甲乙双方共同履行完上述条款后,本合同自动失效。
甲方: 乙方:
法定代表人 法定代表人
或其授权代理人: 或其授权代理人:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
发包方: (以下简称“甲方”)
承包方: (以下简称“乙方”)
甲方将“ 外墙铝单板安装工程”发包给乙方,为明确甲乙双方在合作过程中的权利、义务和经济责任,按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同以兹共同遵守执行。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:劳务承包、包质量、包工期、包安全文明施工
4、承包内容:外墙铝单板安装
第二条 承包价款及结算
1、 外墙铝单板暂定工程量1500平方米,承包单价: 元/平方米(铝单板面积按见光面积计算)。
2、此工程无预付款。按照乙方完成工程量支付进度款。具体付款方式为:以每月为一个周期按照已完成工程量的70%支付进度款。
第三条 工期及质量要求
1、工期计划:合同签定后,待施工现场具备开工条件时进场;竣工时间以不影响整体工程竣工交付甲方使用为准。计划进场开工时间为 20xx年 6月 28日,竣工日期 7月 31日,工期 35 天。
工程质量与验收
1、质量标准 :合格。
2、各项工程必须按现行建筑安装工程施工验收规范、行业标准和装饰装修工程验收规范进行验收,乙方必须服从甲方的监督管理,对该分项工程质量全面负责。
3、乙方必须按照甲方要求的工艺精心施工。对施工质量安全负责,应认真按照国家颁发的建筑装饰行业工程质量施工验收规范进行施工,对不合格的部分按甲方代表及委派
人员的要求返工修改,承担由自身原因导致返工修改的费用。乙方在重要工序施工前需向甲方汇报施工方案并确定其可行性,重要工序必须先做示范样板,待甲方、监理单位及建设单位现场确认合格后方可大面积施工。但因甲方不正确指导或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。
第四条 甲方义务
1、甲方应于开工前带领乙方勘察施工现场,熟悉施工地点及管理沟通流程等,对建设单位及总包单位的进度及现场安排及时向乙方交底。
2、为乙方提供施工图纸、质量及技术标准等施工指导文件。
3、负责协调乙方施工现场临建设施地点和材料加工场地,并提供必要的协助。
4、负责协调乙方施工所需水、电、线路的使用,满足施工期间的需要。
5、对乙方进行施工质量、工期进度及安全等方面的管理部署。
第五条 乙方义务
1、乙方自备施工机具及个人安全防护用品,按照甲方及工程现场要求施工。及时向甲方提供工程进度计划、相关材料用料计划、并提供施工用电计划,以便甲方能够及时协调解决,保证工程施工顺利进行。
2、及时维修施工使用的水、电线路、围栏和警卫设施等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失和人身损害,由乙方承担责任及所发生的费用。
3、乙方负责现场材料的装卸、搬运与保护工作;已竣工工程未交付验收之前,乙方负责已完成工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,由乙方负责予以修复。
4、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。承担因违反有关规定造成的损失和罚款(非乙方原因造成的损失和罚款除外)。
5、乙方必须根据省、市及所在地相关部门颁发的安全文明施工规定或条例,精心组织施工,贯彻“谁施工,谁负责”的原则。安全方面服从甲方及上级部门管理。由于乙方违反操作规程施工所造成的对工程的影响,由乙方自行负责。由此而造成甲方的一切经济损失,经评估后均由乙方承担。
6、乙方须指定专人做为本工程现场施工代表。并于合同签订3日内向甲方提供现场施工人员名单,身份证明文件及近期证件照片等资料一套。
7、进度款支付前乙方应提供工人工资发放名单并签署工人工资发放承诺书,进度款支付后2日内,向甲方返回工人工资领取确认回单。因此原因导致进度款不能正常支付或造成损失由乙方承担。
8、乙方未履行上述各项义务,但不限于此(因乙方原因)。造成甲方工期延误或工程损失,乙方应给予赔偿。
第六条 约束条款
1、乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位,否则甲方有权解除合同,因此而造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施,做到安全文明施工,由于自身安全措施不到位造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。
3、乙方施工过程中,应保证文明施工,材料堆放合理有序,定期清理现场,达到现场无施工垃圾或定点堆放。乙方达不到以上要求,甲方可以采取措施组织清除施工垃圾,并在乙方工程承包费用中扣除,无须征得乙方同意。
4、乙方必须提供所有进场施工人员的身份证明文件,以便甲方为进场施工工人办理人身意外伤害保险,有关工程施工保险按国家相关规定办理。
5、按照有关法规规定,乙方应及时支付民工工资。如出现拖欠民工工资情况,甲方有权代为发放,并从应付乙方工程款中加倍扣除,乙方应承担对甲方造成的所有损失。
6、施工中如遇到现场不具备施工条件时,材料不增加二次搬运费。
7、为了加强现场质量、进度、安全文明施工管理、建设单位委托监理公司对各家施工单位按《项目管理手册》实施刚性管理,对所有参建单位每月进行量化考核打分,奖优罚劣。对于因为乙方原因造成甲方被评为差的单位,产生的罚款由乙方承担,并承担甲方加倍处罚。因为乙方表现优秀而甲方被评为优秀单位的,所得奖金全部奖励给乙方,并由甲方加倍奖励。
8、若乙方在施工过程中表现优异,工程质量、工期进度及安全文明施工等方面均达到甲方满意程度,在竣工结算时甲方将酌情降低质量保证金额度或质保期。但乙方仍须尽到保修义务。
9、在施工过程中若遇到不可抗力如特殊气象原因及自然灾害等发生时,乙方应在2小时内向甲方代表通报受害情况,甲乙双方应及时协商解决。
10、甲方应合理安排施工进度计划,通知乙方做好相应人员劳动力部署,如甲方未提前通知乙方导致人员窝工三天以上者,由甲方补偿乙方人员生活费。
11、乙方不能按合同规定的工期、质量、进度履行其义务,工程进度缓慢、施工质量不能达到规定的质量要求且不按甲方要求整改的,甲方有权解除合同并以不利于乙方的结算价格将剩余工程量转包,并以函件形式通知乙方。由于解除合同而给甲方带来的损失,乙方应给予赔偿。
12、合同的权力义务终止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协助、保密等义务。
13、合同未尽事宜,双方协商解决。
14、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式叁份,甲执贰份,乙执壹份。
甲 方:
乙 方:
日期:
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):
劳务分包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况
资质证书号码:
发证机关:
资质专业及等级:
复审时间及有效期:
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:
工程地点:
分包范围:
提供分包劳务内容:
3、分包工作期限
开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天
4、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
7、总(分)包合同
7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸
8.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理
9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。
9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。
10、工程承包人义务
10.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
10.2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:。
(2)在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
(3)在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;
(4)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):
(5)在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:;
(6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:____,其交验要求与保护责任为:;
10.3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
10.6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
10.7、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;
10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11、劳务分包人义务
11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;
11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12、安全施工与检查
12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13、安全防护
13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。
13.2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用。
13.3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。
14、事故处理
14.1、发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
14.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
15、保险
15.1、劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人。支付保险费用。
15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。
15.3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为:。
15.4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为:。
15.5、保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
16、材料、设备供应
16.1劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。
16.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16.3工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求):
采购材料费用为:(单价)
采购材料费用为:(单价)
采购材料费用为:(单价)
采购材料费用为:(单价)
16.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭采购凭证,另加%的管理费向工程承包人报销。
17、劳务报酬
17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:
(1)固定劳务报酬(含管理费);
(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;
(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。
17.2本工程的劳务报酬,除本合同17.6规定的情况外,均为一次包死,不再调整。
17.3采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计元。
17.4采用第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:
17.5采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:
17.6在下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整:
(1)以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过%,按变化前后价格的差额予以调整;
(2)后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整;
(3)双方约定的其他情形:
18、工时及工程量的确认
18.1采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。
18.2采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。
18.3采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。
19、劳务报酬的中间支付
19.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付:
(1)合同生效即支付预付款元;
(2)中间支付:
第一次支付时间为年月日,支付元;
第二次支付时间为年月日,支付元;
19.2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为。
19.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。
20、施工机具、周转材料供应
20.1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定。
20.2工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。
20.3、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。
21、施工变更
