发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条列》及相关的规定,结合本工程具体情况,双方友好协商达成如下协议:
第1条:工程概况
1.1工程名称:晋城市长江商务大厦室内装饰工程
1.2工程地点:晋城市兰花路与中原东街交叉口
1.3工程承包范围:一层:大厅、公共过道、公共卫生间、梯厅;二至五层:公共卫生间、梯厅;九至十四层:公共过道、公共卫生间、梯厅;十五层、十六层:除楼梯间外的全部范围。
1.4承包内容:承包范围内的全部水、电安装部分
1.5承包方式:包工不包料。
1.6合同工期:本工程自20xx年 月 日开工,于 年 月 日竣工。
1.7质量等级:按国家验评标准验收达到合格标准。
第2条:甲方责任
2.1指派 为甲方工地代表,负责工地相关的一切大小事宜。
2.2开工前2天,向乙方提供已确认的装饰施工图纸或说明书1份,并向乙方进行现场交底。
2.3及时提供作业工作面,清除影响施工的障碍物。
2.4配合乙方通水、通电,并说明使用注意事项。负责施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.5对工程质量、进度进行监督、检查并协调办理验收、变更、增加手续及其它事项。
2.6按月给乙方拨付工程进度款。
2.7协调各专业施工队伍的交叉作业事宜,负责现场施工方案的确定。
第3条:乙方责任
3.1指派 为乙方工地代表,负责工地相关的一切大小事宜。
3.2施工工具及工具耗材由乙方负责提供。
3.3参加甲方组织的施工图或施工做法的技术交底,拟定施工方案和进度计划。材料使用计划,应在规定时间内提前向甲方申报。
3.4负责所属工程范围的下料工作,工程竣工后如多余的材料超出材料总量1%由乙方承担,少于1%由甲方承担。
3.5服从甲方管理,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
3.6严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,环境保护规定。严格按照图纸及作法说明进行施工,做好各项质量检查。
3.7材料使用不得浪费,如因乙方原因造成的材料损失,由乙方自负。
3.8施工中未经甲方同意,不得随意拆改建筑物结构及各种设备管线。
3.9工程竣工未移交建设单位之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.10工程隐蔽前及时通知甲方验收,私自隐蔽且发生质量问题或造成质量安全隐患的,一切责任由乙方承担。
3.11负责所属工作范围内的定位、放线工作,甲方予以配合协调。
第4条:结算方式及工程款拨付
4.1本工程协议结算方式:按施工范围地面面积 元/㎡计算,工程量以实际发生量进行结算。协议单价中已包含交工前所发生的一切卫生清理费、上料费、赶工费用。
4.2 工程款拨付:乙方每月月底向甲方申报本月完成工程量,经甲方核实后按本月进度款75%于次月10日前拨付乙方。工程完工后,经甲方整体验收合格后10日内拨付至总进度价款的95%。甲乙双方结算后留5%作为质保金,一年内无质量问题全额拨付乙方。
第5条:材料垂直运输、成品保护及施工场地卫生清理
5.1材料到场后,大型包装的材料由甲方负责卸车,零散材料乙方负责卸车。甲方负责垂直运输设备的操作,其他场内水平运输均由乙方负责。乙方负责出库材料的保管及堆放,材料搬运过程中不得损坏,如有损坏由乙方负责赔偿。
5.2工程在未交甲方验收之前,所属材料及完成面的成品保护由乙方负责。
5.3乙方应每天保持工作面的干净整洁,负责将垃圾清扫到甲方指定的地点,从开工到工程竣工验收为止,其费用均属乙方承担。
第6条:安全文明施工
6.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它有关法规、规范。
6.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规范、消防条例,导致发生安全或火灾事故,责任由乙方承担,由此引发的一切经济损失由乙方负责。
6.3乙方不得在甲方提供的宿舍区使用大功率的用电器,如使用大功率的用电器造成电线短路引发的火灾或其他的损失,由乙方承担。
6.4施工期间乙方如发生盗窃、打架斗殴事件,一经查实严肃处理,情节严重的交由相关法律部门处理。由此给甲方带来的一切损失均由乙方承担。
6.5乙方每次从甲方领取工人工资费用时,必须向甲方提供“施工工人工资发放情况表。
6.6乙方负责管理施工工人的吃住行等生活问题,因其管理不妥造成的工人安全等问题由乙方承担,与甲方无关。
6.7施工现场材料堆放分类明确,禁止酒后上岗,酗酒闹事、抽烟、随地大小便等有损工地文明形象的行为,一经发现每次处罚200元。
第7条:质量保证
保修期间如有质量问题,乙方应在接到维修通知后2日内派人到现场维修,否则,甲方可委托其它单位进行维修。因乙方原因造成返修的费用,甲方从质保金中双倍扣除。
第8条:违约责任
8.1 因工期紧张,乙方应按照甲方总进度计划合理增减现场施工人员的数量,如不能完成甲方安排的月、周进度计划,每延期1天处罚20xx元。
8.2如乙方多次延误工期,对甲方总工程进度造成影响的,甲方有权利将乙方的承包范围中的部分工程分包给其他队伍完成。由此产生的一切费用,甲方将从乙方结算款中扣除。
8.3因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工,影响各项预定工期,工期不顺延。由此给甲方造成的损失由乙方承担。
8.4工程质量达不到甲方及相关质量验收标准,经返修仍未达到要求,甲方有权终止本协议,另聘其他队伍完成乙方承包内容。乙方已完成工程的人工费,由甲方确定,人工费标准不按第4条的协议价执行。
8.5如施工过程中由于乙方能力原因不能胜任此项工作或不服从甲方安排而终止本协议时,经双方核实,按已完工程量价格的75%结算。
第9条:各专业施工队伍通用协议
9.1如施工交叉作业,各专业施工队伍施工垃圾无法及时清理或有相互扯皮事宜,甲方将专门组织人员统一清理,发生的费用由各队伍按照合同工费总价比例分摊。
9.2甲方在各楼层安置的临时用电配电箱按照各专业队伍不同时段的工作面大小交换管理。
第10条:争议或纠纷处理
本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
第11条:其他
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。工程竣工验收结清账务后,本合同自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
根据《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,法规遵守平等自愿、公平诚信原则,双方建设工程劳务作业合同事项协商一致,签订本劳务作业合同,双方共同遵照执行。
一、 工程名称
__________________
二、 工程地址
__________________
三、 工程内容
本工程为框剪结构,总高度为___________米, ___________层。
四、 工程承包方式
为分项承包给木工班,本班组应该完成该项的制作和安装任务,并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格按照设计图纸与变更内容的一切工程量施工。
五、 工程日期
___________年 ___________月 _________日至 _________年 _________月 ___________日。完成所有工程量。
六、 工程质量要求
工程质量通过验收,达到合格标准。
七、 合同价款及支付方式
按建筑规范计算面积。每平方米___________元包干,以甲方和业主实际结算面积为准。
本工程付款方式原则上采用甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的 支付给乙方作本次工程进度款,按此比例根据工程进度及相应的进度款付至 。工程余款待竣工验收交付使用后___________个月付清(除保修金外)的全部工程款。根据业主、甲方对总价合同产生过程的实际情况,如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的情况,乙方不得向甲方停工叫价,应按正常施工进度施工。
八、材料
1、本工程由甲方提供所有材料及大型机械。
2、乙方负责提供人工及使用工具,所需的机械和配套设备,及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车用工,费用均考虑到承包价内。
九、考核验收
1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,确保施工安全。
2、质量:坚持工程质量标准,严格按照图纸施工验收规范,确保工程质量达到合格要求。
十、甲方责任
1、组织有关人员对乙方现场施工人员进行安全、质量、文明施
工、综合治理方面的教育,做好日常监督管理工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术,措施等方面的交底。
3、负责解决乙方进场施工作业人员的生活费,其生活费在工程款支付中扣除。
4 按照合同的约定。及时提供工程所有需要的机械设备,及时供应过程所须得建筑材料,提供必需的施工技术资料,提供书面的技术质量,安全等交底文件,按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。
十一、 按业主、监理、甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和验收规范,精心组织施工
乙方必须协助甲方放线、测量定位。乙方积极组织操作人员,保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必须确保安全生产。
十二、违约责任
1、生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)甲方不按约定核实乙方的工程量,或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程尾数,甲方应支付违约金 元,甲方应当赔偿,因违约造成的经济损失,并顺延,诞识破的工作时间。
(2)乙方因自身原因延误工期,应向甲方支付违约金 元
2、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述责任后仍应继续履行合同。
3、双方分别承担自身原因给对方造成的损失。
十三、本工程甲方派___________为现场负责人。乙方派___________同志为现场负责人,共同负责履行合同的约定。
十四、争议
甲、 乙方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地劳动保障部门促裁解决。和人民法院诉讼。
十五、本合同自签订后既生效,等全部工程作业内容竣工验收,工程价款结清后既日失效。
十六、安全事故,每次发生医药费___________元,以外的由甲方负责。
十七、本合同未尽事宜,甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份,双方各执壹份。
甲方(合同章)___________ 乙方(合同章)___________
法定代表人:___________ 法定代表人:___________
委托代理人:___________ 委托代理人:___________
地址:___________ 地址:___________
电话:___________ 电话:___________
