购货方:(以下简称甲方)
供货方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则,经充分协商,就甲方草山岭旧居改造A4#、5#楼及相邻地下车库工程所需内墙砖、地面砖、外墙砖的采购事宜,签订本合同,以资共同信守执行。
第一条 物资名称、规格型号、数量、单价、金额、生产厂家
1、供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准,结算数量为甲方实收数量,甲方有权对合同中的数量和交货时间做调整,乙方不得有异议。
2、乙方负责运输并卸货至甲方指定地点,合同价款中已包括物资款、运输费、装卸车费、管理费、利润、风险以及乙方因出售该物资应缴纳的一切税费等全部费用。本合同材料单价一次包死,在合同履行过程中不再做任何调整。本合同的总价为暂估价,甲方有权调整合同中材料计划或材料数量,以调整后的数量和规格为准,不影响本合同单价及其他条款的执行。
第二条 技术标准(包括质量要求)
1、进场的物资必须符合国家标准和济南市标准及甲方提出的要求,如发生质量问题,实行包退、包换,确保进场材料质量合格率100%,并须在材料进场的同时提供材料的质量检验部门的产品材质证明书(甲方有权对所采购的材料进行进一步检测),且材质证明书内容要和现场进料单及标牌所标明内容相对应。甲方对产品的质量要求不限于施工前后的任何时间内及在工程完工后的保修期内,如对于需要在使用过程中才能发现质量缺陷的材料,在甲方提出质量异议后应立即予以无偿更换。乙方并应赔偿因质量问题给甲方及工程造成的一切损失。
2、材料质量应严格符合国家规范并符合草山岭旧居改造A4#、5#楼及相邻地下车库工程所需材料质量验收标准、设计、合同及有关工程施工及验收规范的要求。同时,乙方的材料质量必须满足甲方保证工程质量而对质量、服务等提出的各种进一步要求,并以之为依据出具详尽的服务承诺。供应的产品应以样品为样板。否则,甲方有权随时解除合同,由此造成甲方工期延误的损失及紧急订货增加的费用等均由乙方承担。
第三条 交货方法、交货地点、交货期限
1、交货地点:济南高新区舜华街道草山岭村中建七局工地,乙方必须保证按甲方的供货通知所要求的规格、数量、时间供应甲方合同明细中要求的合格物资运输至甲方指定地点并卸入指定地点,否则甲方可以在不需要征得乙方同意的条件下将乙方的保留金扣除,并有追索其他损失的权利。
2、交货方式:甲方指定 共同负责签字验收并加盖项目公章,甲方如要求变更验收签字人,应在交货前书面通知乙方,作为本合同的补充条款,非甲方指定人员签字的货单,甲方不予结算。
3、交货日期:以物资实际运送到合同指定地点的日期为乙方的实际交货日期,并以此来确定是否构成逾期交货。构成逾期交货的应向甲方进行赔偿。逾期交货一天按该批次货款的3倍赔偿,对造成甲方重大损失时,乙方应赔偿甲方一切损失。
4、按甲方需用计划的要求,将本合同约定的材料保质、保量(乙方应具有应对施工高峰期和汛期的应急措施)、及时、齐备配套地供应到甲方指定地点。
5、乙方应全方位保证并满足甲方的材料需要,合同执行过程中乙方不得停止供货并将产品出售给其他购货单位。
6、乙方应以最适宜保护物资性能、质量的运输方式运送。对于物资运送到指定地点并经验收合格之前发生的一切损坏(包括外观、性能等方面)、数量损失等均由乙方自行承担。
7、乙方应遵守当地政府、建设单位、甲方有关现场的通道、保安、通行证的发放以及同类项目的一切法律及规定;并应遵守可能由当地政府颁发的有关物料运送现场的时限及通道的限制规定。同时,乙方不得以不清楚工地现场的情况为借口而要求延长交货期限。
8、乙方供应物资应根据工程进展情况需要使用前预计足够时间(必须符合甲方的要求)运抵现场,以确保甲方负责施工的工程竣工工期不会出现任何延误。
9、乙方必须配合工程需用物资计划,物资计划会在工程进行中不断修订,乙方仍须在修订后的计划时间内,及时供应符合合同质量要求的物资。
10、乙方不得将甲方所制定的物资需用计划的更改作为要求索赔的理由。
11、乙方必须按甲方随时发出的通知要求的日期进行交货,若未按甲方规定时间交货,乙方将负责因此造成的损失,且甲方有权核减乙方供应量直至终止与乙方的合同。