21.1施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同中约定的工程量;
(3)改变有关的施工时间和顺序;
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
21.2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。
21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。
21.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。
22、施工验收
22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
22.2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
23、施工配合
23.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。
23.2劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用。
24、劳务报酬最终支付
24.1全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。
24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
24.3劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。
25、违约责任
25.1当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任:
(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;
(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
25.2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日‰的违约金。
25.3工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。
25.4当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:
(1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付元的违约金;
(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付的违约金;
(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
25.5一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
26、索赔
26.1工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。
26.2在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
26.3当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。
26.4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:
(1)索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;
(2)发出索赔意向通知后21天内,向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
(3)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后,于21天内给予答复,或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;
(4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
(5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
26.5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
27、争议
27.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:
(1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
27.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止合同工作;
(4)法院要求停止合同工作。
28、禁止转包或再分包
28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。
29、不可抗力
29.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
29.2不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
29.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;
(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担;
(4)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏,由工程承包人承担,但停工损失由劳务分包人自行承担;
(5)停工期间,劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担;
(6)工程所需清理、修复费用,由工程承包人承担;
(7)延误的工作时间相应顺延。
29.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
30、文物和地下障碍物
30.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。
30.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处置方案,工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。
31、合同解除
31.1如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。
31.2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。
31.3如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
31.4合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
32、合同终止
32.1双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。
33、合同份数
33.1本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本份,工程承包人执份,劳务分包人执份。
34、补充条款
35、合同生效
合同订立时间:年月日
合同订立地点:
本合同双方约定后生效。
工程承包人:(公章)劳务分包人:(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
劳务承包,是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。在劳务承包中,承包企业从发包方获得项目及承包费用,赚取利润并为劳动者发放劳动报酬,劳动者与发包方没有关系。以下是小编为大家精心准备的:施工劳务承包合同相关范本。内容仅供参考,欢迎阅读!
施工劳务承包合同范本一
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的 70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
乙方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
施工劳务承包合同范本二
发包方:________________________ (以下简称甲方)
承包方:________________________ (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》,公司项目管理实施细则及项目部实际情况和特点,甲方将分部分项外架工程委托乙方施工。双方本着平等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,双方共同遵守。
一、承包工作范围和内容
1.________住宅楼工程中外架工程。
2.施工人员现场技术,安全质量交底中明确的作业内容。
3.做好落手清工作,拆架后有关材料须整齐、分类堆放在甲方施工人员规定的区域内。必须经甲方施工员签字认可,否则不予结帐。
二、承包单价和结算方式
1.地下室按建筑面积 ______元/㎡,标准层按建筑面积______元/㎡(此价格为省标化要求价)。 单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费(安全帽、手套、工作服、安全带)、小型工具(板手)、辅助材料费(铁丝)、五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、钢管清理费、外架日常保养和维修、挂安全网、井架搭拆、以上所有工作内容中所发生的人工费以及个人调节税等。
2.每月25日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核后,下月初10日前支付月工作量80%的60%,外架拆除后支付原80%的40%,年底时(农历)再支付10%,剩余10%作为安全质量保证金,待工程交工验收后,各有关部门结帐付清尾款。
三、劳务人员工资发放办法
乙方每月须编制一份有关劳务费用分配细则及工资表(须落实到个人),在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
四、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同商定供料计划,合理安排周转材料,减少损耗,严格按施工有关部门制定材料损耗表控制。如超过损耗率(______%),则超过部分按材料原价赔偿。
五、双方职责
(一) 甲方职责
1.全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制,安排协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。
2.负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书。
3.负责工程周转材料的及时供应(作业面500米范围内,且应按定额限额发料,辅助材料乙方自理)。
4.负责向乙方提供离开作业面40米内,水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头),并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。
5.必须按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备安全的要求,并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。
6.应负责及时办理因甲方原因造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方原因造成损失的处罚手续。
7.负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作,并有权随时对乙方管理资料进行审查。
8.负责组织乙方参加公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。
9.甲方有权对不服从综合协调安排的班组给予罚款或整改的处罚,有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。
(二) 乙方职责
1.乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项管理目标(质量、安全、施工计划、综合管理等)。
2.负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
3.按照合同精神及时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。
4.负责对甲方转交的周转材料的保养、养护、维修工作,严格按甲方要求实行限额领料。
5.负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作,并应将该工作的书面资料及时报送四分公司质量安全技术监督科。
6.乙方应委派代表人驻点现场,负责管理劳务作业人员,并协调和检查,考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。
7.乙方必须正确及时办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查,且应对不符合要求的迅速整改。
8. 乙方作业人员在本项目部施工期间,应严格执行公司各项制度和四分公司及项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门协调、安排。
9.乙方劳务作业班组应建立二长六大员管理机制,且在作业班组中从事该工种工作时间一年以上的技术骨干总人数达60%以上。
10.按要求配置个人劳动保护设施。
六、质量安全管理
1.用的标准、规范为省标化文明施工、施工方案、作业指导书、公司质保手册,安全管理执行国家安全操作规范且双方应执行公司质量安全奖罚条例。
2.乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方安检)
3.安全目标为杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率小于千分之一,如发生安全事故直接经济责任由责任方承担。
4.标化管理目标为省级标化达标工地。
七、考核与奖罚
为使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标,双方商定以下奖罚条款:
1.工期奖罚:如乙方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚,如提前一天甲方奖励乙方200元/天,如乙方责任滞后一天,甲方处罚乙方400元/天(提前或延误期应叠加计算奖罚金),如乙方责任未实现项目部协调会议精神之要求,甲方处罚乙方200元/次。
2.质量奖罚:如乙方责任工程质量未达到优良要求时(甲方自检90分以上),乙方决算单价下调30%(即决算单价*0.7),如乙方责任工程质量未达到合格品要求时,乙方单价下调100%。
3.安全奖罚:如乙方责任发生轻伤事故,甲方对乙方处以500元/次的罚款,如乙方责任发生重伤事故,甲方对乙方处以10000元/次的罚款。
4.标化管理奖罚:如乙方责任发生违反省级标化工地管理规定的`行为,甲方对乙方处以500元/次的罚款,如该工程工地被评为省级标化工地,甲方给予乙方1000元奖励。
5.技术进步奖励:如乙方提出合理化建议,且被甲方采纳实施后获得成果,甲方给予乙方2001000元的奖励。
6.材料节超奖罚:甲方依据有关经济资料,视限额领料制度执行状况和效果,可结合有关具体事项给予乙方一定的奖罚。
7.综合治理奖罚:如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件,甲方有权给予作业班组处以1001000元的罚款(重点是不得发生赌博、嫖娼、斗殴、行贿等)。
八、其它
1.决算审核程序:乙方申请**项目经理批准(项目经理有权对有依据的量进行增减)。
2.招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件,具有同等法律效力。
3.合同期限:本协议双方签字后生效,有效期自工程开工到工程交工后、结清帐款后失效。
4.本合同未尽事宜双方协商解决。
5.本合同一式六份,甲方执五份,乙方一份。
甲方:____________________
代表:____________________
乙方:____________________
代表:____________________
签定日期:____年___月___日
甲方(发包方):____________
乙方(承包方):____________
甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称:海南润城国际公寓;
2、工程地点:海南省澄迈县金江镇;
3、结构形式:框架结构;
4、最高层数:十七层;
5、建筑面积:22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自_______年______月______日开工,______年______月______日竣工,公寓部分______年______月______日开工,_______年_____月______日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款,368元/m2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
六、甲方权利与责任
1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导,乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见,甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的'补充协议)的有关规定对乙方进行处罚,如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字,甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签,甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚,在乙方的进度款中扣除;
2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;
3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作,乙方指定材料进场时间及位置,乙方负责卸货,甲方对提供的材料质量负责;
4、甲方负责临水、临电接入施工现场,乙方负责水、电接入施工区及生活区;
5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作,乙方给予相应配合;
6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工,乙方应进行友好地配合,而且不收取配合费及施工机械使用等费用;
7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工,消防单位负责消防内业及消防验收,乙方给予相应配合。
七、乙方权利与责任
1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工,乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认,甲方审批的总进度计划乙方应严格执行,同时对总计划进行分解,形成月计划,周计划以保证总计划;
2、乙方对本项目的施工质量负责,如果乙方施工质量不合格,甲方权利要求乙方按国家标准进行整改,所产生损失全部乙方负责;
3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任,如乙方管理疏忽造成安全事故,乙方除负责安全事故本身造成的损失外,甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;
4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理,乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为,同时可以向此行为人的上级进行如实反映。
八、付款方式
乙方进入现场施工至±0.000,甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款,每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款,装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内,甲方支付乙方合同价款的15%,5%的质保金按照国家质量管理条例的相关规定,进行返还。
九、违约责任
1、乙方如不能如期竣工,每延误一天罚乙方贰拾万人民币,如乙方提前竣工,每提前一天,甲方奖励乙方壹万元;提前30天,甲方奖励乙方四拾万元人民币;
2、乙方施工质量无法满足国家验收标准,乙方又没有质量保障措施,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
3、乙方月计划无法满足项目的总计划,乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批,如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
4、甲、乙双方应严格执行合同内容,信守承诺,如甲、乙双方发生争议应协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,本合同自签字之日起生效。
甲方代表:____________
乙方代表:____________
甲方单位盖章____________
乙方单位盖章____________
日期:____________
日期:____________
劳务承包适用的是民法中的《民法典》,劳务承包是从企业的生产经营战略出发产生的劳务经济。以下是小编为大家精心准备的:3篇最新施工劳务承包合同范本。内容仅供参考,欢迎阅读!
最新施工劳务承包合同范本一
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为___________________工程,地点在___________________。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
五、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
2.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
2.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
6.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
乙方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
最新施工劳务承包合同范本二
甲方:____________________
乙方:____________________
为确保混凝土生产与运输的正常进行,甲、乙双方本着互惠互利、公平公正的原则,协商并达成本承包合同。
一、承包范围
1.甲方31辆搅拌车轮胎的调换和修补(不含甲方借用车辆,但甲方指令性的情况除外,费用另定)。
2.甲方1辆急修车轮胎的调换和修补。
3.甲方3辆铲车轮胎的调换和修补。
二、双方责任
1.甲方每月_______日支付乙方轮胎劳务承包费用_______元。
2.甲方提供一定的作业场地,并租借空气压缩机一台、外胎硫化机一台、内胎补胎机一台、电动拆胎机一台、千斤顶等给乙方使用。
3.乙方负责上述机械设备的保养与维修,维修费用甲方承担。
4.上述机械设备非正常损坏的维修费用由乙方承担。
5.乙方轮胎工不得少于3人,实行24小时服务,确保车辆轮胎的修理与调换。
6.乙方人员要严格遵守甲方安全管理制度,如乙方发生安全事故,则乙方承担全部责任及经济损失。
7.乙方人员要严格遵守甲方各项规章制度及管理要求,服从甲方的管理,接受甲方的月度工作考核与评比(考核标准另定)。
8.甲方驾驶员在拆装、调换轮胎时应积极配合乙方工作人员。甲方驾驶员进拌台装货时,必须查看轮胎是否完好,从而确保空车调换轮胎。如重车调换轮胎,驾驶员必须协同轮胎工共同调换。
三、违约责任
1.乙方自承包之日起,除不可抗力的原因外,双方均不得中途违约,如发生违约,则责任方赔偿对方一个月的平均承包费。
2.甲方车辆进入车间调换轮胎时间若超过1小时,扣除乙方承包费50元/次;超过2小时,扣除乙方承包费100元/次;如发生三次以上的,甲方有权终止合同(如遇轮胎工外出急修的情况例外)。
3.乙方须根据甲方文明生产要求,做好自己工作、生活场所的落手清工作。若检查不合格,由甲方开具整改通知书限令整改,并扣除乙方承包费100元;若当月发生二次及以上类似情况的,扣除乙方承包费200元/次。
4.由于乙方未按规定做好报废轮胎的确认工作,从而导致轮胎报废责任无法认定的,由乙方承担报废轮胎的赔偿费用。
5.本合同未尽事宜,经甲乙双方共同协商,做出补充规定,补充合同与本合同具有同等的法律效力。
四、合同期限
本合同有效期为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,本合同一式二份,双方各执一份。
甲方(章): _________
经办人:______________
乙方(章):__________
经办人:______________
签约日期:____________
最新施工劳务承包合同范本三
编号:______________发包人:_____________________________________承包人:_____________________________________分包工程名称:_______________________________施工地址:____________________________区(县)
发包人(全称):________________________________承包人(全称):________________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称:______________________________________________ 1.2 工程概况:______________________________________________ 1.3 分包工作内容:__________________________________________范围包括:__________________________________________________ 1.4 工程监理单位(全称):________________________________第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条 合同工期开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条 合同价款4.1 合同价款为:_________元(人民币) 大写:_________元 4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
4.2.2 以年施工预算或年施工概算定额为依据:
①定额工资单价为:
瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;
③分项工程承包:
外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;
水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;
内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________. 4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准) 4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
4.3 对合同价款内容的明确:_______________________________________
第五条 合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料:
5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2 合同价款的结算和决算:
5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
5.3 合同价款的支付:
5.3.1 合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。
5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据北京市外地进京施工企业专用发票作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:
6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.
第七条 工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.