___________年 ___________月 ___________日 ___________年 ___________月 ___________日
甲方: (以下简称甲方): 乙方: (以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,针对黔西南州人民医院消毒供应放疗综合楼项目的劳务承包事宜,经甲乙双方共同协商,本着互利互惠的原则,特签订如下协议:
一、工程名称: 工程项目
二、工程地址: 广东省XX市
三、分包方式:(土建劳务分包扫地出门);总体结构工程按建筑面积平方米承包。
四、承包面积:
以施工蓝图结算为准,承包总面积约为 平方米。
五、承包内容:
包括建筑机械、材料周转、安全维护、辅助材料、劳务费用等(具体内容如下):
1、主本从基础执层至结构(含所有钢筋工程模板、砼工程、外脚手架工程、散水、台阶、地沟、坡道工程、楼地面工程、所有垫层、砌体工程以及施工有关二次构造工程、墙体拉结筋、门窗洞口过梁的制作安装、墙体拉结筋植筋项目、屋面工程、安全设施及临时搭设工程、室内外抹灰工程)。
2、承包的材料有扎丝、铁丝、钉钉、钢管、扣件、木枋、胶合板、大模板、电渣压力焊、焊条及主体所需的辅助材料。
3、承包的机具:双吊篮起重机,对焊机,调直机,弯曲机,切断机,电锯、电刨、手推车、电焊机、砂浆搅拌机及主体和装修施工期间所需要的所有机具。
4、乙方负责三级配电箱以下的(不含二级箱)电线、电缆现场临时使用的给排水。
5、合格的安全防护用品:安全帽、安全带、安全网、绝缘橡胶手套,绝缘鞋等所有的安全防护设施,由乙方自负。
6、乙方负责混凝土试块制作及养护。
六、劳务承包工期:自20xx年8月1日起开始计算,至20xx年10月5日止,主体工程必须封顶,
七、承包价格
1、总体劳务承包价格,本工程总体建筑面积平方米综合单价包干法,承包单价( 264.00 元/平方米),建筑面积按GB/T50353-20xx《建筑工程建筑面积计算规范进行计算》。
2、以上承包价格中已含:人工费,超时工资,设备维修用工、机械操作工、主体结构、装修工程施工期间使用的材料装卸车等。
3、工程劳务费按施工图建筑面积办理结算,设计变更工程量另作调整,设计变更增加建筑面积按实际增加面积计算,
4、乙方必须积极配合甲方文明施工检查、质量、安全检查评定。
5、乙方必须严格遵守合同和施工定额所含的工作内容进行施工。
八、付款方式:
每层顶板混凝土浇筑完成后甲方需支付该楼层80%的工程进度款。
九、甲方义务:
1、根据施工图和相关施工文件向乙方进行施工技术,对质量、安全、进度,文明工地验收标准的交底工作;施工中质量、安全、施工规范化管理等到方面的监督。
2、及时向乙方提供施工前必须的技术资料。
3、甲方提供现场所有用电,电费由甲方负责。
4、甲方提供二级配电以内的配电箱,给水到位。
5、甲方提供经伟仪、铅锤仪,大线。乙方自备仪器进行工程测量放线,甲方只负责验收复核。仪器使用期间的维修,检定等一切费用由甲方负责。
十、乙方义务:
1、乙方进场施工前7日向甲方提供作业人员名单及身份证号码、两寸照片一张。
2、乙方确保人员的身体素质和技术水平,职工年龄不得小于18周岁,不得超过50周岁,家属、小孩和非施工人员不能进入工地。严禁使用童工及年龄偏大和有精神类疾病的人工作。
3、乙方人员必须按施工图纸,施工方案施工规范。操作规程和验收标准进行施工,保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务,服从甲方的统筹安排。提供周期计算并参加甲方协调会。
6、乙方每月必须在甲方监督之下发放人工工资,签发工资表交甲方备案。由乙方拖欠工资而引起纠纷或劳动力不足,乙方自行解决。
7、乙方不得以任何理由进行停工或消极怠工。
8、乙方负责堆放管理,保证道路畅通,材料堆放整齐,必须确保文明施工现场。
9、乙方负责甲方供材的保管和使用,如钢筋、水泥、砂浆等,用完后自行收拾整洁,如甲方发现有材料浪费现象,按照浪费程度大小进行现场定价罚款,罚款资金从每月工程进度款中扣取。
10、认真做到活完料净脚下清,尤其楼层拆模后必须7日内将楼层内清理干净,其他分项工程每班次必须清理干净,工完场净清理不干净每次罚款200元。
十一、承包质量要求
1、乙方必须严格按照施工图,国家建筑施工技术规范和质量标准组织施工,遵守建设部、省建设厅,市建委和其他有关部门颁发的法律、法规和其他有关部门规定。
2、工程质量:工程质量必须达到合格标准等级。
3、乙方在工程质量、工期、安全文明施工,配合项目管理等。
5、分部分项验收乙方在应按甲方质量要求做好自检工作,并提前通知甲方,甲方按通知时间组织验收,对不能保证施工质量的施工班组、个人,甲方有权清退出场,乙方应积极配合,应无条件接受处罚。
6、乙方接受甲方的各项质量管理和规定,接受甲方的奖励及处罚。积极配合甲方帮好质量管理工作,在施工前对施工人工进行安全、技术交底,施工中应有专职质检员做好跟踪检查、监督、指导工作。配合甲方和监理检查,及时纠正指出的问题。
7、特殊工种应持证上岗,并接受甲方和上级有监督部门的检查监督,持证人更换,应征得甲方同意。
8、严格按照甲方审发的施工方案及技术交底进行操作,否则造成的返工、材料浪费由乙方承包。
十二、安全责任
1、精心、管理、注意防范杜绝重大安全事故。
2、建立健全安全责任制,责任到人。乙方负责人主管乙方安全,并配备专职安全员,负责乙方施工中安全生产监督和安全检查,自行组织生产,安全防护,组织召开安全生产例会,认真做好班前安全技术交底,施工中乙方不得违反安全操作规程,
3、保险以外的安全事故,甲方承担乙方承担。
十三、增加工程量:价格现场协商。
十四、各楼层天棚屋面构架、不在本次劳务合同内。
十五、基础、直线加速器单项计价。
十六、其他事项
1、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,合同在执行过程中,如有争议,首先协商解决。如有争议直接向当地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院起诉。
2、本合同一式四分,甲方两份,乙方两份,工程结束及完全履行合同内容后,自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为了保证完成施工,需要乙方劳务分包作业,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方协商订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、施工工期:
4、质量要求:合格(符合国家有关验收规范及设计要求,必须达到最终的竣工验收合格)
5、安全文明目标:安全文明施工
6、建筑面积和工程量:总建筑面积约平方米。建筑面积工程量依据最终竣工图纸,按《建筑工程计价定额》中的建筑面积计算规则及国家相关规范要求说明进行计算。筏板以下的单项工程根据实际完成的工程量计算(不计入总建筑面积结算)。
二、劳务承包内容与范围
1、劳务承包方式:筏板以上采用劳务清包形式:包工、包辅材(含铁钉、模板、普通拉杆、铁丝、扎丝、脚手架钢管、扣件、木方、木条、竹跳板、安全网及连墙件、其他各种施工用的工具)等周转材料、(除塔吊及施工电梯以外所有的机械设备)、所有临时设施用工、从施工现场配电房、施工现场水池出来所有临时用电、临时用水等材料及用工、包质量、包工期、包文明安全文明施工。筏板以下采用工程量清单单项计价。
2、劳务承包范围及工作内容:
2.1.人工费:2.1.0 筏板以下(单项计价项目):基础垫层、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、脚手架工程、墙体及零星砌体工程、水泥砂浆抹灰工程、混凝土找平、防水混凝土保护层。
2.1.1.结构主体:
①、模板工程(包工包料):含模板制作、安装、拆除、整理堆放至指定的场地及场内外运输、清理粘黏物及模内杂物、刷隔离剂、模板交界处贴透明胶布。
②、钢筋工程(包工、包辅材、机械设备、周转材料等):钢筋制作、场内转运、人工配合下车、绑扎、搭接连接、安装、焊接、安装钢筋保护层扣件、植筋、小型构件的钢筋制作绑扎安装、钢筋堆码至到指定的场地。
③、混凝土工程(包工、包辅材、机械设备、周转材料等):混凝土浇筑、振捣、养护、及时按照规范要求处理空鼓蜂窝眼爆模。
④、脚手架工程(包工包周转材料及辅材):平土夯实用工、浇筑10cm厚的混凝土脚手架基础垫层用工、底部垫木方、挖坑、安装底座、打揽风桩、场内外运输、搭拆脚手架、上料平台、安全网、挡脚板、连墙件、护身栏杆、楼梯间电梯间等其他临时维护、上下翻板子、拆除后的材料及时堆码到指定的地点及工程配合等。
⑤、砌体工程:(包工、包辅材、机械设备、周转材料等)建施图中所有砌体砌筑、砖体场内二次转运、植筋、构造柱、圈梁、过梁、压顶、女儿墙、散水台阶、零星砌体、造型及零星构件。建筑物外围2米以内的所有土建内容。
2.1.2.装饰工程(不含二次装饰)及屋面工程:室内抹灰(毛面)、地坪(毛面)、天棚抹灰批顶、散水、台阶、坡道、屋面、外墙粉刷。
①、抹灰工程(包工、包辅材、机械设备、周转材料等):基层清理、砂浆搅拌运输、钉挂钢丝网、弹浆、(室内外墙体抹灰必须分三次进行);贴砖部位墙体水泥砂浆抹面不清光、不贴砖部位墙体水泥砂浆抹面清光、防水砂浆、女儿墙泛水、滴水线等、筑物外围2米以内的所有土建内容。
②、楼地面工程:(包工、包辅材、机械设备、周转材料等)基层清理、卫生间、洗污间回填、混凝土或砂浆搅拌运输、浇筑、振捣密实,贴砖部位水泥砂浆找平、其余部位水泥砂浆找平后原浆清光。所含部位(楼地面、楼梯间、屋面、檐沟、散水、室外散水、无障碍通道、建筑物外围2米以内的所有土建内容。
③、屋面工程(包工、包辅材、机械设备、周转材料等):除防水层、保温层工程内容以外的同上①抹灰及②楼地面工程内容。
2.1.4.现场安全:按规范规定应该搭设的施工脚手架、安全围栏、或空间安全防护脚手架、搭拆和维护四口五临边安全防护、施工用电按规范防护和维护。
2.1.5.文明施工:施工区的场地硬化人工配合、临时用电(含二级配电柜以下的材料)、用水的管理及维护保养、现场垃圾清运等。
脚手架:按规范搭设脚手架(钢管,扣件,槽钢,预埋件,立网,兜网;硬防护,加固件,跳板等)。
2.1.6.配合其他承包方进行的预埋。
2.2.施工机械工具费:
2.2.1.主要机械:
2.2.2辅助机械:搅拌机、砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车、清光机及其他机械设备等。
2.3 材料费:
2.3.1周转材料:模板、方木、钢管、扣件、对拉丝、蝴蝶卡、螺丝帽。
2.3.2.小型材料:二、三级配电用电线、配电盘、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵胶带、线锤、冲击钻头、膨胀螺栓、绝缘胶布、砂轮片、金刚片等。
2.3.3. 施工用电由甲方提供至一级配电柜;施工用水由甲方将总水管引至施工现场,乙方负责支路水管的安装及材料。施工区、生活区的水电费用由甲方承担。
3. 承包内容中不包含的项目及材料
3.1.不包含承包范围项目:安装工程(水、电、暖、消防、电梯)、门窗、防水、机械土方及回填(机械部分)、保温、内外墙瓷砖、瓷粉涂料油漆、幕墙、地砖、石材铺贴、钢结构、铁艺、铝合金、扶栏及栏杆、空调铁件、塑胶地板,以上工程内容的施工及制作与安装。
3.2.不含承包范围材料:钢筋、商品砼、砌块、砖、水泥、砂、石、白灰、外墙涂料、装饰石材、安装(水、电、暖、消防、电梯)及钢结构工程的所有材料、塑胶地板、瓦及不在其承包范围内的所需材料。
三、劳务分包资质情况:
1、营业执照:/
2、资质专业及等级:/
3、资质证编号:/
4、安全生产许可证编号:/
四、工期、质量、安全
1、总工期日历天,以乙方进场开始施工开始计算,因甲方原因或不可抗拒的因素工期顺延。
