消防工程劳务承包合同范本最新(精选33篇)
甲方(居间人):
地址:
联系方式:
乙方(委托人):
地址:
联系方式:
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》,依平等、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达成如下协议:
一、委托事项
1、甲方接受乙方的委托,负责就 项目(以下简称“该工程项目”),向乙方提供关于该工程项目的重要信息,引荐乙方和该项目的招标单位洽谈,协助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项
乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方提供的信息,或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、居间期限
从 ____年___月__日至 ____年___月__日。
三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为 项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。
2、居间成功后,乙方应在收到第一笔工程预付款三日内,向甲方支付居间报酬的50%,并在收到第二笔工程预付款三日内,向甲方支付剩余50%居间报酬。
3、乙方应以 的方式支付居间报酬。
四、居间活动费用的承担
居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付 作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的,居间活动的费用由居间人负担,并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。
五、双方的权利和义务
1、甲方向乙方提供有关该工程项目的信息,并保证其提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。
3、居间成功的,则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密,实施对另一方不利的任何行为,否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。
七、合同变更、解除和终止
1、经双方协商一致,可以变更或解除本协议。
2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的,本合同终止。
3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的,本合同终止。
八、违约责任
1、甲方未按本合同的约定履行其义务,隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的,应向乙方支付违约金人民币____元(大写___圆整)。
2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的,乙方应当按日以逾期未付金额的 向甲方支付相关的违约金。
3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额,否则须按施工合同实际金额的 向甲方支付违约金。
4、本合同生效后,任意一方单方解除本合同的,应向对方支付违约金 。在前述违约金支付完成后,双方应继续履行本合同
九、争议解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应协商解决,协商不能达成一致的,双方应提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
十、其他事项
1、本合同未尽事宜,双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):乙方:
____年___月__日 ____年___月__日
发包方:建筑工程有限公司四期项目部(一下简称甲方)
承包方:瓦工项目承包人(以下简称乙方)
楼工程为甲方所承建,甲乙双方本着平等、诚信、自愿的原则,经共同协商一致,现将此本工程设计图纸中所有瓦工工作量承包给乙方,为确保工程保质保量、施工安全,甲乙双方经共同协商,特定如下协议:
一、乙方承包范围
1、工程量:工程中所有瓦(泥、砼)工的工作量,主要包括:
(1)基槽基坑和管桩内须达设计要求而需人工局部挖除清理土方、回填土的夯实整平,砖模砌筑。
(2)所有砼的浇筑(含塔吊基础、场地砼硬化与保养、砼泵机进场就位时的各种配合工作、砼施工缝的处理、楼面砼浇筑前的模板表面清理、框架柱、剪力墙侧立模板与楼地面接触处做水泥砂浆三角缝、砼振捣后地面流浆的及时清理和回收、楼面砼因乙方浇筑标高超高后的处理、预制砼构件的预制和安装、厨房排气烟道的安装(含烟道根部的吊模和细石砼浇筑)。砼结构胀模凿除砼后的及时修补、其修补的价格由瓦工和木工双方协商确定。
(3)所有砖和加气砼墙体的砌筑与保养、砌体拉结筋砌筑时的安装、各种预留孔洞的预留、墙体与构造柱接触处马牙槎头砂浆和构造柱底面落地砂浆的清理、框架梁底墙顶的塞缝。室内墙面和框架梁柱面的抹灰及室外墙面、砼构件的抹灰、室内外墙面铺钢丝网或纤维网、外墙刮糙、室外梁柱架空板粉刷等。外墙保温粉刷不在承包内、外墙淋水试验的淋水和修补、墙面线槽和预留洞口的修补,砂浆的及时回收与利用。
(4)楼地面的基层清理、地面各种垫层和面层、楼面和楼梯砂浆细石砼面层的施工、厨卫间的地面淋水试验和渗水部位的处理、楼梯地砖及其踢脚线地砖、门厅花岗岩楼地面、室外散水踏步坡道的施工;屋面工程中的找坡层、保温层、找平层、刚性防水层施工、所有分格缝的油膏嵌缝、结构渗水裂缝、地面的空鼓和室内分户
验收的净宽净高的处理。人货电梯脚手架铺设由瓦工班组完成,包括水电线槽找补由瓦工班组完成。
(5)文明施工的工作和平时及交工前的清洁打扫、道路和场地硬化、脚手架四周的排水沟、脚手架连墙件拆除后的墙面修补等工作。
2、施工机具:
甲方提供搅拌机、振动器、振动棒、其余机械和小型用具均由乙方自备且负责承担,主要包含:磨光机、小车、铁锹、灰筒、水筒、水管、粉刷条、安全帽等器具。除甲方的机械外乙方所使用的机具由乙方负责维修和保养并承担相应的维修费用,甲方的搅拌机由乙方每天例行清理、润滑油的保养,包括内墙粉刷所需要的照明设施均由承包人自备。
3、施工用脚手架
外墙脚手架由甲方负责搭设,并供乙方使用;室内砌墙或粉刷所用的脚手架由甲方负责提供材料,乙方负责搭设和使用。
4、施工配合
乙方必须积极配合木工凿除砼后的表面修补;砼浇筑前的楼梯施工缝的清理;门窗安装的配合,包括窗侧小面砂浆抹灰而必须进行的上下楼层垂直度的控制、窗底砼的及时找平等;脚手架上自用材料、垃圾的清理;脚手架下在地面处的垃圾及时清理。
二、工程质量要求
1、乙方必须确保自己所承包的各分部分项工程达合格标准要求。乙方施工时必须按图纸、规范及有关标准施工。返工、重复用工时,用工自负。如影响工期时,由此产生的工期拖延和损失均由乙方负责赔偿。
2、各种砂浆按设计要求进行分类搅拌和使用,不得混用。
3、每次浇筑砼时均按甲方的施工方案进行浇筑,若现浇板浇筑的砼厚度达不到设计要求或超过规范要求的,造成板厚不合格且室内净高不符合设计要求的,每点扣500元。砼浇筑有空洞现象的,一次处罚1000元且一切损失由乙方承担。屋面砼梁板不得有渗漏,发现一处罚款300元。
4、乙方砌筑墙体时,吊运至楼面和脚手架上的砖应均匀分布,不得集中堆放,且应随吊随用,因砖荷载过分集中,造成现浇板裂缝的,由乙方承担相应的责任。
墙体砌筑时,应满足规范要求的垂直度和平整度,现场检查砌筑墙面垂直度超过1cm 时,每点罚款100元;粉刷的内墙面,阴阳角垂直度、方正度不符合要求,每点处罚50元;分户验收的净宽不符合要求时,每点处罚300元。所有不符合要求项目必须在甲方规定的时间内自行整改到位。
5、楼地面的砂浆装饰面层不得有起砂、如不符合要求时,返工由乙方负责。外墙严禁有渗漏情况,如发生此类情况时,相关处理费用均由乙方承担。
6、乙方在各分项施工过程中,必须按相关规定的程序进行施工,偷工减料造成的后果均由乙方承担。
三、工程工期要求
1、为确保本工程有计划、有步骤、有序地进行施工,乙方必须按照甲方排出的总进度计划表、月进度计划表和周进度进化及时组织人力,并能按计划实施。
2、乙方负责人每天下午5点(具体时间根据实际需要再确定)必须与甲方现场负责人进行工作沟通,对当天完成的工程量进行汇报和分析,并确定第2天需完成的任务,乙方如不能当面对接,应提前请假,否则每次缺席将处罚100元。
3、如因乙方原因,乙方所承包项目的实体进度不能与计划进度同步进行,造成工期拖延,推迟一天罚款20__元。在规定的时间内不能按进度完成而影响下道工序施工,每次罚款1000元。拖延总工期所需罚款的价格与甲方同工程建设单位签定的合同相同。
4、如因农忙延误工期,乙方承担甲方与建设单位合同所要求的延误责任。
四、安全生产要求
1、乙方所有进入施工现场的施工人员必须在进场时,向甲方提供有效的身份证复印件,并在甲方登记备案。
2、乙方进场施工人员必须接受由甲方组织的三级安全教育,服从甲方的各项管理,遵守甲方的各项安全管理制度。乙方对自己的施工人员每天班前必须进行安全教育,做到人人懂安全,人人遵守操作规程。
3、乙方应对甲方的各项安全设施有爱护的责任,不得损坏各种安全设施,因乙方人员造成损坏的费用和安全责任均乙方承担。
4、乙方所有进入施工现场的人员必须身体健康,因自身健康问题而产生的安全责任,与甲方无关。乙方的施工人员如违反安全操作规程的而发生安全事故,安全
责任及处理费用均由乙方自行承担,甲方不承担与之相关的任何责任和费用。一般施工情况下发生的安全事故,误工费、医药费均由乙方承担,若发生安全重大事故,甲、乙双方按6:4分别承担,另外分清责任大小。
5、对在现场不戴安全帽的施工人员,甲方发现坚决处罚,工人每人每次罚款30元。乙方承包人或现场负责人未戴安全帽的,每次处罚100元。甲方将以处罚通知单的形式发至乙方负责人,罚款费用在发放工程款时扣除。处罚单双方各执一份,在承包总价结算时作为结算凭证。
6、严禁乙方施工人员从楼上向外乱抛杂物的,发现一次罚款100元,造成的安全责任由乙方负全责。
7、外脚手架张设的安全网,严禁乙方随意解除,脚手架与墙体的连墙件严禁乙方私自拆除,发现一次处罚300元,且相应的安全责任均由乙方承担。乙方如因外墙脚手架局部妨碍施工时,应通知甲方,由甲方安排专业人员进行搭拆,乙方无权进行处理。乙方在脚手架上需堆积施工材料时,应按甲方规定的要求进行堆放,严禁超过脚手架规定的施荷载。
8、乙方必须安排专人每天进行脚手架的自用材料垃圾的清理,因乙方所使用材料垃圾坠落而至安全事故的,一切责任由乙方承担。
9、乙方使用垂直运输机械时,必须遵守规定的安全要求,严禁超负荷运输。乙方在吊运施工材料时,堆积的材料高度严禁超过吊蓝栏杆的上表面高度,因材料坠落造成安全问题时,乙方负全责。乙方在吊运脚手板等较长材料时,应采用二点捆在吊运材料时,必须使用合格安全的钢丝吊绳和限扣,如发现有安全隐患时,应及时通知甲方进行更换,否则一切后果由乙方承担。
10、使用人货电梯时,必须由甲方安排的专业人员进行操作,并听指挥。当人货电梯内无甲方安排的专业人员时,严禁乙方人员私自进入电梯内并操作,发现一次处罚1000元,相应的安全责任由乙方承担。进出电梯的安全门,乙方施工人员应在电梯操作人员同意后方可开启,并在使用后及时关闭。
11、乙方施工人员对现场用电和宿舍用电不得私拉乱接,需接线时应请示工地电工,凡私拉乱接者,所产生的安全责任均由乙方承担。
12、宿舍内不得使用电饭锅等电器设备,发现一次罚款100元。
13、乙方应与其它工程配合施工,乙方施工人员与其它工种施工人员发生打架斗殴,所产生的各项费用均由乙方自行承担,并由甲方对当事人处以300-1000元罚款,打伤的医药费及其它处理费用均由乙方自行承担。
14、乙方施工人员私自外出工地,至公路、河流等相关危险地的,一切责任均由乙方承担。
15、乙方人员不得酗酒,更不得酒后上班,发现一次每人处罚200元,并将责任人开除工地。
五、文明施工要求
乙方在平时正常施工时,应做到自己的施工场地整洁,施工完毕后的楼地面、脚手架上的施工用材料或垃圾即时清理干净,保证脚手架下和整个施工场地的整洁。未按甲方要求及时清理的,甲方有权另行安排,费用在合同价款中扣除。对上级进行的突击安全文明检查,乙方应进行全面配合,确保检查验收合格。
六、材料管理、成品保护
乙方在工程施工中,无论砌筑墙体、浇筑砼、抹灰等均应按甲方提供的砂浆品种施工,不得随意浪费,发现一次罚款500元,并承担相应的责任。施工当日,要做到砂浆、砼及时回收利用,不得随意乱抛乱放,若有上述情况发生,甲方根据实际情况扣除乙方相应的材料价格。楼面墙体砌筑后,现浇板面应及时清扫干净,烧筑砼时的落地砼均应及时回收,未达到时清扫回收要求的,甲方均根据实际情况给予处罚。乙方需要重要材料时,应先打领料单方可使用。乙方应对施工中的成品和半成品进行保护,发现人为的损坏按价赔偿损失,发现恶意损坏者,甲方按损失的双倍价格进行保护,发现乙方施工人员偷窃、出卖甲方材料的,视情节轻重罚款200元以上,对偷窃者开除出工地。现场使用的材料有防水要求的做好防雨水措施。
七、施工组织管理
1、甲方委派出曹爱民负责工程全部工作,乙方张春桃为工程承包负责人,双方共同负责履行合同的各项条款。
2、甲方负责对工程质量、工期、安全、文明施工的控制和管理,对各分项工程的技术交底、检查、验收。
3、乙方负责人必须在每天下午规定的时间和甲方工地负责人进行工作交流,适时调整和安排施工计划、人员计划、材料计划,确保工程施工有计划地进行。
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲方将 工程,发包给乙方施工,为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。
第1条 工程名称:
第2条 工程地点:
第3条 工程内容: 承包方式
1、工程内容:不定楼号、不定工程量。
2、承包方式: 包工、包质、保安全。
第4条 工程造价及结算方式
工程量按实际面积计算,门窗洞口空方不计入。
第五条 工程质量保证
1、甲方对工程质量的要求,在保质期内底层粉刷石膏密实不空鼓,腻子不脱皮。
2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,达到本款要求。
3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。
第六条 工程款支付
1、甲方按月向乙方支付工程进度款,款额按当月经监理、甲方验收合格后完成的工程量价值 80%结算,乙方承包范围内工程竣工验收后甲方支付乙方工程款95%,余款 5 %作为工程保证金,保期 1 年,到期无质量问题后甲方一次性无息返还乙方。
2、在保修期间乙方必须做到随叫随到做好保修服务工作,质保期间如果乙方不能及时维修,甲方有权重新雇用他人维修,所有发生的费用甲方从乙方的质量保证金中扣除支付维修费用。
第八条 甲方、乙方责任范围
一、甲方责任
1、甲方提供工人住宿的位置。
2、按第六条款支付乙方工程款。
3、负责提供与施工相关的资料。
4、负责组织工程的竣工验收。
二、乙方责任
1、严格按甲方确定的施工图及总包要求施工,保证质量,按时完工并交付使用。
2、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
3、做好文明施工、工完场清工作。
4、在乙方的施工范围内发生的人员及财产意外事故与损失或由于乙方管理不力造成的对不属于乙方人员的伤害责任均由乙方负责。乙方职工的疾病及工伤事故的治疗亦由乙方负责并支付相关费用。
第九条 违约责任及争议解决办法
合同生效后任何一方违反本合同规定,违约方须在对方要求的时间内恢复原状或达到履行本合同的约定的条件,否则承担给对方造成的一切经济损失;任何一方违约导致本合同无法继续履行或无故终止合同,违约方向对方支付(乙方完成工程量的造价) 10% 违约金。
第十条 其他事项
1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后生效,至工程价款全部结清后自动失效。
第十一条 分项单价
1、1#楼
2、2#楼
甲方(签字): 乙方(签字):
身份证号: 身份证号:
日期
合同编号:89408
甲方(工程承包人):
乙方(劳务承包人):
根据《中华人民共和国合同法》相关规定及有关法律、法规,结合本工程具体情况,为明确双方在劳务承包过程中的权利、义务和责任,经双方协商一致签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条劳务承包内容及合同价款
一、劳务承包项目名称:
二、劳务承包工作地点:
三、劳务承包范围及内容:
四、劳务承包方式
1、劳务承包项目实行工序劳务单价承包,详见本合同附表一。
2、工序劳务单价系包含为实施该工序所有子项目并缺陷修补中所需的一切劳务(包括劳务管理、劳务社会保障),小型辅助材料,小型施工机具和设备,现场管理,施工调遣,施工措施,生活设施,除营业税、城市建设附加税和教育附加费外的税金,施工结束后现场清理,其他应支付的必要费用,以及明示和隐藏的子项目等所有相关费用,成本节约形成的利润。工序劳务单价已得到双方确认。
3、已确认的合同单价双方已经充分考虑到了市场物价变动、暂停施工、施工风险等各种不利因素的影响,在本合同执行期间内一次包死,不再调整。
4、乙方实际完成劳务承包数量在甲方技术交底范围内以甲乙双方验工计量为准。
5、劳务承包合同总价为甲乙双方验工计量支付的各分项价款之和。
第二条双方责任
一、甲方责任
1、为加强对乙方劳务人员的组织与管理,甲方授权成立现场管理机构工程项目经理部,对本工程施工全过程实施全面管理。
2、负责办理征地拆迁及提供下列生产性临时设施:
a、生产性场地硬化、料场;
b、生产性房屋;
c、生产性便道;
d、高压临时电力设施(出甲方主配电柜后的低压电路线路及设施由乙方提供,费用已含在劳务单价中),为乙方进场劳务作业创造条件。
3、负责编制实施性施工组织设计,全面负责技术、安全、质量交底和控制,负责施工测量和试验保障工作,负责对乙方有关特种作业劳务人员进行技术、质量、安全、工法、操作规程培训、考核。
4、负责按本合同约定及时提供甲供材料和机械设备。对进场原材料、设备、构配件、半成品、成品进行检验和试验,确保质量满足工程要求;对机械设备进行检查确保其处于良好的工作状态。
5、严格监督乙方劳务人员按照文明施工、安全生产要求进行生产作业、确保现场作业文明、规范和安全。
6、负责对乙方完成的工序作业质量进行检查、评定、验收,负责对已完工程及时组织验收。
7、负责将施工过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护知识如实告知乙方。
8、负责办理乙方已完劳务工程结算和完工决算。
二、乙方责任
1、乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人和相应的符合国家及甲方要求的施工机具设备,在接到甲方进场通知后天内进场,并指派代理人(必须持有法人委托书原件)在现场进行管理。
2、乙方应经常对其劳务人员进行必要的安全、技能培训考核和参加甲方组织的培训、考核,对甲方培训、考核不合格人员乙方应及时予以更换或调整岗位。
3、乙方必须与进场工人签订劳动合同,并为其劳务人员办理各种社会保险,支付保险费用。
4、乙方必须接受甲方项目经理部的领导和监督检查。严格按照甲方技术交底和指令组织施工。乙方对甲方提供的交底或指令有疑义或发现有误的,应及时以书面形式向甲方有关人员提出,在甲方有关人员未同意更改或撤消前,乙方应无条件执行。
5、乙方应严格按照甲方技术、质量、安全交底进行作业,确保工程质量,不合格项目必须无偿返工,直到达到甲方验收标准为止,同时不减轻其合同工期责任。每道工序须由甲方人员检验认可合格后并通知允许进行下道工序作业后,方可进入下一道工序施工。
6、乙方对甲方供应到现场的材料、机械设备、标识标牌、未移交工程、测量桩物等应妥善保管并看护好,不得倒卖、破坏和移位。否则造成一切损失由乙方承担。
7、乙方应配合甲方及时进行劳务结算,质量、安全、进度检查,现场管理及施工资料收集,按时报送施工计划、甲供材料供应计划。
8、严格按甲方文明施工和安全标准工地的要求进行现场施工管理,遵守环境保护法律法规,乙方因不遵守相关法律法规和甲方有关指定对周边环境现状造成污染或破坏的由乙方负责处理并承担全部费用。
9、乙方在施工过程中如遇未探明的地下管线、文物等,应及时停止施工,妥善看管,并立即报告甲方,由甲方负责处理。对出现上述情况,因乙方不及时报告甲方且擅自继续施工,或报告甲方后未经甲方同意复工且强行施工,造成损失的,由乙方承担全部经济损失和法律责任。
10、未经甲方授权,乙方不得与工程发包人及有关部门建立联系。
11、乙方在施工中与第三方产生的债权债务及纠纷等问题由乙方自行负责处理,并承担责任和费用。
12、乙方对承担存在职业病危害的工程项目,应当按国家规定对职工履行告知宣传义务,配备必要的劳保用品,建立健全职业病防治责任制,对从事有职业危害的职工进行岗前、岗中和离岗健康体检和承担因职工犯职业病所需的医疗费用,妥善保管有关资料,同时向甲方和国家有关机构提供职业卫生档案所需资料和数据。
第三条工期
一、本合同劳务承包项目自年月日开工,至年月日完工,总日历工作天数为天。在总承包期限内,乙方劳务承包的项目阶段性主要节点工期目标详见相关附表。
二、乙方不得擅自停工。乙方擅自停工3天以上(含3天)双方合同即告终止。
三、暂停施工。甲方在认为确有必要时,可指令乙方暂停施工,乙方必须按甲方指令停止施工,妥善保护已完项目,实施甲方处理意见后向甲方书面提出复工申请,甲方批准后方可继续施工。
第四条质量要求
一、乙方劳务承包项目的质量应达到甲方要求的标准,其中合格率必须100%,整体优良率为95%,并且乙方应配合甲方达到整体创优目标及企业质量目标。
二、乙方应严格按照甲方技术、质量交底、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定标准。
三、甲供材料、构配件、半成品、成品、设备必须具有质量合格证,并经检验合格后方可用于本工程。甲方委托乙方自购的辅助性零星小型材料需经甲方检验合格后方可用于本工程,未经甲方许可乙方不得擅自代换任何材料。
四、隐蔽工程须严格按照工程质量验收规程予以验收,未经签证合格,乙方不得进行下道工序施工。如乙方擅自隐蔽,视为违约,甲方有权要求乙方打开检查,无论检查是否合格由此造成的费用增加和工期延误责任,由乙方承担。
第五条安全责任
一、甲方负责向乙方进行安全技术措施交底。督促乙方制定安全保障制度和安全保障体系,随时检查乙方各项安全措施的落实和执行情况。
二、乙方配备专职安全管理人员和必需的安全设施及物资,并在施工中采取严格的安全技术、防护措施,承担由于自身安全措施不力或过失造成事故的行政、经济责任和因此发生的全部费用。
三、乙方应对其全部雇佣人员进行安全教育和安全技术交底,加强安全管理,所有现场施工人员必须自觉遵守甲乙双方各项现场管理规定。乙方违章作业,发生安全、质量事故造成人身伤害和财产损失,全部责任由乙方承担,同时甲方根据事故的严重程度将对乙方处以每次50~50000元经济处罚。
四、凡在既有公路、铁路、居民区附近施工以及爆破施工的工点,乙方必须设置施工安全员和警戒线,并确保既有公路、铁路的正常通行、居民区内人员财产不受损失,否则责任自负。
五、乙方应自费为其现场施工人员办理人身意外伤害保险,保险金额不得低于20万元/人(其中医疗保险不得低于4万元/人)。
六、除上述安全约定外,乙方尚需对甲方签订《安全施工承诺书》,相关条款同《安全施工承诺书》有冲突的,以《安全施工承诺书》条款为准。
第六条材料、设备供应
一、材料供应
1、甲方供应的材料品种、限额消耗内供应价格和超耗部分扣款价格详见附表二。材料经双方点验签证后由乙方负责保管并合理使用。甲乙双方按乙方验工计价数量和附表二中的材料消耗标准核算甲供材料限额消耗数量,甲供材料数量节超考核按本合同和相关附表进行核算,超耗费用甲方将在支付乙方劳务计价款时直接扣除。
2、甲方供应的材料从工地领料点到乙方作业现场的运杂费已包含在劳务承包单价中。
3、乙方倒卖甲供材料的,按供应价格的200%向甲方支付违约金。
4、甲供材料以外的其他辅助性零星小型材料,甲方委托乙方自行采购。
二、设备供应
1、甲方负责提供的大型机械设备(如果有)详见合同附表三或合同附表一。
2、除甲方提供的机械设备(含租赁提供的)外的其他零星小型机具由乙方负责自带,费用已包含在劳务单价中。
第七条劳务价款的结算与支付
一、乙方在本合同签订时向甲方一次性缴纳人民币(大写)万元的履约保证金。甲方末次结算时一次性予以返还,履约保证金不计利息。
二、本合同劳务费用实行按月验工计价、年度清算、完工末次决算的方法进行结算付款,甲方不支付任何预付款项和计价外的费用。
三、验工计价按下列程序进行:每月25日以前双方对乙方当月完成符合质量要求并在甲方技术交底范围内实际完成的工程量进行计量,甲方现场技术员负责填制《工程数量计算单》和编制《已完工程数量表》。《已完工程数量表》经甲方项目部施工技术科长、质检科长、预算负责人、项目总工程师、甲方项目经理和乙方代理人共同签认后,交由甲方项目部合同预算部门按照甲乙双方签认的数量以及本合同约定单价编制《劳务计价表》。《劳务计价表》表经甲方项目部预算负责人、物资负责人、设备负责人、项目总工程师、项目经理和乙方代理人共同签认后生效。甲方项目经理和乙方代理人签认的验工计价单是甲方支付乙方劳务款的最终依据,甲方及乙方其余人员的签认均为过程签认,不具备法律效力。
四、甲方项目部财务部门每月凭生效的计价表,向乙方支付当月计价款的90%,竣工决算后累计支付到总计价款的95%,为防止潜在的工程质量问题,甲方预留5%的计价款作为质量保证金,保修期为年(保修期以甲方与发包人的约定为准),保修期间乙方完成的工程出现质量问题,由乙方自费负责修复;如乙方在接到甲方返修通知(书面或口头通知)10天内尚未进行返修时,甲方可委托其他单位或人员修复,发生的费用从乙方的质量保证金中扣除,不足部分由乙方另行支付。超过保修期后,如仍发生因乙方原因造成的质量责任事故时,则乙方必须承担由此造成的经济损失和法律责任。甲方预留质量保证金一律不计利息。
五、原则上按上述条款进行验工计价、清算、决算,如业主对甲方进度款延期支付,清算、决算延期进行,甲方账户被查封、政策突变等不可抗拒情况,劳务价款支付相应顺延,顺延时间最长不超过工程竣工结算验收合格后年,顺延期间不计息不违约。(特别约定条款)
六、乙方原则上需在合同履行地开立银行账号,计价款除代发民工工资外应转账支付。特殊情况下甲乙可另行协商,但相应的手续必须完备。
乙方同意由甲方代为发放人员工资。乙方应于甲方劳务款支付前向甲方提供其人员当月工资表,甲方有权从当期应拨付给乙方的劳务款中扣除当期乙方全部人员工资,直接代为发放。
七、合同项目完工后,甲方负责对乙方进行末次验工计价,办理决算并签订《结算协议》,办理退场手续,终止合同关系,转入债权债务关系。
乙方施工工程项目完工后或撤场后三个月内必须与甲方办理结算手续并签订《结算协议》,如果乙方逾期未办理结算的,视为同意甲方单方面办理的结算手续。
第八条违约责任和解除合同
一、甲方违约责任
1、因甲方征拆滞后、工程发包人、设计变更、不可抗力等原因造成乙方不能按合同工期完工,工期顺延但甲方不赔偿乙方损失。
2、因甲方原因造成工程质量不合格而返工重做的,按本合同约定的办法进行计价。