第八条 工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
b.设计变更和工程量增加;
c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;
d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行。
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
经甲乙双方协商,甲方将污水管网二期(二标)市政工程土建施工劳务分包给乙方具体施工,协定内容如下:
一、承包方式和承包范围
(一)承包方式:按包工不包料方式承包
(二)承包范围:
施工路段:
1、管道施工前期工作:主要包括放样,配合查找地下管线、光缆、设施,准备好施工围挡、抽水设备等。
2、钢筋混凝土检查井及支井(管):淤泥清理,混凝土垫层,支井(管)人工开挖,砌筑、抹灰,钢筋制作、焊接、绑扎,模板制作、安装,支管安装,管周及井坑外回填,路面恢复(包括水泥稳定层拌料、压实,路面砼浇筑、划线、养护);
3、井盖安装、井坑边防护、路面卫生、交通警示标志及现场交通疏导。
不包括:
1、污水管钻孔拉管施工,锯管、焊管和抽泥浆、运输;
2、土石方机械开挖、装卸、运输,大方量机械回填、夯实。
二、承包价格、付款和结算方式
(一)承包价格:
1、检查井按单项单价承包价格计算,即: 元/M计算,(其中:含井底清淤,砼垫层,底板、井身、井盖钢筋砼,井周回填,围挡,爬梯,井盖安装)如遇地下水或需要施工护壁时按照附表1单价计算,井周路面恢复按照 元/m3另行计算。
2、截污井承包价格(3M):护壁施工按照 元/m3计算,井底、井身、井盖砼浇筑按照 元/m3计算,路面恢复按照 元/m3计算,人工截留污水,抽水台班,旧井拆除、闸槽、砖砌截污堰、爬梯等施工单价按照附表2计算;
3、砖砌支井:φ700mm 支井按 元/米深度计算(包括人工挖土、砼垫层、砌砖抹灰、安装井盖等),详细单价见附表3;
4、φ400mm支管埋设:支管埋设按 元/m 计算;详见附表3;
5、路面眀挖及路面恢复:人工开挖、回填、浇筑:
①需进行人工开挖的小方量土石方按照 元/m3计算,集中堆放,由甲方铲车装运,乙方人工辅助清场;
②管沟回填砂及土方回填(含人工或机械夯实):15.00元/m3;
③路面恢复:基层6%水稳层按 元/m3计算工资(压实)。路面C30砼按 元/m3计算工资(含找平、收光、压线、养护及短途机械运输费用)
6、井底土质不良需换土处理时(经甲方技术人员确定),砂垫层施工按 元/m3计算工资,应分层回填、夯实,达到设计、规范要求。以上价格均不包含税、费在内。
(二)、付款和结算方式
甲方每月按乙方实际发生工程量的 %结算工程款,在乙方承包范围内的工程全部完工时付款达到 %,余款在工程竣工验收合格后一个月内办理结算, 一次结清。
三、甲、乙双方职责
(一)甲方职责
1、由甲方提供的大型机械设备有:挖掘机带炮机,运输车辆,铲车,路面切割机及配件(发电机1台);
2、提供以下材料:井盖,钢材,水泥,红砖,河沙(或山沙),碎石,砂卵石混合料,检查井大小圆形钢模(2套),排污管,爬梯半成品,防水材料,不锈钢闸板,围挡材料,警示标志(由甲方负责运到施工现场,但乙方需预先在2天前报计划到项目部审核);
3、及时提供地下管、线详细分布位置点,并进行指导交底施工;
4、组织管道施工队的配合施工;
5、路面切割,砼及土石方开挖、运输,回填时机械铲土(砂),检查井外模滑模提升;
6、保证施工队工资款及时发放,不影响工程进度;。
(二)乙方职责
1、在项目部领导下,服从各级管理人员的指挥调度;
2、认真执行项目部的各项施工计划及方案,履行施工质量、安全和施工进度安排;
3、 由乙方负责的施工机械、机具、材料有:
①施工机械、机具:除由甲方提供的.大型机械外的其它一切施工机械、机具;
②工程需用的模板材料:除甲方提供的砼检查井大小圆形钢模外的其它模板及配套材料,如:木模板、支撑、方木、五金等均由乙方负责;甲方提供的模具、围挡材料等由乙方负责保管并合理使用,中途维修、保养、短途运输装卸费用及需改造费用均由乙方负责,完工后按原数量交回项目部保管。
4、文明施工要求:负责施工围挡、警示标志合理布置,回收时堆放到指定位置,路面保护,交通安全疏导等;
5、工程施工所需的水电费用、发电机油耗;
6、按照市政交通工程安全施工规范要求严格施工,杜绝安全事故,如因乙方原因,造成安全事故,由乙方承担责任。
四、质量、安全、工期要求和文明施工
1、质量要求:按照甲方提供的设计施工图及市政给排水工程施工规范要求进行施工,各分项分部工程必须经项目部或质量监督部门验收达到合格以上标准,如因乙方原因造成不合格,必须返工重做,因返工发生的一切费用均由乙方承担。
2、安全要求:严格遵守安全生产操作规程,禁止违章作业、违章指挥,搞好施工区域内安全防护工作,特别是临边防护、机械作业、夜班施工的安全防护,发现问题及时处理,消除安全隐患,杜绝安全事故发生。如因乙方工作原因出现责任事故,由乙方承担相应责任。
3、工期要求:各施工组应按照甲方拟定的施工进度计划要求实施,遇到特殊情况不能完成进度计划时应当及时采取补救措施,保证工程项目进度。
4、文明施工:因工程地处县城内主要交通道路地段,施工过程中必须注意安全文明施工。实行班前班后检查制度,作业区内必须合理布设、悬挂警示标志,搞好围蔽设施,保证施工区道路整洁、畅通。
五、合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方共同遵守。
甲方(签章):
乙方(签章):
签订日期:
甲方:郴州x有限公司桂东县城污水管网二期工程项目部
(以下简称甲方)
乙方: 身份证号: (以下简称乙方)
经甲乙双方协商,甲方将污水管网二期(二标)市政工程土建施工劳务分包给乙方具体施工,协定内容如下:
一、承包方式和承包范围
(一)承包方式:按包工不包料方式承包
(二)承包范围:
施工路段:
1、管道施工前期工作:主要包括放样,配合查找地下管线、光缆、设施,准备好施工围挡、抽水设备等。
2、钢筋混凝土检查井及支井(管):淤泥清理,混凝土垫层,支井(管)人工开挖,砌筑、抹灰,钢筋制作、焊接、绑扎,模板制作、安装,支管安装,管周及井坑外回填,路面恢复(包括水泥稳定层拌料、压实,路面砼浇筑、划线、养护);
3、井盖安装、井坑边防护、路面卫生、交通警示标志及现场交通疏导。
不包括:
1、污水管钻孔拉管施工,锯管、焊管和抽泥浆、运输;
2、土石方机械开挖、装卸、运输,大方量机械回填、夯实。
二、承包价格、付款和结算方式
(一)承包价格:
1、检查井按单项单价承包价格计算,即: 元/M计算,(其中:含井底清淤,砼垫层,底板、井身、井盖钢筋砼,井周回填,围挡,爬梯,井盖安装)如遇地下水或需要施工护壁时按照附表1单价计算,井周路面恢复按照 元/m3另行计算。
2、截污井承包价格(3M):护壁施工按照 元/m3计算,井底、井身、井盖砼浇筑按照 元/m3计算,路面恢复按照 元/m3计算,人工截留污水,抽水台班,旧井拆除、闸槽、砖砌截污堰、爬梯等施工单价按照附表2计算;
3、砖砌支井:φ700mm 支井按 元/米深度计算(包括人工挖土、砼垫层、砌砖抹灰、安装井盖等),详细单价见附表3;
4、φ400mm支管埋设:支管埋设按 元/m 计算;详见附表3;
5、路面眀挖及路面恢复:人工开挖、回填、浇筑:
①需进行人工开挖的小方量土石方按照 元/m3计算,集中堆放,由甲方铲车装运,乙方人工辅助清场;
②管沟回填砂及土方回填(含人工或机械夯实):15.00元/m3; ③路面恢复:基层6%水稳层按 元/m3计算工资(压实)。路面C30砼按 元/m3计算工资(含找平、收光、压线、养护及短途机械运输费用)
6、井底土质不良需换土处理时(经甲方技术人员确定),砂垫层施工按 元/m3计算工资,应分层回填、夯实,达到设计、规范要求。以上价格均不包含税、费在内。
(二)、付款和结算方式
甲方每月按乙方实际发生工程量的 %结算工程款,在乙方承包范围内的工程全部完工时付款达到 %,余款在工程竣工验收合格后一个月内办理结算, 一次结清。
三、甲、乙双方职责
(一)甲方职责
1、由甲方提供的大型机械设备有:挖掘机带炮机,运输车辆,铲车,路面切割机及配件(发电机1台);
2、提供以下材料:井盖,钢材,水泥,红砖,河沙(或山沙),碎石,砂卵石混合料,检查井大小圆形钢模(2套),排污管,爬梯半成品,防水材料,不锈钢闸板,围挡材料,警示标志(由甲方负责运到施工现场,但乙方需预先在2天前报计划到项目部审核);
3、及时提供地下管、线详细分布位置点,并进行指导交底施工;
4、组织管道施工队的.配合施工;
5、路面切割,砼及土石方开挖、运输,回填时机械铲土(砂),检查井外模滑模提升;
6、保证施工队工资款及时发放,不影响工程进度;。
(二)乙方职责
1、在项目部领导下,服从各级管理人员的指挥调度;
2、认真执行项目部的各项施工计划及方案,履行施工质量、安全和施工进度安排;
3、 由乙方负责的施工机械、机具、材料有:
①施工机械、机具:除由甲方提供的大型机械外的其它一切施工机械、机具;
②工程需用的模板材料:除甲方提供的砼检查井大小圆形钢模外的其它模板及配套材料,如:木模板、支撑、方木、五金等均由乙方负责;甲方提供的模具、围挡材料等由乙方负责保管并合理使用,中途维修、保养、短途运输装卸费用及需改造费用均由乙方负责,完工后按原数量交回项目部保管。
4、文明施工要求:负责施工围挡、警示标志合理布置,回收时堆放到指定位置,路面保护,交通安全疏导等;
5、工程施工所需的水电费用、发电机油耗;
6、按照市政交通工程安全施工规范要求严格施工,杜绝安全事故,如因乙方原因,造成安全事故,由乙方承担责任。
四、质量、安全、工期要求和文明施工
1、质量要求:按照甲方提供的设计施工图及市政给排水工程施工规范要求进行施工,各分项分部工程必须经项目部或质量监督部门验收达到合格以上标准,如因乙方原因造成不合格,必须返工重做,因返工发生的一切费用均由乙方承担。
2、安全要求:严格遵守安全生产操作规程,禁止违章作业、违章指挥,搞好施工区域内安全防护工作,特别是临边防护、机械作业、夜班施工的安全防护,发现问题及时处理,消除安全隐患,杜绝安全事故发生。如因乙方工作原因出现责任事故,由乙方承担相应责任。
3、工期要求:各施工组应按照甲方拟定的施工进度计划要求实施,遇到特殊情况不能完成进度计划时应当及时采取补救措施,保证工程项目进度。
4、文明施工:因工程地处县城内主要交通道路地段,施工过程中必须注意安全文明施工。实行班前班后检查制度,作业区内必须合理布设、悬挂警示标志,搞好围蔽设施,保证施工区道路整洁、畅通。
五、合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方共同遵守。 后附:附件1,附件2,附件3,附件4