2、工程质量标准为合格(全部的施工内容必须符合设计及有关规范要求,误差范围必须控制在允许范围内,否则所造成的材料浪费、返工、窝工,甲方人员的管理费及机械设备费全部由乙方全部承担)。
五、甲方的责任和义务
1、甲方负责提供乙方材料堆场场地,以满足乙方在现场的生产所需。
2、甲方负责监督、技术交底,并向乙方提供所需的施工图一套和施工方案、施工计划、设计变更等。
3、甲方负责施工现场主要材料(钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等)及构件的及时供应和调配。
4、甲方负责协调质量监督站和五大责任主体关系,以及施工现场内各分包单位之间的关系。
5、甲方应按节点对有已完成的工程量进行验收,并结算劳务工程款。
6、甲方有权对不符合要求的乙方作业人员予以清退。对施工中由于乙方原因导致的一切矛盾采取相应的经济处罚。
7、工程质量达不到合格标准时,甲方有权处罚乙方万元,并整改至合格为准,给甲方造成的所有损失均由乙方全部承担,整改不合格的按照已完成的%进行结算退场。
六、乙方的责任和义务1、所属人员进行施工安全、遵纪守法、遵守甲方的各种管理制度的教育。施工人员进场时,必须编制所有施工人员花名册(一式三份)附后,提供身份证复印件,男性大于58周岁、女性大于53周岁坚决不能进场施工作业,否则所成的损失均由乙方独自承担。
2、乙方单位委派同志为现场负责人,乙方代表及专业负责人必须在现场跟班作业,离开工地时应向甲方负责人请假并另行安排人员负责工地工作。(乙方另外必须配备一名专职安全员常驻现场负责安全文明施工管理与协调
3、因乙方原因造成的质量问题,由乙方承担全部责任,包括业主及监理工程师开具的质量处罚单,付进度款时扣除。
4、乙方应严格执行甲方编制乙方认可的施工进度计划,因乙方原因造成的工期顺延,由乙方承担全部责任。
5、乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。乙方从事特殊岗位的工作人员(电工、电焊工、机械操作工、架子工)必须持有特殊工种操作证,禁止无证人员上岗。
6、乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工的总体要求,组织劳动力。农忙季节人员保证正常施工,保证连续施工,不影响正常工期。
7、乙方应保证工作面清洁,乙方施工留下的垃圾每天下班前必须清扫干净,否则由甲方安排人员清扫,发生费用由乙方全部承担。严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。
8、乙方应全力配合甲方、业主、监理、监督部门的检查、验收工作。
9、乙方负责施工过程中的三宝四口五临边的防护工作和半成品、成品的保护工作。因保护不善而损坏的,照价赔偿或无条件返修。
10、乙方应设有专职安全员,对乙方人员进行日常安全教育和检查,确保安全生产。
11、禁止18岁以下,50岁以上人员及病残人员现场务工,禁止施工人员家属住进施工现场。
12、承包人因自身原因延期交工的,每延误一日,除赔付因此给发包人造成的损失外,应向发包人支付¥500元/天的罚款;
七、结算与付账1、结算依据:按照设计施工图,设计变更、技术变更、技术交底、新增内容等按定额《建筑工程计价定额》规定计算总的建筑面积和其他分项工程量,分阶段计算工程量,以最终实际结算为准。
2、筏板以上结算综合单价:¥元/m2(单价×工程量=总价,工程量按合同约定计算方式计算)其中含(按建筑面积计算)。分项单价:模板工程¥元/平方米;外架¥元/平方米;钢筋工程¥元/平方米;砼工程元/平方米;内外墙抹灰¥元/平方米;砌体工程¥元/平方米;安全文明施工¥元/平方米;楼地面屋面工程¥元/平方米;以上的分部分项的施工所含内容参见本合同中2.1.1条执行。
3、筏板以下单项计价结算单价:混凝土(商品砼)工程¥元/立方米,砌体工程¥元/立方米,混凝土找平及混凝土垫层(商品砼)¥元/平方米,水泥砂浆抹面清光¥元/平方米,模板工程¥元/平方米(按展开面积计算),外脚手架工程¥元/平方米(按墙面投影面积计算),砼地坪(商品砼)找平并原浆清光¥元/平方米。
4、若因设计变更造成面积的增减,按照变更后的面积结算;若合同范围内分项工程量的增减,¥元人工费以内不予调整,超过¥元以上劳务费由甲方办理人工签证,据实按照约定面积乘以合同单价结算;若甲方未提前通知引起的返工,发生的费用由甲方承担。
5、以上价格含二次结构砼搅拌费、运输费及泵送费,零星砼现场搅拌运输由乙方负责。
劳务费用的支付;材料工人进场之日支付10万元,中途按册支付生活费,生活费包含在合同总金额内;劳务费用天支付一次,支付比例按完成实际工程量的%支付进度款,乙方应确保收到的工程进度款优先支付当期应付劳务工的报酬,如有乙方欠付劳务工报酬情形,甲方有权从应付乙方劳务费用中直接向劳务工支付,并于支付日相应扣减应付乙方劳务费用。
5.2主体工程完工后款项支付到完成工程量 %;工程竣工经甲方、乙方双方对工程验收合格后,甲方依第六条
6.2项约定核定乙方完成的工程量后支付到完成工程量%,剩余的 %作为质保金,质保期为年,在质保期满后,七个工作日内结清质保金。质量保修责任期内出现承包范围内质量问题,乙方应立即返修,返修产生的相关费用由乙方自行承担;乙方迟延返修的,相关责任参照第九条9.2项约定执行。
劳务承包合同
质量保证金的退还,并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
3.1. 乙方施工至合同约定付款节点后向甲方申报已完成工程量。甲方在接到乙方申报后7日内完成验收并支付工程款。
3.2. 甲方未依照合同约定支付工程款或非乙方原因造成的停工或缓建,工期相应顺延,甲乙双方以签证的形式进行确认。
4、本工程采用劳务清包形式,结算单价不含所有税费,如发生税费费用由甲方承担。
5、劳务方支付劳务费时,必须编制工资支付表,把工资支付到务工人员本人。
八、文明施工
1、未达到合同安全文明目标,乙方人员应服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋施工。
2、乙方人员必须遵守法纪,不打架、不聚赌、不偷盗,不留宿妇女儿童,不在施工现场随意大小便。
3、乙方人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,搞好食堂及宿舍公共卫生,减少疾病,防止中毒事件发生。
4、工地使用的建筑材料、周转材料,应按规定码放整齐,严格实行标示制度。建筑垃圾应及时清运到指定地点。
5、乙方未按照操作规程施工造成的安全事故全部由乙方承担
6、施工场地及室内应及时清扫,否则甲方派人清扫,所发生的费用全部由
乙方承担。
九、事故处理及保险
1、依照国家《建筑法》、《劳动法》规定,根据政府和建设主管部门要求,甲方必须为其劳务作业的现场人员办理全额意外伤害保险,支付其保险费用,甲方承担此项费用。
2、工伤事故赔偿费用划分(除不可抗拒因素外)一次工伤事故在¥元(贰万元)以内由乙方自行承担;一次工伤事故超过¥元(含贰万元)以上部分,甲方承担 %的费用,乙方承担 %的费用。
3、发生重大伤亡及其他安全事故时,劳务分包人员立即报告发包方工程项目部,由工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门,并保护事故现场。
4、劳务分包方和工程承包方对事故有争议时,按有关规定处理。
5、事故发生时,双方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
十、双方约定其他事项及合同的解除
1、乙方完成本协议约定的全部工程任务后,向甲方报送书面结算报告,由甲方核定。乙方对甲方核定金额有异议的,应于知道核定金额之日起三日内向甲方提出书面异议,由甲、乙双方确定的第三方中介审价,审价以甲、乙双方合同约定价格为依据,本合同未约定单价的,本项目部有相似分包单价的,按照相似分包单价执行,无相似分包单价的,双方共同协商确认单价。双方确认以审价结果作为结算依据(审价费用由甲方承担);乙方逾期未提出书面异议的,视为乙方认可甲方核定金额。
2、乙方施工工程无法达到国家规定的合格标准,经甲方通知整改仍无法达到合格要求的或乙方因自身原因无法正常施工致使工期严重延误超过约定工期60天的,甲方有权解除合同。
3、甲方未按照国家规定或合同约定提供施工条件的致使乙方无法正常施工的,或甲方未依照合同约定按时足额支付工程款超过60天的,乙方有权解除合同。
十一、本合同签订后生效,具有法律效力,甲乙双方必须严格履行合同以上条款,任何一方违反本合同规定,给对方造成损失的,应给与经济赔偿。
十二、甲乙双方因履行合同发生争议,由双方本着长期合作的原则协商解决;协商解决不了的任何一方可向标的物所在地人民法院起诉。
十三、本合同未尽事宜按国家、省市现行的有关法律法规规定执行。十四、本合同一式四份,甲乙双方各两份,经甲乙双方签字盖章后生效,双方履行完一切合同内容,结清所有手续及费用后失效。
发包人:(公章)承包人:(公章)
施工主管:
安全、文明施工负责人:
稽核人:
工程处负责人:承包人:
年月日年月日
甲方(发包方):
乙方(承包方):
负责人身份证号:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就关于______________________劳务分包有关事宜协商达成以下一致协议,订立本劳务作业承包合同,双方共同遵照执行本协议。
1、承包方资质情况
资质证书号码:___________
发证机关:_______________
资质专业及等级:____________
复审时间及有效期:___________
承包内容:
1.1承包范围内的砌墙、主体结构钢筋、模板、混凝土的所有工作内容。
主要工作为:基础工程、主体工程、空调板、飘窗、挑檐、雨篷、阳台、腰线、圈梁、构造柱、压顶等部位所有钢筋制作和安装成型、模板的支设和拆除、混凝土的浇筑和养护、现场测量放线、钢筋垫块、预制过梁等小型预制构件的制作与安装、各种台阶、施工洞口封堵等工作。
1.2基础机械土方开挖人工配合、清槽到原土标高、原土夯实及室内外回填土分层夯实。
1.3所有使用机械、材料的卸车、码放、周转材料按甲方指定的位置卸车、码放,机械、材料使用后的清理分类堆放、现场材料的二次搬运、周转材料的分类堆放、半成品的合理堆放及标识,机械、材料回运的装车(主体人员离场前产生的装车)。
1.4施工区域内所有临建工程的人工,主要包括现场道路硬化、木工棚场地及硬化、钢筋棚场地及硬化、场地平整、临建场地平整、铺砖以及搭设,保证现场临时设施的完善,临时用水用电的埋设及维修用工。
1.5所有脚手架、安全网、防护棚、安全通道的搭设、拆除及安全文明施工的所有内容(不含外架的拆除),现场安全文明施工(含安全防护、卫生清洁临时设施和工地铁皮维护墙的搭建与拆除。
1.6结构图中显示预留洞口、预埋插筋的施工及预埋铁件的制作和安装。
2、承包方工作对象及工程内容
工程名称:______________________________。
工程地点:______________________________。
工程承包范围:施工图纸、会审纪要、设计变更的土建工程部分(分包项除外)
分包项为:门窗安装、防水涂料及卷材、内外墙粉刷、涂料、瓷砖、栏杆、铁艺。
承包方式:包清工、包质量、包工期、包安全文明施工。
除垂直运输机械、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机械外,其它所需的施工工具小五金耗材、劳动保护材料等均由乙方劳务队自理,其费用包含在劳务费中。
施工现场临建(民工宿舍、伙房、项目办公用房、施工区、生活区内的临时道路、材料堆放场地整理及各项施工机械的基础施工、安装就位、调试)也含在劳务费中,不再另行计费。
3、工程工期
自___年___月___日开始,至:___年___月___日结束,总日历工作天数为:___天