3、甲方违反本合同中关于劳务价款结算与支付中条款,顺延期满后按银行同期存款利率向乙方支付违约金,但最高额不超过欠款总额的%。
二、乙方违约责任
1、乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,向甲方支付3000元的违约金。
2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方按单项工程计价额的%向甲方支付违约金。
3、乙方违背甲方指令、通知等文件或不执行甲方指令和通知等文件的,每出现1次向甲方支付违约金3000元,同时不免除乙方因此发生的赔偿责任。
4、乙方不执行甲方的停工指令或擅自复工,每出现1次向甲方支付违约金3000元,同时不免除乙方因此发生的赔偿责任。
三、乙方有下列情形之一者,乙方向甲方支付已完劳务价款总价3%的违约金,双方解除合同,乙方向甲方支付的履约保证金不予退还,造成犯罪的,交由司法机关处理。
1、乙方上场的人员、小型机具设备不能满足合同要求,严重影响合同履行的。
2、乙方施工质量达不到要求,甲方要求乙方无偿返工或修复,返工返修后仍达不到质量要求的。
3、乙方不按甲方安全交底要求进行施工;乙方安全措施、设施、物资不能保证施工安全;乙方现场施工工序失衡,已施作工程存在重大安全隐患或已造成重大安全事故的。
4、乙方施工进度达不到要求,合同约定节点工期未能实现严重影响整个合同段工程进度的。
5、倒卖甲方供应材料在10万元及以上的。
6、乙方以任何形式将本合同项目进行分包、转包的。
7、乙方以甲方及甲方项目部名义对任何第三方进行生产经营和施工管理活动的。
8、乙方擅自停工3天以上(含3天)的。
四、对因本合同第八条第3款原因造成合同解除的,乙方承诺自甲方终止合同通知书送达之日起5天日内将人员、设备、机具等全部撤出施工现场并承担撤场费用,同时向甲方移交施工场地,每逾期1天向甲方支付违约金30000元,同时在15天内办理完结算手续,否则造成的一切损失由乙方承担。乙方已完工程部分按第八条第3款规定计价。
第九条纠纷解决办法
本合同履行过程中,如出现争议,双方应协商解决。协商不成,需提起诉讼时,双方约定采用下列第种方式解决争议。
1、向甲方法人所在地人民法院起诉;
2、向甲方法人所在地铁路运输法院起诉。
第十条附则
一、本合同自甲乙双方签字和盖章之日起生效,双方办理决算后,合同关系即告终止。
二、本合同签订后,甲乙双方如需提出补充或修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为补充合同。
三、本合同正本一式三份,甲方二份,乙方一份。
四、本合同相关附表为本合同有效组成部分。
甲方:(签章)乙方:(签章)
法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)
或委托代理人:(签章)或委托代理人:(签章)
日期:年月日日期:年月日
甲方:广州三建汕头大学新医学院总承包工程项目部
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就有关事项协商一致,签订本合同。
一、工程概况
1. 工程名称:汕头大学新医学院总承包工程项目部
2. 工程地点:汕头大学内
3. 分包规模: 模板
二、工作内容
1. 承包范围:按甲方提供的设计资料所规定的内容,对模板分项工程进行承包,主要包括以下内容(以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的,并不仅限以下内容,乙方应全面了解工程的实际范围,并承担其所有的风险)。
(1)主要包括:汕头大学新医学院土建模板工程;
(2)其它甲方认为有需要的零星工程。
2. 乙方在承包范围内担任以下工作内容:
(1)模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输。
(2)清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
(3)模板支撑安装(包括6m以内高支模工程)。超6m高以外,每增高1m,每平方补0元
(4)每次不少于2人配合甲方放样工作。
(5)复核泥工、钢筋工标高、尺寸等,要求操作一致。
(6)使用塔吊时,配备对讲机,地面指挥员与塔吊司机保持联络,自备司索工。
(7)自备夜间施工的三级配电箱之后的用电设备及电线
(8)包括楼层有木碎料的清理;
(9)大梁及高大支模支撑、拉杆严格按照专家审定的方案进行施工。
(10)必须采用钢管搭设满堂脚手架的。
(11)对未按图纸要求施工而造成的打凿费用全部由乙方负责。
(12)完成设计图纸及设计变更内所有梁、柱、板及零星构配件的报料计划、翻样、制作、安装(含为维护模板刷涂模剂。安装过程中所需的零星材料如:铁钉、铁丝、施工线、铅笔等均含在乙方承包单价范围内)、拆除。
(12)施工缝、后浇带一次及二次支模、拆除清理。
(13)主体结构构配件的施工测量放样、支模架体搭设、成品保护,场地清理、完成后的模板拔钉、修整、按甲方指定场地码堆归整及上述共性部分等承包内容。(50米内)
(14)乙方在施工中因操作不当引起的跑模、涨模、模板安装不平整或其它自身原因导致的砼打凿费用全部由乙方承担,在每月工程款中扣除。
(15)、地下室承台模板按基础施工要求、采取独立安装形式。
(16)、因爆模(支模系统崩塌)造成混凝土损失,查清责任,如是模板工的责任,损失的混凝土费用将由乙方承担。并处罚20xx元/次。
3. 承包方式:乙方应根据施工图纸和其它有关资料及说明,包人工、包铁钉、包铁线、包木工所用的电锯及其关所使用到机具和辅助材料,包工期、包质量、包安全生产、文明施工、包劳保用品、平安卡,暂住证,包证卡费用。
三、合同期限
合同工期初拟定总日历天数 360 天,按甲方确定的节点工期安排施工计划,必须满足甲方的进度要求,否则按相关合同条款进行处罚。因甲方原因及不可抗力因素导致停工的,工期可顺延。
四、劳动报酬
工程量按模板与混凝土的实际接触面积计算。综合单价按 38.5 元/平方米计算,该单价包括:乙方承包工程范围内的全部费用(人工费、机械费、清理费、堆码费、文明施工费、劳保费、夜间施工费、赶工费、综合管理费等)。合同自双方签订后,乙方所承包范围内的内容自负赢亏。
一、单价 :(1)已包含但不仅限于承包范围及内容所要发生的费用,在合同承包内容及承包方式未变更的情况下,此单价一律不作调整;(2)已包含本合同不明确经项目部确认为乙方完成的签证工作内容;
(3)合同单价中已包含乙方的社保、医保、劳保、法定节假日工资、夜间施工费、管理费、利润等。
(4)合同单价中已经包括工人工资,小型工具费,劳动保险金,安全学习,工份医疗,办理暂住证,出入证等相关手续)。
二、为确保工程质量、进度、安全、提高乙方工作积极性,甲方确定:乙方在如期完工后,工程质量为优良,按节点完成任务,服从甲方管理。甲方奖励乙方:每平方模板增加0.5元。如达不到以上要求,则取消奖励。
三、综合单价包括6m以内高支模工程。超6m高以外,每增高1m,每平方补0元(含内墙、外墙高支模。)
特殊情况需要签证的,按工程量计算,不能计算工程量的,按计时工。
(1)计时工签证范围:承包范围内容以外,不能按量计算的零星工作。
(2)计时工单价:技工__260__元/工日,普工__130__元/工日,8小时计1工日。签证单必须按甲方标准签证单;每份签证单的有效签批时间须在签证工作完成后三天内,超出时限不予认可;签证严格执行
甲方的签证程序,每份签证须有经办人、主管工长、生产经理、商务经理、项目经理同时签名,否则无效;单项签证金额超过3000元的,须经过甲方公司预算部经理签字后生效。
五、履约保证金
为确保工程质量、进度、安全、以及加强乙方服从甲方管理。乙方在合同签订当天向甲方一次性交纳履约保证金_20xx0_元(大写: 贰 万元人民币),履约保证金从第一期工程进度中应付工程款中划扣。
履约保证金的用途为:
1.支付由于乙方原因造成的质量、工期、安全事故损失;
2.乙方半途而废没收保证金,工资按实结算(本合同另有约定的除外);
3.以保证金发放工资。
无以上情况工程结算后全部无息退还履约保证金。
六、工资支付及结算方式
1.月进度款支付:每月1~2号前由乙方自己找主管施工员确认上个月30日以前的已完成工程部位(必须附有楼层(或每个施工段)质量验收卡,同时有施工员、质检员、主管签名确认),3~4日前将施工员确认的施工部位和自己计算的工程量报至甲方预算部进行复核,每月10日前将发工资名单和金额按进度款的金额做好工资表,并由工人签名并同相关手续报到财务部,次月20日支付至上月已完累计净产值的85%;春节前付至已完累计净产值的95%;模板完成100%,按合同要求完成全部工作内容、双方确认结算后并待外架拆除完毕后三个月内付清全部余款。
2、甲方平时不支付给乙方生活费及其它任何费用,由乙方自行垫资,乙方只能按每月所完成的进度净产值(按合同支付比例)领取工程款。乙方中途若向甲方提价,甲方有权立即中止合同,并视乙方违约,按乙方所完产值的80%结算。
3.半途退场和无故退场处理:半途自动退场或中止合同退场,乙方必须提早15天以书面形式提出退场申请,并自愿按自动退场处理,工资按已完交验累计净产值的80%结算。如果施工期间无故停工(少于总人数的80%上班),按20xx元/天处罚乙方;无故停工超过五天,项目部可无条件进一步进行以下处罚:①罚款2万元。②按已完累计净产值的80%结算并清退该班组,乙方工资发放由乙方自行安排,项目部进行管理监督,工资发放清单留一份项目部存档。③项目部可另委托其他的班组施工。
七、质量管理:
1. 质量鉴定标准:按本合同相关的质量约定、总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。质量验收等级以最后建设单位、甲方、质检站评定为准,达不到验收标准甲方有权终止合同。
2.配模尺寸严格按项目部要求制作,确保原模的方正、尺寸正确,经验收后方可支模,若因配模不
符合要求返工的,不论模板能否利用,一律按100元/块处罚。
3.支模中所有阳角均采用双面胶、板缝刮腻子贴封箱带以防止漏浆。
4.柱刨箍间距、梁板支撑、垫单间距控制在30—50公分以内;严禁炸模,特别是制模接头、撑模接头、柱梁接头、梁梁接头、梁板接头、板缝接头必须严格掌握好平整度,高差控制在3mm内(一般操作中严禁接缝高差,特殊情况或无法补求情况下允许高差3mm)。
5.立模必须牢固、平整、稳定,缝隙严禁过大而漏浆。柱头、墙身立模前,木工必须按施工员要求清理完柱脚建筑垃圾,浇水冲洗后才可立模。
6.楼梯间尺寸,无垛构造柱窗距,现浇厨厕、走廊底标高根据施工规范和施工员的要求而定。
7. 乙方须配备专职质量检查员 对所施工的各分项工程进行过程隐检及工序交接检查。当自检合格后填写分项质量评定表由分管专业工长按程序申报甲方专职质量员。乙方不得以赶工期为由跃级上报或忽视工序交接及采取不正当手段蒙混过关,以损害甲方形象及造成不必要的质量及工期损失。
8. 工程质量问题处理:
(1)每个楼层(或每个施工段)必须办理质量验收卡,有主管、施工员、质检员签名确认。对质量达不到要求而不整改的,甲方有权按以下方法处理:①罚款处理,乙方拒绝甲方整改要求,一次罚款人民币500元/次;②组织另外人员整改,按每人每工日300元计(8小时/工日),在乙方当月工资中扣除支付,另计15%管理费后由乙方承担;③终止合同,按合同单价的80%结算。
(2)由于乙方因整改、整改不及时、拒绝整改造成工期延误,工期延误及所发生的费用由乙方负责,具体按“工期管理”相关条款处理。
八、工期管理
1.乙方应当根据甲方的工期计划,配足技术力量和人员施工。具体技术力量和人员的数量按甲方要求。
2.根据甲方的工期计划(根据实际情况,工期计划按月或施工层、段,以甲方签发的施工进度计划为准)必须按时完成,否则处以1000元/天的工期损失费,并在当月的工程款中扣除。工期损失费的处理:①工期超过合同约定总工期的,工期损失费没收;②总工期没有超过的,工期损失费退还。
3.乙方的工程进度如果不能满足甲方的工期要求,或甲方预见到乙方的进度将不能满足工期要求,甲方有权提出乙方增加人员、机械的整改措施。如果乙方在甲方提出整改后在规定时间内还达不到整改要求的,甲方有权按以下办法处理:
①罚款处理,乙方的工程进度影响甲方的工期要求,而又达不到甲方提出的整改要求,将处以罚款500-10000元/次。
②终止合同,另外委派队伍进场施工。乙方已完工程达到质量要求的按80%结算,在扣除因工期延迟造成甲方损失后按六个月均分支付乙方。
九、安全管理
1.乙方应自觉遵守工程建设施工现场安全生产有关管理规定,严格按安全操作规程标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
2.安全部门根据乙方提供的花名册对乙方工作人员进行三级安全教育,办理平安卡,项目部门工卡。在办理平安卡过程中乙方代表本人亦须同时办理,并由乙方代表签订安生产责任书,职工安全生产责任书。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。乙方有权拒绝违章冒险作业,对危及人身安全的行为有权批评、检举、控告。
3.因工伤原因人员伤害及违法违规原因造成人员伤害的事故责任和所发生的医疗费用及补助金的处理:
(1)班组的职工凭本人有效身份证办理了工卡、平安卡后,在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;工作时间前后在工作场所内从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;受项目部外派工作期间,由于工作原因受到伤害的;在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;乙方代表应及时报告项目部并及时对伤者的安慰和救援工作,同时应安抚好乙方其他工人,积极协同项目部做好事故的善后工作。以上所述发生的医疗费用,由项目部应急垫付,乙方代表应为乙方工人向项目部申请支付医疗费用。工伤医疗终结前所发生的医疗费用单据由班组负责人交由项目部安全部门,由项目部安全部门搜集保险理赔的相关资料上报公司由公司上报保险人(保险公司)申请理赔支付;乙方必须在事故发生后24小时内报项目部备案,否则乙方自负其责任。
(2)班组工人工伤医疗费用总额在500元以下,由班组自己承担费用及责任,我项目部不承担任何费用及责任;工伤医疗费用总额在500元以上,工伤医疗费用总额在贰万元以下的(含贰万元)由保险公司核保后理赔支付,核保后自付费用(非医保项目)由其班组承担,理赔票据核保后的保险金由班组负责人向项目部提出申领。工伤工人医疗终结后需发生的一次性工伤补助金由项目部、班组、当事人共同协调解决,协调后的补助总额由当事人承担10%,班组承担20%,项目部承担70%;(发生安全事故人员必须提供有效的身份证原件,保险公司方可理赔医疗费用,对于无有效身份证人员的安全事故医药费用,甲方将无法向保险公司理赔,其费用全部由乙方自行承担)。
(3)乙方的职工在本项目部上班的未办理工卡、平安卡者受到事故伤害的,因犯罪或违反治安管理条例伤亡的,酒后上班、醉酒导致伤亡的,自残或自杀的,一切责任由乙方自行承担(包括乙方职工的未在本项目部上班的家属、小孩以及与本项目部无关的滞留人员)。
4.乙方人员进入施工现场必须遵守安全技术操作规程和甲方的一切规章制度,加强班组工人的安全生产,文明施工管理,遇事及时同甲方(项目部)相关人员协调。及时向甲方有关人员提出合理化的书面建议,严禁聚众闹事,打架斗殴,严禁蓄意拉闸断电,破坏生产。因此危及人身伤害、财产损失的,将由乙方承担事故的一切责任,并处以罚款5000元/次。
5.对新入场的工人,乙方代表必须在进入现场三天内提供班组书面安全教育,并由职工签字后上报甲方项目安全部门进行安全教育。进行了“三级安全教育”、安全生产考试后,乙方才可安排职工上班,否则一切安全事故由乙方自负,甲方有权对违反者进行罚款或令其停工,直至中止合同。
6.乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底,进行“三上岗、一讲评”,并及时做好记录,并设立兼职安全员,督促本班组内安全生产、文明施工工作。
7.甲方必须及时对乙方兼职安全员做好督促工作,协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作,消除安全隐患,把事故消灭在萌芽状态。万一发生安全事故,分清责任,按“四不放过”原则处理,因乙方违反安全操作规程施工或明知不安全蛮干造成事故的一切损失由乙方自负,乙方无条件处理好职工善后工作,如乙方书面提出不安全因素,甲方不予整改或瞎指挥的一切责任和损失由甲方承担。
十、人员管理
1.乙方负责人要严格选择身体健康、技术过硬、劳动态度好或进步快,年龄在55岁以下技工人员。严禁不在项目工作的人员(含工作人员的家属、小孩及滞留人员)进场,违反者清退。
2.进入施工现场人员要按项目部及保卫科的要求做好审批(施工员、项目经理)、进场手续(无身份证禁止入场,有前科的人禁止入场),听从保卫科长统一安排住宿和做好有关项目部和当地派出所要求的工作。暂住证甲方负责办理,办证费用由乙方支付。
3.无身份证人员及患有重大疾病(传染病)或职业病患者(残疾)以及精神失常人员者禁止录用.乙方代表要求录用时,须由乙方代表出具对此类被录用人的安全责任担保书及责任担保承诺书。
4.遵守项目部各方面制度,及时做好安全文明施工、治安等教育。
5.对表现极差、违法乱纪和工作不佳的人员,经甲方指出,乙方须及时负责清退。对中途离开工地的职工,甲方不负责预支工资、生活费或路费,一切由乙方负责人自行解决。
6.乙方自觉遵守生活区食宿制度,不得进行赌博、打架、斗殴、嫖娼等违法乱纪的行为,一旦发现按甲方项目部规章制度处理。
7.乙方需要甲方安排住宿的,必须按甲方宿舍收费标准缴纳费用(含水电费)。具体收费标准为:宿舍280元/间·月。所有工人必须在食堂就餐(饭堂餐费标准:正餐8元/餐,早餐,3元/餐。严禁在宿舍煮饭,一经发现,处罚500元/次,同时收缴炊具,完工退场时返还。
8.所有进场工人必须统一服装和佩带工卡,服装由甲方统一代购,从乙方工程款中扣除;甲方统一提供安全帽(黄色)及工卡,其收费标准按项目相关规定收取(工卡加盖甲方公章后方生效)。
十一、机械、工具、材料管理
1.施工中使用的模板、木枋、龙门架或钢管由乙方向甲方仓库签名领用并负责在施工过程中保管,损耗要控制在1.5%以内,按甲方核审的工程数量及完工后可再使用的模板为基础做对比。超过部分将按原价115%(其中15%为管理费)赔偿,节余部分按材料价的30%奖励乙方。
2.合同中未约定由甲方提供的辅助材料、易耗品等,乙方在施工过程中可向甲方领取,单价按甲方市场采购价另计5%的仓保费计算。
3.甲方提供塔吊、人货梯、夜间照明大灯,除以上明确规定机具外,均由乙方负责。
十二、安全生产及文明施工管理
1.安全生产及文明施工鉴定标准:按本合同相关的安全约定、总(分)包合同有关安全生产、文明施工的约定、国家现行的《建筑安装工程安全管理评定标准》。安全文明施工以最后建设单位、甲方、安检站评定为准。
2.安全文明施工目标:“ 省样板 ”工程。
乙方须根据甲方施工现场总平面布臵图要求,合理设臵材料堆放场地,按甲方要求整理归堆,并做好状态标识。乙方应根据工程的实际进展合理组织人员对每日施工的工作面进行全面清理,做到安全文明施工标准化。
十三、甲方权利及义务
甲方委托 罗林辉 同志为驻工地项目经理,全面履行本合同内容。
1.负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、检验试验的控制、监督、检查和验收;
2.负责工程主测量定位、沉降观测、组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;组织乙方人员熟识施工图,制定施工方案,对乙方人员进行技术交底、安全交底。
3.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
4.按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,保证施工需要;
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;
6.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7.甲方及时组织乙方人员进行质量互检,对乙方工程质量及时进行验收和督促,及时提供乙方提出的工程材料,做好后勤工作。
8.及时解决乙方提出的合理化建议。
9.组织人员参加安全知识学习和安全检查。
十四、乙方权利及义务
1.乙方代表对本合同劳务分包范围内的工程质量、进度、安全向甲方负责,组织具有熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2.乙方根据甲方进度计划的要求,每月底前 5 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶
段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;
3.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
4.自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其它单位协调配合,照顾全局;
5.按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设臵标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
6.按时提交报表、完整的原始技术经济资料;
7.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
8.妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施;
9.乙方代表(班组长、代班长)必须常驻工地,未经施工员许可离开现场,罚款200元/天。
10.乙方须服从甲方及工程师的指令。
11.定位轴线及标高由甲方负责测设,乙方负责调人配合,其它线由乙方负责甲方监督。
12.负责材料、机具进退场上下车。
13.乙方在施工过程中,若由于施工场地的条件限制或其它特殊要求时,造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒,乙方必须按要求负责施工,其费用不予增加;若大面积的工程部位施工完后,留有少量的零星部位放弃施工时,甲方将安排其它队组织进行施工,扣除乙方该部分应结款项的3倍价格。
14.乙方应及时清理承包范围内工作面建筑垃圾,如在接到甲方通知后未及时清理或拒绝清理的,甲方有权安排其他的班组进行清理,所发生的费用从支付当期已完累计净产值中扣除。
15、施工中乙方必须无条件服从业主、监理、甲方的现场施工质量管理,接受检查。发现质量问题必须及时整改,业主、监理、甲方有权要求乙方强制整改质量问题,若发生质量问题,业主、监理、甲方有权当场请退乙方,一切经济损失全部有乙方承担。
16、甲方每周的工程例会,乙方必须准时参加,不得迟到或缺席,否则罚款300元/次。罚款以会议签到表为准,从工程进度款中直接扣除。
17、乙方及其工人统一在饭堂煮饭,不得在工地现场煮饭。
十五、其它
1.如因建设施工合同发包方(建设单位)的原因,本工程无法继续,需要停工的,甲方尽量另行安排工作,如不能安排工作,甲乙双方签订停工协议,另行协商开工,停工期间,若停工在10天(含10天)内不发放生活费补贴,停工在10天以上,按照乙方在甲方登记的工作人员每人30元/天给予生活费补贴。如一年之内不能开工的,甲方按已完累计净产值的100%付清价款。
2.因甲方企业内部原因,项目部需要调整的,在本合同的基础上,由公司与乙方续约。
3.不可抗力或者其它原因导致履行本合同困难的,本合同自行终止。
4.甲方所发图纸、变更联系单、技术交底、施工方案、会议统一内容均为本合同组成部分并执行。
5.乙方需提供一套完整的公司资料(包括企业营业执照、资质证书、入粤许可证、安全生产许可证书、安全备案证书及业绩资料复印件加盖本单位公章)交甲方存档。(仅用于具有法人资格的单位)。
6.禁止转包或再分包:劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。
十六、合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “√”):
1. 向 仲裁委员会申请仲裁。
2. 向 人民法院起诉。
十七、合同生效与终止
本合同订立地点: 广州市天河区
本合同正本壹式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,叁均具有同等法律效力。
甲乙双方约定本合同自双方法定代表人(或委托代理人)签字或盖章后生效。在合同履行完成并在结清劳务费用后,本合同终止。
甲方(签字或盖章): 乙方(签字或盖章):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
甲方
乙方:
甲乙双方在平等自愿、公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,双方必须严格执行,共同遵守。
一、建筑工程概况
私人住宅建房工程是民用住宅建筑,本工程设计为砖混结构两层一幢建筑,建筑面积为实际测量为准,每平方米按元的施工费。
二、建筑设计要求
1、本工程为砖混结构住宅,进深7米,总长度13.5米,平房建筑,建筑面积___㎡。
2、建筑面积以实际测量为准,根据实际测量面积付款给乙方保证不能随意缩小或增大面积,如需修改必须双方协商同意后可修改,否则乙方负全部责任。
三、钢筋及材料由甲方负责进料
1、钢筋为三级钢筋,方柱子:16-18-20号(棵)按正规设计施工。
2、奥环水泥32.5等级,楼层高度,一层高度为3.9米,二层高度为3.8米。
3、板面厚度13-14公分,圆柱子30公分。
4、窗子建盖有两个小窗套,一个大窗套,小窗套和大窗套按甲方设计施工,房顶三周有斜坡,高度为___米。
5、乙方保证房子质量合格建筑,设计合理,不得乱用及丢弃建房材料。
三、结构设计说明:
1、本工程采用条型基础,深度为米,含40公分的地圈梁,按收三台基础施工,宽度为,必须严格按照规格要求施工。
2、基础圈梁,压顶圈梁钢筋根据甲方提供标准的钢筋材料为准,含装二楼斜坡上的花瓶栏杆,含全部墙体及所有柱子粉刷,外墙水泥浆粉刷。
四、承包施工方式
1、本工程施工前,甲方必须保证通电,通水、通路,建筑面积平整,不能影响施工与周边邻居因地界建筑物等纠纷由甲方出面解决。
2、本工程施工方式为包工施工,面积价格一次性按共同协商为准,工程必须严格按照甲乙双方商定的图形设计施工(参照甲乙双方规定的草图),乙方不得随意改变图形设计,未经甲方同意不得随便增加,缩减面积,不得不负责任的乱施工方法。
3、因施工过程中发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,重新签定变更合同书后方能生效,否则甲方概不承认,材料及施工费由乙方负全部责任。
4、乙方在施工中必须做到安全生产。安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方在施工中不注意安全,出现安全事故,乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。
5、乙方在施工中必须接受甲方监工,并接受合同化建议并采纳。
6、乙方自带机械,模板、顶杆、伙食自理。
五、质量
1、工程付款方“开工付元,土建完工做三次付清,扣除保证金以外,保证金6000元。