12、乙方必须对自身出入甲方现场的人员进行安全交底,并应自带安全防护用品,因乙方原因造成的各种人员伤害及经济损失由乙方自行承担,并补偿甲方及其它造成的一切损失。
13、乙方进入甲方现场人员必须听从甲方管理人员的管理,进场车辆必须听从调度,遵守甲方现场文明工地等有关管理制度。对不听从甲方管理的人员、车辆,甲方有权清理出场。由此影响施工所造成的一切损失由乙方承担责任。
第四条 货款的结算及支付方式:完成总供货量的50%时,经总包、监理及甲方验收合格,支付至完成供货量的70%;全部材料供应完成后,经总包、监理及甲方验收合格后,支付至完成供货量的70%;工程整体竣工验收合格后支付至供货总量的95%,保修期为两年,从工程竣工验收合格之日起算,质保期结束后无息支付剩余5%质保金;
第五条 物资验收
1、甲方有权利对进场的物资进行各种形式的检验,乙方必须充分配合并接受检查结果。
2、乙方必须在交货前对材料的品质、规格等作细致的检验,材料到工地现场卸车后,如发现其技术规格、性能与合同或甲方发出的供货单上的规格不符,质量低劣及受损坏等情况,应按以下情况分别处理:
1)材料的种类、规格、质量登记与要求不符,甲方可拒绝接收,乙方接到通知后24小时内完成,自费运出施工现场并重新采购供货,如因此造成延期交货的,按本合同有关条款承担违约责任。
2)因时间晚于甲方通知乙方的计划进货日期的,乙方须承担因此造成的甲方延误工期损失及其他因此可能发生的损失。
3)经甲方检验通过之后发现材料的规格、质量等级与要求不符的清况,乙方仍应承担重新采购供货的经济支出及对因此造成的甲方及工程损失负责赔偿。
3、乙方负责提供给甲方所需物资的质量保证书、合格证,乙方所提供的验证资料必须齐全、真实、有效,随货同行。并由甲方指定负责验收人在送货单上签字并加盖项目印章作为收货依据及结算依据。
第六条 违约责任
1、乙方不能按时交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款总值的30%的违约金及因此造成的甲方的一切损失。
2、乙方所交物资的品种、型号、规格不符合合同规定及甲方另行给乙方的通知的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,乙方应负责按甲方要求的时间予以退换,并承担由此造成甲方费用增加、工期延误等损失;如不能予以退换的,按不能交货处理。
3、对于因乙方运输方式不合理造成货物到达指定地点之后货物的损失或丢失,乙方应承担全部责任。
4、乙方对甲方造成的经济损失,甲方有权从乙方的余款中扣除,余款不足抵补损失时,应由乙方补齐差额部分。
5、乙方因物资包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。
6、乙方装卸、运输过程中的一切人员、机械、车辆安全,乙方应按国家及地方规定办理相关手续、责任自负。
7、乙方装卸、运输中应做相应的环保措施,应符合国家环保要求,因环保造成的一切罚款由乙方自行承担。
第七条 争议解决
发生争议后,双方首先协商解决,不能协商解决时,提交甲方总部所在地人民法院解决。本合同关于争议的解决方式的约定具有最高效力,双方以后发生的补充合同、会议纪要、往来函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的,均不得对抗此约定。
第八条 合同效力及份数
1、本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定内容全部履行完毕自动失效。
2、 本合同壹式叁份,具有同等法律效力,甲方执贰份,乙方执壹份,本合同双方签字盖章后生效。
3、 本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(需方):
乙方(供方): 合同编号:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,供需双方经友好协商,签订本合同。
1. 标的物名称、型号、规格、数量、价格
2.质量标准及要求
2.1 所有到货产品颜色(有轻微自然色差)和表面质感参见甲方提供的样品。