4、质量标准
工程质量:符合施工图纸、国家的现行施工、验收规范和行业施工、验收规范要求及总承包合同要求。
5、项目经理
5.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为___,职务:____,职称:____。
5.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为___,职务:___,职称:____。
6、工程价款计取方式:
按国家规定的实际建筑面积______元/平方米计算,本合同总建筑面积_______平方米。
合同总价为______平方米×元/平方米=______元,大写:____________(人民币)。
7、工程价款拨付方式:
群体工程主体全部完工验收合格支付工程总承包价的________%,全部工程竣工验收合格支付到总价款的__________%,剩余_________%待工程发包方验收合格后质保期内没有质量问题1年无息支付乙方。
8、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
8.1安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保安全施工。
8.2工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工及验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心施工,确保工程质量达到合同要求。
8.3工程工期:按合同双方约定工期内合格的完成工程内容。
8.4文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
9、文明施工管理规定
9.1进入施工现场必须戴好安全帽,否则每人次扣款20元;
9.2高空临边施工作业必须使用安全带,否则每人次扣款100元;
9.3严禁酒后进行高空作业、机械操作,否则每人次扣款100元;
9.4严禁从高处向下抛掷物料、施工垃圾、施工工具等,暂时不用的工具及施工材料不准放在外脚手架上,否则每次扣款200元;
9.5施工过后的四口、五临边按规定进行安全防护,安全通道应及时搭设。
否则按口、边数量每处扣50元;
9.6严禁在施工现场随地大小便,每人次扣款50元;
9.7未经甲方同意,乙方人员不得私接乱拉任何电器,否则扣款200元,并进行安全教育。
如造成严重后果由乙方自己负责。
9.8严禁在施工中打架斗殴,所造成经济损失由乙方自己负责,甲方对乙方并进行每次1000-5000元款,情节严重的送公安机关处罚。
9.9在施工中严禁偷盗施工材料及设备,一经发现,扣款20__-5000元,并逐出施工队伍。
严禁在施工中故意破坏施工设备,否则除按照原价赔偿损失外,另扣款1000-3000元,并逐出施工队伍。
9.10本协议以上各项及各工种管理制度中规定的扣款以现金当场兑现,两天内交到项目部,否则以应扣款数额10倍的违约金从应支付劳务工程款中直接扣除。
10、甲方权力和义务
10.1组建与工程相适应的项目管理班子,对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工等方面组织实施施工管理、控制、监督、检查和验收的各项工作;
10.2组织及负责对乙方施工作业人员进行技术交底,图纸会审,编制施工组织设计及进度计划,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
10.3负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
10.4按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
10.5按乙方提交的进度计划酌情合理提供施工所需的应供施工机械设备、材料。
10.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11、乙方权力和义务
11.1、对本乙方工程范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与工程发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
11.2、乙方根据施工组织设计进度计划的要求,每月底的前一天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
11.3承担由于非材料质量和甲方原因造成的质量修改、返工材料款、返工人工费、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种扣款;
11.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
11.5按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
11.6做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种扣款。
11.7妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
11.8乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行本合同约定作业有关的所有义务及工作程序。
11.9乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
11.10乙方负责施工期间为确保安全生产所必须的安全帽、安全带、手套等常规劳动保护用品。
如工地出现人身安全,消防等安全事故,所有损失由乙方承担。
11.11乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
11.12乙方施工所需材料应提前____天向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;
11.13乙方应妥善保管运至施工场地用于施工的材料和待安装设备、合理使用工程甲方供应的材料、设备。
因保管不善发生丢失、损坏,乙方劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
11.14乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;
11.15按照国家规定及本合同约定足额支付劳务作业人员工资。
11.16负责现场生活区的日常清理、整理和保洁工作。
11.17现场用水、电,除甲方负责到位部分以外的所有工作均由乙方负责。
11.18乙方应指派专人负责工程测量、放线、放样工作,甲方进行复核和监督。
11.19乙方要做好民工的工资支付工作,如因民工要求支付工资引起的上访、围堵公司或政府,举报等情况发生的,每发生一次,乙方需要支付甲方违约金10万元,从应付款项中直接扣除。
11.20停工期间,乙方应负责施工现场的管理及保卫工作。
11.21信守承诺、服从领导,否则由此造成经济损失等一切后果,由乙方自负并承担相应法律责任。
11.22乙方组织的人员进场后,应按照民工身份证所记载的名字书面向甲方提交工人名单。
施工过程中有人员增减的要及时向甲方汇报。
甲方有对工资发放的监督权。
12、工程变更
甲、乙双方就材料、图纸变更等相关事项,另行约定。
13、违约责任
13.1甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬部分的利息。
13.2当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付___元的违约金;
(2)乙方在本合同签订时,应缴纳___元的履约保证金,该保证金在本合同所有工程基础出±0.000施工完毕后返还乙方。
(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,除应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失外,延误的工期不予顺延。
还应向甲方支付违约金___元
13.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担
上述违约责任后仍应继续履行合同。
14、争议
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议时,自行协商解决。
如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
15、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。
否则,乙方将依法承担责任。
16、合同份数
本合同正本两份,具有同等效力,甲乙双方各执一份;本合同副本___份,甲乙双方各执___份。
17、补充条款
本合同未尽事宜,甲、乙双方另行协商。
18、合同生效
合同订立时间:___年___月___日
合同订立地点:____________
本合同双方约定______后生效。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
邮政编码: 邮政编码:
电话号码:
身份证复印件:
工程劳务合同最新范本通用版
甲方(用人单位)名称:_________
法定代表人:_________________
地 址:_________________
联系电话:___________________
乙方(劳动者)姓名:_________
家庭住址:___________________
居民身份证号码:_____________
联系电话:___________________
根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定,甲乙双方遵循平等自愿,协商一 致的原则订立本劳动合同。
一、劳动合同期限
甲,乙双方选择以下第________种形式确定劳动合同期限:
(一)有固定期限:自________年________月________日起至________年________月________日止。
(二)无固定期限:自________年________月________日起至 止。
(三)以完成一定的工作任务为期限:自________年________月________日起至______________________时止.其中,试用期自________年________月________日至________年________月________日。
二、工作内容和工作时间
(四)根据甲方工作需要和任职要求,乙方同意在________岗位上工作.经甲乙双 方协商同意,可以变更工作岗位,双方签署的变更协议或者通知书作为本合同的附件。
(五)乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。
(六)乙方每日工作时间不超过8小时,平均每周工作时间不超过40小时.甲方 应当保证乙方每周至少休息1日。
甲方因生产特点不能按照前款执行时,经劳动保障行政部门批准,可以实行综合计算工时或者不定时工作制。
三、劳动报酬和社会保险
(七)甲方根据本单位的工资制度,确定乙方正常工作时间工资执行以下第________种方式:
1.甲乙双方实行月(周,日,小时)工资制。乙方月(周,日,小时)工资为________元。试用期的工资为________元/月(周,日,小时)
2.甲乙双方实行计件工资制,计件单价为________元。甲方提供食宿条件或者等同于提供食宿条件的,不得折算为乙方工资.