2、扣留质量问题保证金壹万元整按土建工程完工之日起1年内付清,质量保证金,甲方到期时必须付清,所有款项不得扣留。
3、乙方:保证不得有房子任何质量问题,例:墙体裂开,楼板漏雨等现状,如果有问题由乙方承担全部责任,同时扣留试用期的所有款项。
4、甲方:建筑墙体出现轻微的墙壁体裂痕,还有其他不影响建筑质量的轻微现象属于正常现象,甲方到期时必须付清所有款项不得扣留。
5、本工程按开工之日,预定施工期为120天。
六、工程其它事项
本工程在建设过程中,双方都要严格遵守合同,不得随意终止合同,如遇不可抗力的自然灾害或政府部门让迁移房者,可终止合同按施工中过程的百分之几的工程施工进行清单。
工期程未尽事宜,双方随时协商解决,并签定工程补充合同。
七、争议解决
本协议经双方签字盖章后产生法律效力。
本协议签订后,双方关于本协议的所有争议由双方协商解决,协商不成的任何一方均可向管辖区的司法所,人民法院提起诉讼。
不涉及争议的部分,双方继续按照本协议履行。本合同确需修改必须经过甲乙双方协商一致同意。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自甲乙双方签字后生效,生效后甲乙双方必须共同遵守。
甲方(签字盖章):___
乙方(签字盖章):___
___年___月___日
发包方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就xx县建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立承包协议如下。
一、工程概况
工程名称:xx县 建筑工程
工程地点:xx县
工程规模:总建筑面积:约 ㎡
承包内容:施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。
二、合同工期
施工工期: 个月,即: 年 月 日开工, 年 月 日完工。除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。
三、工程质量
工程施工质量等级标准为:达到合格,力创优良。并保证达到:(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》
四、工程费用计算
1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等
2、因设计施工变更须增减工程量,另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。
五、工程款支付
1、为确保工程施工履约能力,乙方必须交纳 万元履约保证金,签订本协议时缴纳,双方约定,工程施工完毕时退还;
2、工程款先由乙方自行垫支,甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款,具体支付时段为:完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %,主体工程全部完工时累计支付达到 %,主体验收合格后,累计支付达到 %,装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后 个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金,1年保修期满,无承包范围内的质量问题时一次性付清。
六、 双方权利义务和职责
1、甲方的职责
(1)负责除本合同约定由甲方负责采购的施工辅助材料外的全部材料提供;
(2) 负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等所有相关工作;
(4)负责提供施工设计图纸和技术交底。
2、乙方的职责
乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和所有施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工,即包含下列内容:
(1)施工图范围内所有施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用);
(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料,模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
(3)负责安全文明施工管理,强化安全措施,并承担投入此项工作的材料设备费用,即:①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
(4)负责本工程临设搭拆人工费用;
(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即①施工组织工作安排;②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;③本工程按图施工抄平放线;④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;
(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名100万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;
(7)负责配合有关施工项目的配合费用;
(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
3、相关权利义务
(1)施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚;
(2)乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则,出现的一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元/人次,高空不系安全带罚款200元/人次;
(3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工资,并接受甲方的监督,严禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款10000-20xx0元/次;
(4)乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则,甲方有权对乙方罚款5000-10000元/次; ( 5)乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元/人次;
(6)乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失;
(7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方;
(8)合同有效期内发生的安全责任事故概由乙方负责承担。
七、违约责任
1、出现下列情形之一视为乙方违约
(1)乙方未经甲方同意,连续停工达到10日以上;
(2)乙方超出本合同约定工期达到15日以上;
(3)乙方因资金不到位,拖欠工人工资,导致施工人员不足,施工进度严重滞后,影响竣工交付:
(4)乙方因组织施工和管理不善,出现重大安全责任事故;
(5)工程施工不按规范要求进行,导致质量验收不合格或重大返工损失;
(6)法律规定的其他违约情形。
2、出现下列情形之一视为甲方违约
(1)业主单位拨付工程款后,甲方未按合同约定支付乙方施工进度款;
(2)甲方收到乙方竣工验收资料后,不及时组织验收和竣工决算;
(3) 法律规定的其他违约情形。
3、违约后果
(1)任何一方单方违约,违约方须按本合同标的总价款的10%向守约方承担违约金;
(2) 任何一方单方违约,守约方有权单方解除合同;
(3)乙方违约,其所交履约保证金甲方不予退还。
八.本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式四份,双方各持二份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
根据甲方承建工程任务的需要,经甲乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将10#、11#、12#楼砌筑工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权力,特签订本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:
一、工程名称:砖砌体工程
二、工程地址:
三、结构类型:框架结构
四、建筑面积:
五、承包方式:清包工、斗车、小型机械及用具
六、承包内容及要求:
砌筑工程:
1、施工图纸包括的所有砌筑工程,以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
2、砌筑前的浇水、湿润,所需材料场内的水平和垂直运输、工具准备、皮数杆的设置、校正、协助工长找平放线、挂线、调直、选砖。根据皮数杆找平、铺灰、砌砖、安放拉接筋、后台及砂浆运输、预留孔洞、灌缝、勾缝、清扫墙面,处理落地灰,搭、拆简易操作架。完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。
3、砌筑砂浆每批试块强度低于规范要求或任意一组试块强度低于设计强度75%的,罚款200元,砌筑砂浆试块漏做的,每组罚款100元,砌筑砂浆试块强度超过设计标号0.5倍的,每组罚款50元。
4、实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度,抽查三组中有一组或一组以上小于60%的,罚款250元。混水墙面每间处16皮以上的通缝超过三处,每超过一处罚款50元。砌体非转角处留直槎时,如不放拉接筋的,每处罚款100元。砌体转角处必须踏步槎,不按规定放拉接筋的每处罚款50元。每个接槎处的灰缝透亮或灰缝厚度小于5mm的缺陷,超过12mm的(每层查六处)的,每处罚款20元。
5、水平灰缝平直度偏差大于12mm(每层查三处)的,每处罚款50元,水平灰缝厚度偏差10匹砖累计超出10mm(每层查三处)的,每处罚款50元。
6、砖墙平直度偏差,每层大于8mm(每层查三处)的,每处罚款100元。该设大马牙槎未设的,每处罚款50元。严禁使用探尺铺灰砌筑,违者每次罚款5元。
7、隔墙和填充墙顶面上与上部结构接触处,宜用侧砖或立砖斜砌挤紧,否则每处罚款50元。
8、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
9、承包工程范围内的安全、文明施工等。
10、生产性临时设施的搭设、拆除等。
1、乙方应将工资发放表交一份给甲方备案,工资发放表必须有领款人签字。
2、乙方进场后自垫生活费一个月后甲方每月支付乙方生活费400元/人(按登记出勤人数)。砌筑工程结束,按应支付总额的80%(扣除预发生活费、借支等)支付。待工程全部完工后壹个月内,结清全部工程款。
3、在施工期间,如属于甲方原因造成停工在7天以上,工地上又确无办法安排其它工作的情况下,甲方向乙方支付每人每天10元基本生活费。
八、工程质量标准:
1、本工程的质量标准为苏州市工业园区优质结构工程,甲方按苏州市工业园区优质结构工程质量标准检查、验收。达不到质量标准的,甲方将通知乙方限期整改,如果乙方在整改后仍不能达到质量标准的,甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场,退场费用自理。乙方的已完合格工程量将按合格单价的80%结算。
2、承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后各班组必须先做好自检,互检工作然后通知甲方,总包单位及监理验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序施工,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,至到达到标准为止。
九、工期要求:乙方应根据自己所承担的的规模情况,组织足够的人力、物力,以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。如果由于乙方原因使工程不能达到形象进度和工期要求,耽误了建设单位拨付给甲方工程款的时间,甲方将按照合同产值的2%对乙方进行处罚。同时乙方将承担由此造成的甲方名誉损失和资金贷款的利息损失。
十、安全生产与文明施工
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。若出现安全事故,损失在3000元以内的由乙方自己承担;损失在3000~10000元之间,甲、乙双方各承担一半;损失超过10000元,乙方承担1/3,甲方承担2/3。
2、严格遵守国家及江苏省的.各种法律法规,服从总包方及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品,必须戴好安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护设施的视情节严重处以50~100元罚款。
十一、综合治理:
1、宿舍内严禁私拉乱接电线,严禁在宿舍内烧煮食物,一经发现除没收炊具并处以100元以上一次罚款。
2、严禁打架斗殴、赌博等,如有发现给予双方处以500~1000元罚款,然后根据调查结果,责任方承担另一方的全部损失,情节严重者移交司法部门处理。如肇事者逃逸,乙方负责人负有管理责任,其经济责任及相关损失由乙方负责人承担。凡在施工区域外发生的治安事件,均由乙方自行负责。
3、严禁在宿舍内男女混居,工地上严禁带家属,若出现混居现象的给予200元/人一次的罚款;未经过主管部门同意不得留宿非本班组人员,每发现一次给予100元/人次处罚,爱护公物,不得损坏各种设施。
4、乙方进场人员必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的18岁~45岁的男性。班组自选一名有组织能力,技术好,责任心强的同志担任班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,并积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50~100元的/次罚款。严禁使用童工。
5、乙方进场人员必须相对稳定,未经甲方同意不得随意变动班组人员。
6、乙方人员必须服从甲方管理,遵守甲方制定的规章制度。
十二、其他:
1、班组进退场(包括任何形式的中途退场),甲方按乙方所做合格工程量进行结算外,不再承担其他任何费用。
2、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。
3、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。
4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方:乙方:
负责人: 负责人:
签订合同日期:___年__月__日
甲方(工程承包人):
乙方(劳务承包人):
根据《中华人民共和国合同法》相关规定及有关法律、法规,结合本工程具体情况,为明确双方在劳务承包过程中的权利、义务和责任,经双方协商一致签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条劳务承包内容及合同价款
一、劳务承包项目名称:
二、劳务承包工作地点:
三、劳务承包范围及内容:
四、劳务承包方式
1、劳务承包项目实行工序劳务单价承包,详见本合同附表一。
2、工序劳务单价系包含为实施该工序所有子项目并缺陷修补中所需的一切劳务(包括劳务管理、劳务社会保障),小型辅助材料,小型施工机具和设备,现场管理,施工调遣,施工措施,生活设施,除营业税、城市建设附加税和教育附加费外的税金,施工结束后现场清理,其他应支付的必要费用,以及明示和隐藏的子项目等所有相关费用,成本节约形成的利润。工序劳务单价已得到双方确认。
3、已确认的合同单价双方已经充分考虑到了市场物价变动、暂停施工、施工风险等各种不利因素的影响,在本合同执行期间内一次包死,不再调整。
4、乙方实际完成劳务承包数量在甲方技术交底范围内以甲乙双方验工计量为准。
5、劳务承包合同总价为甲乙双方验工计量支付的各分项价款之和。
第二条双方责任
一、甲方责任
1、为加强对乙方劳务人员的组织与管理,甲方授权成立现场管理机构工程项目经理部,对本工程施工全过程实施全面管理。
2、负责办理征地拆迁及提供下列生产性临时设施:
a、生产性场地硬化、料场;
b、生产性房屋;
c、生产性便道;
d、高压临时电力设施(出甲方主配电柜后的低压电路线路及设施由乙方提供,费用已含在劳务单价中),为乙方进场劳务作业创造条件。
3、负责编制实施性施工组织设计,全面负责技术、安全、质量交底和控制,负责施工测量和试验保障工作,负责对乙方有关特种作业劳务人员进行技术、质量、安全、工法、操作规程培训、考核。
4、负责按本合同约定及时提供甲供材料和机械设备。对进场原材料、设备、构配件、半成品、成品进行检验和试验,确保质量满足工程要求;对机械设备进行检查确保其处于良好的工作状态。
5、严格监督乙方劳务人员按照文明施工、安全生产要求进行生产作业、确保现场作业文明、规范和安全。
6、负责对乙方完成的工序作业质量进行检查、评定、验收,负责对已完工程及时组织验收。
7、负责将施工过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护知识如实告知乙方。
8、负责办理乙方已完劳务工程结算和完工决算。
二、乙方责任
1、乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人和相应的符合国家及甲方要求的施工机具设备,在接到甲方进场通知后天内进场,并指派代理人(必须持有法人委托书原件)在现场进行管理。
2、乙方应经常对其劳务人员进行必要的安全、技能培训考核和参加甲方组织的培训、考核,对甲方培训、考核不合格人员乙方应及时予以更换或调整岗位。
3、乙方必须与进场工人签订劳动合同,并为其劳务人员办理各种社会保险,支付保险费用。
4、乙方必须接受甲方项目经理部的领导和监督检查。严格按照甲方技术交底和指令组织施工。乙方对甲方提供的交底或指令有疑义或发现有误的,应及时以书面形式向甲方有关人员提出,在甲方有关人员未同意更改或撤消前,乙方应无条件执行。
5、乙方应严格按照甲方技术、质量、安全交底进行作业,确保工程质量,不合格项目必须无偿返工,直到达到甲方验收标准为止,同时不减轻其合同工期责任。每道工序须由甲方人员检验认可合格后并通知允许进行下道工序作业后,方可进入下一道工序施工。
6、乙方对甲方供应到现场的材料、机械设备、标识标牌、未移交工程、测量桩物等应妥善保管并看护好,不得倒卖、破坏和移位。否则造成一切损失由乙方承担。
7、乙方应配合甲方及时进行劳务结算,质量、安全、进度检查,现场管理及施工资料收集,按时报送施工计划、甲供材料供应计划。
8、严格按甲方文明施工和安全标准工地的要求进行现场施工管理,遵守环境保护法律法规,乙方因不遵守相关法律法规和甲方有关指定对周边环境现状造成污染或破坏的由乙方负责处理并承担全部费用。
9、乙方在施工过程中如遇未探明的地下管线、文物等,应及时停止施工,妥善看管,并立即报告甲方,由甲方负责处理。对出现上述情况,因乙方不及时报告甲方且擅自继续施工,或报告甲方后未经甲方同意复工且强行施工,造成损失的,由乙方承担全部经济损失和法律责任。
10、未经甲方授权,乙方不得与工程发包人及有关部门建立联系。
11、乙方在施工中与第三方产生的债权债务及纠纷等问题由乙方自行负责处理,并承担责任和费用。
12、乙方对承担存在职业病危害的工程项目,应当按国家规定对职工履行告知宣传义务,配备必要的劳保用品,建立健全职业病防治责任制,对从事有职业危害的职工进行岗前、岗中和离岗健康体检和承担因职工犯职业病所需的医疗费用,妥善保管有关资料,同时向甲方和国家有关机构提供职业卫生档案所需资料和数据。
第三条工期
一、本合同劳务承包项目自年月日开工,至年月日完工,总日历工作天数为天。在总承包期限内,乙方劳务承包的项目阶段性主要节点工期目标详见相关附表。
二、乙方不得擅自停工。乙方擅自停工3天以上(含3天)双方合同即告终止。
三、暂停施工。甲方在认为确有必要时,可指令乙方暂停施工,乙方必须按甲方指令停止施工,妥善保护已完项目,实施甲方处理意见后向甲方书面提出复工申请,甲方批准后方可继续施工。
第四条质量要求
一、乙方劳务承包项目的质量应达到甲方要求的标准,其中合格率必须100%,整体优良率为95%,并且乙方应配合甲方达到整体创优目标及企业质量目标。
二、乙方应严格按照甲方技术、质量交底、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定标准。
三、甲供材料、构配件、半成品、成品、设备必须具有质量合格证,并经检验合格后方可用于本工程。甲方委托乙方自购的辅助性零星小型材料需经甲方检验合格后方可用于本工程,未经甲方许可乙方不得擅自代换任何材料。
四、隐蔽工程须严格按照工程质量验收规程予以验收,未经签证合格,乙方不得进行下道工序施工。如乙方擅自隐蔽,视为违约,甲方有权要求乙方打开检查,无论检查是否合格由此造成的费用增加和工期延误责任,由乙方承担。
第五条安全责任
一、甲方负责向乙方进行安全技术措施交底。督促乙方制定安全保障制度和安全保障体系,随时检查乙方各项安全措施的落实和执行情况。
二、乙方配备专职安全管理人员和必需的安全设施及物资,并在施工中采取严格的安全技术、防护措施,承担由于自身安全措施不力或过失造成事故的行政、经济责任和因此发生的全部费用。
三、乙方应对其全部雇佣人员进行安全教育和安全技术交底,加强安全管理,所有现场施工人员必须自觉遵守甲乙双方各项现场管理规定。乙方违章作业,发生安全、质量事故造成人身伤害和财产损失,全部责任由乙方承担,同时甲方根据事故的严重程度将对乙方处以每次50~50000元经济处罚。
四、凡在既有公路、铁路、居民区附近施工以及爆破施工的工点,乙方必须设置施工安全员和警戒线,并确保既有公路、铁路的正常通行、居民区内人员财产不受损失,否则责任自负。
五、乙方应自费为其现场施工人员办理人身意外伤害保险,保险金额不得低于20万元/人(其中医疗保险不得低于4万元/人)。
六、除上述安全约定外,乙方尚需对甲方签订《安全施工承诺书》,相关条款同《安全施工承诺书》有冲突的,以《安全施工承诺书》条款为准。
第六条材料、设备供应
一、材料供应
1、甲方供应的材料品种、限额消耗内供应价格和超耗部分扣款价格详见附表二。材料经双方点验签证后由乙方负责保管并合理使用。甲乙双方按乙方验工计价数量和附表二中的材料消耗标准核算甲供材料限额消耗数量,甲供材料数量节超考核按本合同和相关附表进行核算,超耗费用甲方将在支付乙方劳务计价款时直接扣除。
2、甲方供应的材料从工地领料点到乙方作业现场的运杂费已包含在劳务承包单价中。
3、乙方倒卖甲供材料的,按供应价格的200%向甲方支付违约金。
4、甲供材料以外的其他辅助性零星小型材料,甲方委托乙方自行采购。
二、设备供应
1、甲方负责提供的大型机械设备(如果有)详见合同附表三或合同附表一。
2、除甲方提供的机械设备(含租赁提供的)外的其他零星小型机具由乙方负责自带,费用已包含在劳务单价中。
第七条劳务价款的结算与支付
一、乙方在本合同签订时向甲方一次性缴纳人民币(大写)万元的履约保证金。甲方末次结算时一次性予以返还,履约保证金不计利息。
二、本合同劳务费用实行按月验工计价、年度清算、完工末次决算的方法进行结算付款,甲方不支付任何预付款项和计价外的费用。
三、验工计价按下列程序进行:每月25日以前双方对乙方当月完成符合质量要求并在甲方技术交底范围内实际完成的工程量进行计量,甲方现场技术员负责填制《工程数量计算单》和编制《已完工程数量表》。《已完工程数量表》经甲方项目部施工技术科长、质检科长、预算负责人、项目总工程师、甲方项目经理和乙方代理人共同签认后,交由甲方项目部合同预算部门按照甲乙双方签认的数量以及本合同约定单价编制《劳务计价表》。《劳务计价表》表经甲方项目部预算负责人、物资负责人、设备负责人、项目总工程师、项目经理和乙方代理人共同签认后生效。甲方项目经理和乙方代理人签认的验工计价单是甲方支付乙方劳务款的最终依据,甲方及乙方其余人员的签认均为过程签认,不具备法律效力。
四、甲方项目部财务部门每月凭生效的计价表,向乙方支付当月计价款的90%,竣工决算后累计支付到总计价款的95%,为防止潜在的工程质量问题,甲方预留5%的计价款作为质量保证金,保修期为年(保修期以甲方与发包人的约定为准),保修期间乙方完成的工程出现质量问题,由乙方自费负责修复;如乙方在接到甲方返修通知(书面或口头通知)10天内尚未进行返修时,甲方可委托其他单位或人员修复,发生的费用从乙方的质量保证金中扣除,不足部分由乙方另行支付。超过保修期后,如仍发生因乙方原因造成的质量责任事故时,则乙方必须承担由此造成的经济损失和法律责任。甲方预留质量保证金一律不计利息。
五、原则上按上述条款进行验工计价、清算、决算,如业主对甲方进度款延期支付,清算、决算延期进行,甲方账户被查封、政策突变等不可抗拒情况,劳务价款支付相应顺延,顺延时间最长不超过工程竣工结算验收合格后年,顺延期间不计息不违约。(特别约定条款)
六、乙方原则上需在合同履行地开立银行账号,计价款除代发民工工资外应转账支付。特殊情况下甲乙可另行协商,但相应的手续必须完备。
乙方同意由甲方代为发放人员工资。乙方应于甲方劳务款支付前向甲方提供其人员当月工资表,甲方有权从当期应拨付给乙方的劳务款中扣除当期乙方全部人员工资,直接代为发放。
七、合同项目完工后,甲方负责对乙方进行末次验工计价,办理决算并签订《结算协议》,办理退场手续,终止合同关系,转入债权债务关系。
乙方施工工程项目完工后或撤场后三个月内必须与甲方办理结算手续并签订《结算协议》,如果乙方逾期未办理结算的,视为同意甲方单方面办理的结算手续。
第八条违约责任和解除合同
一、甲方违约责任
1、因甲方征拆滞后、工程发包人、设计变更、不可抗力等原因造成乙方不能按合同工期完工,工期顺延但甲方不赔偿乙方损失。
2、因甲方原因造成工程质量不合格而返工重做的,按本合同约定的办法进行计价。
3、甲方违反本合同中关于劳务价款结算与支付中条款,顺延期满后按银行同期存款利率向乙方支付违约金,但最高额不超过欠款总额的%。
二、乙方违约责任
1、乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,向甲方支付3000元的违约金。
2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方按单项工程计价额的%向甲方支付违约金。
3、乙方违背甲方指令、通知等文件或不执行甲方指令和通知等文件的,每出现1次向甲方支付违约金3000元,同时不免除乙方因此发生的赔偿责任。
4、乙方不执行甲方的停工指令或擅自复工,每出现1次向甲方支付违约金3000元,同时不免除乙方因此发生的赔偿责任。
三、乙方有下列情形之一者,乙方向甲方支付已完劳务价款总价3%的违约金,双方解除合同,乙方向甲方支付的履约保证金不予退还,造成犯罪的,交由司法机关处理。
1、乙方上场的人员、小型机具设备不能满足合同要求,严重影响合同履行的。
2、乙方施工质量达不到要求,甲方要求乙方无偿返工或修复,返工返修后仍达不到质量要求的。
