甲方(需方)：
乙方(供方)：
为了提高经济效益，增强甲乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 甲方 工程开关插座加工订货一事委托给乙方完成。甲方委托乙方加工的开关插座的名称、规格、型号、电压等级、质量(技术指标)等应严格按照施工图纸及验收规范制作。开关插座规格、型号、电压等级、单价详
注：
1、此表内的数量均为暂估量，结算以实际送货量为准。
2、乙方应根据甲方提供的加工订货单及时组织生产。
3、本合同开关插座指定为“ ”品牌产品。
第二条 产品包装规格 开关插座出厂时，附产品合格证及检测报告。
第三条 验收方法 监理工程师及甲方工程师按国家规定的相关验收规范对产品进行抽查验收，对达不到验收标准的甲方拒绝接收。
第四条 货款、费用等付款及结算办法乙方开关插座送到现场甲方验收合格，甲乙双方办理结算单作为结算依据，在次月月底甲方支付至上月送货实际货款的95%，预留总货款的5%作为质量保修金，保修金在保修期满后一次性付清。
第五条交货规定
交货方式： 汽运到施工现场 交货地点： 交货日期： 20xx年 月 日开始供货，保证工程进度需要。 运输费： 乙方承担
第六条 对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中，因开关插座数量较多只能抽验。在使用中，如果发现产品的规格、型号、电压等级和质量等不符合规定，应一面妥为保管，一面在5天内向乙方提出书面异议;在托收保管期内，甲方有权拒付不符合合同规定的货款。
2、乙方在接到甲方书面异议后，应在5天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第七条 经济责任
(一)甲方责任
1、甲方如果中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值5%的违约金。乙方不同意退货的，甲方仍需按合同规定收货。
2、在合同规定的验收期限内，未进行验收或进行验收后，未提出书面质量异议的，即视为默认符合规定。对于提出质量异议，或因其它原因拒收，应负责妥善保管，等候处理，不得动用。一经动用，即视为接收，甲方应按期向乙方付款。
(二)乙方责任
1、产品型号、规格、电压等级、质量等不符合本合同规定时，甲方同意接收的，按质论价。不同意接收的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因导致延误交货时间，每逾期1日，乙方应按逾期交货部分货款总值的 5 %向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如果不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如果甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 20 %的违约金。
3、产品交货时间不符合合同规定时，每延期1天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 5 %的违约金。
4、开关插座在正常使用中，确因开关插座自身质量问题引起的火灾、触电等安全事故，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。
第八条 质量标准：
1、乙方所供的开关插座质量必须符合相应的国家检验质量标准，如达不到此标准，甲方有权要求乙方退货，其运费由乙方承担。
2、各型开关插座的规格、型号必须符合设计要求，应有合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。
3、开关插座的绝缘性能、导电性能和阻燃性能必须符合相应的国家检验质量标准。
4、塑料(台)板，应具有足够的强度。塑料(台)板应平整，无弯翘变形等现象，并有产品合格证。
第九条 产品价格为固定价格，不考虑市场价格波动因素。
第十条 甲、乙任何一方如果要求全部或者部分终止合同，必须提出充分理由，经双方协商，有的还应报请上级主管部门备案。提出终止合同一方须向对方偿付终止合同部分总额 10 %的补偿金。
第十一条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如果一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十二条 甲、乙任何一方如果确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在依法取得相关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十三条 保修期：乙方供应的所有开关插座保修期为本工程竣工验收合格并移交建设单位后 两 年。属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方全部承担。在正常使用中，对于由乙方开关插座自身质量问题造成的客户索赔，应根据其实际损失或评估价值，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。
第十四条 本合同自双方签字盖章之日起生效，到乙方将全部订货送齐并经甲方验收无误、按本合同规定保修期满保修金付清后自动终止。
第十五条 本合同在执行期间，若有未尽事宜，须由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同具有同等效力。
第十六条 纠纷的处理
本合同发生纠纷的，甲乙双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向北京市丰台区人民法院起诉。
第十七条 本合同共一式 六 份，由甲方执 四 份，乙方执 二 份，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(需方)：
乙方(供方)：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 甲方 工程向乙方采购开关插座。乙方生产的开关插座的名称、规格、型号、电压等级、质量(技术指标)等必须符合施工图纸要求且符合验收规范。开关插座规格、型号、电压等级、单价详见下表： 确定品牌为：明湖电工的明冠系列
第二条 本价格明细表单价确定，工程量及总价为约数以现场实际需求量为准，最终以单价为准修正总价。产品价格为固定价格，不考虑市场价格波动因素。
第三条 本投标报价为货到工地落地价格，包括标的物、配套、保险、装卸、运输、利税、管理、指导安装、图纸资料、检测费等全部费用。
第四条：材料款结算时供货方提供由相应税务部门开具的发票。
第五条 质量标准：
1、开关插座整体质量符合行业标准，必须符合相应的国家检验质量标准，各型开关插座的规格、型号必须符合设计要求，应有合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件，如达不到此标准，甲方有权要求乙方退货，其运费由乙方承担。
2、标的物到场后随机抽检复试，其复试检测结果必须满足合格要求。
3、所有标的物的金属接触片必须为铜料。其中插座接触片必须为铜整体料，其宽度、厚度及有效接触面积应符合专业生产规范要求。
4、开关插座的绝缘性能、导电性能和阻燃性能必须符合相应的国家检验质量标准。
5、塑料(台)板，应具有足够的强度。塑料(台)板应平整，无弯翘变形等现象，并有产品合格证。
6.所供标的物的材料组成必须和所报同类样品保持一致。
第六条 产品包装规格 开关插座出厂时，附产品合格证及检测报告。
第七条 验收方法 监理及甲方按国家规定的相关验收规范对产品进行抽查验收。
