广西桂林施工合同书（电力）（精选3篇）
定作方(甲方)：_________________
联系人：_________________固话：_________________手机：_________________施工地址：_________________
承揽方(乙方)：_________________
联系人：_________________固话：_________________手机：_________________公司地址：_________________
第一条工程概况
(1)负责施工现场的室内环境清洁，使施工环境不影响工程质量;(2)审核乙方工程进度，及时向乙方支付工程进度款;
(3)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量和合同执行进行监督检查，工程中间验收、工程进度拨款签证;
(4)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。二、乙方(1)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购，在交工前应负责保管，并清理好场地;(2)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;
(3)在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工作质量问题，负责无偿修理。第六条工程价款的支付与结算
合同签订后，甲方应先付乙方总金额50%即人民币(大写)的预付款，剩余款项待施工完毕经甲方验收合格后，并双方签署交工验收证书后，一次性付清。第七条责任规定
(1)工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。
(2)甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。第八条保修
玻璃防爆膜自签订合同日起质保五年，人为和自然灾害除外。第九条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。调解不成，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉，任何一方提起的诉讼均由甲方所在地人民法院管辖。第十条特殊条款
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款第十一条项目规格：_________________甲方代表(盖章)：_________________乙方代表(盖章)：_________________年月
合同编号：______
甲方：______
乙方：______
日期：______年______月______日
建设工程施工合同协议条款
建设单位(甲方)：______
施工单位(乙方)：______
按照<<中华人民共和国民法典>>和<<建设安装工程承包合同条例>>及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1.1、工程名称：X配电工程
1.2、工程内容：
(1)按甲方提供的灵川供电公司批复的供电方案进行施工。乙方在施工前，在满足供电部门验收的前提下给予优化。
(2)安装630kVA箱式变压器两台，500kVA箱式变压器一台， 250kVA箱式变压器一台，一进五出开闭所一台;
(3)一户一表安装(表后线由甲方自行安装);
(4)电缆桥架安装;高低压电缆敷设;
(5)电气设备基础、管沟(井)等土建施工;
(6)上述工程电气设备、电缆及接地装置的试验、调试;
(7)高压计量装置由乙方负责向供电部门申请购买，该费用由甲方签证给乙方结算。
(8)工程施工图设计费、供电网络设施费、城市道路等行政性收费由甲方负责;
(9)本合同施工仅为开闭所至表位范围。电源点至开闭所的线路工程除外(如甲方需委托施工需另签订合同)。具体工程内容祥见甲方提供的施工设计白图及按此图纸编制的预算书。
(10)本工程验收供电完毕，甲方负责提供向灵川供电公司办理资产移交所需要的全部资料文件。之后，乙方负责将本工程低压客户计量装置电源侧的供配电设施(不包括供小区公共设施、商业用电的专用变供配电设施和客户自备发电机。)向供电公司做相关移交。
1.3、工期：
开工日期，以甲方通知为准;工期：自甲方工程款到帐且具备进场施工条件之日起__日完工。(停电及不可抗力等非乙方原因造成的工期延误除外)。
1.4、承包方式及合同价款：
本工程暂定合同总造价为人民币大写：__(即￥__元)，双方最终按实际发生的工程量及合同约定的结算方式进行结算。
1.5、本工程最终结算价：以供电局审定的设计蓝图、施工过程中的设计变更、工程签证等相关资料据实计算。最终下浮 X % 进行结算。
1.6、材料价格的计取
结算单价按附件1《____配电工程预算书》。
第二条合同文件及解释顺序。
2.1、合同文件的组成：建设工程施工合同协议条款，洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议，设计资料及设计修改通知书，各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。
2.2、解释顺序：
(1)建设工程施工合同协议条款。
(2)洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议。
(3)设计修改通知书。
(4)设计图纸资料。
(5)各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。
第三条合同文件使用的语言文字,标准和法律。
3.1、适用法律法规：《中华人民共和国民法典》。
3.2、适用标准.规范：《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ55-81)》、《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)》、《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程(JGJ4-80)》、《混凝土结构工程施工及规范(GB50204-92)》、《建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91)》、《电器装置安装工程施工及验收规程(低压电器)(GB50254-96)》、《电器装置安装工程施工及验收规范(1kV及以下配线工程)(GB50258-96)》、《高压绝缘子瓷件技术条件(GB772-87)》《架空送电线路施工及验收规范(GBJ233-90)》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)》、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)》、《电气装置安装工程盘柜二次回路接线验收规范(GB50171-92)》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91)》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50150-92)》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1-17-20__)》及其他有关资料,技术要求。
第四条甲方职责及权利.
