建筑类工程施工合同范本热门三篇

建筑类工程施工合同范本(精选3篇)

建筑类工程施工合同范本 篇1

发包方(甲方):_________________

承包方(乙方):_________________

经甲、乙双方协商,甲方将(项目名称)吊顶装饰工程分包乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利,确保工程的质量、进度及安全,特订立本合同,供双方共同遵守执行。

一、工程名称:_________________

二、工程地点:_________________

三、工程内容:_________________

四、施工工期:_________________

五、承包方式:

_________________包工包料,按甲方具体要求及现行国家规范施工,包施工质量、包工期、包安全、包现场管理、包施工后余料及垃圾清理、包工地范围内的材料运输等。

六、工程承包价及决算方式

1、层(板)吊顶施工包干单价为元/㎡,施工面积为㎡;层(板)吊顶施工包干单价为元/㎡。工程款总额共计元(大写:_________________)。

2、上述施工面积已通过甲方、乙方及监理单位三方书面签字确认,不再进行任何调整。

3、上述包干价均为含税价,包含材料费、人工费、材料搬运费、劳保用品费、利润、施工垃圾清运费、原结构修补修整费、所有的工具费等一切费用。

七、工程价款支付方式

1、乙方进场正式开工

天后,按甲方要求完成施工进度并经甲方初步验收合格支付乙方总价款的%,即元(大写:_________________);

2、工程施工过半时甲方支付乙方总价款的%,即元(大写:_________________);

3、工程完工后乙方通知甲方验收,甲方接到通知后日内组织验收,验收合格后,办理移交,甲方支付乙方总价款的%,即元(大写:_________________);

4、剩余5%,即元(大写:_________________)做为工程质量保证金。保质期满之日起日内甲方一次无息支付给乙方。乙方应按甲方当期支付金额提供发票,不提供发票不予支付工程款。

八、工程质量及质保期

1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工,装修室内环境污染控制方面,应严格按照《民用建筑工程室内环境控制规范》GB50325-20__的标准执行,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家环保产品的标准和设计要求,不合格的材料不准在本工程中使用。因乙方原因造成质量问题的,由乙方负责赔偿。

2、工程质保期为个月,自甲方验收合格之日计起。甲方验收时仅对外观及数量进行验收确认,质量担保责任按约定期限执行。

九、甲方工作

1、开工

日前,甲方为乙方施工创造条件,以不影响施工为原则。

2、甲方有偿提供水源、电源和冬季供暖并负责办理房屋物业部门开工手续和缴纳有关费用。

3、甲方负责协调现场施工队与邻居之间的关系。

4、__________________

十、乙方工作

1、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排,保证工完场清。

2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,做到保质、保量、按期完成任务,必须将质量通病和质量问题消灭在操作过程,由乙方责任引起的质量问题,由乙方承担其经济损失。

3、乙方在施工中如由对甲方或第三人造成伤害的,应承担赔偿责任。

4、乙方在做好本专业成品保护的同时,应采取由准备措施防火污染或破坏其他专业的成品和半成品,并负责及时清理承包范围内施工项目所造成的污染。

5、乙方应负责各工序完工后的各层垃圾清理工作,保持现场各楼层卫生。

6、乙方自行组织人员、机械施工并承担其组织施工人员的人身安全责任。同时乙方全面负责施工现场的安全施工,如发生安全事故造成乙方及其停工,或甲方及第三人损失的,由乙方自行承担一切经济损失及法律责任,与甲方无关。

7、____________

十一、工程变更:_________________在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应协商一致,由合同双方共同书面签定变更协议。

甲方:_________________

乙方:_________________

_____________年_____________月_____________日

建筑类工程施工合同范本 篇2

建设单位:_______________(以下简称甲方)

施工单位:_______________(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况,双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行:

第1条工程概况

1.1工程名称:甲方名下私房拆除及修建。

1.2工程地点:_______________。

1.3承包范围:旧房拆除,新房重建。

1.4承包方式:包工包料。

1.5建设工期:本工程自_________年______月___日开工,于_________年______月___日竣工。

1.6工程质量:参照国家房屋质量有关要求。

1.7合同价款(人民币大写):______元每平方米(根据建筑施工完成后实际面积结算)。

第2条甲方工作

2.1开工前______天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。

2.2指派______为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行检查。

2.3协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用。

第3条乙方工作

3.1参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划(附件一),交甲方审定。

3.2指派______为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工______小时以上,工期相应顺延。

第5条关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

5.3甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知______日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条关于工程价款及结算的约定

6.1本合同生效后,甲方分______次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后______个月内根据实际情形结算。

本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后______日内,甲方支付总计工程款的______%,计人民币______元;

第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的______%,计人民币______元;

第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的______%,计人民币______元;

第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的______%,计人民币______元;

全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的______%,计人民币______元;

全部工程完成甲方试用______个月内如无质量异议支付总计工程款的______%,实际面积的差价与此同时结算。

6.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料______天内审查完毕。

第7条关于材料供应的约定

7.1本工程乙方负责采购供应的材料(附件二),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。

7.2凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第8条有关安全生产和防火的约定

8.1乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范。

8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条奖励和违约责任

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方______元。

9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元违约金。

9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

第10条争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

第11条附则

11.1本合同正本两份,双方各执一份。

11.2本合同履行完成后自动终止。

甲方:_______________乙方:_______________

_________年______月___日_________年______月___日

建筑类工程施工合同范本 篇3

甲方:________

乙方:________

经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行工业园施工围墙施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同:

一、 工程范围及内容:

1、 乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。

2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。

3、 由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用。

4、 该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点,墙体为120墙。墙身高度不低于1800。每3500为一跨墙,沿街面做沙浆抹面。

5、 乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。

二、 工程质量:

1、 乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。

2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。

三、 工期:________年____月____日—________年____月____日。注(春节之前完成总工程量的40%,)

四、 工程价款及支付:

1、 甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同,其承包单价为每米 135 元。(全部费用包干)

2、 甲方依据合同确认的价款,按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。

① 合同签订后当日内,甲方支付乙方10000元预付款;

② 具体工程量按实际验收的方量为准。

③ 工程量施工完成50%,经甲方书面确认质量符合要求后____日内,支付完成工程量总价的80%给乙方;

④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十____日内,支付款达到合同总价的80%给乙方;

⑤ 竣工质检验收合格后,支付工程尾款给乙方,(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后____月内支付(保修期按双方协商时间两年为准,从________年____月____日开始计算)。

五、成品及半成品保护:

1、 工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。

2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作……

3、 乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜X发生各种纠纷。如果出现纠纷,乙方应自行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。

六、施工管理及协调:

1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。

2、 为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜X安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。若发生上述事件,乙方应自行与责任方协商解决。

4、在乙方施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担责任,与甲方无关。

5、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。

七、工程质量保修与售后服务:在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修,并在24小时之内排除故障,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

八、违约责任:

1、 乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。

2、 若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。

3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

4、 超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。

九、本合同一式两份, 各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。

十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。

甲方:________乙方:________

甲方代表:________乙方代表:

________年____月____日

一键复制全文保存为WORD
相关文章