3、乙方不按甲方安全交底要求进行施工;乙方安全措施、设施、物资不能保证施工安全;乙方现场施工工序失衡,已施作工程存在重大安全隐患或已造成重大安全事故的。
4、乙方施工进度达不到要求,合同约定节点工期未能实现严重影响整个合同段工程进度的。
5、倒卖甲方供应材料在10万元及以上的。
6、乙方以任何形式将本合同项目进行分包、转包的。
7、乙方以甲方及甲方项目部名义对任何第三方进行生产经营和施工管理活动的。
8、乙方擅自停工3天以上(含3天)的。
四、对因本合同第八条第3款原因造成合同解除的,乙方承诺自甲方终止合同通知书送达之日起5天日内将人员、设备、机具等全部撤出施工现场并承担撤场费用,同时向甲方移交施工场地,每逾期1天向甲方支付违约金30000元,同时在15天内办理完结算手续,否则造成的一切损失由乙方承担。乙方已完工程部分按第八条第3款规定计价。
第九条纠纷解决办法
本合同履行过程中,如出现争议,双方应协商解决。协商不成,需提起诉讼时,双方约定采用下列第种方式解决争议。
1、向甲方法人所在地人民法院起诉;
2、向甲方法人所在地铁路运输法院起诉。
第十条附则
一、本合同自甲乙双方签字和盖章之日起生效,双方办理决算后,合同关系即告终止。
二、本合同签订后,甲乙双方如需提出补充或修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为补充合同。
三、本合同正本一式三份,甲方二份,乙方一份。
四、本合同相关附表为本合同有效组成部分。
甲方:(签章)乙方:(签章)
法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)
或委托代理人:(签章)或委托代理人:(签章)
日期:日期:
签订地点:
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称:海南润城国际公寓;
2、工程地点:____省____县金江镇;
3、结构形式:框架结构;
4、最高层数:十七层;
5、建筑面积:22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自________年____月____日开工,________年____月____日竣工,公寓部分________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的`土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{四口和五临边的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款,368元2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
甲方(签名):
时间:
乙方(签名):
时间:
甲方:
乙方: 班组(长)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,确保工程工期、质量、安全生产等,经双方协商达成以下条款,以便双方严格履行。
一、承包项目:福州鼓山中学图书馆加固项目泥水项目
二、承包形式:包工不包料[[单价包含晚上加班灯具(指示灯)电线、工人宿舍、床、劳保用品、节假日(夜间)施工工人工资补贴、,搅拌机、砂浆机、斗车、垂直运输设备等]。
三、承包范围:
内外墙粉刷、柱子浇注砼、建筑材料垂直运输、垃圾清理,运至室外指定地点等。
四、计价方式及单价:
内墙面粉刷(厚度:50±20MM): 元/平米;外墙面粉刷(厚度:50±20MM)元/平米;外墙护壁柱加固一至三层砼浇注 元/根;基础砼浇注 元 / M3,中间框架柱砼浇注 元/根。
五、付款方式:
按月进度付款,每月30日支付本月25日之前工程进度完成量,工程验收合格后付 80 %,余款待 两个月后一次性付清。
六、质量要求及标准:
严格按照图纸、会审纪要、设计变更要求,工程质量达到合格标准以上,乙方应派一人(懂技术人员)在现场配合甲方技术人员现场管理及放样工作。
七、安全管理:
1、乙方应服从工地项目部所有技术人员检查指导,乙方指定一名专职安全员(名单报项目部),负责本班组施工安全监督工作。
2、乙方要严格按照《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等有关安全规程进行操作施工、所有工人进场应听从工地指挥,服从工地管理,进入工地应戴安全帽,不穿“三鞋”及赤脚、不接电源,高空作业应绑安全带;工人进场后两天内应将工人名单(含身份证复印件)报项目部统一办理识别卡。工地施工中因不遵守有关规定或不听劝阻而造成一切工伤事故,由乙方负全部经济和法律责任。
3、乙方应提供所有工人冬雨季施工用具、夏天防暑降温等用品。
4、乙方进场的所有工人,必须持有暂住证、婚育证、身份证、务工证、技工上岗证、特殊工种操作证等一切证件。
5、乙方施工完毕需经项目部施工员、质检员、安全员、仓管员验收签字认可后方给予付款。
八、工期要求:
项目部安排施工进度计划应无条件服从,如有异议应自动提出退场,甲方不负责任何费用,均由乙方自负,否则视为同意该进度计划。如不能项目部施工进度计划要求,如果工期不能满足甲方要求,甲方有权安排其他班组进场施工,所发生一切费用在乙方结算中直接扣除。
九、本合同未详处,双方协商解决,本合同一式二份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
A、工程名称:衡阳旭光锌锗科技有限公司办公楼建设工程。
B、建设地点:位于衡阳松木经开区上倪路。
C、经甲乙双方协定,甲方将上述工程的泥工工资劳务包工总承包的方式给乙方。根据有关建筑法律法规条文,为确保工程施工保质保量按期完成施工任务和明确双方在施工过程中所履行的合同义务,经济权益及职责,以平等互利,友好合作的原则达成如下协议条款。
一、承包范围:
根据本工程设计施工全图承包下列内容:
1、基础工程:桩基础凿桩头,割桩头钢筋,基础土方机械开挖成型、初平后的人工清理、修整、细平。机械开挖不到位的土方死角、塌方人工清挖、基坑排水、地基清扫,桩头清扫。混凝土浇筑、土方回填时夯实、平整,脚手架下及施工道路硬化工作。
2、混凝土工程:图中全部各类混凝土工程的浇筑成型、修面、养护、防寒防雨遮盖、缺陷修补。混凝土浇灌过程中,注意楼面、屋面负弯矩钢筋不要踩压。如踩压使原绑扎成型钢筋变形,必须负责恢复原样,保证钢筋受力不受影响。
3、砌体工程:图中全部各类砌体的砌筑成型、养护、预留预埋、预制构件制作安装,(化粪池、室外污水检查砌筑、红砖淋水、少量河沙过筛、含泥量超标卵石清洗)等。
4、楼地屋面面层工程:
①图中所有地面工程的土方平整、夯实、垫层,混凝土浇筑。(沉厕内填充物包括在内)
②图中所有楼、地、屋面基层清理,水泥砂浆楼面抹面、切缝、养护。屋面挤塑板铺贴,钢丝网层混凝土浇灌、抹面、压光、嵌伸缩缝、养护,屋面找平层抹面、压光;地面混凝土浇灌、嵌伸缩缝、抹面、压光、养护。
5、内外装饰工程:
①图中全部室内天棚、墙、梁、柱面的全部抹面,现浇梁、板、面不抹面,但接缝处大于1cm处应补抹平整。(沉式厕所抹面包括在内)
②图中全部室外墙面、天棚、天沟、线条、挑板、造型构件、小型构件等的全部抹面。
③图中注明的室内地砖、室内墙面砖,室内外踢脚线、室内外踏步、室外墙面瓷砖、滴水线的全部镶贴及养护。、
6、图中注明的房屋外墙勒脚的散水水沟以内的散水或有盖明沟的土建泥水项目。
7、上述承包内容的小量混凝土、砂浆现场搅拌,门、窗过梁的现场预制、浇筑。
8、基础至屋面分中、弹墨线、协助各层测平、标记工作。
二、承包方式:
1、乙方按承包范围的内容包工及包本工种所有工具、用具、压条、铁钉等施工机具。
2、乙方自备斗车、振动器及其他泥工工种小型施工机械设备,用水管。
3、乙方包质量、安全、文明施工达标及按期完工。
4、甲方负责主电源至各楼层,乙方需自备电缆接通自用机械设备。
三、承包单价:
1、本工种主体工程、装饰工程劳务承包综合单价,按建筑面积计算,承包单价:壹佰陆拾贰元每平方米(¥:162元/m?)包干。(本单价已包含因施工场地限制、交通、气候影响、队伍进出场、赶工、加班、福利、管理、材料场内转运、装卸、雨具、劳保用品、安全维护、标准化文明施工、各部门检查等因素所发生的费用在内)。
2、合同外临时用工:技工按160元/天计,小工按130元/天计。
四、结算方式
1、结算面积:以设计施工图竣工后的实际完工建筑面积计算为准。(基础、屋面及屋顶构架层不计算面积)
2、结算总价以结算面积乘以承包综合单价后为结算总价,增减工程量款分别以增加或扣减列入结算总价计算。
3、合同承包范围内所发生的单项零散增减工程量其价在500元之内的,双方互不增减,超过500元以上时,按增减工程量以不高于市场同等价计算增减费用。
4、合同外增加工程量的签认:该工程如发生合同外零星用工或零星工程,乙方必须兼顾承担,其价格以不高于市场同等价商定为准,工程量以实际收方签证,签订手续应在完工后7天内完善。
5、如建设单位进行设计变更,其增减工程量按实际发生工程量乘市场价计算。
6、基础工程含以内,以外的超深工程量按市场单价计算。
五、工程款支付方式
1、进度款支付方式:乙方自垫资金至完成基础。
2、完成二层主体付总工程款的20%;完成主体封顶付总工程款的20%,待内、外装饰完工及外架下地后后付总工程款的45%;待竣工初验合格并在该工作承包内容全部结束后30天内,支付总工程款的10%(已达工资总额的95%);剩余3%工程款在工程款竣工复验合格30天内付给乙方;剩余2%的质量保证金待工程竣工验收合格两年后付清给乙方。
六、质量责任
1、乙方严格按照该工程的设计施工图纸、设计变更、图纸会审、技术交底及有关标准图集,规范规程的要求进行施工。
2、根据验收规范的要求,各分部分项工程验收必须达到合格标准或以上,如因验收不合格所造成的返工、滞工、误工损失或发生其他间接费用概由乙方承担,乙方承担其直接费用外还应承担一倍的罚款。
3、注意重点:混凝土板厚误差应控制在±5mm之内,砌体应上下平直、洞口方正,以控制抹灰的厚度,装饰观感应良好。砌筑砂浆饱满,水平灰缝均匀,墙体垂直平整。
4、乙方应及时处理施工过程中所造成的遗留缺陷,以利其他工种作业,如因处理不及时,甲方可决定代为处理,其费用以双倍计算由乙方承担。
5、因乙方不按规范要求施工,给工程质量造成缺陷,按项目部质量、安全违规处罚标准进行罚款,所罚款项作为奖金,奖给优秀工作者。
七、施工进度要求
1、乙方必须根据工程量及工期要求配备足够的操作工人,并保证节假日、农忙季节等特殊情况下不影响施工进度。
2、合同总工期为90天(开工日期20_年6月10日起,竣工日期20_年9月10日),雨天不予补偿工期。施工进度以甲方根据与建设单位签订的合同工期要求编制施工进度计划为准,乙方根据进度表合理配备劳力,保障按要求完工,如因乙方劳力不足造成工期延迟,则每延迟一天处500元/天罚款,并承担其它工种的误工费;如提前一天完成乙方可获得1000元/天奖励。
3、如因建设方或政府部门施工手续原因造成的停工,在停工期间甲方不承担乙方的任何费用,但其工期相应顺延。
4、工期延迟以甲方签认为依据。
5、附:旭光办公楼建设工程施工进度表一份,严格按照施工进度表施工及考核。
八、安全责任
1、乙方严格执行有关建筑安全法律、法规及规章制度,做好班前安全交底及班组安全教育,遵守安全操作规定及做好自检自查工作。
2、乙方义务配合甲方做好安全标牌,标识的悬挂。
3、乙方承担本工种防护设施的搭设,自备安全帽、安全带。
4、乙方确保安全生产,杜绝安全事故的发生,如因违规违章作业所发生的一切大小安全事故均由乙方自行承担,甲方概不负责。
5、乙方如违反安全制度及安全规程,每人每次处50元至500元内的罚款,如发生大的安全事故,乙方除应承担其直接经济责任外还应处每次500元至20_元内的罚款。
6、如发生意外安全事故,500元以内甲方不负责任,500元-1000元以内的费用甲、乙双方各负一半。
九、文明施工责任
1、遵守文明施工的规章制度,承担做好施工现场场地硬化、排水及排水沟等文明施工的相关工作。
2、保持现场泥工工种材料分类堆放整齐并堆放在甲方计划的场地区域,保持道路、通道随时畅通,落地浆料干净混凝土回收利用;保持施工层面场清料净。剩余材料及时归场回库,设备保养维护整洁、正常运行。
3、保持生活区,宿舍厨房清洁卫生干净,加强作好生产,生活区的消防工作。
4、如因文明施工验收不合标准,乙方应承担其直接经济责任外,还应处每次500元至20_元内的罚款。
5、每完成一层主体楼面要做到工完场清,落地灰要过筛、合理利用。
十、管理责任
1、乙方必须服从甲方项目部的统一指挥及安排,以大局为重,搞好各工种之间的协调,各工种之间的工作矛盾协调以项目部公平裁定为准。
2、乙方的施工队伍必须具备技能达标、身心健康的素质,并提供相关的个人资料,乙方责任人必须长驻工地现场全权主持安排生产工作,凡工地有检查验收时必须及时派专人到场协助和应急处理有关事物。有事离开工地,必须向项目部请假。
3、乙方要做到节约用料,合理用料,余料、旧料利用,不得随意乱锯、乱裁,如经发现,应由乙方双倍赔偿。用料损耗必须控制在损耗率的范围内。
4、如因乙方质量、安全、文明施工因素引起建设单位、监理单位或上级主管部门给给甲方造成的`罚款慨由乙方承担。
5、乙方损坏或丢失甲方的设备应照价赔偿。
6、乙方班组人员因违法违规或计划生育所造成的治安,刑事或罚款,概由乙方全部承担。
7、如因乙方雇佣民工患病上岗在工地发生致残或身故,其全部责任及经济损失由乙方承担。
8、乙方义务配合水电防雷、设备安装及其他工种的预留预埋工作,并配合资料员完善本工作有关的资料。
9、甲方为乙方提供工人住房、床位,接通水电,不得用工地的有用材料作柴火。乙方自搭所需的工具房、设备库由乙方自负。
10、甲方有权了解乙方的工资发放情况,乙方须按期公布工资发放资料,并张贴供上级检查需要备用。
11、甲方负责向乙方提供一套施工全图及设计变更、图纸会审纪录各一份由乙方保管使用。
12、甲方管理专业人员负责在每个施工段的每一层提供一个控制点及纵横轴控制线各一条,监督检查乙方放线定位。
13、甲方全权对乙方的施工质量、安全、文明施工、进度实行全过程检查、监督、对不合格、不达标的工程有权要求整改、停工、返工及处罚。
14、乙方所有的罚款从乙方的各阶段进度款中直接扣除。
十一、保修
该工种承包范围扫尾期以综合验收合格后30天止,扫尾期内,乙方在接到甲通知后24小时内到达现场核查维修,并在规定的期限内完成,如乙方未按要求执行,甲方有权自行安排处理,维修费用直接从乙方的结算款中扣除。
十二、违约责任
1、合同签订生效后,乙方不得再要求退出承包或将工程以直接、间接的方式转包给他人,如有发生,合同自行终止,乙方已发生的工程款(包括非本工地工程款)不予结算,视违约处罚,甲方有权另行发包。
2、在正常施工过程中,乙方如中途自行退出承包,或因乙方原因造成无法继续履行合同义务,甲方只按乙方实际完成工作量的50%结算,其结算款须待工程竣工验收合格后才支付给乙方,剩余的50%作为甲方的经济损失赔偿。
3、如因甲方责任,给乙方造成误工、返工,其责任由甲方承担。
4、若乙方不能保质按时完成其承包任务,甲方发出书面警告三日内仍无明显成效时,甲方发出书面通知解除合同,乙方应在书面通知发出三日内无条件退场。劳务费的结算若发生争议,将以不利于乙方的方式结算,且违约责任由乙方承担。
5、此合同单价在施工过程中双方不得再以任何理由来调整,如乙方发起调整单价纠纷,甲方有权扣除50%的总工程款,视为违约;如甲方发起调整单价纠纷,甲方需补偿50%的总工程款,视为违约。
十三、争议
1、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人友好协商解决,协商不成时,可由建设单位调解,调解不成时,可申请有关衡阳市石鼓区仲裁联络处裁定。
2、双方以理性协商的姿态和文明方式解决各争议事务,如乙方出现过激行为(聚众闹事、或肢体手段),每次罚款20_元,如造成刑事后果则移交司法机关处理。
十四、合同生效与终止
1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名。
2、甲、乙方双方履行完本合同的全部义务,乙方保修到期,甲方付清乙方全部尾款,合同自动失效。
3、本合同未尽事宜,甲、乙双方另行友好协商解决。
4、本合同一式二份,甲、乙方双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
身份证号:身份证号:
联系电话:联系电话:
__年__月__日__年__月__日
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将 项目的基础工程、砌体工程、墙体抹灰、室内垫层和室外散水工程、地砖和面砖粘贴工程分包给乙方施工,为了明确双方职责、权利、义务,确保施工安全、工程质量,加快施工进度,达到协议规定的预期目标,在平等互利的基础上,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工程承包内容:
1、土建工程
1)基础工程:从基坑内余土人工清理、按图纸的混凝土的浇筑及其养护;室内地面找平。
2)混凝土工程:包括混凝土浇筑前的相关准备工作,结构工程柱,梁,板砼的施工,混凝土浇筑、养护,混凝土缺陷部位的修补等与之相关的一切工作。
3)墙体砌筑工程:包括砂浆制备、砌块砌筑埋件的设置并且包括设计及规范要求的混凝土及砌块工程。
4)地面工程:包括细石砼及砂浆找平等
5)抹灰工程:墙面养护及抹灰。
6)各项工程均包括施工过程中安全文明施工(临边防护、预留洞口封堵、施工现场清理等)、工程质量、施工进度必须满足甲方、建设方及政府相关部门的要求。 施工期间出现返工等问题,经济损失由乙方自行承担(不包括甲方变更)。
第二条 工程价款的支付与结算
一、合同价款及结算依据
1、合同价款:
1、本合同承包范围内的所有内容按实际完成的图纸建筑面积承包,综合单价: 元/㎡,(大写: 元整/每平米)。此单价为结算时的最终单价,不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。
2、甲方安排零工不在合同承包范围内的,统一按元/工计取。但所有零工安排需有项目部出具的经领导批准确认的相关手续为结算依据,原则为一月一结。
二、付款方式
施工期间、乙方预支生活费,本工程完工后支付总工程款的50%。剩余工程款于20_年12月底结清。
第三条 工程质量及验收
一、工程质量及安全目标
二、工程主体结构具备验收条件,乙方应参与甲方按国家工程竣工验收有关规定组织有关单位进行工程各分部及主体结构验收,对于验收中提出的属乙方承包范围的修改意见,乙方应按要求修改,并承担由自身原因造成修改费用。
三、每道工序完成后,工作面必须清理干净,混凝土成型后根据湿度情况必须及时浇水养护,养护期符合规范要求。
第四条 安全施工
一、乙方必须认真贯彻建管局关于社会治安、劳动保护和安全生产等有关法规、条例和规定,对施工范围内的安全生产和文明施工负责。
二、乙方进场以前必须提供职工花名册,并附所有职工的身份证复印件、并做好相关的职工安全教育。
三、本工程承包价款中已含施工安全费用。乙方必须切实做好各级各类安全保护工作,由此而发生的一切事故均由乙方自行承担,甲方不再承担任何经济责任。
四、如乙方在施工中管理混乱,质量和安全事故频出,或人员严重不足,又无法满足现场施工人员的要求,即不能再胜任本工程的施工任务,甲方可以终止本协议,对已完成的工程量,经审核后,甲方可以扣除对甲方造成的损失款额后进行支付,乙方必须无条件撤场,如有无理取闹,甲方有权申诉国家相关机关,乙方自行承担由此而衍生的一切责任。
第五条 违约责任
一、若工程工程质量达不到本合同约定的合格标准,乙方需整修至合格,如在甲方要求的合理时间内不能按期完工的按合同总价的5%向甲方支付违约金。
二、由于乙方未按协议工期执行,造成延误,则按下列执行:
1、如乙方未能按时竣工,每延误一日历天竣工,则按竣工结算造价的百分之二予以扣罚;同时甲方有权责令乙方退场。
2、为工期的事先及阶段性控制,减少工期风险,当乙方过程工期严重、或多次阶段性滞后,经责令调整仍不能达到合同约定要求,甲方有权削减分包项目或中止合同。合同中止后无论乙方有何种理由都应无条件立即组织退场,并在壹个月内退场完毕。所造成的一切损失由乙方自负。乙方还应按已完成工程总量的10%的工程款作为违约金,赔偿给甲方。
3、乙方被责令退场仍不退场的,除付违约金外,还须支付因未及时退场而给甲方造成的损失费用,此费用以本协议总价的2%按日计算。
4、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
5、双方在履行合同时发生争议,可以通过和解、调解、仲裁委员会申请仲裁和人民法院起诉解决。
第六条 附则
一、纠纷处理 本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,依法向合同履约地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式贰份,双方代表在合同上签字并加盖单位公章后生效。合同文本甲方执 壹 份,乙方执 壹 份,具有同等法律效力。
三、在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲 方(签章): 乙 方(签章):
日 期:日 期:
委托方(甲方):__________________
承接方(乙方):__________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程地址:___________________________________
2、居室规格:
总计:施工面积____________平方米。
3、施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4、工程开工日期:______年______月______日
5、工程竣工日期:______年______月______日
工程总天数:________天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条:质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。
2、工程验收标准,双方同意参照______省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
第四条:付款方式
1、合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的______%;当工期进度过半(______年______月______日),甲方即第二次付施工工费的______%。剩余______%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)
甲方付清工程价款,,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
2、工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的______%支付给乙方。
4、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第五条:违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第六条:合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的______%交付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第七条:合同生效
1、本合同由双方盖章,签字后生效。
2、本合同一式______份,甲乙双方及见证部门各执______份。
甲方:____________(签章)乙方:____________(签章)
电话:______________________电话:__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日_________________________
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的实际情况,达成如下协议:
一,工程名称,地点,承包范围
1,工程名称:
2,工程地点:
3,标准层施工:二幢计51层
4,工程内容:弱电配管工程
5,工程承包单价:每层捌仟元正
6,工程承包总价:肆拾万捌仟元正
二,工程质量:
工程质量必须符合国家施工验收规范。
三,材料供应
1,在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料,甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位,造成乙方停工,窝工,甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)
2,甲方提供给乙方的所有施工材料,应满足施工质量要求,如因材料质量问题造成返工,所产生的人工,由甲方承担。(人工单价为每天120元计)
3,乙方在保证施工质量的前提下,应节约用料,如被甲方发现有严重的浪费行为,乙方无条件赔偿甲方一定的损失。
四,施工现场的安全
1,乙方在施工期间必须服从甲方的管理,自觉遵守工地各项规章制度。
2,乙方在施工现场须注意自身的安全,如因乙方违规操作所发生的安全事故,由乙方自己负责。
五,付款方式
1,乙方进入施工现场后30天,甲方应支付乙方生活费,生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。
2,余款按实际工程量于春节前结清。
六,设计图纸和技术资料
甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。
七,其它
1,属于包工范围以外的设计变更所产生的费用,由甲方承担。(人工单价为每天120元计)
2,如一方违约,须负责赔偿对方的全部损失。
3,如在施工期间产生未尽事宜,甲、乙双方本着友好原商解决。
本合同一式贰份,双方各执一份,自双方签章起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
甲方:
乙方:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程内容:
二、承包范围及方式:
1、承包方式:包工包料。
2、合同总价:
三、付款方式:
1、墙面、天棚及地面结束后付200000.00元;
2、工程完工验收合格后一周内余款一次性付清。
四、竣工结算:
1、固定单价合同。
2、结算公式:中标价+调增调减。
3、超出部分按市场基价(1+10%)公式进行计算。
未尽事宜,双方洽商解决,本合同解释权属甲方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_________
乙方:_________
乙方在甲方所管辖的项目部内进行施工,为明确双方权利义务,经甲乙双方协商一致,特制定本合同,望甲乙双方遵照执行。
一、质量管理
甲方对乙方提供质量要求和技术交底,乙方必须严格按照规范施工,精心操作,以确保工程质量。绝对服从工地质量管理人员的正确领导。在日常质检和分项工程验收时,必须达到所订标准。
二、安全生产
