照明工程施工承包协议（精选3篇）
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国民法典》及其它国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则，结合本工程具体情况，双方就工程承包事项协商达成一致，订立本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称：
二、工程地点;
三、工程内容：
(1)井数 (2)井径
(3)井深 (4)开孔井径
(5)承包方式：包轻工(含如下内容：钻机具装卸车、机械定位、开凿井孔、下井管、填滤料、封闭料和固定料、下水泵、浇井、现场安全管理等)。
(6)工程总造价 ，工程结束后，按实际井深结算。
四、工程质量及工期要求：
(1)出水量 吨/小时
(2)水质：附合当地同层水水质标准。
(3)含沙量：不得大于万分之一(根据国家GBJ-13-66标准)。
(4)工期：正常情况下于 年 月 日开工至 年 月 日竣工。
第二条 价格支付与结算
一、自合同签订之日起，五日内甲方应支付乙方 元生活费等其它费用。
二、施工结束以最终验收合格日后七日内结清工程款。
第三条 双方责任
一、甲方责任：
1、向分包人交付具备施工条件的场地。
2、确定井位、划定施工区域，保证“水、电、路”三通。
3、负责解决乙方施工人员、生产、生活用水、用电、食宿等生活问题。
4、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制监督、检查验收。
5、协调现场的工作关系，发现问题向乙方提出意见，共同协商解决。
6、及时配合乙方做好损毁机具的维修、保养工作，并承担零部件费用，损毁机具以旧换新。
7、及时提供井管、滤料等。
二、乙方责任：
1、乙方工作人员进入工地后应自觉遵守甲方的一切规章制度。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范及有关技术要求，精心施工，确保工程质量达到约定的标准。
3、认真执行安全技术规范、操作规程，严格遵守安全制度，落实安全措施，做好劳动保护，确保施工安全。
4、加强现场管理，妥善保管、合理使用工程甲方提供的机具、周转材料及其它设施，做到文明施工。
5、分包人如在施工过程中出现安全事故，如人为损坏机具，人身伤害事故等，一切责任由乙方负责。
第四条 违约责任
1、未按合同要求保证工程质量，在保修期内因技术原因造成事故或成井质量问题，应无偿负责修理或重凿。
2、因乙方原因不能按期竣工，乙方应承担违约责任。
3、合同签订后即生效，任何一方终止合同或变更设计等均应双方协商，如单方违约，应向另一方赔偿合同总额的20%违约金。
4、因甲方水、电或施工场地影响而造成停产窝工，甲方应支付乙方损失费420元/台天。
第五条 双方义务
1、乙方在甲方指定的地点施工，若因水文地质和特殊自然条件造成无成井，其损失费用 元/米，由甲方承担。
2、施工期间，若遇洪水、地震等不可抗拒的自然灾害导致水井报废时，经济损失双方各承担50%。
3、不按合同规定拔付工程款，甲方每月按滞付款的1%加收滞纳金。
第六条 附则
1、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
2、合同自签订之日起生效，竣工验收结清费用后失效。
3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方单位; 乙方单位：
法人代表; 法人代表：
单位地址： 单位地址：
开户银行; 开户银行：
账号; 账号：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着平等、友好、自愿、公平和互利互惠的原则，根据《中华人民共和国民法典》等有关的法律法规，经充分协商，就 工程的施工承包事宜协商一致，达成如下协议。
一、承包内容： (工程量清单如合同附件)
二、工期要求：
三、承包方式;包工不包料(材料甲方提供)乙方负责材料的保管和合理使用。
甲方提供效果图和施工图、施工材料。乙方自行提供施工工具，按甲方施工工艺要求进行施工，并有义务帮助甲方节省材料。乙方负责发放施工人员的工资。
四、付款方式：
承包总价：按图施工，以现场实际工程量计算，除非变更工程量，否则不因其他原因而改变。乙方进场施工工程量达40%时，甲方支付乙方总工价的20%即 元;施工安装完毕，经甲方、乙方、业主三方验收合格，甲方收到业主支付的工程款，5日内甲方支付给乙方完成工程量的97%工费。余3%做为质保金，质保期一年，一年后无质保问题时一次付清。甲方不按时付款的，每日按未付款部分金额的2‰的违约金进行计算。如有增加项目，付款流程同上。
五、甲方的权利和义务
1、甲方必须认真贯彻国家及地方安全生产主管部分颁发的有关生产的方针、政策，严格执行有关法规、法令、条例;
2、甲方应按有关规定对乙方进行审查，确认乙方承包的工程与其资质相符合;
3、甲方应对施工现场进行不定期的安全施工检查指导;
4、甲方根据工程项目内容、要求、特点进行全面安全技术检查;
5、乙方必须给现场的施工人员购买意外工伤保险，意外险的费用由乙方承担。
6、当乙方出现严重违章作业、管理混乱等安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权做出停工整顿，限期整改，直到解除工程合同的决定，并拒付工程款。
7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任;
8、因甲方自身原因导致工人无法正常施工的一切后果由甲方自负。因订货周期等客观原因除外。拖延伍日以上的必须支付工人每日每人伍拾元的赔偿。
9、甲方认为确实有必要暂停施工时，就当以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面意见。
10、如甲方有增加工程量必须双方现场确认费用，双方签字后施工。
11、施工期间，甲方指派 同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全、防火规定，甲方应经常联系乙方，相互协助检查和处理工程施工工中有关的安全、防火工作，预防事故发生。
六、乙方的权利和义务
1、乙方必须遵守国家和本地区有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。必须配备专门的安全生产管理人员，明确责任人，随时检查安全生产情况并做好记录，必须接受甲方，业主或政府有关部门的安全生产检查。
2、乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。必须执行安全生产的防护设施，设备验收制度，积极参加有关促进安全生产的各项活动;如有违章作业行为，则乙方自行承担由此带来的罚款、赔偿等经济损失和法律责任，且甲方有权终止合同。