(八)甲方按月以货币形式支付乙方工资,每月________日前支付工资,并由乙方签字确认。
(九)甲乙双方实行周,日,小时工资制的,甲方应按双方约定的时间,以货币形 式支付乙方工资,并由乙方签字确认。
四、劳动保护和劳动条件
(十)甲方为乙方提供符合有关劳动法律,法规和国家有关规定的劳动安全保护设 施,劳动防护用品和其他劳动条件.甲方必须按照国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。
(十一)甲方在乙方上岗前对乙方进行安全生产教育.在施工现场,甲方必须按照 国家建筑施工安全生产的规定,采取必要的安全措施。
(十二)甲方为乙方提供的宿舍,食堂,饮用水,洗浴,公厕等基本生活条件必须 达到安全,卫生要求,其中建筑施工现场必须符合建筑施工现场环境与卫生标准。
(十三)用人单位应当将依法参加工伤保险的有关情况在本单位内公示.用人单位 和职工应当预防工伤事故发生,避免和减少职业病危害. 职工发生工伤时,用人 单位应当采取措施使工伤职工得到及时救治。
五、劳动纪律
(十四)甲方依法制定的需要乙方遵守的劳动规章制度,应当在与乙方签订本劳动合同时告知乙方。
(十五)乙方自觉遵守有关劳动法律,法规和甲方依法制定的各项规章制度,严格 遵守安全操作规程,服从管理,按时完成工作任务。
乙方对甲方违章,强令冒险作业有权拒绝;对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权提出批评,检举和控告。
六、劳动合同的解除和终止
(十六)甲乙双方单方面解除本合同,应符合《劳动法》第25条,第26条,第 27条,第31条和第32条的规定。乙方有《劳动法》第29条规定情形的,甲方不得随意解除本合同。
(十七)劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现,劳动合同即行终止。甲乙双方协商同意,可以续订劳动合同。
(十八)解除,终止劳动合同时,甲方应当依据有关法律法规等规定出具解除,终止劳动合同的证明书或者相关文件。
七、经济补偿与赔偿
(十九)甲方依法解除乙方劳动合同,应当支付乙方经济补偿金的,按照《劳动 法》及有关规定执行。乙方根据《劳动法》第32条第(二),(三)项规定解除 本合同,甲方也应按照《劳动法》及有关规定执行。
(二十)甲方支付乙方的工资报酬低于施工地行政区域内最低工资标准的,要在补 足低于标准部分的同时,依法支付赔偿金。
八、劳动争议处理
(二十一)甲,乙双方在履行本劳动合同时发生争议的,可先协商解决;不愿协商 或者协商不成的,可在争议发生之日起60日内向当地(用人单位工商注册地或者 施工地)劳动争议仲裁委员会申请仲裁.对仲裁裁决不服的,可以在15日内向当 地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
(二十二)甲,乙双方约定的其他内容如下:
(二十三)本劳动合同与国家法律法规及有关规定相违背的,依照国家法律法规及 有关规定执行。
本劳动合同一式2份,甲乙双方各执1份。
本劳动合同自甲乙双方签字,盖章之日起生效。
甲方(公章):________________ 乙方(签字):________________
法定代表人或者:________________
委托代理人签字:________________
签字日期:________年________月________日签字日期:________年________月________日
甲方:_________________
乙方:_________________
经双方协商,甲方愿将_______________的室外砼道路浇筑施工任务包工不包料的形式交由乙方施工,为明确双方责任特订此合同供双方共同遵守执行,具体条款如下:_________________
1、工程地点:_________________重岗_______________9#、14#、15#、20#、21#、26#、27#、32#、33#楼室外道路;
2、工程规格:_________________单层厚度18cm,总面积约平方米左右;
3、承包方式:_________________乙方包工(包施工、包质量、包工期、包安全)乙方负责砼面一切工作,即:_________________钢模板及钢模安装,浇筑振捣,摊平,拉纹、一切运输、保养及切缝和砼面施工所需工具;
4、工程单价:_________________每平方人民币元;
5、工程质量要求:_________________乙方按照规范要求进行施工,如乙方施工造成平整度不合格等任何质量问题,该责任应由乙方承担,且甲方有权让乙方退场;
6、工程总工期:_________________施工队伍进场后10日内完成(由于天气等不定因素顺延);
7、甲方负责乙方民工住宿、照明用电、施工用水、生活用水;
8、工程结算方式:_________________按实际工程量结算,乙方保质保量全部完工后,
1/2页
甲方在十个工作日后组织人员验收,验收合格后付总造价%,剩下余款交付使用后一个月后付清;
9、乙方必须保持场地工清、料清、落手清,材料成品不得损坏,不得随意浪费甲方材料;
10、乙方必须严格执行国家省市有关部门及公司的施工管理制度和规程,安全方针、政策、条例,现场所有管理人员和各工种所有人员进入施工现场必须服从现场安全文明施工管理制度,不准喝酒,严禁赌博、打架斗殴,以上如乙方不遵守,后果由乙方自行负责;
11、以上条款,双方签字后,共同执行,各负其责,如有违约,由违约方赔偿对方经济损失。本合同一式两份,甲、乙双方各一份,受法律保护。本合同至签字之日起生效至工程结算完成后,付清款项后失效,未尽事宜双方协商解决。
甲方:_________________身份证:_________________
号码:_________________
乙方:_________________身份证:_________________
号码:_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
合同编号:________________
甲方:____________________
乙方:____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。
第一条、合同文件
作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力:
1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;
2.本项目工程质量检查、验收标准;
3.本项目施工安全标准;
4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划);
7.业主、监理和甲方的文件;
8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。
第二条、承包单价
详见(附件),不调价。
第三条、有关约定
1.乙方对甲方负责,承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准,在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。
2.计量支付
2.1乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。
2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)此偿金限额为任务量总价的____%.同时,甲方有权终止本合同。
2.3本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的资金垫付能力。
3.工程材料供应
3.1所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。
3.2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。
4.测量、试验、检验等技术工作
4.1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。
4.2甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。
5.乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。
6.隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。
7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等)
8.依据《劳动法》,乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)
9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。
10.乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。
11.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认,甲方队长批准后支付。
12.甲方有权就乙方的履约能力做出评估,如果乙方无能力履约(特别是质量、工期、安全),甲方有权终止合同,并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。
13.本合同签订后,乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则,甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定,处罚限额为乙方任务量总价的____%)
14.乙方对本工程安全负责,配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事,服从甲方安全监督和管理,不管何种原因,造成的人身伤亡、机械事故,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。
15.乙方必须做到现场文明施工和环境保护,包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业,并配备满足工程施工的各种标识、标牌。
16.乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比,如因乙方原因,在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩,甲方将对乙方进行____倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件,甲方有权解除乙方合同。
第四条、争议解决
若履行合同时发生争议,双方约定以下列方式进行解决:
1.和解。双方在自愿要友好的基础上,互相沟通、互相谅解,通过协商解决;
2.调解。在第三方的主持下,通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议,达成协议;
3.仲裁。协商、调解不成的,由________市仲裁委员会仲裁。
第五条、附则
1.本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。
3.本合同正本____份,双方各____份;副本____份,双方各____份。
甲方:__________________乙方:__________________
代表人:________________代表人:________________
电话:__________________电话:__________________
日期:_____年____月___日日期:_____年____月___日
附件1:工程量清单(略)
发包方: ﹙以下简称“甲方”﹚
承包方: ﹙以下简称“乙方”﹚
根据《中华人民共和国建筑法》、《合同法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关的法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,甲乙双方就本工程施工事宜协商一致,达成协议如下:
一、工程名称: 富丽新城B区12#楼
二、工程地址: 福山斗余
三、承包内容及范围: 全部安装工程(包含落水管安装)
四、质量要求: 图纸、规范、设计及甲方要求 ,严格按《建设工程质量管理条例》、《国家强制性有关条文》的规定、规范、规程及烟台市质量管理的有关条件要求施工。不能满足质量标准部分必须无条件返修,还要赔偿因此造成的直接经济损失,并且要处以相应的罚款。