甲方代表(签章):
乙方代表(签章):
20 年 月 日
甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在____市体育新城。
二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容 经双方协商,该_______工程按 _______元(2、3、)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,____市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期: 该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的 70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。 本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。 甲方:______________ 代表:______________ ________年____月____日 乙方:______________ 代表:______________ ________年____月____日 施工劳务承包合同范本二 发包方:________________________ (以下简称甲方) 承包方:________________________ (以下简称乙方) 根据《民法典》,公司项目管理实施细则及项目部实际情况和特点,甲方将分部分项外架工程委托乙方施工。双方本着平等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,双方共同遵守。
一、承包工作范围和内容 住宅楼工程中外架工程。
2.施工人员现场技术,安全质量交底中明确的作业内容。
3.做好落手清工作,拆架后有关材料须整齐、分类堆放在甲方施工人员规定的区域内。必须经甲方施工员签字认可,否则不予结帐。
二、承包单价和结算方式
1.地下室按建筑面积 ______元㎡,标准层按建筑面积______元㎡(此价格为省标化要求价)。 单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费(安全帽、手套、工作服、安全带)、小型工具(板手)、辅助材料费(铁丝)、五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、钢管清理费、外架日常保养和维修、挂安全网、井架搭拆、以上所有工作内容中所发生的人工费以及个人调节税等。
2.每月____日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核后,下月初____日前支付月工作量80%的60%,外架拆除后支付原80%的40%,年底时(农历)再支付10%,剩余10%作为安全质量保证金,待工程交工验收后,各有关部门结帐付清尾款。
三、劳务人员工资发放办法 乙方每月须编制一份有关劳务费用分配细则及工资表(须落实到个人),在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
四、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同商定供料计划,合理安排周转材料,减少损耗,严格按施工有关部门制定材料损耗表控制。如超过损耗率(______%),则超过部分按材料原价赔偿。
五、双方职责
(一) 甲方职责
1.全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制,安排协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。
2.负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书。
3.负责工程周转材料的及时供应(作业面500米范围内,且应按定额限额发料,辅助材料乙方自理)。
4.负责向乙方提供离开作业面40米内,水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头),并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。
5.必须按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备安全的要求,并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。
6.应负责及时办理因甲方原因造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方原因造成损失的处罚手续。
7.负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作,并有权随时对乙方管理资料进行审查。
8.负责组织乙方参加公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。
9.甲方有权对不服从综合协调安排的班组给予罚款或整改的处罚,有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。
(二) 乙方职责
1.乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项管理目标(质量、安全、施工计划、综合管理等)。
2.负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
3.按照合同精神及时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。
4.负责对甲方转交的周转材料的保养、养护、维修工作,严格按甲方要求实行限额领料。
5.负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作,并应将该工作的书面资料及时报送四分公司质量安全技术监督科。
6.乙方应委派代表人驻点现场,负责管理劳务作业人员,并协调和检查,考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。
7.乙方必须正确及时办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查,且应对不符合要求的迅速整改。
8. 乙方作业人员在本项目部施工期间,应严格执行公司各项制度和四分公司及项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门协调、安排。
9.乙方劳务作业班组应建立二长六大员管理机制,且在作业班组中从事该工种工作时间________年以上的技术骨干总人数达60%以上。
10.按要求配置个人劳动保护设施。
六、质量安全管理
1.用的标准、规范为省标化文明施工、施工方案、作业指导书、公司质保手册,安全管理执行国家安全操作规范且双方应执行公司质量安全奖罚条例。
2.乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方安检)
3.安全目标为杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率小于千分之一,如发生安全事故直接经济责任由责任方承担。
4.标化管理目标为省级标化达标工地。
七、考核与奖罚 为使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标,双方商定以下奖罚条款:
1.工期奖罚:如乙方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚,如提前一天甲方奖励乙方200元天,如乙方责任滞后一天,甲方处罚乙方400元天(提前或延误期应叠加计算奖罚金),如乙方责任未实现项目部协调会议精神之要求,甲方处罚乙方200元次。
2.质量奖罚:如乙方责任工程质量未达到优良要求时(甲方自检90分以上),乙方决算单价下调30%(即决算单价0.7),如乙方责任工程质量未达到合格品要求时,乙方单价下调100%。
3.安全奖罚:如乙方责任发生轻伤事故,甲方对乙方处以500元次的罚款,如乙方责任发生重伤事故,甲方对乙方处以10000元次的罚款。
4.标化管理奖罚:如乙方责任发生违反省级标化工地管理规定的`行为,甲方对乙方处以500元次的罚款,如该工程工地被评为省级标化工地,甲方给予乙方1000元奖励。
5.技术进步奖励:如乙方提出合理化建议,且被甲方采纳实施后获得成果,甲方给予乙方000元的奖励。
6.材料节超奖罚:甲方依据有关经济资料,视限额领料制度执行状况和效果,可结合有关具体事项给予乙方一定的奖罚。
7.综合治理奖罚:如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件,甲方有权给予作业班组处以X元的罚款=。
八、其它
1.决算审核程序:乙方申请项目经理批准(项目经理有权对有依据的量进行增减)。
2.招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件,具有同等法律效力。
3.合同期限:本协议双方签字后生效,有效期自工程开工到工程交工后、结清帐款后失效。
4.本合同未尽事宜双方协商解决。
5.本合同一式六份,甲方执五份,乙方一份。
甲方:____________________ 代表:____________________
乙方:____________________ 代表:____________________
签定日期:________年____月____日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方现将建设方居民安置房决定将以劳务包工给乙方,经双方协商同意特定如下协议:
一、承包范围:按建设方提供的图纸梅溪乡胥家桥居民安置房全部水电承包给乙方,从基础至房子封顶的一切水电一至六楼强电、弱电及避雷,机械进场出场,水电在施工中的收检等都在承包范围内。
二、质量:乙方必须按甲方提供的图纸或变更图纸进行施工,保证质量,不准偷工减料,按图施工,能通过监理的检查,确保质量进度推向前。
三、安全:乙方在施工过程中,所有施工人员进入现场必须载好安全帽,穿胶鞋如果不按此条规定施工,发现一次罚款 元/人,在工程款内扣除,在 元以下的安全工伤事故由乙方负责, 元以上的经过事故分析,如果没有按安全操作规范施工的乙方自己负责,如果按操作规范施工的双方协商解决。