2.2 所有产品质量标准:符合GB/T 4100-20xx标准,参照该标准附录B的劈开砖的精细标准约定。
3.交付
3.1 交付地点:
3.2 交付时间:首批货(深咖啡色和米白色各3000平米以上)的交付时间不得晚于20xx年 月 日,其它批次供货以甲方通知为准。
3.3 交付风险:在完成交付前,标的物的运输等事项均由乙方办理,并由乙方自行承担完成交付的一切费用和风险。
3.4 交付验收:甲方与工程安装承包方,会同乙方在货到现场后8小时内进行验收工作,检查货物的包装、型号、规格、数量等方面。乙方还必须同时达到以下要求:
3.4.1 提供全新的无损的产品。
3.4.2 随车提供产品合格证、出厂检验报告原件(加盖鲜章)。
3.5 交付记载:甲方、乙方、工程安装承包方应共同对验收结果签署《材料验收单》。未记载异议的《材料验收单》为结算验收单。
3.6 交付完成:材料验收单为乙方完成交付的凭证,也是乙方申请付款的必要依据。双方认可,由于交付验收的局限性,交付完成并不视为标的物必然符合质量要求的最终证明。如嗣后在使用过程中发现产品质量存在问题,乙方不得援引交付完成作为抗辩。 主要指标还应达到:吸水率:平均值吸水率:平均值≤0.5% 平整度:允许最大误差±0.5% 抗冻性:满足极冷极热检测试验要求。 色差:无明显色差。
3.7 数量检验及异议处理
货到现场24小时内且保持原包装的情况下甲方可提出数量异议,对于少送之货品,乙方应当立即组织运送并承担违约责任。
3.8 质量检验及异议处理
3.8.1 质量异议应在发现质量问题后三个工作日内书面提出。
3.8.2凡抽检发现质量不符合约定的,甲方有权视该批货物不符合约定且退还该批全部货物(或者接收该批货物的部分),不符合双方质量约定的货物由乙方负责运输出工地现场,费用由乙方承担。
3. 8.3 甲方异议成立的,乙方应按照约定承担违约责任,并按照甲方的要求完成货物的更换、补充等行为。
4.款项支付
4.1 除本合同中另有约定的情况以外,经双方招标确认的合同单价在本合同有效期间不做调整,并且适用于此后的补货。乙方作为富有类似供应经验之行业内单位,认可本合同单价已充分考虑了合同条款中的供应范围、质量标准、交付日期等各项要求,充分考虑了包含但不限于材料费、运输费、管理费、检测费、材料涨价风险等各项因素。
4.2货到现场交付完成后10个工作日,支付交付完成总额的100%;最后留取5万元的余款不予支付,待主体工程完工并验收合格之后十个工作日内支付。任何款项支付之前,乙方需先向甲方提交以下全部请款资料:请款报告、验收单、合格证等相关资料。
5. 合同的变更
5.1 多退少补的比例±1.5%。
5.2 原则上在合同数量执行完毕后发生的补货需求不应超过1次,但乙方有义务保证甲方工程的实际需要。所有补货面砖按合同包干单价结算。
5.3甲方有权减少合同数量的供货需要,但该面砖为定色生产,甲方须在乙方没有生产该批货物情况下提前10日通知,否则乙方不予退货。
6.违约责任
6.1 货品数量或质量不符合合同约定的,视为乙方未按约完成交付,除及时更换、补货外,每延期一天乙方须向甲方支付不合格货品对应价款的百分之 一 的违约金。延迟交货超过4天者,甲方有权解除本合同,或从第5天起每天向甲方支付应交付货品对应价款的百分之 五 的违约金。
6.2 本合同签订后标的物之品牌及规格等各项要求未经甲方的书面正式通知一律不得更改变动,如擅自更改变动甲方有权选择解除本合同,乙方需同时承担合同总金额20%的违约金。
6. 3 乙方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的或不能取得材料验收单的,甲方有权拒收货物,乙方应在当日内将货物运出甲方工地;甲方亦有权选择接收或部分接受货物,乙方并不能以此免除本合同约定的迟延交付的违约责任。
6. 4 乙方承担因为产品供应问题(包括数量、质量等)而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的损失,包括因更换、延期完工等造成的对第三方的责任。
6. 5 本合同中应由乙方承担的违约金或赔偿金或其他未付款项,甲方均可在应付乙方的款项中进行扣减(包含但不限于结算价款、质保金、履约保证金)。