五、工期要求:自 年 月 日至 年 月 日,计 天﹙含节假日﹚,乙方每延期壹天,要承担所造成的工程直接经济损失;并且承担相应的工期罚款500元/天;服从项目部关于工程工期计划的合理调整。
六、承包方式: 包清工
五、工程单价: (含5%的安全基金)结算方式:根据实际工程量现金结算。本工程要求达到烟台市优质结构,若达不到,扣全部工程量款的10%作为违约金。
六、付款方式: 主体七层以下预支生活费,七层框架施工完毕后10日内付七层以下已完工程量款的70%,以后每月按形象进度付当月完成工程量款的70%,全部工作结束验收合格后付至工程量款的80%,余款在工程竣工验收合格后两个月付清。保修两年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
七、现场文明施工管理要求:满足烟台市关于文明工地的要求,且要服从工程项目部的管理,现场乙方堆放材料﹙特别是周转材料﹚处,要随堆随整理﹙自堆放之时至整理完毕的时间不允许超过壹天﹚,确有特殊情况,应申请项目部批准,未经项目部批准或超期整理按50元/天罚款,未整理时间超过三日,由项目部组织人员整理,乙方承担工资及罚款 ﹙罚款为工资两倍﹚。
八、安全施工要求:甲方提供必要的防护设施﹙一次性用品和安全帽由乙方自负﹚,乙方严格按照《建设工程安全生产管理条例》安全操作规程施工,因乙方违规操作造成的所有损失由乙方自负,并应承担甲方相应的安全罚款。乙方用电要申请由专业电工拉电,乙方不准乱拉乱扯。
九、甲方责任:甲方本着公平、公正、公开的原则选择施工队伍。甲方提供基本的工作、生活条件;提供基本的劳动保障;负责进行安全教育,技术交底;负责对乙方工作的质量、安全、文明施工等进行监督、管理。保证按合同付款。
十、 乙方责任:乙方负责按照甲方所要求的质量、工期、安全、文明施工要求进行所承包范围内的施工工作,乙方工作人员必须服从项目部的管理和调度。由乙方原因造成返工、停工或验收不合格的,乙方负责甲方损失。做好工作范围内的卫生、场地整理、宿舍卫生和安全用电。
十一、 如果乙方在施工过程中施工质量、进度达不到甲方要求,甲方有权单方面解除合同,重新选择施工队伍,所施工部分的工程款将不予结算;如果在施工过程中乙方单方面解除合同,乙方应赔偿所承包工程造价的10%作为违约金给甲方,所施工工程量将不予结算。
十二、 甲方每周将不定期对乙方所施工工程进行检查,发现质量问题、进度滞后、材料浪费、不符合安全文明施工等的情况,甲方不需要征得乙方同意,将对其进行经济罚款,每月拨进度款时,直接扣下。
十三、进场班组每周上报工人考勤表。如有人员变动,及时通知公司并办理相关手续。
十四、针对本工程的技术交底和本协议具有同等效力,为本合同的有效补充。 十五、 附则:甲方负责协调各施工队伍之间的工作关系,乙方在工作中必须节约使用材料;因乙方原因造成材料浪费的情形,乙方负责赔偿甲方损失;乙方施工人员在工地期间不准喝酒、赌博,因喝酒、赌博影响正常工作秩序或他人休息者,每人次罚款200元,喝酒闹事者每人次罚款500元;不准打架斗殴,违者每方罚款1000元,严重者送交公安机关。严禁偷盗,发现偷盗行为,每次罚款500元,并扣押本班组工资。乙方进入工地现场,必须遵守甲方施工现场管理规定。
十六、本协议自双方签字之日起生效,其它未尽事宜均按国家有关规定执行。
甲方代表﹙签章﹚ : 乙方代表﹙签章﹚ :
电话:
年 月 日 年 月 日
甲 方:____________________________
地 址:____________ 电话:____________ 电传:____________
法定代表人:____________ 职务:____________ 国籍:____________
乙 方:____________________________
地 址:____________ 电话:____________ 电传:____________
法定代表人:____________ 职务:____________ 国籍:____________
以________ 公司(总部设于________ )为一方,甲、乙方代表通过友好协商于________ 年____ 月____ 日签订本合同。
第一条 总 则
1.甲方负责实施本工程,乙方公司负责为本工程提供劳务。
2.本合同自签字之日起生效,直至双方间全部遗留问题,包括财务问题处理完毕之日止。
第二条 人 员
1.乙方公司应按本合同附件一“提供劳务明细表”和附件二中商定的工程、人数、技术条件、派遣日期和工作期限,为本工程派出其授权代表、各类技术人员、工人、管理和服务人员(以下简称“人员”)。
2.附件一和二为本合同的组成部分,其内容在本合同签字生效后一般不得变更。在特殊情况下雇主要求变更时,经乙方公司同意应按下述规定办理:
(1)人员离境之前如需变更时,甲方应将变更内容提前一个月书面通知乙方,如甲方变更计划未能及时通知乙方公司,而乙方公司已按计划集中人员和订购机票,甲方应负担因此造成的损失。
(2)人员工作期限期满之前,如需终止雇佣,甲方应在终止雇佣之日前____ 个月书面通知乙方。
(3)人员工作期限如需延长,甲方应在期满之前____ 个月书面通知乙方。
3.乙方授权代表负责组织人员在工地履行本合同规定的中国公司的义务,并负责管理人员的内部事务。
第三条 签证和其他证件
1.乙方应按中国政府的有关规定办理人员出入中国国境的一切必要手续,并承担其费用。
2.甲方应按项目所在国政府的有关规定办理人员出入项目所在国及居留、工作许可证、机动车驾驶执照等必要手续,并承担费用。
甲方为人员办理上述手续,应向乙方具体明确提出由乙方提供的全部必要的证件,如因甲方的要求不明确而引起证件不足致使人员不能入境或无法获得居留和工作许可证,则乙方不负责任。
3.如果甲方未能为人员获得在项目所在国的居留、工作许可证和机动车驾驶执照等,而使人员无法进行工作,应付给人员在此期间的合同工资。如人员因此被迫返国时,甲方应负担人员的回程旅费,并支付每人____个月合同工资的赔偿费。
乙方公司没有按甲方要求提供全部必要的证件,从而使甲方无法为人员办理在项目所在国的居留和工作许可证等使人员无法工作或被迫返回中国,人员工资、回程旅费等由乙方公司负担。
4.乙方公司应按本合同附件一和二将人员的姓名、出生地和日期、职称、护照号码、发照日期和单位、出发日期通知甲方或甲方在项目所在国的授权代表。甲方应在接到乙方公司的通知后即向项目所在国政府办理申请入境的必要手续,并通知乙方公司。同时甲方应通过项目所在国有关机构通知该国驻华使馆,以便办理入境签证。
第四条 乙方公司的义务
1.符合双方在附件一商定的技术条件;
2.遵守项目所在国的法律和法令,尊重当地风俗习惯;
3.尊重甲方人员的技术指导;
4.不参与项目所在国的任何政治活动;
5.遵守工地和驻地的纪律和规章制度;
6.与甲方为实施本工程而雇佣的其他国籍的人员合作共事。
第五条 甲方的义务
1.对人员给予正确的技术指导;
2.尊重人员的人格、风俗和习惯;
3.不干涉人员在非工作时间的活动自由;
4.保障人员的安全;
5.对人员的解雇和更换,应由双方的工地的授权代表商定。
第六条 工作时间
1.人员每周工作5天,每天工作白班8小时,夜班7小时,每天工作时间安排可由甲方与乙方公司授权代表在工地商定。
2.凡由于待料、停电、气候恶劣等非人员的责任而造成的停工,应计为工作时间,合同工资照付。
3.驻地至工地的单程所用时间,不应超过20分钟,超过的时间应计入工作时间。
4.人员自中国到达工地后和本合同期满自工地回中国前,应分别享有____ 日有薪休息。
第七条 合同工资
1.人员的月工资(包括伙食费)在本合同有效内按以下标准支付(美元):
(1)半熟炼工,帮厨,服务人员
(2)熟练技工,厨师
(3)工长
(4)技术员,护士,翻译,会计员
(5)驻地经理
(6)工程师,医师,会计师
(7)高级工程师
(8)授权代表
(9)副授权代表
2.如本合同期超过1年,自第2年始,每月工资递增____ %。
第八条 夜班及加班
1.根据工程的需要,甲方要求人员在夜间工作或加班,应商得乙方授权代表同意,每月加班工作小时原则上不得超过____ 小时。
2.夜间时间系指从当日晚上9时至次日晨5时。人员夜间工作(指正常夜班工作)甲方应按合同工资150%支付工资;人员夜间加班,甲方应按合同工资200%支付加班费。
3.小时工资按下式计算:
第九条 工资和加班费支付
1.人员工资支付应自人员离开中国________之日起至回到中国________之日止。平均日工资为月合同工资的1/25。
2.乙方公司在工地的授权代表应按甲方提供的表格填写工作时间和加班时间,编制工资单,在每月工资结算日即________日后________天内即________日前提交甲方在工地的授权代表审核批准。
3.工资单审批后,甲方应在每月工资结算日即________日后一天内将工资和加班费以美元支付给乙方。其中:____ %电汇至________银行营业部乙方公司帐号;____ %支付给乙方公司工地授权代表。若甲方延迟付款应按延迟天数,每天按欠付款总额的____ ‰,以美元向乙方支付利息。
付款自汇款银行把所需汇款的电传发至中国________银行之日(起息日)起。
第十条 税金
乙方负责为人员交纳中国政府所征收的一切税金;甲方负责为人员交纳项目所在国政府所征收的一切税金。
第十一条 节假日、每周休息日和年度休假
1.按项目所在国政府的规定,每周的休息日为星期________。
2.人员应享受项目所在国政府颁布的法定节、假日和中国春节2天,国庆节1天的休假,共________天。
3.人员每工作期满1年,享受为期________天的回国年度休假。甲方承担休假人员从驻地至中国________间的往返旅费。人员工作不满一年,其实际休假天数按下列公式计算:
实际工作月数× (x/12)=休假天数
4.人员在项目所在国的节、假日和中国上述节假日以及年度休假期间,应享受全部合同工资。
5.因工作需要并应甲方要求,人员可不回国休假而留在工地继续工作。但需经双方代表协商同意。在此种情况下,人员年度休假工资及其从工地到________间的往返旅费甲方支付,同时支付人员在年度休假期间的实际工作天数的合同工资和加班费。
第十二条 预付工资
1.甲方在每批人员抵达岗位后,即应向乙方授权代表以当地货币支付每人相当于________美元的预付工资。
2.乙方对上述预付工资从人员抵达工地后第________个月还清,每月偿还____ 分之一。
第十三条 动员费
1.甲方应向人员每人支付________美元的动员费。
2.上述动员费应在每批人员抵达工地后由甲方随同人员的机票费以美元一并电汇至中国银行乙方帐号。
第十四条 保 险
1.乙方为人员自其离开中国________之日起至返抵中国________之日止在中国投保人身意外险,保险费由雇主承担。甲方应随同人员的月合同工资以美元一并向中国公司支付每人每月________美元保险费。
2.人员在中国投保人身意外险后,如经甲方要求,乙方可向甲方提供必要的证明文件,以避免甲方为人员在项目所在国重复投保。
第十五条 医疗和病假
1.甲方应为人员在整个合同期间因病或因工伤提供免费医疗、药品和住院治疗。所需中药乙方可代购,但药费、包装费和运费由甲方承担。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容
第二条作业人员
第三条合同工期
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条合同价款
4·1合同价款为:_________元(人民币)?大 写:_________元?
4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
( )4·2·1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
( )4·2·2以( )年施工预算或( )年施工概算定额为依据:?
( )4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)
第五条合同价款的结算和支付
5·1 结算、决算资料:
5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5·2合同价款的结算和决算:
5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。
5·2·2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
5·3合同价款的支付:
5·3·1合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6·1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6·2重大伤亡及其他安全事故处理:
6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6·2·2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第七条工程质量、验收与保修