四、单价:按施工的实际建筑面积,按国家的结算规范方式结算面积,每平方 元结算。
五、工期:从开工之日起乙方配备好人员,配好各班组抓好进度,甲方要求标准层,如果完下成必须增加人员,谁的班组的问题由谁负责,其它班组的生活费(按实际人员计算),每人每天 元在工程款内扣除,如果一直赶不上工期,甲方有权调换班子,工资按完成的工程量 结算,剩下的 作新进场班子的进场费,乙方必须服从。
六、付款方式:乙方人员进场后,完成一层按一层的80%付款,工程全部完工工资付清。
七、服从工地指挥,所有班组配备好人员抓好进度质量,在施工中不准以任何借口推托、拖延工程,如不听从指挥,甲方有权调换班子。
八、未尽事宜,另行协商解决。
九、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字生效,具有法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日
现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包,施工劳务承包合同怎么写呢,今天小编就给大家来分享一下承包合同,希望大家来阅读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方: 乙方: 根据《民法典》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包量: 项目 楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程
4、工程质量要求:主体结构优良
5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行
6、劳务费单价:平方米单价300元人民币
7、工程类别:框剪结构
二、工程承包方式与范围
1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。
2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区,乙方负责支路水管的材料及安装。
三、合同价款
1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计算执行________年《____省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成:
①一次主体结构承包单价200元2;
②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等
第二次主体结构、抹灰、贴砖承包单价100元2。综合单价合计300元2。
2、基础按地下室的建筑面积100元2计算承包费。
3、承包范围外的零星用工,按50元工结算付款。
四、结算及付款
1、按甲方与中建一公司签定合同的相应条款参照执行。
2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在________年内付清。
3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。
4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。
5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方承担,另外工期也随着延长。
6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。
五、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,乙方负责对工人进行技术交底和安全交底,甲方负责监督,检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高,分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题,甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定,需要乙方返工的,甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单,签字并盖章后交给乙方进行返工。
2、协调施工现场内各分包单位之间的关系,负责企业规章制度的教育,乙方主动配合安排实施。
3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。
4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。
5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。
6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。
(二)乙方职责及承诺
1、质量标准:合格。
2、工期:根据施工现场的实际情况,乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。
3、安全生产:达标
(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度。
(2)乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。
(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用,如发生安全事故,由责任方负全责。
4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上,不影响正常工期。
5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工,在农忙季节、节假日期间不放假,保证满足工程进度的需要。如需赶工期,公司可以从其他项目抽调人员突击,保障工程按期完成。
6、保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。
7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。
8、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。
六、文明施工
1、为达到文明工地,乙方需服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋上班,严格按照现场各种规定实施。
2、乙方人员必须遵纪守法,不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便,否则将根据治安条例的有关规定处理,情节严重者送交执行机关处理和罚款。
3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。
4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理,堆放至指定地点,并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体,如果发现乙方抛垃圾或物体现场,甲方将对乙方进行罚款。
七、材料管理
1、甲方提供用量实行包干制度,节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责,在施工过程中,甲方有权监督乙方材料的使用,发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费,甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。
2、乙方应在接到图纸7天内,向甲方提交材料、构配件供应计划,经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付,如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方提出后由甲方负责处理。
3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料,因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
4、场内材料二次搬运,如甲方材料需在塔吊覆盖范围内,乙方必须及时进行,费用包含在劳务承包费用中,乙方不再计取。
八、违约、争议
1、执行合同风吹草动如乙方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。
2、若合同履行中发生争议,双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决,协商无效,请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。
九、其它
1、本合同自双方签字盖章之日起生效,工程完工,工程款付完后本合同自行失效。
2、本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则进行合同补充,具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
十、补充协议
1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金,在开工前支付到甲方账户上。
2、项目完成50%时,质保金返还50%,工程竣工验收后,____日内质保金全部无息返还完。 甲方(盖章):代表人(签字):联系电话:合同签订时间:________年 乙方(盖章): 代表人(签字): 联系电话:____月____日 施工劳务承包合同范文 发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 为了确保工程顺利进行,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。
第
一、工程概况
1、工程名称:渡头塘派出所竹山点公租房食堂
2、工程地点:竹山村
3、结构类型:砖混
4、承包范围:派出所食堂
5、承包方式:包工、包机械、包铁丝、包钉子,每平方米( )元。
第
二、工期
1、开工日期:自签订合同第二天开始
2、竣工日期:________年____月____日