6. 6 到场货品与甲乙双方确定的样品不符时,乙方无条件退货。(注:手试品与所生产出来的产品在颜色上稍有差别)
7. 不可抗力
不可抗力因素(如战争、动乱、罢工、地震、台风)导致一方不能按照合同约定履行的,双方均不承担责任,但是一方应在发生不可抗力事件15日内及时通知另一方并出具相关证明,否则未及时履行通知义务并出具相关证明的一方仍应按照本合同承担违约责任。
8. 争议处理方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应当协商解决,协商不成时,由甲方所在地人民法院管辖。
9.其他
9.1本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。自甲方、乙方双方履行合同文件的全部义务或甲方明示不再需要乙方供应时,本合同即告终止。
9.2 本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份,具有同等法律效力。未尽事宜,协商解决;
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(买方):
乙方(卖方):
乙方供应甲方 楼大墙砖及腰线,甲、乙双方友好协商,为了保证甲方的工程质量和工期要求,以及双方的合法权益,特签订本合同。
一、乙方向甲方提供的产品详表:
二、供货时间:
按甲方料单,乙方应于20xx年6月15日前将首批货物计5000㎡送到甲方工地。剩余货物与20xx年6月30日前全部供完。所供货物按甲方要求加工成品。
三、供货方式及费用负担:
乙方负责用合适的运输方式送货到甲方指定地点,并承担运输及装卸车费用。
四、验收标准及方法:
乙方送货到工地后,甲方应尽快组织其有关人员、监理公司及施工单位,按照乙方签订合同前所提供的样品及本合同的第五款等相应条款,共同查验所供货物的外观色泽、质量及数量,并向乙方出具验收各方共同签署的收货单。
五、质量要求及技术标准
1、乙方供应的货物应为同一批次(号)的产品,无色差。
2、乙方应妥善包装,产品无破损。
3、乙方供应的产品应符合国家反射性检测标准GB6566-20xx,国家产品质量标准GB/T4100.1-20xx,各项指标应达到标准中所规定的优等品要求。
4、乙方应严格按照合同要求供货,如发现乙方不合格产品进场,每发现一批甲方将给予20xx元/批的处罚,乙方应按甲方要求无条件换货;给甲方造成损失的,赔偿损失;并且甲方有权终止合同,并追求由此造成的一切损失。
5、磨边倒45°角,磨边误差控制在0.5mm以内。
六、质量保证期及保证措施
1、质量保证期一年,自工程验收合格并交付使用之日起计算。
2、乙方对所供产品在质量保证期内实行三包。如出现质量,乙方负责免费进行更换,并保证是同型号、同规格、同质量并与原供货无色差的产品。如乙方不能履行,应由该产品的生产厂家履行乙方的上述责任。
七、付款及结算方式:
合同签订后甲方付给乙方订金5万元。乙方送货到工地经甲方组织有关部门验收合格后,所提供货物累计达到10万元,甲方向乙方支付该批货款的98%,付款前乙方应提供全额合法发票;留2%作为质保金,质保期一年满无息退还。本合同数量据实结算。
八、违约责任
1、乙方如不能按期供货,每延误一天,需向甲方支付20xx元/天作为工程延期损失费。
2、整个工程结束后,如有剩余产品,乙方同意在未开箱的情况下无条件退货。乙方同意按照甲方的需求,随时增加供应本合同规定的产品。
3、乙方同意在本合同的订货数量之外增加10%的产品备货,以备工程增加量之需。超过本合同约定数量5%之外的供应以甲、乙双方签订的本合同之补充协议为准。
九、合同争议的解决办法:
1、双方如对本合同的文字理解发生争议,应朝着降低甲方工程造价,提高甲方工程质量的角度去理解。
2、双方在合同执行中,如发生争议,应首先协商解决。协商不成的,双方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。合同签订地:郑州二七区长江路28号亚星公司办公室。
十、合同的生效及份数
1、本合同自双方签字盖章之日起正式生效。
2、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日