3、乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动保护用品，凡进入施工现场的人员，必须佩带安全帽，高处作业须系好安全带。
4、乙方进入施工现场入口处及危险作业部位就挂有安全警告标牌。在邻近的街巷、道路、在施工时，必须搭设防护栅栏等可靠、有效的安全防护设施和禁止标志。
5、必须抓好安全生产教育，所有参与施工的人员都必须经过入场前的安全教育和岗位安全操作规程教育，未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证的人员和未满十八岁的童工。
6、必须提供施工人员的身份证复印件给甲方，高空作业人员须提供高空作业证。
7、施工期间，乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作，乙方应经常联系甲方，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预付事故发生。
8、质保期内，如出现故障的，由甲方承担灯具、配件及维修人工费、差旅费。
如因乙方安装 不当原因导致故障或脱落物，乙方自行承担所有费用。
七、违约责任
1、如因甲方原因造成的工期拖延一个星期以上的，甲方必须赔偿本合同金额的1‰日的违约金(业主原因和不可控制因素除外)。
2、甲方工程未完工就撤场不做，造成乙方工程不能完成，甲方必须支付乙方本合同已完成的工程施工费用。
3、如因乙方原因造成的工期拖延壹个星期以上致使甲方收款不及时，乙方必须支付甲方本合同金额的1%日的违约金。
4、如因乙方不配合甲方项目经理施工安排，导致工程无法验收、工期拖延等，产生的后果乙方必须承担，并赔偿甲方和业主合同总造价的10%损失。
5、乙方工程未完工就撤场不做，造成甲方工程不能及时完成的，甲方拒付乙方所有工程款，并按甲方和业主合同总造价的10%处罚。甲方另安排施工队。
6、乙方操作不当浪费材料的，甲方有权按相应金额从乙方工程款中扣除。
7、乙方未能及时维修，造成甲方收款不及时等一系列问题的。甲方有权拖延乙方工程款，
并且乙方必须赔偿本合同金额的1%每日的违约金。
8、乙方必须严格保护好现场业主及甲方的成品及材料(包括墙面、天花、地板、灯具等)，如导致成品损坏及材料丢失乙方应赔偿相应损失，因此延误工期一切后果乙方承担。由每延期一天乙方向甲方支付本合同金额的1%违约金。
八、验收标准
乙方的施工工艺为甲方一次全亮灯和按施工效果图一致为准。
九、若工程出现人力不可抗拒的损坏情况，甲、乙双方友好协商。
十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签章后生效，本协议未尽事宜，双方友好协商，协商不成的可向甲方所在地人民法院诉讼解决，双方认可的补充条款与本协议具有同等法律效力。
甲方(章)： 乙方(章)：
法 人 ： 法 人：
授 权 人： 授 权 人：
年 月 日 年 月 日
承包起来一个工程就需要签好合同，为了大家的安全。小编为大家带来一份承包合同，希望大家来多多阅读和参考哦 施工承包合同范本阅读 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 经甲乙双方协商，甲方将______承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行，特订立此协议，双方共同遵守。
一、承包方式本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成，
二、工期从________年____月____日-________年____月____日，共计____天。
三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为： 项目负责：____ 联系电话：____业务负责：____ 联系电话：____施工负责：____ 联系电话：____
四、乙方责任
1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为： 项目负责：____ 联系电话：____业务负责：____ 联系电话：____施工负责：____ 联系电话：____
2.服从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作;
3.对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任;
4.遵守法纪，文明施工;
5.负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供，安装和使用维护管理;
6.负责乙方施工用水电的水电费;
7.负责乙方所有人员的吃、住、交通安排;
8.负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理;
9.道路起点接____公司路口便道，终点在一号中。
10.路面结构采用0-5碎石面层(15c厚)，级配开山石基层(50c厚)，路面宽6米。 1
1.临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。 1
2.路面的密实度达到90%. 1
3.临时路两边各修一排水明沟，明沟内不允许出现倒坡积水等，边坡要求机械拍打。 1
4.负责(______)年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后(______)年内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场维修，若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况，甲方也可委托
第三方抢修。事故维修或抢修的费用，若事故属施工质量问题引至，由乙方负责。
五、处罚责任
1.因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。
2.因乙方责任发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任，赔偿损失，并罚款____元次，属重大安全事故的，甲方并有权终止责任书。
3.因乙方未能遵守安全文明施工规定，不听从甲方劝阻的，罚款____元次，在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的，乙方除需承担所处罚金额外，并罚款______元次，被登报点名批评的，甲方并有权终止责任书。
4.因乙方责任工程未能按合同工期完工，乙方除需承担甲方因此受到罚金外，并罚款____元天，造成甲方总工期延误超过____天的，甲方有权终止本责任书。
5.保质期内，乙方未能按时对工程进行维护，或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修，罚款____元次。