7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
第八条工期延误
8·1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
8·2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
8·3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:
第九条文明施工
9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
第十条材料机具供应
10·1由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
10·2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
第十一条发包人的权利及义务
11·1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
11·2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
11·3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
11·4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条承包人的权利和义务
12·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
12·2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
12·3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___ %,服从发包人的统筹安排,统一调动。
12·4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
第十三条违约责任
13·1发包人违约责任
13·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
13·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
13·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
13·2承包人违约责任
13·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
13·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
13·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十四条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “√”):
1、向北京仲裁委员会申请仲裁。
2、向 ___________人民法院起诉。
第十五条合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十六条
本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。
用人单位(甲方) : 员工姓名(乙方) : 甲方因生产、工作需要,经考核录用乙方,确定劳动关系,乙方自愿签订本协议,并遵 守本协议所列条款。
[合同期限] 第一条:本合同自 年 月 日起至 年 月 日止,合同期满,本合同自行终止。
[工作内容] 第二条:甲方根据工作需要,安排乙方在 工作条件。
第三条:乙方应该按照甲方安排的工作内容及要求,认真履行岗位职责,按时完成工作任务,遵守甲方制定的规章制度,在合同期内甲方因调整生产(工作)任务,需要变更乙方的岗位和任务,需经乙方同意,如乙方不同意可提出辞职,双方办理解除合同手续。
[劳动报酬] 第四条:乙方按甲方规定完成工作任务,甲方应遵循按劳分配工资原则,实行同工同酬,实行计量工资的,按计量付酬。
第五条:按技术工种发放工资,工资按天结算。
,员工辞职必须提前一个月通知甲方,直至找到合适交接人,完成交接后予以批准。未按要求离职者,当月工资不予发放。
[劳动纪律] 第六条:甲方制定的各项规章制度应向乙方公示。
第七条:乙方应严格遵守甲方制定的规章制度,完成劳动任务,提高职业技能,执行劳动安全生产、规程,遵守劳动纪律。
岗位工作,并为乙方提供必要的第八条:乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位制度,给予相应的行政处理、行政处分、 经济处罚等,直至解除本合同。
第九条:乙方应遵守职业道德,不得损害甲方利益,不得泄露甲方的商业秘密。
[合同的续订、解除、变更、终止] 第十二条:本合同定期限届满,即自然失效,双方终止执行。如经双方协商同意,可以续订合同。
第十三条:本合同经甲、乙双方协商一致可以解除。
第十四条:如甲方因生产经营情况变化,或者乙方因个人原因要求变更本合同条款,经甲乙双方协商同意,可以变更合同的相关内容,并由双方签字生效。
第十五条:有下列情形之一的,劳动合同即告终止:
1. 乙方在试用期间被证明不符合录用条件的。
2. 乙方严重违反甲方的规章制度的。
3. 乙方严重失职、营私舞弊、给甲方造成了重大损害的,按造成的直接经济和间接经 济损失赔偿。
4. 乙方被追究刑事责任的。
[其他] 第十六条:甲乙双方如若一方违反合同中的条例,造成的损失由对方承担赔偿责任。
第十七条:本合同自签字后生效,涂改、冒签无效。
甲方:
乙方: 时间:
发包方:________________________ (以下简称甲方)
承包方:________________________ (以下简称乙方)
根据相关法律,公司项目管理实施细则及项目部实际情况和特点,甲方将分部分项外架工程委托乙方施工。双方本着平等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,双方共同遵守。
一、承包工作范围和内容
1.________住宅楼工程中外架工程。
2.施工人员现场技术,安全质量交底中明确的作业内容。
3.做好落手清工作,拆架后有关材料须整齐、分类堆放在甲方施工人员规定的区域内。必须经甲方施工员签字认可,否则不予结帐。
二、承包单价和结算方式
1.地下室按建筑面积 ______元/㎡,标准层按建筑面积______元/㎡(此价格为省标化要求价) 单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费(安全帽、手套、工作服、安全带)小型工具(板手)辅助材料费(铁丝)五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、钢管清理费、外架日常保养和维修、挂安全网、井架搭拆、以上所有工作内容中所发生的人工费以及个人调节税等。
2.每月25日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核后,下月初10日前支付月工作量80%的60%,外架拆除后支付原80%的40%,年底时(农历)再支付10%,剩余10%作为安全质量保证金,待工程交工验收后,各有关部门结帐付清尾款。
三、劳务人员工资发放办法
乙方每月须编制一份有关劳务费用分配细则及工资表(须落实到个人),在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
四、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同商定供料计划,合理安排周转材料,减少损耗,严格按施工有关部门制定材料损耗表控制。如超过损耗率(______%),则超过部分按材料原价赔偿。
五、双方职责
(一) 甲方职责
1.全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制,安排协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。
2.负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书。
3.负责工程周转材料的及时供应(作业面500米范围内,且应按定额限额发料,辅助材料乙方自理)
4.负责向乙方提供离开作业面40米内,水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头),并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。
5.必须按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备安全的要求,并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。
6.应负责及时办理因甲方原因造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方原因造成损失的处罚手续。
7.负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作,并有权随时对乙方管理资料进行审查。
8.负责组织乙方参加公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。
9.甲方有权对不服从综合协调安排的班组给予罚款或整改的处罚,有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。
(二) 乙方职责
1.乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项管理目标(质量、安全、施工计划、综合管理等)
2.负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
3.按照合同精神及时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。
4.负责对甲方转交的周转材料的保养、养护、维修工作,严格按甲方要求实行限额领料。
5.负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作,并应将该工作的书面资料及时报送四分公司质量安全技术监督科。
6.乙方应委派代表人驻点现场,负责管理劳务作业人员,并协调和检查,考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。
7.乙方必须正确及时办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查,且应对不符合要求的迅速整改。
8. 乙方作业人员在本项目部施工期间,应严格执行公司各项制度和四分公司及项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门协调、安排。
9.乙方劳务作业班组应建立“二长六大员”管理机制,且在作业班组中从事该工种工作时间一年以上的技术骨干总人数达60%以上。
10.按要求配置个人劳动保护设施。
六、质量安全管理
1.用的标准、规范为省标化文明施工、施工方案、作业指导书、公司质保手册,安全管理执行国家安全操作规范且双方应执行公司质量安全奖罚条例。
2.乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方安检)
3.安全目标为杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率小于千分之一,如发生安全事故直接经济责任由责任方承担。
4.标化管理目标为省级标化达标工地。
七、考核与奖罚
为使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标,双方商定以下奖罚条款:
1.工期奖罚:如乙方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚,如提前一天甲方奖励乙方200元/天,如乙方责任滞后一天,甲方处罚乙方400元/天(提前或延误期应叠加计算奖罚金),如乙方责任未实现项目部协调会议精神之要求,甲方处罚乙方200元/次。
2.质量奖罚:如乙方责任工程质量未达到优良要求时(甲方自检90分以上),乙方决算单价下调30%(即决算单价*0.7),如乙方责任工程质量未达到合格品要求时,乙方单价下调100%.