4.1、及时按合同支付工程预付款及进度款，
4.2、组织施工图纸会审并及时进行施工交底。
4.3、甲方向乙方提供 5 套施工图。
4.4、指派专人负责现场协调工作，为乙方施工提供必要的协助，保证施工所必需的正常外部条件。
第五条乙方职责及权利.
5.1、乙方应按合同要求，按时,按质,按量完成工作任务，并在工程竣工验收后向甲方提供 2套工程竣工资料。
5.2、甲方不按合同规定进行图纸会审及施工交底，工程相关行政手续未办完结等致工程延期的，乙方有权顺延工期。
5.3、甲方不按合同规定支付工程预付款，乙方有权顺延工期。
5.4、乙方自行负责工程质量安全并承担相关一切安全责任;乙方应自觉接受甲方的监督和检查。
第六条工程质量
6.1、乙方应严格按设计图纸及供电局要求施工，确保工程质量。
6.2、工程质量等级应达到国家颁发的工程质量检验及评定标准的合格条件，质量合格率达到100%。单位工程优良率达到85%以上。如果双方对工程质量有争议时，由双方认可的质量监督部门仲裁。
第七条工程预付款、进度款及结算方式.
7.1、工程预付款：在本合同签定后三个工作日内，甲方按合同总造价的 % ，即人民币__(￥__XX元)向乙方支付工程预付款;
7.2、工程施工完成，乙方施工部分具备验收条件，甲方按合同总造价的 % ，即人民币__(￥__X元)向乙方支付工程进度款;
7.3、工程通过竣工验收正常供电后3个月内结清工程款。
7.4、结算方式：本工程按投标预算单价×实际完成工程量×让利系数。
7.5、每次付款前，乙方需向甲方提供等额合法有效发票。乙方提供发票后，甲方须及时支付相应款项
第八条 保修
8.1、保修范围:乙方负责所承建工程的合同全部内容。
8.2、保修期限:工程竣工验收合格之日起壹年。
8.3、保修期间,对属于保修范围内容的项目，乙方应在接到甲方修理通知后及时派人到现场处理或协助通知设备厂家处理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，因乙方原因造成返修的费用，由乙方支付。非乙方原因造成返修的经济支出由甲方承担。
第九条其它.
9.1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着相互谅解，求大同存小异的原则协商解决。
9.2、本合同经甲乙双方签章后生效。
9.3、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。
9.4、本合同至保修期满后自行失效。
附件1《__配电工程工程预算书》
附件2《__配电工程施工设计图册》
甲方(章) ______乙方(章)：______
地址：______地址：______
法人代表：______法人代表：______
委托代理人：______委托代理人：______
电话：______电话：______
开户银行：______开户银行：______
帐号：______帐号：______
时间：______年______月______日时间：______年______月______日
发包单位：
分包单位：
依据其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建筑工程旋挖钻孔灌注桩施工事项协商一致，订立本合同，明确双方的责任、权利、义务、维护双方的经济利益，双方共同遵照执行。
一、 工程名称： 旋挖桩部份.
二、 工程地址：
三、 承包方式、承包内容、工期、质量、安全;
1、 承包方式：劳务分包(包工不包主料)，按实际完成工程量据实结算，承包人不得将该劳务再次转包或分包。
2、 承包内容：承包人承担旋挖桩基作业。根据设计要求，对基础旋挖钻孔灌注桩的钻进成孔作业、泥浆制备、塌孔后二次成孔、岩芯的取样、孔口防护及遮盖、声测管制作安装(不含材料费)、钢筋笼制作安装(不含材料费)、浇筑桩芯砼及桩顶砼浮江的清理施工内容(不含砼)。
3、 工期：自发包人书面通知承包人施工起暂定
4、 工程质量：严格按发包人提供的施工图及图纸会审纪要、技术核定单、监理公司的要求、发包人现场技术人员的要求，各施工工序严格按国家现行施工及验收规范、行业标准进行施工和验收，承包人施工质量等级达合格及以上标准。
四、 结算及付款方式：
1、 价款计算：承包内容的劳务费价款依据施工图、设计变更文件所示桩孔直径尺寸和实际收方深度计算工程量，按以下各分项单价据实计算;
1)、≤ . m桩径：实际收方深度米的单价按元米计算;
2)、≥ .2m桩径：实际收方立方米，按每立方米成孔体积计价：元立方米计算。
2、价款内容：