6.工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出，不得讨价还价。否则，全部工程量不予结算，当作赔偿。
六、工作内容及单价
1.临时便道长度暂定____，总价____圆，结算时按实际长度按比例多除少补。
2.乙方负责1040处砼排水管的安装(管材由甲方提供)，不再给乙方增加费用。工程款____
七、付款方式乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方____日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成____%后支付____万圆工程款给乙方，余下工程款验收合格后两个月付清。
八、其他
1.该协议一式四份，甲乙双方各执二份，
2.未尽事宜双方可另行协商解决;
3.该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后失效。 甲方(签字)：________________甲方代表(签字)：____________ 联系电话：____________________ ________年____月____日 乙方(签字)：________________乙方代表(签字)：____________ 联系电话：____________________ ________年____月____日 关于工程承包合同书范本 兹有工程 总承包人：_________(以下简称甲方)，地址：_________，电话号码： 分包人：_________(以下简称乙方)，地址：_________，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于________年____月 ____日双方同意如下条款。
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：工程范围：附件二。
第四条：价款
4.1工程总价：人民币 元整,大写为 (此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。
4.2按________年____省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。
4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取 %作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。
4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金 万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。
第五条：工程期限
5.1开工日期：
5.2竣工日期： (以竣工报告为准) 交付日
5.3合同总工期： 天
5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽误。
第六条：付款办法
6.1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费 元。 乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。以后以按每月工程量的进度款付75%，工程结束验收合格付至总工程款的90%。删除 工程竣工后六个月内付5%。
6.2工程竣工满________年后20天内5%付清(此项为保固金)。
6.3水电费由甲方预交，费用从乙方工程最后一批工程款中扣除〔水电费用是决算后机械费中的50%〕
6.4甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。
第七条：本工程质量标准 按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。
第八条：代表 甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。
第九条：工地管理
9.1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。
9.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。如不及时处理，经乙方书面确认，甲方可以于该期工程款中扣除元以下罚款。
9.3 乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。
第十条：设备、材料、通行及配套
10.1 甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。
10.2 凡本工程使用的由乙方提供的设备及材料，除甲方当即提出不合格外，均视为合格品。
10.3 乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。
10.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供，甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦X或其它设施之安全正常营运。
第十一条：工程保险 1
1.1乙方应对其员工购买保险 1
1.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，如果涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。 1
1.3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。 1
1.4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。
第十二条：变更设计 1
2.1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程： 1
2.
1.1经由本合同双方协商一致减少的事项。 1
2.
1.2为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或减少的事项。 1
2.2所增加或变更之费用，乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。 1
2.3减少之工程，甲方除承担乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。
第十三条：工程延期 1
3.1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后____日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方故意造成延期的除外。 1