甲方负责向乙方提供必要的劳动保护用品和劳动设施,为乙方做好安全技术交底和岗前安全教育。乙方必须严格遵守安全操作规范。服从工地安全员的管理,杜绝违章作业,杜绝发生各类安全事故。乙方应及时发现和上报自己操作区域内的一切安全隐患,严禁在存有安全隐患的区域内作业。如乙方违反安全制度,则必须接受安全员对违反者的经济处罚,如乙方人员因违章作业造成事故,一切责任由乙方负责。
三、生活管理
甲方为乙方提供热水,并提供必要的生活便利。乙方要讲究卫生,遵守甲方制定的卫生管理制度。
四、现场管理
乙方应严格遵守现场各项管理制度,遵纪守法、安全生产、爱护财物,严禁偷拿工地用料,如有违反制度的行为,甲方有权采取必要的严惩措施,乙方应承担法律责任,并赔偿经济损失。
五、文明施工
乙方除保质保量完成本职工程外,还必须做到文明施工。
1、对工作区域做到工完料净场地清、整洁、卫生。严禁将施工用材料到处乱放。
2、乙方必须保证其材料堆放地的材料堆放整齐、有序。
3、工地上严禁酗酒、打架闹事等不良行为。
六、违约责任
合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如按合同法规定乙方不经甲方同意,单方解除合同,应赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失;如按合同规定,甲方中途解除合同,则赔偿乙方的损失。
七、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
_____年_____月_____日_______年_____月_____日
发包方(以下简称甲方):_____________
承包方(以下简称乙方):_____________
为了明确甲乙双方的合作权利和责任,保障工程实施及相关作业人员的安全,依据《中华人民共和国民法典》《劳动法》和相关法规,本工程具体情况,结合公司管理章程的相关规定,为明确双方权利、义务关系以及经济责任,经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。
第一条:工程概况
工程名称:_________________________________
结构类型:_________________________________
建筑面积:_________________________________
层数:_________________________________
第二条:承包范围,内容及要求。
1、经双方商定,乙方劳务承包本工程具体包括为:
乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐,做到工完料净场清,现场文明施工。
2、工期要求
按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。
3、质量要求
乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到合格质量等级,观感为好,当时不能定出结果的,必须待主体工程验收得出结论,方可结算全部劳务费。
第三条:安全要求
1、乙方人员进入工地,必须进行安全上岗教育,佩戴好安全防护用品,提高本人安全意识,要严格按操作规程施工。如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故,其后果一切自负。甲方概不承担经济责任和民事连带责任,全部由乙方负责。
2、施工现场严禁打架、斗殴事件发生,如有发生,不论有理无理,将对当事人双方各处罚5000元罚款,并送当地司法部门处理,后果自负。
3、乙方人员应爱护财产及半成品,如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工,工完场清。对有损失、浪费、返工材料等费用,从乙方工资内扣除。
4、乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用,并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳,如岗位证书、执业资格证、保险费等。
第四条:承包形式,价款结算方式。
1、承包形式为劳务承包。
2、承包价款:承包范围的工程,经验收评定后,达到
①按实际加工面积计算元平方米。
3、结算程序
乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费,剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%,其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。
第五条:双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
(1)甲方有权对乙方违规行为提出整改,若乙方不能在期限内整改,给甲方造成经济损失时,甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员,终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费,因此而造成的一切损失由乙方负责。
(2)甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。(注:乙方所需材料必须提前一星期上报甲方)
(3)甲方有义务及时、精确地做好技术交底抄平、放线工作。
2、乙方的权利和义务
(1)乙方有权依法雇佣自己的.劳工。
(2)乙方有为所雇佣劳工配备各种手头工具的义务。
(3)乙方应负责管好自己的人,要对进场工人核对身份,严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故,乙方有承担经济责任,民事责任和连带责任的义务。
(4)乙方雇佣工人违章作业,违反安全操作规程作业造成自身和他人伤亡事故,乙方必须对其一切后果负责。
(5)因乙方或雇佣劳工造成的失火,乙方对其后果负责。
(6)因乙方或雇佣劳工盗窃造成甲方或他人的损失,由乙方负责。
(7)乙方无权对外轻包工程,特殊分部(分项)工程非分包不可的,必须经甲方许可同意后方可分包,签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。
(8)严禁乙方雇佣童工进场施工。
第六条:违约责任
本合同双方不得违约,如有违约,违约方要承担违约责任;并赔偿对方的经济损失,尤其是质量违约,按有关条款执行;
第七条:合同生效、终止。
1、本合同双方签字(盖章)生效,双方结清价款即终止。
2、本合同一式三份(甲方、乙方、工程项目部各一份)。
第八条:附则
1、本合同条款与国家现行的建筑市场管理有关文件法规和合同有关规章制度发生冲突,双方以文件规定为依据进行协商另行签订补充协议。
2、本合同未尽事宜,双方另议。由甲方工程项目部负责执行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
________年____月____日________年____月____日
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某实验楼工程,地点在长沙市。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按_______元/(㎡、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的'发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%.工程竣工付至劳务费的70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
甲方:
乙方:
为明确甲、乙双方权利及义务,根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将项目工程的劳务承包给乙方,经双方友好协商,就劳务承包事项协商达成一致,特订立合同希双方共同遵守。
一、劳务承包内容
工程名称:
建设地点:
建筑面积:
二、承包方式及范围
1、采用包工不包料(包括泥副工、木工、钢筋工、架子工、水电工)
(1)泥副工部分:桩基以上基础混凝土垫层、主体混凝土、砖砌体、内、外墙面粉刷、外墙面贴砖(楼、地面,顶棚为结构面)。
(2)木工部分:基础、主体工程以及屋面等施工设计图纸上的内容,包括施工用模板、木方等零星辅材,以及木工所用机械。
(3)钢筋工部分:桩基以上基础、主体工程等施工图纸上的钢筋工加工内容以及钢筋工所用机械。
(4)架子工部分:桩基以上基础、主体工程施工所需用工、架管、扣件、脚手板等各种材料,通道口、临边防护等设施。
(5)水电工部分:施工图纸上的水电预留、预埋、防雷、接地等所需用工。
2、乙方不包括弱电工程、人防工程、消防工程、门窗工程、油漆、涂料工程、内外墙地面保温工程、防水工程、工字架、工字钢、止水螺杆、室内二次装修和精装修工程、电梯安装工程、金属制作安装工程、其它非工程类的电焊、幕墙、干挂、机械台班及所有图纸外轴线以外的项目均不在承包范围之内。
3、乙方负责工程所需耗材:木方、模板、架管、架料、竹架、安全网所有是施工用的耗材。负责工程所需用的机械设备,如塔吊、输送泵、搅拌机、外用电梯、木工加工所有小型机械、钢筋制作的一切所需设备。乙方应负责自身安全防范的用具(如安全帽、手套等)。
其具体劳务分包范围及单价见附件一。
三、分包工作期限
本工程劳务包开工日期自 年 月 日临建动工,为乙方进场日。工程总工期为日历日 天。
四、质量标准
1、工程质量:按承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,质量评定 合格 等级。
2、严格执行质量“三检”制度,每道工序完工后,乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检,并做好记录。
五、图纸
甲方应在乙方签订劳务分包合同后,向乙方提供本工程有关的标准图纸 四 套。
六、甲方的义务
1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同中的相关规定职责。
2、在 年 月日前向乙方交付具备合同项目下劳务作业开工条件的施工场地。完成水、电、电讯等施工管线畅通和施工道路畅通。并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应和临时食宿场地,向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审。
4、负责提供乙方独立使用的生产、生活、办公临时设施、施工用水、用电费用归甲方负担,及时交付应供材料和其它应由甲方提供的设备设施等。
5、按本合同约定,向乙方按时支付劳务分包的劳动报酬。
6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调好现场工作关系,工程资料及周边的所有矛盾纠纷一切由甲方协调解决。
7、为乙方办理好上级有关部门规定的施工人员意外工伤害保险手续,并承担相应费用。
8、负责编制施工组织设计,统一制定各项目标,组织编制年、季、月施工计划,物质需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计划析测、实验的控制、监督、检查和验收。
乙方义务
1、对本合同承包范围内工程的工期、安全、质量、文明施工等向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。
2、根据施工进度计划的要求,每月底向甲方提供下月施工进度计划,严格按照设计图纸、施工验收规范的技术要求及按施工设计方案组织施工,确保工程质量达到约定标准,科学安排作业计划,投入足够的劳动力,保证工期,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,加强安全教育,确保施工安全,加强现场管理,做到文明施工。
3、在施工过程中,乙方应爱护甲方的所有材料,如发现有浪费和损坏材料或者乙方未按甲方要求施工,所有返工而造成的一切经济损失都由乙方负责承担,甲方有权在乙方的工资款中扣除。
4、遵守甲方各项规章制度,服从甲方统一调度,进入施工现场做好一切防护工作,工人应有安全概念,确保自身安全。
5、做好施工现场已完工程部分的成品与半成品的保护工作。
6、乙方管理人员和技术施工人员应配合甲方测量放线工作,钢筋配料下料工作,搞好现场、安全、质量、进度、文明施工的具体落实工作。
7、食堂由乙方统一安排,食堂的用水用电费由甲方负担。
七、安全文明
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责,甲方不得要求乙方违反安全管理的规定强行施工。
八、事故处理
1、发生一般事故,不须上报有关部门的,白乙方负责。发生重大伤亡及意外事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规甲方配合乙方对事故进行协调处理。
2、如发生安全事故,费用合计在鱼迁元以下的由乙方承担,超过伍仟元以上的由甲方承担:
九、保险
乙方施工开始前,乙方应获得甲方为旗工场地内的自有人员及第三人员生命财产办理相应的保险,且不需乙方支付保险费用。
十、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方工程项目经理应提前5天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应的图纸和说明。乙方按照甲方(工程项目技术负责人)发出的变更通知及有关要求,进行变更。
2、因变更导致劳务报酬的增长及造成的劳务承包人经济损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。
3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接经济损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
十一、承包单价及结算方式
1、根据本合同第二条的承包内容,本工程劳力报酬按现行建筑法规的规定,单价为:进行结算。税金由甲方负责,设计变更经甲方现场主管施工员签证按实际增加造价。
2、劳务施工承包合同约定的结算建筑面积按《20_年湖南建筑装饰装修工程消耗标准》计算。
十二、劳务报酬的支付时间和方式
1、完成基础部分并验收合格后,支付实际完成工作量 。
2、主体工程按每月进度支付,每次支付完成工作量的 。 (按每月暂定25日为工作量报告日)。
3、装饰内外粉刷部分,甲方按月进度付款的 。
4、所有工程量完成后验收合格支付实际工作量的劳务总造价的95%。
5、余款在甲、乙双方办理结算后二个月付至清(双方约定结算时间为二个月)。
6、按照签订合同时乙方提供的开户银行、帐号,由甲方向乙方办理支付(现金或现金支票)
十三、保证金的交纳和退还方式
1、签订本合同后,甲方向乙方提供建筑公司帐号,乙方向甲方(建筑公司)交履约保证金 万元。
2、根据施工进度,甲方在乙方人员机械进场后退还70%,正负零工程完成后退30%。
十四、施工验收
乙方施工完毕,乙方应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方在收到乙方的上述报告后,应在20天内对乙方施工项目进行验收,甲方如在20天内未组织验收,视为乙方已经完成了本合同约定的工作,视为甲方验收合格,乙方以其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任。
十五、违约责任
1、因甲方原因发生停工待料三天以上,由甲方承担乙方的经济损失(基本生活费)、架费、架管、机械、所有材料租赁费。
2、如乙方人员不到位或无故旷工给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。
3、甲方在工程款和生活费支付过程中必须按乙方的要求或乙方指定的帐户发放,经乙方项目负责人签订认可由乙方全权支配,甲方如果说单方面与各班组或作业工人发生经济来往单据,乙方有权作为无效单据处理,一切经济责任由甲方全权承担。
4、甲方在工程所需的主、次材料若不能按工程进度所需及时提供使用,造成的工程质量、进度、安全及经济损失由甲方全权承担,如造成误工按实际每人每日元/天由甲方补偿给乙方。
十六、争议
甲方和乙方履行合同时发生争议,双方根据实际情况自行协商解决或请求有关部门协调解决,协调不成并发生争议,但双方都应继续履行合同,保持工作连续,在保证工程进度正常进行的前提下,双方都可提交法律仲裁机关裁定或人民法院判决。
十七、未尽事宜
用补充协议的方式注意事项,由双方签字盖章后附后,补充协议和本合同同样受法律保护。
十八、合同解除
1、甲方双方中的单方未按合同约定履行义务,严重损害对方经济利益,受损害方有权终止合同,违约方应承担在此而造成的所有经济损失。
2、在人力不可抗拒的情况下,双方都可以解除本合同。
十九、合同生效
签订劳务合同自签字之日起生效,合同一式四份,甲乙双方各执二份,本合同受法律保护。
甲方项目负责人: 乙方劳务负责人:
身份证号: 身份证号:
发包方:兴安嘉苑项目部 (以下简称甲方)
承包方:姓名; 身份证号; (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 兴安嘉苑2#、楼工程主体砌筑、内外墙抹灰 施工事项协商一致,订立本合同:
一、工程概况:
工程名称: 安兴镇新农村改造项目——兴安嘉苑 工程地点: 山东省菏泽市牡丹区安兴镇安兴村
二、工程承包范围及事项:
1、 按施工图设计内容及变更的工程联系单,包括主体砌砖一切有关砌砖工程、内外墙抹灰(一切有关抹灰工程)。
2、 临时用工;技术 元,普工 元
三、承包方式:
1、 包工不包料。
2、 包(除甲方提供垂直运输机、搅拌机、配电箱送至三级以外的)与本工种相关的一切机具及耗用品由乙方负责。
3、 包工程质检、安检过关
4、 包中检验收一次性过关。
四 、合同工期:
开 工日 期:以具体开工报告为准
竣 工日 期:以具体竣工报告为准
合同总工期:
五、工程质量标准: 一次性验收合格
六、工程单价、价款及付款方式:
1、结算方式:砌砖工程;小砖 元/块,多孔砖 元/块。内外墙抹灰按墙体面积 元/平方米。
2、付款方式;门市楼:施工至主体楼结顶,并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%(内外墙抹灰工程付款以此支付标准),余下30%在竣工验收后的一个月内付清。
主楼:每幢主楼施工至三层并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%,施工至主楼结结顶并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%(内外墙抹灰工程付款以此支付标准),余下30%在竣工验收后的一个月内付清。
七、权利与职责
1、乙方承包项目必须按图纸、会审纪要、变更通知和技术交底及国家现行施工及验收规范完成施工任务,听从甲方、建设单位和监理单位施工管理人员的统一安排和指挥,积极配合各种工种施工,接受甲方的技术和质量监督管理,遵守操作规程,严格执行规定,保质保量完成甲方下达的施工任务,确保该工程一次性验收合格。否则甲方所有损失由乙方负责,如有人投诉不听从管理人员安排或不尊重管理人员发现一次处以罚款200-1000元
2、在工程施工中乙方如管理不善,人力不足,技术素质低劣野蛮施工,罢工(乙方停工超过二天视为罢工)、浪费材料、拖延工期、增大成本、影响工程的全面施工计划或者是乙方不听从甲方的指挥和安排,甲方有权收回承包项目,并单方面终止合同,且只按已完成的通过甲方验收的实际工程量工价的50%结算工资(该工资在工程竣工验收后支付),剩余50%作为对甲方的补偿费用,并按甲方通知时间主动退场。
3、双方要经常性对新旧工人进行安全知识教育,作好安全生产技术的交底工作,树立“安全第一、预防为主”的思想,施工过程中如乙方违背建筑施工安全技术规程,造成的大小安全质量事故概由乙方负责(包括法律责任)。甲方不负责一切损失和责任,并对每发生一次事故处以罚款50-20_元。
4、甲方提供龙门架(塔吊)、搅拌机、钢管及配件、安全网和架板,其余所需工程机械设备和各类大小型器具均由乙方负责。
5、乙方进场之日起,必须有 1 名管理人员负责技术、班组人员管理。
6、浪费材料者按材料价格的5倍罚款在付款时从付工程款中扣除。
7、工人临时暂住证费用由甲方负责,甲方向乙方提供的机具要妥善保管,完工后如数归还,乙方劳务人员的其它劳务用品和相关费用概由乙方自行负责。
8、乙方必须按文明施工的要求做好施工过程中的每一个细小环节,材料整齐堆放、道路畅通、爱护公物、珍惜材料、工完场清、保护成品、不乱弃材料和乱扔垃圾,否则,甲方有权视情节轻重处以50 至 200 元的罚金。
9、工地上搭设电源和接线装置由甲方派人执行,严禁乙方私接电源和使用电炉、电热器,否则每次罚款 200 元。
10、乙方人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽,否则每人每次罚款 20 元。
11、团结友爱互相帮助,若员工发生打架斗殴事件,每次按乙方承包总工价下浮 10%并追究当事人责任且承担由此带来的一切后果。
12、乙方应保证工程的安全生产和质量控制,服从和接受上级主管部门的检查与指挥,若质检、安检不能过关,乙方应全力整改并承担与之相关的所有费用。
13、施工过程中,甲方将按照分项工程质量检查评定内容、安全施工验收规范和工地文明施工的若干细节对乙方施工的各分部分项进行检查验收,如不符合要求,乙方无条件返工,所造成的一切后果及费用由乙方负责,工期不予后延。具体规定事项如下:
(一)、泥工、抹灰方面:
A、砌体的错缝、接槎、拉结筋、留洞、预埋等按要求和规范规定执行。
B、混凝土杜绝孔洞、露筋现象,缝隙夹渣和蜂窝等不超过施工规范的规定。
C、混凝土的初期养护每天不少于4次,并保持足够的湿度。
D、按甲方指定的配合比下料。
E、受时间限制的半成品料必须在有效期内使用完毕(如砂浆、砼和热沥青等)。
F、丢落在地上或板上的砂浆、半砖必须清理干净,过筛后分类使用。
G、水泥砂浆地面的平整度偏差按技术交底要求,地面无翻砂、空鼓和裂现象。
H、所有地面均不能出现反坡和积水现象。
I、每一工作班结束,甲方提供搅拌机及机具必须清理冲洗干净。J、在工作层面作业完毕即该彻底清理所造成的一切施工余料、垃圾并负责中检、初验和竣工验收前的所有清理工作。
H 所有砌体、抹灰工程均安技术交底要求。上述第(一)条中A~H条如有违反分别处以50~20_元的罚款。
14、工程工期按甲方进度计划执行。乙方不能按时完成的,每超出三天按承包总工价下浮 10%(因建设单位、甲方和其他不可抗拒因素除外);乙方能提前十天完成合同内容,奖励承包总工价5%。
15、乙方必须按施工验收规范的 合格 标准施工,并保证在建设单位和质监站能一次性验收合格。不能一次验收合格而二次验收合格者,按总工价下浮3%结算。
16、因甲方原因造成停工三天以上,乙方所有损失由甲方负责(乙方愿意继续合作甲方则应付工资给乙方,反之则按实际工程量结账)。
本协议一式二份,甲方二份、乙方一份,自双方签字之日起生效,具有同等法律效力,工程竣工验收后结清余款合同自行终止,合同中未尽之处双方本着实事求是的原则签定补充协议可与本合同同时使用。
甲方代表: 乙方代表:
联系电话:
签协议地点; 年 月 日
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令,为确保 消防 工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标,本着诚信、互惠互利,明确双方权利、责任、义务的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方将 九峰还建社区二期三区B、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方,特签订以下合同条款:
一、工程名称:九峰还建社区二期三区B、B7#、B8#、B9#楼及地下室
二、工程地点及规模: 九峰王家店
三、承包内容及范围:
1、以上工程按设计图纸要求施工,乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收,费用自付,扣除返工材料费。
2、二级配电箱后面的所有配电箱,空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责),必须符合现行国家有关规定的规范。
3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费,安全文明施工措施费,劳务保险费。
4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。
四、承包单价及总价:
甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方,劳务分包总费用为固定总价:21万元,包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。
五、工期
总工期130天,20xx年3月20日至20xx年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。
六、付款方式:
每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内,工程款付至80%,工程竣工验收合格后2个月内,工程款付至90%,其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。
七、工程质量保修:
乙方完成的工程量按国家相关标准保修,保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况,乙方负责维修,如因渗漏造成他人损失的,乙方负责培偿。乙方在接维修通知后,24小时内人员到现场维修,48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。
八、安全文明施工
1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。
2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。
3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不按规定戴防护用品的人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。
5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的,由乙方全权负责,或由乙方人员操作失误造成他人事故的,造成的一切经济损失,均由乙方责任承担,甲方概不负责。
6、建立安全质量事故的处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。
7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。
8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。
9、严禁乙方作业人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次处以罚款1000元。