3.安全奖罚:如乙方责任发生轻伤事故,甲方对乙方处以500元/次的罚款,如乙方责任发生重伤事故,甲方对乙方处以10000元/次的罚款。
4.标化管理奖罚:如乙方责任发生违反省级标化工地管理规定的`行为,甲方对乙方处以500元/次的罚款,如该工程工地被评为省级标化工地,甲方给予乙方1000元奖励。
5.技术进步奖励:如乙方提出合理化建议,且被甲方采纳实施后获得成果,甲方给予乙方200—1000元的奖励。
6.材料节超奖罚:甲方依据有关经济资料,视限额领料制度执行状况和效果,可结合有关具体事项给予乙方一定的奖罚。
7.综合治理奖罚:如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件,甲方有权给予作业班组处以100—1000元的罚款(重点是不得发生赌博、嫖娼、斗殴、行贿等)
八、其它
1.决算审核程序:乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价与工程量→材料员公签→项目副经理审批→项目经理批准(项目经理有权对有依据的量进行增减)
2.招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件,具有同等法律效力。
3.合同期限:本协议双方签字后生效,有效期自工程开工到工程交工后、结清帐款后失效。
4.本合同未尽事宜双方协商解决。
5.本合同一式六份,甲方执五份,乙方一份。
甲方:____________________
代表:____________________
乙方:____________________
代表:____________________
签定日期:____年___月___日
根据《_____》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的?工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、?工程名称与地点
该工程为________________工程,地点在________________?。
二、?承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
劳务承包合同范本经双方协商,该________________工程按?元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的_____施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规?整与清理等内容。甲方付款前,乙方应提前向甲方提供相应发票。
四、工程质量与安全
根据甲要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全?交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。
六、付款方式与工期
本工程劳务人工费的所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,工程开始前付劳务费的___________%.工程竣工付劳务费的___________%.办完工程结算付至劳务费的___________%.留___________%待保修期满后一个月内付清。
乙方工期时间为:___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。
七、双方权力与义务
(一)?甲方
1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、縹娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效,具有同等法律效益。
5、因本合同产生纠纷双方协商解决,解决不成时,交人民法院管辖。
甲方:________________
负责人:________________
授权代表:________________
签约日期:___________年___________月___________日
乙方:________________
负责人:________________
授权代表:________________
签约日期:___________年___________月___________日止
承包人(甲方):
分包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平、诚信的原则,为完善建筑施工合同内容,甲乙双方就东新荣街瑞景花园小区 号楼, 号楼建设施工合同事宜,经协商达成一致,特订立本合同。
工程概况
工程名称:瑞景花园小区 号楼 工程地点:东新荣街路南十号棚户区
工程范围:施工图中土建部分
建筑面积:约 ㎡(以总决算和图纸为准)
结算方法:楼建筑面积 计算,屋面造型不计算面积。 工程日期: 年 月 日至 年 月 日
年 月 日至 年 月 日
质量标准: 合格优良
一、甲方责任
1、甲方负责向乙方提供建筑、结构图纸各一套。
2、甲方负责向乙方指导和质量监督工作提供以书面形式的技术交底,安全交底及施工,有关资料。
3、甲方负责向乙方提供施工所使用的塔吊搅拌机等施工机具及用水用电,施工所需大型材料。
4、甲方负责乙方工人宿舍、提供现场内办公用房、仓库、食堂等。
5、因施工所大型需材料不到位,而影响乙方施工进度给乙方造成的损失由甲方承担乙方所有费用。
二、乙方责任
1、乙方负责向甲方提供全体施工人员名单身份证复印件。
2、乙方负责向甲方提供施工所需一切资质文件。
3、乙方负责搅拌机等施工机具使用和保养,并对新进场的材料卸车和摆放整齐。
4、乙方负责现场文明施工材料堆放做到工完场清。
5、乙方施工中如达不到工期质量安全文明施工标准时,甲方有权终止合同,乙方应无条件在2日退出施工现场,所完工程量按结算。
6、乙方应按时支付民工工资,不得以垫付工程款等任何理由拖欠,因拖欠民工工资造成上访等后果,乙方承担10万元违约金,由甲方在结算中扣留此款。
7、乙方不得将工程转包给其他单位一经发现,甲方有权终止合同,所造成一切损失均有乙方负责。
8、乙方的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知工程项目经理。
9、隐蔽工程、主题工程由乙方自检后,通知现场技术员、监理工程师或工程项目经理检查验收,认可签证后,方可进行下一工序施工。如提出异议,经复查合格后方可施工,如产生费用由乙方负责;不合格者,由乙方负责,因此而造成工期损失均有乙方负责。
10、乙方应对本合同的施工全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负责,(乙方必须出2人维持现场文明施工、材料堆放和现场清理等工作)。
11、乙方负责施工中的所有小材如:绑线、钉子、灰槽、手推车、铁锹等建筑五金小材。(生活烧材自备)
12、乙方在距施工现场50米内不产生计时工,如乙方达不到工期质量安全文明施工标准时,甲方有权终止施工所产生的费用由乙方工程款中扣除并以两倍计算。
三、工程承包范围
1、基础工程:基础破桩、基砂垫层、木模工程、基础垫层、钢筋砼工程,回填土及中粗砂等。
2、主体工程: 钢筋模板砼工程、砌筑工程及楼地面砼垫层工程。
3、屋面工程:找平层、保温层、屋面工程等。
4、室外台阶,砌筑工程、散水坡等。
四、其他
1、乙方在施工中质量不合格造成材料浪费甲方有权处罚并按材料的三倍,并在月款中扣除。
2、乙方在施工中必须听从甲方指挥;如不听从甲方指挥野蛮施工造成的后果一切由乙方负责。±0.00m以上保证每五天完成一层(以监理、甲方检查验收钢筋、模板达到能浇注楼层砼为准),以保证工期按时交工,如完不成乙方自动退出施工现场。
五、工程款支付方式
1、垫付至三层封闭,四层以上按形象进度支付,按已完产值的70%支付直至完工,余下工程款待工程主体验收后2个月内付清。(注:以质量监督站验收为准)其中预留20万元民工工资保证金,待无民工上访工程主体验收后2个月内付清无息退还。
2、甲方拨付给乙方工程款时,乙方向甲方提供工人工资表及工费税票收据。(注带身份证编号单)
七、特殊条款
1本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
2、本合同经双方签字盖章生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。
3、乙方要做到安全生产、文明施工,如有事故由责任方承担责任。
4、甲方严肃提出不得长料短用,如有不听者将重罚。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方现有工程混凝土、浇筑分项工程承包给乙方施工。为了按时按质按量完成工程任务,明确双方责任和权益,根据《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定结合本工程的具体情况,经双方协商后一致同意签订本合同共同执行。
一、工程地点和名称:_________________
二、工程承包范围:_________________基坑土方整平、夯实混凝土浇筑、养护
三、工程承包方式和结算:_________________
a、承包方式:_________________
按建筑施工图纸、设计变更、说明及国家现行建筑施工有关法规、规定、规范等进行包工不包料方式承包施工,包工期、包安全、包所有施工项目达到国家建筑施工规定的优良标准、包风险,包安全(即工伤死亡的补偿费)包水电费等一切费用,综合单价为一次性包定价。施工过程中不管市场价格变化如何均不再调整任何差价和费用。此承包方式为临时按质计量包干形式,若施工过程中因甲方(或乙方)原因造成需要中止协议的按实际完成合格量计算总造价(此总造价已含乙方工人解散、清退等一切费用)。
全部工程承包单价已包括如下内容:_________________
1、施工用的所有小型工具及斗车,平板振动器、插入式振动器以及电线、保养水胶管等。
2、工人的劳保防护用品,劳动福利、工伤医疗及养老保险和工伤死亡补偿费。
3、工地材料的场内搬运,交叉作业防护等费用。
4、所有结构及建筑的构造部分(如构造柱、梁、水池、栏板等零星工程)。5、施工前后的场地清理,做到工完场清文明施工。
6、遇雨天或地下水较多基坑积水,基础桩心水和桩心挖土、清洗及填沙包由乙方清理每条11元正。
7、综合考虑了其施工难度,相关的施工措施、工序、工艺及乙方自带器具损耗、协调各种工序、合理的误工及不同施工环境等因素。
b、工程承包价和结算内容:_________________
1、合同总造价:_________________合同总造价暂定为人民币整。工程量暂定立方米。
2、混凝土浇灌单价:_________________