本合同劳务费内容包括：建筑施工的劳务费、机械费、辅助材料费;法律法规(含地方法规)规定承包人劳动者的工资、劳保、福利、劳动保险费用;机械和工具费、个人防护用具使用费;基本安全措施费;安全文明施工费;承包单位管理费和合理利润及税金，包括全部机械及人员的一次和多次进出场费用已在单价包干。
备注：此单价均为综合包干单价，包含乙方施工作业的“直接工程费(人工费、机械费及合同约定辅料费)、间接费、管理费用、一切措施费、质量安全管理风险费、高温施工补贴费用、人工工资涨跌风险费、利润、税费”等所有费用。本单价在合同履行期间，执行固定价格包干形式，不随“政府文件、市场价格涨跌”等因数作调整。
3、万元(大写：约 )具体金额以结算为准。
4、付款方式：
4-1 ：第一次付款：本工程机械成孔桩基全部施工验收合格，待本工程主体框架结构全部封顶完工验收合格后。发包人支付承包人实际完成桩基工程量 %工程进度款，付款时间以建设单位付款节点为准。
4-2：第二次付款：本工程项目预验收合格后，发包人支付承包人基础桩基工程结算价款剩余的 %工程款(全部款项)，付款时间以建设单位付款节点为准。(发包人付款时承包人提供同等金额的正规劳务发票及税票原件，乙方可用机械柴油发票冲抵一部分)。
五、 发包人方职责：
1、工程负责人：
姓名： 联系电话 ：职务：
2、基本职责：
2.1、保证现场“三通一平”和夜间施工用电用水接口点，并满足施工作业需要;
2.2、负责基础土石方的外运;
2.3、负责桩位测量、定位、复查以及成桩后的抽检，并完善竣工资料和竣工图;
2.4、负责及时进行桩基取样、检测、并承担费用;
2.5、负责与承包人办理收方、结算、签收双方往来文件、资料，并及时支付工程款。
3、施工技术：
负责提供施工图，对安全、质量、施工图进行技术交底，对施工技术、工艺进行技术指导、监督，对施工程序、工程质量、工程进度、工程安全进行监督、检查、验收管理。
4、工程材料：
4.1 、钢筋、声测管、商品砼由发包人计划提供到施工现场，材料质量和数量由发包人负责;
5、安全监督：
负责对承包人安全生产检查、文明施工检查、监督，(其中安全帽、安全带等防护费用由承包人承担)、提供安全生产的警示标牌。
六、 承包人职责：
1、工程负责人：姓名： 联系电话 ：职务：
2、 基本职责：
2.1 、编制施工方案和施工计划，并按发包人批准的方案组织施工。
2.2、自有机械、工具安全且装置齐全。
2.3、生活区域有专人管理，住宿、食堂清洁达到卫生标准，不准个人在生活区内加工餐饮和使用生活电器。
2.4、承包人的施工人员必须服从发包人和建设单位的管理规定。
2.5、承包人夜间作业的照明灯具及线缆应符合安全管理规定，并由承包人自己提供。
3、安全生产：
严格按发包人的要求组织施工，对于施工人员进行安全教育，负责在施工前和施工过程中进行安全交底、安全防护和安全措施检查。正确使用安全帽、安全带、安全网，要重点防止机械必须有良好的“接零”、“接地”、“漏电保护”、“限位”等装置，禁止超极、超限使用。禁火、禁烟标志清楚，消防通道畅通，专用消防设备不准随意移动和损坏。承包人在施工过程中发生的自身或他人人身财产安全责任事故，经济损失全部由承包人承担。发包人不承担任何责任和经济损失。
4、 工期：
承包人严格按照发包人的进度计划实施，按照发包人确认的区块先后顺序组织施工。承包人有车库施工中必须保证 小时作业，每天必须有 台旋挖设备正常作业，保证每天的施工进度，车库总工期控制在 天内。
5、 钢筋笼制作安装：
旋挖桩钢筋笼由承包人制作、安装，制作钢筋笼的机械设备及相应的辅助材料由承包人提供，钢筋原材料的下车由承包人承担。
6、承包人承担施工现场所需的全部材料(包括发包方及承包方提供的材料材料及机具)下车用工。
6、如因承包人未按发包人要求进场时间施工的，每延后一天按5000元日历天处罚，累计处罚，连续5日历天承包方未进场施工，发包方另行安排施工单位施工，承包方已完合格的工程只结算70%工程款，余下的工程款作为支付承包人的违约处罚。
7、本工程的工期、质量、安全文明施工，如因承包人的原因、造成建设单位、监理单位及建设主管部门对本项目的处罚，由此造成的一切经济损失承包人自行承担。
七、 违约责任：
1、 发包人未按合同约定向承包人付款，发包人按未付金额的 ‰支付违约金。
2、 在施工过程中因承包人操作不当造成的工程质量事故和质量返工，由承包人承担成孔费用及损失的材料费用;因发包人提供的材料质量问题，未使用水下砼、砼供应不连续、确需砼或砂浆作为回填材料发包人不予批准等情况下造成的工程质量和质量返工，发包人承担费用。
3、 由于承包人原因造成未按合同约定的工期完成，
发包单位：
分包单位：