10、严禁在无安全防护的外架上施工作业,乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。
11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起的相关损失全部由乙方承担。
十、安全管理及处罚细则:
(一)、坚持班前会。利用上班前五分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。
(二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。
(三)、安全管理处罚条例:
1. 进入工地必须带好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款50元∕次,班组长要负连带责任罚款150元∕次。
2. 高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款200元∕次。
3. 高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款150元∕次。
4. 高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款150元∕次,发生安全事故由当事人和班组承担。
5. 施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。
6. 施工现场严禁烟火。
7. 施工用电应由专业电工负责,凡发现乱搭乱接电的现象,罚款当事人150元∕次,并将电线全部拆除。
8. 严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款150元∕次。
9. 楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人100元,班组长200元,并勒令该责任人退场。
10. 施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款1000―5000元,班组长罚款10000.0元,并勒令该员工退场。
11. 员工居住的卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。
12. 每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款100元,迟到50元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。
十一、现场文明施工处罚细则:
1. 严禁在工地乱倒饭菜,每发现一次罚款10元∕次。
2. 不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角, 生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。
3. 有盗行为的,罚款当事人1000元/次,罚款当事分包人5000元/次。
4. 不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款5000元∕次,由此所发生的伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。
十二、甲乙双方的责任:
1、甲方的责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现的问题。
2、乙方的责任:
1)、必须按照甲方提供的技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。
2)、在施工过程中,乙方要接受甲方的监督、检查、指导,按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。
3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方人员管理问题所发生的后果,由乙方负一切责任。
4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订的合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。
5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失,乙方不按要求进行整改和赔偿损失的,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。
6)、乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作,乙方不另计费。
7)、为了工人的身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚款500—1000元/次。
8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成的一切损失。
9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量的60﹪结算,乙方不得有异议。
十三、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,双方签字后即生效,具有同等的法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包量:“项目”楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程
4、工程质量要求:主体结构优良
5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行
6、劳务费单价:平方米单价300元人民币
7、工程类别:框剪结构
二、工程承包方式与范围
1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。
2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区,乙方负责支路水管的材料及安装。
三、合同价款
1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计算执行20_年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成:①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。
2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。
3、承包范围外的零星用工,按50元/工结算付款。
四、结算及付款
1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。
2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在壹年内付清。
3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。
4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。
5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方承担,另外工期也随着延长。
6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。
五、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,乙方负责对工人进行技术交底和安全交底,甲方负责监督,检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高,分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题,甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定,需要乙方返工的,甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单,签字并盖章后交给乙方进行返工。
2、协调施工现场内各分包单位之间的关系,负责企业规章制度的教育,乙方主动配合安排实施。
3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。
4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。
5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。
6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。
(二)乙方职责及承诺
1、质量标准:合格。
2、工期:根据施工现场的实际情况,乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。
3、安全生产:达标
(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度。
(2)乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。
(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用,如发生安全事故,由责任方负全责。
4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上,不影响正常工期。
5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工,在农忙季节、节假日期间不放假,保证满足工程进度的需要。如需赶工期,公司可以从其他项目抽调人员突击,保障工程按期完成。
6、保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。
7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。
8、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。
六、文明施工
1、为达到文明工地,乙方需服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋上班,严格按照现场各种规定实施。
2、乙方人员必须遵纪守法,不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便,否则将根据治安条例的有关规定处理,情节严重者送交执行机关处理和罚款。
3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。
4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理,堆放至指定地点,并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体,如果发现乙方抛垃圾或物体现场,甲方将对乙方进行罚款。
七、材料管理
1、甲方提供用量实行包干制度,节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责,在施工过程中,甲方有权监督乙方材料的使用,发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费,甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。
2、乙方应在接到图纸7天内,向甲方提交材料、构配件供应计划,经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付,如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方提出后由甲方负责处理。
3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料,因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
4、场内材料二次搬运,如甲方材料需在塔吊覆盖范围内,乙方必须及时进行,费用包含在劳务承包费用中,乙方不再计取。
八、违约、争议
1、执行合同风吹草动如乙方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。
2、若合同履行中发生争议,双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决,协商无效,请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。
九、其它
1、本合同自双方签字盖章之日起生效,工程完工,工程款付完后本合同自行失效。
2、本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则进行合同补充,具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
十、补充协议
1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金,在开工前支付到甲方账户上。
2、项目完成50%时,质保金返还50%,工程竣工验收后,10日内质保金全部无息返还完。
甲方(盖章) :乙方(盖章):
代表人(签字):代表人(签字):
联系电话: 联系电话:
合同签订时间:
甲方:
乙方:
甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合同:
第一条:工程概况
1、工程名称:乌海消防工程
2、工程地点;____市海勃湾
3、工程内容;消防工程地下停车场。
4、承包范围;包工不包料,包括防排烟部分,系统。主要依据甲方提供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计,按消防验收规范进行。
第二条:质量要求
本工程为以质检站确定后的合格工程。
第三条:合同价款与计算方式
1、价款及计算方式:
地下部分:防排烟部分按镀锌铁皮展开平米计算,每平米37元(包括阀部件),风机安装费计算方式:按每个65元计算(包括辅材)。
2、付款方式:在甲方未计算量前支付日常生活费用但不超过现有工程量的10%,每月甲方计量后支付现有工程量的65%,在承保工作内容全部完成合格后支付总工程量的80%,竣工验收后支付总工程价款的95%,其余5%做为质保金,质保期满后一个月内一次性付清。
第四条:安全
1、乙方必须在工地现场设立安全专管人员,协同甲方管理人员对施工现场的质量、安全进行不间断的全面检查和管理。
2、如果乙方管理不到位或不按有关安全操作规程作业因此所造成的一切伤亡事故均由乙方承担。
第五条:保险
甲方对进入现场的施工人员统一办理工伤保险,乙方负责支付费用。
第六条:甲方义务
1、向承包人提供具备施工条件的施工场地、水源、电源,费用由甲方承担。
2、负责协调设计、监理及现场的工作配合关系。
3、负责管理、监督承包人的工程质量、安全工作。
4、负责甲方应该做的其他工作。
第七条:乙方义务
1、对本合同甲方承包范围内的工程质量向承建方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作关系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、乙方根据施工组织设计总进度计划的.要求,向甲方提交施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动安排计划,经甲方批准后严格实施;
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延迟、安全事故、现场脏乱造成的损失赔偿及各种罚款。
4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。
5、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责____区的治安保卫工作;
6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施,造成损失的要照价赔偿。
7、乙方需服从甲方转发的建设单位代表及监理工程师的指令。
8、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责。
第八条:验收
乙方应确保所完成工程的质量,符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与乙方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
第九条:违约责任
1、乙方不按甲方进度计划表实施的,每延误____日应向甲方支付5000元的违约金。
2、乙方的安全生产、文明施工达不到本合同约定的等级,乙方应承担承包费额5%的违约金,并支付甲方承包费总额的15%额外的补偿金;
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。
4、甲方如有违约应承担违约损失,工期相应顺延。
第十条:争议
甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议可自行调解,调解不成双方约定向乌海海渤弯区人民法院诉讼。
第十一条:保修
工程验收后乙方对所承包的工程施工质量、保修期及保修金的约定:保修期按国家相关规定执行;保修金按工程款总额的5%留取,到期支付,不计利息。
第十二条:合同份数
本合同一式俩份,甲、乙双方各执一份,双方代表人签字后,甲方审核盖章后生效。
甲方(发包人)(公章):
乙方(承包人)(公章):
签订日期:
甲方:
乙方:空调设备有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就施工承包事宜协商达成一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:
工程地点:
工程范围:通风空调系统风管安装
第二条承包价格及包含的内容
空调风系统风管安装工程:以工程量实际完成量结算,施工主辅材、耗材、风管运输、机械、由甲方提供。乙方负责风管的安装及测量。
计价方式:
风管结算量=实际工程量元/㎡
高效风口结算量=实际工程量/个
调节阀结算量=实际工程量/个
铝合金风口结算量=实际工程量/个
管道开口结算量=实际工程量/个
保温结算量=实际工程量元/㎡
共板合管结算量=实际工程量元/㎡
风机安装结算量=实际工程量元/号台
软接结算量=实际工程量元/个
顶板开口结算量=实际工程量元/个
1、以上价格为成品风管轻工安装价格,标高在米以下范围,超标高另加价格或有权拒绝安装。(此价格不包括安装设备、混凝土、开洞口、),如在施工期间停电、停水、图纸变更、供货不及时,各个项目影响正常施工而造成误工。超过每天,按每人每天300元计算,当日结清。
2、上述承包价包含的内容:
(1)承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费。
(2)各类人身保险费用及生活费用。
(3)材料水平、垂直运输费;各类材料的场内二次倒运;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库。
(4)劳动保护用品费用(手套、安全带、等):安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等,不含材料费)
(5)安全文明施工费用(垃圾清理费用、垃圾清运到指定的垃圾堆放地点),已包含在承包价中,如班组有违反安全文明施工的
行为,有关的费用(如监理或总包罚款等) 将从此项费用中直接扣除,情况严重造成重大损失且从结算金额不够抵扣的,由班组另行承担
(6)一般成品保护的人工费。
(7)承包工程范围内的排版放线,配合精装追位费用
(8)乙方施工时要注意节约主材和辅材,对于超出定额标准及损耗率的主材和辅材用量,甲方将扣除乙方相应费用。
第三条工程工期
乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)
第四条工程质量标准
1、符合国家及甲方相关施工及质量验收规范
2、符合相关质检部门验收标准
3、建设方.业主方及监理方满意。
第五条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释程序如下:
1、本合同
2、本合同附件
3、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范:
注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释, 不能淸楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协议解决。
第六条乙方责任和业务
1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护
等工作。
2、乙方所有人员必须做人员情况登记表上报给甲方(附身份证复印件,标明工种及工价),经甲方负责人签字方可入场。乙方所有人员每天上下班必须打卡,并服从甲方监督管理。
3、对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排施工作业计划,投入足够的人力.物力.保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修.工期拖延损失及各种罚款。
4、乙方应按甲方要求的管理及技术人员保证质量到位。技术工人必须按国家规定持岗,技术必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%。
5、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理;接受甲方随时检查、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况
6、做好施工场地已完工程部分的成品保护工作;因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
7、甲方无偿提供给乙方施工图纸两套。
8、甲方必须提前提供相应技术参数及标高。
9、甲方无偿提供住宿场所、现场用电、项目协调、手脚架、台钻、切割机、电焊机、高层运输机械等有利于工期进度。
10、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。
1 1、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所规定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
12、为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品;
13、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件:禁止16岁以下的未成年和55岁以上的老人及体弱多病残人员进入施工现场,如乙方隐瞒情况,造成上述人员进入现场又造成严重后果的;由乙方负全责;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
14、派安全员配合项目安全管理。
指定人:身份证号:
第七条施工进度
l、乙方要严格按照甲方及其代表制定的施工进度计划进行组织施工,控制工期进度,并完成本协议规定的工期目标,乙方不得以任何理由拒不执行甲方及其代表所定制的工程进度计划。
2、如工程实际进展中进度计划有所调整计划时,甲方及其代表有权要求乙方进行相应调整。
3、如经过统计核算,乙方的世纪进展与计划不符时,甲方
有权要求乙方作出人力调整(撤场或增加人力赶工),乙方
甲方(发包方):海南XX公司
乙方(承包方):
甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称:海南润城国际公寓;
2、工程地点:____省____县金江镇;
3、结构形式:框架结构;
4、最高层数:十七层;
5、建筑面积:22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自________年____月____日开工,________年____月____日竣工,公寓部分________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{四口和五临边的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款,368元2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
甲方(签名):
时间:
乙方(签名):
重庆渝海建设集团三峡人劳务公司 (以下简称甲方)
木工班组: (以下简称乙方)
根据甲方工程需要,经甲乙双方共同协商,甲方将其承建 的 东城国际的3#楼所有现浇模板工程劳务人工费承包给乙方组织施工和管理,为了明确双方责任、权利、义务,本着平等互利、公平的原则,遵循有关法律、法规的规定,维护双方的利益,达到共同创利和协同完成该工程项目的目的,特制定本合同,供双方遵守执行。
一、 工程名称: 东城国际
二、 工程地址: 老瓷砖厂
三、 承包内容:根据甲方提供的施工图纸和设计变更图纸会审要求,增减变更等为依据,以及(包括二次结构支模、门窗、过梁、压顶、构造柱、地梁、剪力墙的橡胶止水带、后浇带的止水条),进行本工程的所有现浇砼结构的模板、加工、制作、安装、加固、拆除、爆模凿打、抛光复原、场内材料转运、材料上下车、清理、分类堆码、操作场打扫、文明施工的整理打扫、放线、超平、轴线分格、脱模剂的涂刷等所有场内模板工程,支模所需耗材自行购买。如:铁丝铁钉、拉杆、防水拉杆、钢丝绳、穿墙PVC管、脱模剂、内撑、对讲机等。
四、 承包单价:按实际模板接触面积计算
1、 标准层以下按实际模板接触面积计算 元/m。
2、 标准层以上按实际模板接触面积计算 元/m。
五、付款方式:
1)乙方自愿垫付基础至主体12 层人工费,完成到 12支付基础至11层的工程量 80 %,拨付工程款,其余付款按每月工程进度拨付,每月25日结算,次月25日付上月工程量的80 %,工程主体封顶付总工程量 85 %,内外抹灰结束付总工程量 95 %,验收交房付总工程量 100 %。
2)乙方向甲方缴纳保证金 万元,进场施工至 层浇筑完毕退还 万元,剩余 万元工程主体封顶完毕退还,保证金不计息。如中途违约退场,甲方有权不退保证金。