3.2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。
第十四条：验收 1
4.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。 1
4.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。 1
4.3乙方在验收前____日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参加，须提前____日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。 1
4.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。 1
4.5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。
第十五条：违约及损害赔偿责任 1
5.1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。 1
5.
1.1一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。 1
5.
1.2一方要求停工达____日，除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外 。 1
5.
1.3一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无能力支付工程款。 1
5.2本合约依上述原因而终止或解除时，或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求偿。 1
5.3除能够证明是乙方故意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。 1
5.4除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方应按每人100元天对乙方承担赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之____日内主动赔偿乙方。 1
5.5甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。
第十六条：纠纷处理 甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应平等协商，协商不成，由____市相____区人民法院管辖。
第十七条：其它 1
7.1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。 1
7.2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。 1
7.3本合约正本之印花由双方各自贴销。 1
7.4一方提供之地址为可送达之地址，如果变更应及时通知，否则按照合同约定地址投递即视为送达。 附件
1、甲方与其业主签订的总包合同内容(价格条款可不提供)
2、甲方提供图纸一览表，双方认可的施工图
3、甲方提供的设施 、材料清单
4、甲方指定之负责人授权委托书 (以下无正文) 签约日期:________年____月____日 甲 方： 甲方担保人： 乙 方： 建筑工程承包合同 发包人： 承包人： 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：;
2、工程地点： ;
3、工程范围： ;(详见施工图纸内容);
4、承包方式：_。
5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期：________年____月日 ，竣工日期年____月日 ，合同工期总天数
天(以实际进场施工之日算起);
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期____日，承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金，算至验收合格之日;
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款; c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。
4、承包人在以上情况发生后 ____日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币)，小写。
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;
2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;
3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款
的银行保函作为保修金，发包人于________年内返还承包人;
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，提供施工用水、电;
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;
4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前____日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起____日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表 发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金
万元。 十
一、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。 十
二、附则 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。 组成本合同的文件包括：
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：________年____月____日 合同订立地点：____________________ 本合同共_ 页 发包人：_________ 承包人： 住所：__________ 住所： 法定代表人：_______ 法定代表人： 电话：__________ 电话： 传真：__________ 传真： 开户银行：________ 开户银行： 账 号：_________ 账 号： 编码：________ 编码：
返