3、在施工过程中,对以下原因造成工期延误的,甲方代表应当确认工期相应顺延:
(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。
(2)由于设计变更导致工程量增加。
(3)停水、停电累计超过8小时。 非上述原因不能按合同工期完工的,乙方承担违约责任,向后推迟一天罚款300元。
第
三、质量
1、本工程质量等级为:合格
2、乙方应认真按照规范、标准设计要求及各项交底组织施工,随时接受甲方管理人员的检查、验收,为检查提供便利条件。
3、如经甲方检查工程质量不符合合同要求,乙方应按甲方要求认真返工,并承担返工费用,须保证生产安全。
第
四、工程结算与价款支付
1、价格支付方式:每月支付进度款,完工验收合格后一次付清,价格付清后,本合同自行失效。
2、结算方式:按基础面积结算。
第
五、其他
1、本合同未尽事宜,双方可另订协议作为本合同附件执行。
2、如发生合同纠纷,双方应先行协商,协商不成时,由仲裁做出最终裁定。
3、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 施工劳务承包合同协议 甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方) 根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在____市体育新城。
二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容 经双方协商,该_______工程按 _______元(
2、
3、)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,____市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期: 该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的 70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。 本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
返
甲方:____________
法定代表人:______________
乙方:_____________________
身份证号:________________
经_______省、________市人民政府批准,因工程建设需要,根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和相关法律、法规、政策的规定,甲、乙各方在平等、自愿、协商一致的基础上,就房屋搬迁补偿安置事宜达成如下协议,供各方共同遵守:
第一条拆迁房屋概况
根据乙方提供的产权书证材料,结合相关法律、法规及《补偿方案》所确定的标准,经甲、乙双方核对,对乙方房屋、附属物情况确认如下:
1.1房屋坐落:______________________
1.2房屋产权:_____________________
1.3房屋用途:________________________
1.4房屋的总楼层数层:_____________________
1.5房屋的附属物情况:_____________________________
第二条补偿安置方案
乙方自愿选择以下第______种补偿安置方案。
2.1货币补偿。
2.2产权调换。
2.3货币补偿、产权调换相结合。
乙方可选择产权调换,也可选择货币补偿,或者两种方式相结合。乙方选择的补偿方式一经确定即不得随意变更。乙方选择产权调换的部分,由甲方提供安置房;双万就拟调换房屋的户型、套数、面积等相关事宜签订《产权调换意向书》。
第三条补偿安置方式
协议双方协商同意选择下列第种方式确定己搬迁房屋的货币补偿金额:
第一种:经当事人充分协商,双万自愿按《补偿方案》及其附表所列的标准,确定已搬迁房屋的补偿金额,具体如下:
3.1住宅。根据双方签字确认的《拆迁区域内住宅情况及补偿认定表》
3.1.1合法建筑面积________平方米,补偿金额小计人民币_________元。
3.1.2违法、违章部分,其中手续不完整部分建筑面积_____________平方米,补偿金额小计人民币_________元;
无手续部分建筑面积______________平方米,补偿金额小计人民币_______________元。
3.1.3经有权机关批准的住宅用地,尚未基建的,土地面积________亩,补偿金额小计人民币_________元。
以上3.1.1、3.1.2、3.1.3项合计补偿金额人民币_____________________元。
3.2门面根据双方签字确认的《拆迁区域内店面情况及补偿认定表》合法建筑面积__________平方米,补偿金额小计人民币___________元;
违章建筑面积_________平方米,补偿金额小计人民币_________元;
以上、两项合计补偿金额人民币_______________元。
3.3工业用房。根据双方签字确认的《拆迁区域内工业用房情况及补偿认定表》:
经批准合法使用的土地面积,扣除未缴纳土地规费人民币________元后,补偿金额小计人民币______元。
未经批准的土地面积_________亩,补偿金额小计人民币__________元。
合法建筑面积________平方米,补偿金额小计人民币__________元。
使用未经批准土地违法基建房屋的建筑面积______平方米,补偿金额小计人民币____________元。
土地已批但未经规划建设部门批准违章基建房屋的建筑面积__________平方米,补偿金额小计人民币____________元。
超层高部分的建筑面积________平方米,补偿金额小计人民币__________元。以上—项合计工业用房的搬迁补偿金额人民币______________元。
3.4第二种:协议双方以对房屋市场价格和安置房市场价格同时进行评估所出具的号《房地产估价报告》为依据,协商确定房屋的补偿金额,房屋的补偿金额具体如下:
住宅补偿金额人民币__________元。
店面补偿金额人民币__________元。
工业用房补偿金额人民币___________元。
第四条其他项目补偿
4.1房屋附属物项目实行货币补偿,不作产权调换,依据双方签字确认的《房屋附属物登记表》,乙方房屋附属物的补偿金额小计人民币____________元。
4.2以上补偿金额已含装潢补偿金额。
4.3住宅、店面的补偿金额已含土地使用补偿金。
第五条土地补偿标准
5.1未经批准建设用地亩,按人民币万元________/亩给予补偿,小计人民币______元。
5.2征收非建设用地亩,按人民币万元______/亩补偿,小计人民币________元。
5.3果树补偿金额人民币_______元,其中:树种_______,_______株,补偿单价人民币元__________/株,小计人民币_________元。
树种___________,______株,补偿单价人民币元_____/株,小计人民币_________元
以上1、2、3三项合计征收土地的补偿金额人民币_________元。
第六条停产、停业补偿费
6.1店面的停产、停业补偿费:根据认定的店面面积平方米,按人民币_________元/平方米.月计算,甲方一次性给予乙方_______个月的补偿费,小计人民币________元。
6.2工业用房的停产、停业补偿费:根据认定的工业用房面积________平方米,按人民币_______元/平方米.计算,甲方一次性给予乙方_______个月的补偿费,小计人民币_______元。
6.3搬迁非住宅房屋为出租房的,按搬迁时房产租赁纳税凭证的租金标准人民币__________元/月,甲方一次性给予乙方_______个月租金补偿,小计人民币_______元,租赁关系由乙方自行协商解决。
上述乙方非住宅房屋的停产、停业经济补偿金额,共计人民币__________元。
第七条房屋搬迁补助费
7.1乙方选择货币补偿的部分
甲方根据《补偿方案》的标准,按经认定的补偿安置面积,一次性支付乙方搬迁补助费,具体面积及补偿金额如下:
住宅面积_______平方米,按______元/平方米.次乘以一次计算,小计人民币_______元;
店面面积_________平方米,按_______元/平方米.次乘以一次计算,小计人民币______元;
工业用房面积_______平方米,按_______元/平方米.次乘以一次计算,小计人民币________元;
大型机械设备________台,按人民币________元/台计算,小计人民币_________元。
以上搬迁补助费金额共计人民币___________元。
7.2乙方选择产权调换的部分
第八条奖励及优惠
根据乙方对甲方房屋搬迁工作的配合情况,依据《补偿方案》优惠、奖励办法的规定,按经认定的补偿安置面积,甲方给予乙方如下优惠奖励措施:
8.1乙方同意按《补偿方案》附表所列价格补偿、按期搬迁腾空并签订协议的,对选择产权调换的部分:
甲乙双方确认的私人住宅的补差价减免率为_________%,减免基数按《补偿方案》相关规定计算,应补差价待选房后,在签订搬迁安置协议书时另行计算。
甲乙双方确认的店面补差价减免率为%,减免基数按《补偿方案》相关规定计算,应补差价待选房后,在签订搬迁安置协议书时另行计算。
工业用房面积________平方米,按人民币_________元/平方米奖励,小计人民币______元。
8.2乙方同意按《补偿方案》附表所列价格补偿、按期搬迁腾空并签订协议的,对选择货币补偿的部分:
私人住宅面积________平方米,按人民币_____元/平方米奖励,小计人民币_____元。
店面按补偿金额人民币元的_______%奖励,小计人民币________元。
工业用房面积_________平方米,按人民币_______元/平方米奖励,小计人民币_______元。
以合计奖励的金额为人民币__________元。
第九条补偿总额及结算方式
9.1乙方选择产权调换部分的拆迁补偿费用总计金额人民币____________元。
9.2乙方选择货币补偿部分的拆迁补偿费用总计金额人民币___________元。
9.3双方同意按以下第________种方式进行结算:
a、乙方全部选择产权调换,在本协议书签订后,此拆迁补偿费用暂不发放给乙方,待乙方选房安置签订拆迁安置协议书时,结算差价,多还少补。
b、乙方全部选择货币补偿,在本协议书签汀后,乙方提供相关材料配合办理发放手续,______周内由甲方一次性支付清楚。