3)乙方每次完成的分部分项工程,在符合甲方的各项要求后,必须由甲方施工员、质安员签字认可后方能结算工程款。
六、工期
1):基础部分模板必须满足施工进度要求,工作面一旦提供到位乙方必须立即派人进行施工,主体部分模板乙方必须保证每月完成 8层 以上。
2):现场人员服从安排,按工程所需随叫随到,不能以任何理由和借口,延误任何施工段,施工作业面的工期,否则甲方有权高价另请班组,费用由乙方加倍负责。
七、甲乙双方的责任义务及工作内容
(一)甲方责任义务
1、甲方负责提供施工场地,水电接至场内二级电箱。
2、负责工程的技术指导和提供有关技术资料。
3、监督、指导乙方文明安全施工和施工质量、进度。
4、负责隐蔽工程的验收、制定、编排工期进度,主持召开施工例会。
5、负责协调施工中的相邻工序、班组、工作关系。
6、负责办理所有进场人员工伤保险。
(二)乙方责任义务
1、施工过程中除塔吊外,乙方所需的其他所有机械设备、大小锯盘机、电钻、手磨机、电锤、木方清刨机、施工用二级电箱外的电线,并向甲方提供大型设备的合格证 和技术档案(复印件)。
2、负责组织工程中所需的合法年龄劳动力,劳动工具和劳保用品,个人安全设施用品。
3、必须给甲方上交一份小班组分包合同。确保民工工资正常正确发放,每月必须提供民工实名制工资表,每日班组安全施工活动记录,并向甲方提供进场人员身份证复印件,相关技术职称复印件。
4、进场民工必须先提供身份证复印件,参加保险后再上岗作业。否则本劳务公司不视其为本劳务公司的员工。
6、自行负责提供工程中所需的耗材,如铁丝、拉杆、螺丝、导管、卡子、广线、扳手、锤子、钻子、三级电箱后的电线、碘钨灯、灯管、及插板。
7、提前提供所需材料计划单和下月材料计划单,如:木方、模板、钢管、扣件、顶撑等主材。
8、进场人员食宿自理。
9、完成合同内的所有木工工作量。
10、提供进场人员身份证复印件及照片,进场人员必须戴卡上岗,并办理工伤保险,乙方不能以任何理由或借口、漏报、漏退进出人员的名单,如有漏报、漏退罚款乙方500元/人次。如未保险人员出现安全事故,由乙方全权负责。且漏退所产生的保险费均由乙方承担。
11、现场人员服从安排,按工程所需随叫随到,不能以任何理由和借口,延误任何施工段,施工作业面的工期,否则甲方有权高价另请班组,费用由乙方加倍负责。
12、规范管理班组员工,促进工地文明化、和谐化,严禁员工酗酒、赌博、盗窃等违纪违法行为,如有工地盗窃,3倍盗窃物资赔偿,罚款3000元并交公安机关处理,赔偿及罚款由班组负责。
八、工程质量验收要求
1、按相关模板工程规范验收。如框架柱、剪力墙、梁、有轴线偏移部位每处处罚200——1000。元的罚款。砼柱、梁、剪力墙、胀模部位每处一次处罚100——200元的罚款。砼柱、梁、剪力墙、爆模部位每处处罚200——1000的处罚。另外进行整改、修复。
2、已上产生的费用全部由乙方负责。
3、如3#楼出现、质量、安全、进度、满局不到有关部门、及甲方要求、甲方有权终止1#、2#、楼的主体模板工程、乙方不要任何理由来干涩甲方、甲方并不赔赏乙方的任何违约金。
九、文明施工·安全生产
确保本工程文明化、标准化、规范化,争创市文明工地。为促进本工程有章、有序、文明施工,工程进度顺利进行,禁止施工中的混乱,人员复杂,打闹、偷盗、赌博等事项的发生。必须对本组所有进场人员进行行为、道德、品质、提高安全意识、文明工地、文明施工的品德教育,严格服从管理。每天必须进行班前安全教育和操作规程、规范教育。根据各施工点施工条件进行安全意识及经验简讲教育。随时督查相关人员的劳保用品使用配备情况,及违规行为情况,并责其及时纠正,施工中违章操作,造成所有安全事故及罚款,概由乙方自行负责。若按章按规操作,不代安全帽没人每次处罚50元,临边不代安全带没人每次处罚100元。每次所发生意外安全事故费用在15000元以内,由乙方负责,超过15000元,超出部分由甲方负责,因乙方漏报保险名单所造成的一切后果由乙方自行负责。约束本班组民工自觉遵守工地现场管理制度,罚款制度。
十、合同的其他约定
1、乙方在施工过程中严格按施工图纸和有关条文,进行组织强有力的技术力量进行施工,保证35人以上/栋楼的技术操作人员。若乙方不能履行合同约定及临时所编排工期,技术力量缺少,无能力完成该项目,甲方有权终止该合同,并按实际工程量付50%工程款。
2、在履行额合同期间,乙方拒不按合同的约定执行,无理取闹,并有意拖延工期和不能按甲方制定的劳务计划进度完成工程目标,甲方有权请其他人员参与完成工程量,产生所有费用概由乙方负责,延误其他班组及工序的正常操作所产生的损失费用,概由乙方负责,并且追加罚款5000元。
3、甲乙双方任何一方违约,都将赔付对方3%损失费,任何一方违约,合同自动终止。并按约定处罚结算赔付。
十一、本合同一式三份,甲方持两份,乙方持一份,该合同以上条款,双方共同遵守履约,未尽事宜双方拟定补充协议,合同履行完毕,自动失效。
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 身份证号码:
为了加强工程管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定,甲方将南川香格里拉〃西苑一期9#楼的消防安装工程(劳务)部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,结合本工程的实际情况,经双方协商签订如下合同。
一、工程(工段)名称及地址
1、工程名称:重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装
2、工程地址:重庆市南川区
3、承包工种工程名称:重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。
二、承包形式和承包内容
(一)承包形式:包工、包机具不包材料的承包形式(但要包局部辅材,局部辅材明确如下:焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片)以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准,实行固定综合单价,一次性大包干不变。
(二)承包内容
1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的
2、本工段所需的各种机械设备、工具。
3、文明施工,施工垃圾、各种残余料做到工完场清,卫生整洁清理等均包括在内。
三、合同价款及计算办法
以设计施工图纸为依据,以本工程建筑面积按9元/M2包干,中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制(纸张及出图、晒图费用由甲方承担);包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作,甲方不再聘请施工员、预算员。
四、劳务费用的支付办法
每月按建设方审批的月报产值做为计算基础,按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后,具备消防验收条件时,甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内,甲方支付劳务费至总额的90%,竣工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金,待整个工程质保期满后一个月之内付清。(如有甲方代维护费用的,先行扣除后,支付余额部分)。
五、工期
1、工期:乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求,同时,乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。
2、本合同签订后,在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。
3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时,必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外,其余条件工期一律不予顺延。
(1)受不可抗力的影响?如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;
(2)因甲方原因造成乙方不能正常施工,但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。
4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期(含甲方同意顺延的工期)内完成施工承包内容,因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务,工期每延误一天,由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚,累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期,每延误一天,由甲方给乙方200元的经济处罚, 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时,乙方除须按上述规定接受经济处罚外,还须另行承担违约责任,且甲方有权单方面终止合同,此种情况下,甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款(劳务工资),其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。
六、质量
1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸,严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责,工程质量必须达到合格标准。
2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准,必须无条件返工重做至合格,并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的,甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。
3、双方对工程质量有争议时,以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时,乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失,并同时承担违约责任。
4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工,随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。
5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度,并严格执行。乙方有关质量管理方面的各种制度,必须报甲方备案。
6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后,方可进行覆盖或进入下一道工序施工,否则,视为不合格,造成的一切损失由乙方承担。
7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故,属乙方安装原因造成的,解决质量事故所涉及的各种费用,一律由乙方自行承担,由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。
七、安全生产
1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责,应牢固树立“以人为本,安全第一”的思想,切实加强工人的安全思想教育、培训和管理,全面落实安全生产责任制,采取强有力的安全生产保障措施,确保安全施工。
2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求,确保安全,力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行:工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的,甲方承担50%,乙方承担50%。
八、甲方其他权利义务
1、提供相应施工场地和施工临时用电。
2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。
3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。
4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利,必要时)可直接将工资发放到人。
5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。
6、按照本合同的约定,及时足额的支付工程款(劳务费)给乙方。
7、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查,并按本合同的约定进行处罚。
8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。
九、乙方其他权利义务
1、乙方有权按本合同的约定收取工程款(劳务费)。
2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求,组
3、乙方自备施工所需的机械设备进场,机械设备必须满足施工要求,机械设备的费用。
4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工,并按国家规定和建设单位、发包人的要求,加强对所用人员的计划生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时,一切责任由承包人及当事人承担”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时,承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任,发包人可以直接从工程款(劳务费)中扣除,并追究承包人的相关责任。
5、承包人应按国家规定和发包人要求,提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。
6、遵守项目业主及政府有关主管部门对施ェ场地交通、环境保护和安全生产等方面的管理规定,并承担所有责任。
7、已竣工工程未交付发包人之前,承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。
8、做好施工场地范围内地下管线、邻近建筑物、文物等的保护工作,并承担一切责任。
9、按照发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求,做好安全文明施工。在施工区内,应按发包人的要求佩戴安全帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾,做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题,一切责任由承包人承担。
10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本项目发包人关于火工
11、承包人不得拒绝发包人有偿委托的其他工作。
12、承包人应服从发包人的统一指挥,无条件配合发包人决定的各种穿插作业,并负责保护好其他工种的成品和半成品,如有损坏,照价赔偿。
13、甲方所购进场工程所需的工程材料(除大型设备外),由乙方负责下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好,其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。
14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的乙方所需的工程材料(从甲方材料库房领出的材料)必须进行有效的保管,及时地清理、归类、并转到安全的地方堆放好各种材料,严防材料的损失。否则,由此而造成的材料损失由乙方负责。
十、其他事项
1、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和调度,加强对所用施工管理人员的教育和管理,文明施工,严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情,甲方除有权对当事人予以开除处理外,还将视情节轻重给予以必要的经济处罚;对于情节恶劣、后果严重、涉嫌构成犯罪的,依法移送司法机关处理。
2、乙方必须本着节约的原则进行施工,不得造成工程材料的浪费。如发生材料用量超过定额规定数量时,超量部分费用全部由乙方负责承担。
3、双方在签订合同后,乙方必须按甲方要求及时组织机械及人员进场,未经甲方同意、如乙方违约中途退场,甲方只支付乙方所完
4、乙方在施工期间必须维护甲方权益,不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。
5、乙方不得将本工程进行转包、分包及转让,否则,视乙方违约,甲方有权单方面终止合同,并追究乙方的违约责任。
十一、特别约定
1、甲方承担与建设单位及监理单位协调发生的费用。
2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。
3、在保修期内由乙方施工原因造成的质量事故由乙方无条件解决。
4、因乙方安装质量问题,引起通不过验收,乙方应赔偿所造成的相应损失,并承担相应责任。
十二、违约责任
1、本协议丁经签订生效,甲乙双方必须共同遵守。如一方违约,除按本合同的有关约定执行外,还须一次性向另一方(守约方)支付本合同`总价款5%的违约金。
2、乙方发生下列情况时,甲方有权单方面解除合同,只支付已完工程量部分60%的工程款(劳务费)给乙方(剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿),并追究乙方的违约责任。
(1)乙方违约;
(2)未经甲方同意,乙方中途退场;
(3)给甲方形象和声誉造成严重的损害;
3、甲方不按时支付乙方工程款(劳务费)须按同期银行贷款利息承担未付工程款部分的资金利息。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效,付清尾款自然失效。
十四、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持壹份,具有同等的法律效力。
十五、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行商定,并签订补充合同(或协议),作为本合同的一部分。
甲方:(盖章)法定代表人:签约地点:签约时间: 年 月 日
乙方:(盖章) 家庭住址: 联系电话:
发包方(甲方): 地 址: 法定代表人: 承包方(乙方):
地 址: 法定代表人:
依照中华人民共和国《合同法》等有关法律法规的规定,就本合同工程施工等事宜,经双方友好协商达成一致,签订本合同,双方共同遵守执行。
第一条:工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
具体内容见后附详细清单。
工程造价:(大写) (小写) ¥
承包工作范围:
第二条:工程期限
1、本工程合同总工期(日历天数)为 天。工期自合同签定之日起计算。
2、如遇下列情况,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
(1)工程项目发生重大变更、图纸发生变更而增加工程量影响进度的。
(2)在施工中每周因停水、停电累计达8小时以上的。
(3)因遇不可抗力而影响工程进度的。
(4)因甲方协调配合不利而影响工程进度的。
(5)其它影响乙方施工进度因素存在的。
第三条:工程付款 1、自合同签订之日起甲方向乙方支付工程款的即
2、设备、材料到达施工现场后,甲方向乙方支付工程款的,即
3、工程施工完毕,验收合格,甲方向乙方支付工程款的,即 元;
第四条:双方责任
甲方责任:(1)满足施工基本条件;
(2)提供施工仓库用房;
(3)负责谐调和其它工程商的交叉施工;
(4)按合同约定支付工程款。
乙方责任:(1)严格按照甲方认可的施工图纸施工,保证施工安全和施工质量;
(2)做好施工管理,保持现场清洁,道路通畅,器材堆放整齐;
(3)负责对甲方指定人员的相关技术培训。
第五条:工程质量及验收
产品验收
1、数量验收
(1)供方在接到需方到货通知后48小时内,必须赶到工地现场,依照制造厂提供的发货清单双方共同开箱核实到货数量,并经双方负责人签字认可方可使用;
(2)如供方不能按时到达现场,又无函电通知时,需方有权检验,并对缺件、错件、损坏等情况做出记录,供方应认可并负责处理。
(3)如由运输部门造成的破损、缺件等事故,由供方出面协调处理并无偿补齐损缺的全部器件。
2、质量验收
(1)供方提供的货物应符合国家和行业标准,行业标准高于国家标准时按高标准执行。供方应遵守ISO9000GB/T19000质量保证体系,并提供产品检测报告。
(2)应严格按照招标文件和图纸的技术要求和国家有关标准生产检验,确保产品完全符合合同规定的质量、规格和性能要求,确保所提供的产品是未使用过的全新产品,所用材料也是全新的。
(3)供方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有满意的性能。
(4)对设备质量应按国家和部(行业)颁布的质量标准或验收规范进行验收,供方负责指导安装调试工作,并参加建设单位组织的最终验收。
(5)附属及配套设备必须满足技术规范及厂标和行业标准的要求,并提供试验报告和
(6)质保期为从设备安装、调试、竣工验收合格算起12个月。
(7)质保期内,如因设备质量问题造成的损坏供货方负责免费更换,如因需方使用不当和保管不善造成的问题,供方应积极配合解决,但费用由需方负担。
(8)质保期内需方如有需要,供方必需派有关人员现场指导。
(9)如经验收,所到设备或材料不满足招标文件中的相关条款的要求,供方须无条件的重新更换设备材料,由此产生的费用及连带责任由供方负责。如更换后的设备材料仍达不到要求,建设单位有权取消该中标结果,选择排名第二的预中标人签订合同,依次类推。
3、试验
(1)产品应按有关的标准和规定进行检测试验。检测试验应由国家认定的检测检验部门进行,并有合格的检测报告供需方查阅。
(2)每台产品出厂前必须按照有关的标准和规定进行出厂试验,并应具有出厂试验合格证书。
(3)需方对供方提供的全部或部分产品,进行现场验收试验。需方在现场验收试验期间,破损零件的更换和试验材料以及试验费用等由供方提供。验收试验项目按产品技术条件规定的出厂试验项目进行。
4、售后服务
供方要按照需方的要求和项目需要,配合服务直至通过验收,并负责设备安装、调试、试运转工作。
质保期内因供方制造质量原因引起的备件的损坏,由供方提供免费维修或更换。
在质保期内设备出现故障,供货方应在接到通知后24小时内到现场处理解决。并对所供备件实行质量‘三包’。
质保期内不少于二次到现场技术服务。
供方应派有经验的技术人员,免费对需方技术人员进行现场的技术培训、指导设备的维护与保养,并保证需方的使用人员能熟练操作,保证设备良好运行。
其他服务承诺。
5、技术服务
提供设备相应的样本、结构示意图、设备总装图、电气全套线路图、设备基础图。 随机应带的易损件和买方提出的配件。
外协件生产厂家、名称、技术信誉度,与主机配套的可靠性能说明。
工程验收
1、隐蔽工程须甲方现场验收,否则乙方可推迟该工程;
2、乙方在竣工后向甲方提出难改申请,甲方须在收到申请之日起三日内验收完毕,否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日;
3、工程验收标准、方法、程序:甲方收到乙方验收申请后,应组织甲方、乙方和其它相关人员组成小组,参照《工程设计方案》《工程合同》及相关资料设计标准和要求,由验收小组共同检验,并签署验收文件;
4、未经验收,甲方即单方使用,即视为工程质量合格和甲方验收合格。
第六条:工程保修
自工程验收合格之日起保修期为壹年,在保修期内如出现产品质量问题,由乙方免费保修,若因甲方操作不当或其它不可抗力因素(如政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等自然灾害)造成损坏的,(除乙方施工质量及产品质量外)乙方收取维修费和材料费。
第七条:工程变更
1、合同签订后,乙方向甲方提出开工申请,甲方同意后,并出具工程开工通知单,乙方按通知日期进场施工,开始计算施工工期;
2、工程工期变更:
(1)甲方未及时付款,施工工期顺延:从应付款日期算起,一直到款为止,期间有几天则工期向后顺延几天,责任归甲方;
(2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(第四条),造成施工工期延误,施工工程顺延,责任归甲方;
(3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可搞力因素,所造成的停工和影响施工而造成的工期延误,乙方没有责任,工期应顺延;
3、甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等,应有书面文件做合同附件。同时:(1)施工工期顺延;(2)根据设备、材料和工程量增加、相应要增加工程款,甲方要及时支付乙方;
第八条:违约责任
1、乙方因违反合同相关条款,而没有按时竣工,逾期一天按工程造价的甲方支付违约金;
2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款,逾期一天按工程总造价的
3、如甲方未及时支付工程款,拖延三日以上,乙方有权停工,所造成的工期延误或其它后果,均由甲方承担;
4、一方擅自解除合同,应按没有履行部分工程造价的,赔偿另一方;
第九条:商业秘密
设计图纸,场所结构,设计方案,工作程序,产品规格,产地及报价乃商业秘密,任何一方不得私自保留,影印或提供给他人。
第十条:合同生效
1、合同签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。
2、在合同执行期间,双方均不得单方随意作出合同规定范围以外的变更或解除合同。
3、本工程施工中,双方要密切配合。甲方将积极主动地为乙方提供便利条件;乙方
第十条:其它
1、本合同未尽事宜,由双方协商解决;
2、本合同所有附件(含本合同工程在实施过程经双方确认的所有补充协议或其它文件等)均为本合同不可分割的部分具有同等法律效力;
3、本合同正本一式四份,双方各执两份,具有同等的法律效力;
4、本合同自双方签字盖章之日起生效,在乙方全面履行本合同条款并履行完甲方在本合同工程中的全部责任和义务后失效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
(或委托代理人) (或委托代理人)
盖章: 盖章:
日期: 日期:
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令,为确保消防 工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标,本着诚信、互惠互利,明确双方权利、责任、义务的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方将九峰还建社区二期三区B、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方,特签订以下合同条款:
一、工程名称:九峰还建社区二期三区B、B7#、B8#、B9#楼及地下室
二、工程地点及规模: 九峰王家店
三、承包内容及范围:
1、以上工程按设计图纸要求施工,乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收,费用自付,扣除返工材料费。
2、二级配电箱后面的所有配电箱,空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责),必须符合现行国家有关规定的规范。
3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费,安全文明施工措施费,劳务保险费。
4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。
四、承包单价及总价:
甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方,劳务分包总费用为固定总价:21万元,包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。
五、工期
总工期130天,20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。
六、付款方式:
每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内,工程款付至80%,工程竣工验收合格后2个月内,工程款付至90%,其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。
七、工程质量保修:
乙方完成的工程量按国家相关标准保修,保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况,乙方负责维修,如因渗漏造成他人损失的,乙方负责培偿。乙方在接维修通知后,24小时内人员到现场维修,48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。
八、安全文明施工
1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。
2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。
3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不按规定戴防护用品的人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。
5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的,由乙方全权负责,或由乙方人员操作失误造成他人事故的,造成的一切经济损失,均由乙方责任承担,甲方概不负责。
6、建立安全质量事故的处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。
7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。
8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。
9、严禁乙方作业人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次处以罚款1000元。
10、严禁在无安全防护的外架上施工作业,乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。
11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起的相关损失全部由乙方承担。
十、安全管理及处罚细则:
(一)、坚持班前会。利用上班前五分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。
(二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。
(三)、安全管理处罚条例:
1. 进入工地必须带好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款50元∕次,班组长要负连带责任罚款150元∕次。
2. 高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款200元∕次。
3. 高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款150元∕次。
4. 高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款150元∕次,发生安全事故由当事人和班组承担。
5. 施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。
6. 施工现场严禁烟火。
7. 施工用电应由专业电工负责,凡发现乱搭乱接电的现象,罚款当事人150元∕次,并将电线全部拆除。
8. 严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款150元∕次。
9. 楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人100元,班组长200元,并勒令该责任人退场。
10. 施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款1000―5000元,班组长罚款10000.0元,并勒令该员工退场。
11. 员工居住的卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。
12. 每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款100元,迟到50元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。
十一、现场文明施工处罚细则:
1. 严禁在工地乱倒饭菜,每发现一次罚款10元∕次。
2. 不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角, 生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。
3. 有盗行为的,罚款当事人1000元/次,罚款当事分包人5000元/次。
4. 不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款5000元∕次,由此所发生的伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。十二、甲乙双方的责任:
1、甲方的责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现的问题。
2、乙方的责任:
1)、必须按照甲方提供的技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。
2)、在施工过程中,乙方要接受甲方的监督、检查、指导,按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。
3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方人员管理问题所发生的后果,由乙方负一切责任。
4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订的合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。
5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失,乙方不按要求进行整改和赔偿损失的,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。
6)、乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作,乙方不另计费。
7)、为了工人的身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚款500—1000元/次。
8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成的一切损失。
9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量的60﹪结算,乙方不得有异议。
十三、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,双方签字后即生效,具有同等的法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。
甲 方:
乙 方: 年 月 日
发包方(甲方):____________________________
承包方(乙方):____________________________
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
风险告知:严格审查劳务分包单位是否是具有相应资质的企业。严格审查劳务分包企业提供的相关营业执照、安全资质证书等证件。严格审查分包人委托代理人的授权情况。
第一条 工程概况
(一)工程名称:____________________________
(二)工程地点:____________________________
(三)施工面积:____________________________
第二条 承包范围
人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条 承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的'构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额
本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条 工期(三个月)
(一)开工日期:____________________________
(二)竣工日期:____________________________
第五条 施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。
(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
第六条 双方责任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿条件:
2.为乙方施工协调有关工作关系:
3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。①.扣件按3%,②.u形扣按15%,③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:______________________
乙方:______________________
为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将________工程承包给乙方施工,建筑工程劳务承包合同范本。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下:
第一条 工程概况
1.工程名称:_______________________
2.工程地点:_______________________
3.工程数量:_______________________
4.工程数量及内容:_________________
第二条 工期
1.开工日期:________年_______月_______日开工。
2.竣工日期:________年_______月_______日竣工。
3.总工期为:日历天________天。
4.阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。
第三条 承包方式与工程造价
1.承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
2.工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外,其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。
4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
5.本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决(不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情)。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交,其他税费由乙方自行负责缴纳。
第四条 履约保证金
1.合同签订之前,乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金(若乙方以进场设备作为抵押,应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续)。
2.若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害,甲方有权扣留部分或全部履约保证金,剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。
3.乙方在工程施工完成并撤离施工现场后,出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款,甲方将从履约保证金中代付相关款项,并加扣5%的手续费,不足部分从保留金中扣除。剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。
第五条 计量支付与工程结算
1.甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程项目进行计量支付,每月的25日为计量支付时间(但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时间做出调整)。乙方按照当期实际完成且验收合格的实物工程量,编制月计量支付申请表,报甲方施工技术部门和计划经营部门审批,合同范本《建筑工程劳务承包合同范本》。经甲方专业工程师和计量工程师签认后,作为中间计量的依据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量,甲方将不预计量和结算。
2.施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%,甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%,扣留的总造价的.5%转为工程保留金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除:甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用;乙方向甲方所借的费用;甲方向乙方开据的罚款票据金额;合同规定扣除的其他款项。
3.乙方应合理使用甲方拨付的工程款,并不得挪用。每期工程款拨付时,乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核,同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账目清晰,资金使用合理,无将本项目部资金挪作他用现象,甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分期支付,否则按上述比例的50%拨付或不拨付工程款。
4.甲方有权对已经批复的任何一期计量支付的错误进行修正。
5.工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据,按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。
6.开工前甲方不向乙方支付预付款,施工期间不向乙方预支其他任何费用。
7.本工程保留金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起两年,工程保修期为行缺陷责任期满之日算起五年。甲方将在业主保留金支付后一个月内支付乙方保留金。但若乙方在施工过程中或缺陷责任期内存在质量问题或发生过等级质量事故,甲方有权根据实际情况提高保留金的比例和延长保留金的支付时间(最长可在保修期满后支付)。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留金扣除。
8.若现场发生甲方调动乙方人员、材料、设备的情况,乙方应及时进行签认手续并在当月的计量支付中办理计量,未按期办理的,甲方不予认可。
9.有下列情况之一,不予计量:工程质量不合格,已明确要求返工或已返工,但工程质量未经甲方验收确认和未填写事故质量报告的项目;违反合同规定转包分包的项目;变更增加工程项目手续不完备的工程项目;工程质量未经甲方评定或未经甲方质检工程师签字认可的项目;其他违背合同规定的项目。
10.乙方应配合甲方进行中间计量支付工作,并派出相关人员,服从甲方统一安排(包括计量器具的要求和计量方法的采用等)。
第六条 材料设备的供应
(一)甲方供应的材料、设备
1.甲方供应的主要材料设备,按附件二《甲供材料设备单价汇总表》计算,相应款项在甲方拨付乙方工程款时予以扣除。凡甲方统一采购的特殊材料设备,未经甲方同意乙方不得自购,一经发现自行采购将按所列单价的两倍进行处罚,且自购材料设备不得在本工地使用。甲方采购的材料设备不得用于其他工地,更严禁将材料出售。乙方超过计划使用材料设备2%的部分,甲方按合同执行期间市场最高价的2%对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供应材料,一经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进行处罚。附件二《甲供材料单价汇总表。中未列明的材料原则上由乙方自行采购,但对工程质量或工程进度会有重大影响的材料仍由甲方统一采购。
2.水电由乙方自行解决,若利用甲方供电的,电费按1.0元/度收取,用电数量为正常消耗量加损耗量。
(二)乙方的材料、设备
1.乙方按合同规定采购的材料和设备必须满足设计和规范的要求,并提供产品合格证明及检验材料。委托甲方进行检验的,费用由乙方承担,自行检验的项目,其材料、设备应满足业主、设计、监理要求,并应得到以上部门的认可,否则甲方按使用不合格材料、设备处理。
2.由于乙方原因或技术需要拟代用的材料,必须报请甲方批准,超支的费用由乙方承担。
3.甲方使用一方的材料和机械按附件二《甲供材料设备单价汇总表》、附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算,并与计量支付和工程结算同时办理。
4.乙方保证按附件四《人员、设备进场时间表》中要求的设备型号、数量和时间进常若乙方机械不能按时进场,按乙方违约处理,甲方将视情节按乙方未进场机械每台套每天对乙方处以不低于_________元的罚款,并至直将乙方驱逐出场,由此而产生的责任和费用由乙方承担。若乙方在施工过程中的施工进度不能满足甲方要求,甲方有权要求乙方增加设备,乙方必须按要求增加。
第七条 乙方驻工地代表和主要人员
1.乙方驻工地代表姓名:_____________,身份证号码_____________________________。
2.乙方驻工地技术负责人姓名:______________,身份证号码_________________________。
3.乙方驻工地代表及技术负责人需要更换时,必须经甲方同意后方能更换,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及职权内的承诺)。
4.乙方施工现场主要人员(工地主管和技术、财务、物资负责人)必须得到甲方的认可,且必须持有法人委托书,能够胜任所负责的工程技术和管理工作。甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的人员。以上人员不得擅自离开工地,若要离开必须向甲方对口部门主管请假,否则甲方将按缺席人数以每人每天_________元对乙方进行处罚。
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》劳务法规及有关规定,结合本工程的具体情况为明确双方在施工过程中的权利,义务以及经济责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程名称:
三、工程范围及内容: 四、工程期限:
(1)、自 年月日起至 年 月日止所有分包工程必须完工,具体分部分项工程的工期要求见工程进度计划表(其必须按照工程进度表时间完成各分部分项工程),施工期间一切法定节假日均不予考虑。
(2)、在本条一款规定的施工期间,乙方必须确保 年 月 日工程完工,若乙方拖延工期, 所产生的一切对业主的赔偿费用全部由乙方承担,且工期延误一天罚款1000元,如非乙方原因造成的工程延期,经项目部及业主核实认可后,工期相应顺延.。
五、材料的供应及管理:
(1)、所有装饰材料由乙方按现场施工程序实际面积所需材料数量提出材料采购计划,并交主管工长审核,经项目经理和公司领导签字同意后,由公司物资部门统一采购。
(2)、材料进场后,均由主管工长及仓库保管员对材料规格,数量及质量进行验收,主管工长根据分部分项工程的材料实际用量,另加1%损耗系数向乙方开出材料领料单到仓库领取材料。
(3)、乙方所领取的一切材料均自行保管(保管费已算在工程量的单价中),若因保管不善,使材料发生损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
六、工程质量及工程验收:
(1)、工程必须达到五星级装修标准,如达不到该标准,工程劳务费按85%结算。
(2)、工程质量必须严格按国家规范及五星级装修工程标准执行。
(3)、分部、分项隐蔽工程验收由乙方提前两天通知项目部,项目部根据乙方通知的时间先进行验收,再通知监理单位验收;未经验收或验收不合格,乙方不得进行下一道工序的施工,直至整改达到规范要求后方可进行下一道工序施工。若经整改仍不合格,项目部有权对乙方进行经济处罚,且整改所增加的材料人工费用均由乙方全部承担。
七、双方责任:
(1)项目部对整个工程全过程进行管理和协调。
(2)根据图纸要求,业主要求及施工说明,项目部向乙方进行技术交底。
(3)项目部在施工过程中对工程质量,安全,施工进度进行标准化管理,发现问题及时向乙方提出整改意见,并在规定的时间内整改完毕。
(4)乙方必须严格遵守项目部的各项规章制度和管理要求,一切行动听从指挥,发生违章违纪的应接受项目部的批评教育和罚款处理。员工不得有偷窃,索贿或虚报帐目,损公肥私等不法行为,违者一经查实严肃处理,
除追回全部非法所得外,按其情节轻重给以相应处罚直至开除和送警署处理,
(5)乙方向项目部所借用的一切工具及器具等均按公司规定缴纳租金,在用完工具和器具后完好归还公司,在工具和器具使用期间,乙方自行保管,如有损坏或丢失由乙方全额赔偿。
(6)乙方要对成品作好保管保护工作,如有损坏或丢失,由乙方全额赔偿;乙方如发现有偷窃其他班组材料的,项目部罚款500~1000元.
(7)乙方应对各个部位的临时用电及其电焊工作好安全防护,如有乱搭乱接的,项目部发现即予处罚。
(8)材料进场时,乙方应对自已用的材料进行搬运;所有材料到现场要及时搬运,如材料不搬运,拖移时间后果自负;每天必须工完场清。(材料搬运及材料运输都属于乙方,全部费用都已算在工程量报价中)。
(9)施工班组所用的机具、工具(靠尺、线锤、铁锹、泥桶及全部辅材切割片等,都属于乙方负责(全部机具、工具及辅材费用都已算在工程量报价中)。
(10)施工现场严禁大小便、吸烟、烧饭,如项目部发现一次,给予警告,二次发现,给予罚款500元。在施工现场要做到文明施工,安全施工。
(11)每天的'垃圾要及时清扫且搬运到项目部指定的地点;各班组成品保护要做到提高自我保护意识,认真落实保护措施。
(12)如质量不符合要求,项目部敲掉后,所有人工费、材料费、均由乙方自负。
(13)根据项目部的安排,如施工班组的施工质量与进度加快,可先行抢
其它施工班组,于落后进度的施工楼层班组必须服从项目安排,给予进度快的施工班组进行施工。
(14)如质量达不到五星级装修标准,不符合规范,且不听从项目部安排,立即退场,所有工程量及工资不结算。
(15)如个别班组人员不服从项目部管理与项目部管理人员争吵,立即退场,所有费用及工资不结算,由本班组承担。
(16)高峰期半成品安装时,各工种形成交叉作业,在交叉施工中,进入室内房间必须办理移交手续,不得两个工种在室内混合施工,(例:如室内1施工工种让2施工工种进出,到时室内造成损坏及丢失东西全部由1施工工种负责赔偿),项目部并采取罚款500~1000元,移交手续格式由项目部通一格式。
八、现场标准化管理
(1)甲方承接工程后分包给乙方,乙方应有健全的施工队伍,合理组织安排施工的全过程,其中项目经理应持上岗证,全面负责该项目,其他管理人员应持身份证,技术类职称及上岗证、工作证)方可上岗,并提交甲方审核登记务案。
(2)施工班组及工人进场后必须持身份证,特殊工种必须持带上岗证。
(3)经甲乙双方商定,施工现场必须按工地及文明工地要求,否则,按工程承包款的90%付款,若分项工程的“落手清”未达到现场标准化管理要求,则该部分工程只能按85%结算。
九、工程方式:
(1)工资单必须列出所有工人名单,并且每人必须亲自签字,经项目经理、总经理审核后发放,交财务存档。
(2)工程量按填写的施工任务单按实进行结算,施工任务单必须由工长或内业技术员开出,项目经理签字,报工程部经理和质检负责人签字,并经经营部的预算人员审核工程量及价格,最后报公司领导签字后生效,任何白条不予结算工资。项目部按每人每半个月支付生活费:400 元。支付工程款待工程完工合格后,公司付给乙方工程量总价的70%;待交工验收后付款 15%;工程量经公司审核后分两次付款至10%;剩余5%余作为维修费,待一年后付款。
甲方(盖章): 乙方(签字):
签订日期:
本合同一式三份,报公司存档一份,甲方、乙方各执一份。