第八条 货款、费用等付款及结算办法 开关插座送到现场甲方、监理方、施工方验收合格后付材料款的80%，工程安装完毕、验收合格后付至实际货款的95%，预留总货款的5%作为质量保修金，保修金在保修期满后无质量问题一次性付清(无息)。
第九条交货规定：
乙方应根据甲方提供的加工订货单及时组织生产供货，并送至指定现场，运输费用乙方承担。
第十条 对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中，因开关插座数量较多只能抽验。在使用中，如果发现产品的规格、型号、电压等级和质量等不符合规定，甲方可向乙方提出书面异议;在托收保管期内，甲方有权拒付不符合合同规定的货款。
2、乙方在接到甲方书面异议后，应在5天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第十一条 经济责任
1、产品型号、规格、电压等级、质量等不符合本合同规定时，乙方应负责保退、保换。由于上述原因导致延误交货时间，每逾期1日，乙方应按逾期交货部分货款总值的 5 %向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按现场实际需求产品数量交货时，如果甲方如果需要继续供货，乙方应继续供应。如果甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 5 %的违约金。
3、开关插座在正常使用中，确因开关插座自身质量问题引起的火灾、触电等安全事故，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。
第十二条 甲、乙任何一方如果要求全部或者部分终止合同，必须提出充分理由，经双方协商。
第十三条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如果一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝付款、供货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十四条 甲、乙任何一方如果确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在依法取得相关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十五条 保修期：乙方供应的所有开关插座保修期为本工程竣工验收合格并移交建设单位后 两 年。属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方全部承担。在正常使用中，对于由乙方开关插座自身质量问题造成的客户索赔，应根据其实际损失或评估价值，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。
第十六条 本合同自双方签字盖章之日起生效，到乙方将全部订货送齐并经甲方验收无误、按本合同规定保修期满保修金付清后自动终止。
第十七条 本合同在执行期间，若有未尽事宜，须由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同具有同等效力。
第十八条 纠纷的处理
本合同发生纠纷的，甲乙双方应协商解决;协商不成时，可向潍坊市奎文区人民法院起诉。
第十九条 本合同共一式 四 份，由甲乙双方各执 二 份，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(需方)：(以下简称为甲方)
乙方(供方)：(以下简称为乙方)
通过招投标(议标)确定乙方为甲方兴建的(x省x市)x酒店工程项目开关插座供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
二、 质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：
乙方所供的开关插座均按国家质量标准、技术要求(生产)供应;如因乙方所供的开关插座质量标准、技术要求等问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供开关插座经验收合格之日起20xx年为限。
三、 交货时间、地点、方式：
乙方所供开关插座均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路运输或铁路运输和多退少补方式将所供开关插座送到甲方兴建的(x省x市)x酒店工地，即(x省x市)路与路交会处东北侧x酒店。
四、 运输及运输保险费用：
乙方所供开关插座的装卸、运输及运输保险(即运输途中的开关插座、运输工具及司乘人员安全均由乙方负责)费用均由乙方负责。
五、 包装标准及包装物的回收：
所供开关插座包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保开关插座不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
六、 合理损耗及计算方法：
所供开关插座在运输途中的所有损耗均由乙方负责;安装施工中的损耗均由甲方负责。
七、 验收标准、方式及异议的提出：
所供开关插座均按国家质量标准、技术要求由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供开关插座质量标准、技术要求有异议，甲方须在安装调试和施工开始至安装、施工后10天提出，双方共同协商解决。
八、 随开关插座备品、配件、工具数量及供应方法：
按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随开关插座提供(应)备品、配件、工具数
九、 结算、付款方式：
1、 结算方式：以甲方负责人签字的开关插座供货清单上的数量和单价进行结算。
2、 付款方式：签订本合同后，甲方付合同总额的20%作为预付款，每批开关插座到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后7天内付足该批开关插座款的70%(含预付款);安装或施工完毕，经竣工验收合格后7天内付足所供开关插座总额的95%(含前两次付款);余所供开关插座总额的5%作为质保金，一年后7天内一次性付清。
3、 乙方所供开关插座须开具国家正规税务发票;甲方支付每笔款时乙方需如数开具正规税务发票。
十、 违约责任：
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延交货部分价款每天3‰向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天3‰向乙方计付违约金。
十一、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十二、其它约定事项
开关插座在安装、施工中的损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的开关插座以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十三、特别约定事项：
供方负责开关插座在安装、调试过程中的技术指导工作，并培训售电技术人员。 在开关插座自售出之日起十二年内，甲方应遵守说明书的规定要求使用，并在开关插座外壳无破坏的条件下，供方须给予免费修理或更换。
十四、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十五、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日