c、乙方选择货币补偿、产权调换相结合万式,按双方确定的乙方选择货币补偿部分的补偿金额,扣除乙方选择产权调换部分所应补差价款后的剩余部分进行结算,多还少补。属甲方应支付给乙方的部分,在本协议书签订,乙方提供相关材料配合办理发放手续后的_____周内一次性付清;属乙方应支付给甲方的部分,待乙方选房安置签订拆迁安置协议书时一次性付清。
第十条临安费
已搬迁的住宅乙方选择产权调换的临时安置补助费相关约定经充分协商,双方自愿选择以下第________种方式发放临时安置补助费,并承担相关责任。
a、自行过渡
b、发放标准:经认定的住宅补偿安置面积平方米,按人民币_______元/平方米/月计价,小计人民币________元/月。
c、发放时间:自房屋搬迁腾空并经甲方验收合格之日起开始计算,按季度发放,至甲方书面通知乙方入户安置时为止。
如乙方在甲方发出书面选房通知______日内,按甲方要求办理入户安置手续的,按标准再发给乙方______个月的临时安置补助费;乙方未按要求办理入户安置手续的,从甲方发出选房通知第_______个月起,甲方不再支付乙方时安置补助费。
10.1违约责任。因甲方的责任,造成过渡期限超出_____个月的,从逾期之月起,甲方应每月双倍问乙方支付临时安置补助费。因乙方的责任,未按要求办理入户安置手续的,从发出选房通知第______个月起,甲方不再付给乙方安置补助费。
10.2乙方使用甲方提供临时过渡周转用房的。
乙方应与甲方就周转用房的管理使用另行签订协议,乙方使用的周转房的租金,应在临时安置补助费中扣除。
违约责任。因甲方的责任,造成过渡期限超出________个月的,从逾期之月起,乙方使用周转房不需支付租金,甲方应按标准向乙方支付临时安置补助费。因乙方的责任,未按要求办理入户安置手续的,从逾期之月起,乙方应按月向甲方支付周转用房的市场租金。
第十一条腾空时间
11.1乙方已于______年_____月_________日将房屋腾空、经甲方验收合格,并交由甲方拆除。
11.2若本协议生效后乙方未主动腾空房屋的,甲方有权直接拆除,且应扣减甲方已支付给乙方相应的优惠奖励费用。
第十二条房屋搬迁腾空的约定
12.1乙方将房屋搬迁腾空、经甲方验收合格,并交付甲方拆除。否则,甲方有权取消乙方所享受的奖励、福利事项;甲方如有损失的,可直接从拆迁补偿费用中扣除。
12.2已搬迁房屋的网费、水费、电费、物业管理费、电信、广电等相关费用,均由乙方负责缴纳清楚,与甲方无关。
12.3乙方就已搬迁房屋向甲方提供的相关产权书证材料及其他相关证明材料,由甲方另行出具”收件收据”。
12.4乙方就已搬迁房屋相关证明资料真实性的承诺保证,乙方在此承诺保证:就已搬迁房屋而向甲方所提供的所有产权书证材料及其他相关证明材料,均属客观、真实,否则,乙方愿承担一切法律责任。如已搬迁房屋因转让、继承、分割、抵押等原因产生纠纷的,乙方自愿承担由此产生的一切法律责任。
第十三条违约责任
13.1因甲方的原因末按期全额向乙方支付货币补偿款的,甲方应当承担逾期支付的民事责任,按应支付总金额每日万分之______支付违约金。
13.2乙方未按期向甲方缴纳安置用房差价的,甲方有权暂缓向乙方交付安置用房,并停止向自行安排住处过渡的乙方支付临时安置补助费。
13.3任何一方在本协议签署生效后不诚实信用履行的,对方均可要求违约方承担不少于本协议约定的房屋拆迁补偿总额_____%的违约金,造成其他损失的有权继续追偿。
第十四条争议处理
14.1本协议书壹式肆份,双方各执两份,自甲方签字盖章、乙方及乙方同住成年家属共同签字后生效,具有同等法律效力。14.2协议双方因履行本协议书发生争议的,应首先由拆迁指挥部调解,如调解不成的,任何一方均可向人民法院起诉。
14.3本协议书未尽事宜,按《补偿方案》相关规定执行。《补偿方案》未作出规定的,由甲、乙双方另行协商后签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方:___________________
联系人:___________________
联系方式:____________________
地址:_____________________
乙方:____________________
联系人:_______________________
联系方式:_________________________
地址:________________________________
签署时间:_______年______月_______日
发包方(简称甲方):
承包包(简称乙方):
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公正和诚信的原则,就郓城县杨庄集阳光小区二期项目建设工程施工承包事项,经双方协商,达成如下一致意见,特订立本合同。
一、工程名称
二、工程地点
三、承包方式和内容
四、工程价格
甲方注明甩项工程内容以外的图纸内的全部工程量,其清包工工程价格为:____________元/m2。(不含税)
五、工程暂做价
建筑面积暂按____________平方计算,暂定总价人民币____________________,以实际竣工建筑面积决算为准。
六、按现行山东省预算编制定额建筑面积计算规则计算。
七、进度款的拨付
1、一层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_____%。
2、三层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_____%。
3、阁楼瓦瓦完工验收合格后付总价款的_____%。
4、内外装饰完成验收合格后付总价款的_____%。
5、地暖盘管等垫层完成后付总价款的_____%。
6、竣工验收3个月后一次性付清余款。
7、工程款的拨付必须由甲方、监理单位的工程管理人员对工程质量、进度签字确认后执行。
八、工期
1、总工期为______天,开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日,工期为______天。每超期一天罚款1000元。
九、质量标准
乙方必须依据国家颁发的有关施工验收规范、标准和质量检验标准及设计要求组织施工,工程质量必须达到合格要求。
十、乙方(项目部)责任和义务
1、隐蔽工程需甲方、监理、乙方(三方)共同参加验收合格后,方可施工下道工序,否则甲方(监理)有权要求乙方开启重验,所有损失乙方承担。
2、分项工程完工后,甲方和监理人员验收未达到质量标准要求时,乙方应及时返工,直至质量合格止;其返工费用由乙方承担。
3、建筑材料的接收、验收、保管、签订。
4、开工前乙方应向甲方提供本工程项目经理及所有施工操作人员的身份证复印件,每月附考勤表。
十一、安全生产的文明施工
1、安全考核指标:本项目的伤亡事故率为“零”。
2、乙方在施工现场内不得随意大小便,做到文明施工,不得私自拿工地材料等,如有发现将给予该价格10倍的罚款,情节严重的移交司法部门处理。
3、乙方必须遵守现行建设工程安全生产管理条例的有关规定,要求及郓城县住建局有关规定,并随时接受有关部门的检查,在施工过程中违反质量、安全操作规程,发生质量、安全事故的所有法律责任和费用均由乙方承担,甲方概不负责。在工地外任何事故,甲方概不负责。
4、如乙方所承包范围内的工程发生伤亡事故,乙方应按照有关规定立即上报有关部门,同时按照政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件,所发生的费用不论法律判决结果如何均由乙方全部承担(如乙方承担的费用不够时,从剩余工程款中扣除)。
十二、其他事项
1、乙方应保证工人工资及时给付,甲方在正常按合同规定的工程进度付款的情况下,如出现拖欠工人工资现象造成恶劣影响或造成工程停工的,甲方将根据情况向乙方收取1—5万元罚款,并将甲方垫付的工人工资,在乙方进度款中直接扣除,甲方不承担一切连带责任。
2、每期支付进度款时乙方必须持各工种考勤表和工资表(按上手印签字)交给甲方。
十三、合同有效
1、双方签字盖章后生效,本协议未尽事宜,双方另行协商解决。协商不成可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或合同签订地属人民法院起诉。
2、本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。
甲方:法定代表人:(签字)电话:
乙方:法定代表人:(签字)电话:年 月 日
甲方:____________
乙方:____________
甲方________________因生产、因工作需要,经考核、录用乙方________为________工人。遵照国家有关劳动法规和政策,经双方协商达成如下协议:
一、甲方录用乙方从事________工作(岗位);劳动合同期限为________年(月),从____年____月____日至____年____月____日止。其中试用期为____个月,至____年____月____日止。
二、基本权利和义务:
甲方:
1、根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理;
2、保护乙方的合法权益,应按有关规定,付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴;
3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳动作业条件;
4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。
乙方:
1、劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。
2、合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定;
3、严格遵守操作规程,保证安全生产;
4、完成甲方分配的.生产(工作)任务和经济指标。
三、双方应明确的具体事项:
1、工资待遇:
2、劳动保险及福利待遇:
3、根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险:
4、其他:
四、合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同,须提前____天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。
五、一方违反本合同,造成对方经济损失,由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。
甲方:(盖章)____________
____年____月____日
乙方:(盖章)_______________
____年____月____日