甲方:
乙方:(木工组、钢筋工组)
本着平等互利,就尚书苑4#、6#、7#楼协商一致,订立以下条例:
一、工程范围:尚书苑4#、6#、7#楼施工图所有钢筋、压墙筋、小型预制构件钢筋;所有施工图范围内的模板工程,小型预制构件的模板。
二、建筑面积:以建设单位与甲方核定面积计算。
三、承包单价:木工、钢筋工4#、6#、7#楼每平米60元(钢筋工和木工综合一块每平米的单价带机具、带小料)。
四、工程质量:合格(包括分项工程合格)
五、工期:11月20日4#、6#楼主体完工,7#楼三层完工,由建设单位、监理单位原因造成的停工,工期顺延,甲方不补偿乙方的一切费用,如有增加变更内容,乙方无条件进行施工,所增加的量甲方根据现场实际情况给予增加费用。
六、工程款支付:4#、6#楼每二层完成后7天内支付二层总价80%,7#楼基础到二层完工后,7天内支付二层主体合同价80%,抹灰完工后支付10%,工程整体竣工支付10%。
七、乙方工作:
1、安排本班组各1名现场负责人
2、制定本工程所用的材料计划,提前3天并上报甲方,自带并安排进场的工具、机械就位,装卸现场的进出场的工具和材料,完工后按甲方指定的位置堆积和清理完毕,加班时必须跟随各工种负责人各1名,主体完成时清理每层本班组所用的材料(木方、模板、扣件、钢管、卡具、钢筋等)。
八、安全:整体安全无事故,所操作的作业面层,存在隐患的乙方提出,甲方整改,乙方不提出整改,擅自作业造成安全事故,乙方自行负责。
九、质量、安全、现场、工期造成不符合验收要求:
1)模板工程,钢筋加工绑扎符合验评标准,造成返工的赔偿材料价两倍。
2)乙方自行造成安全事故,甲方处罚1万—5万罚款。
3)现场必须接受监理、甲方及上级有关本行业的检查和造成罚款,乙方自行承担,工作人员必须佩戴安全帽,1名不带的罚款50元。
4)必须服从甲方现场管理,工作安排协调各项工程工作。
5)加班时不跟随负责人,每一次罚款500元。
6)工期延期甲方造成的可顺延工期,乙方造成每延期1天罚款5000元。
7)禁用少数民族人员,有少数民族人当时停工,核对身份证后,乙方自行无条件退场。
8)现场清理,楼内的每层清理,服从现场管理人员时间安排,超出1天不计,超1天后,现场管理人员可外雇人员清理,外雇费用从乙方承包费中扣除,以上的罚款每月发工资时扣除。
9)木工模板每层验收和钢筋的绑扎每层验收,班组负责人与甲方申请监理单位、建设单位、质量监督站委派人员验收,一次性验收不合格,罚款5000元。
10)构造柱钢筋移位,罚款500元。
本协议签字后生效,双方各执一份。
甲方:乙方(瓦工组):
**年月日
甲方(全称):
乙方(全称):
签订日期:________年____月____日
内部劳务承包合同
甲方:
乙方:
甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合同:
第一条:工程概况
1、工程名称:乌海消防工程
2、工程地点;____市海勃湾
3、工程内容;消防工程地下停车场。
4、承包范围;包工不包料,包括防排烟部分,系统。主要依据甲方提供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计,按消防验收规范进行。
第三条:质量要求
1、本工程为以质检站确定后的合格工程。
第四条:合同价款与计算方式
1、价款及计算方式:
地下部分:防排烟部分按镀锌铁皮展开平米计算,每平米37元(包括阀部件),风机安装费计算方式:按每个65元计算(包括辅材)。
2、付款方式:在甲方未计算量前支付日常生活费用但不超过现有工程量的10%,每月甲方计量后支付现有工程量的65%,在承保工作内容全部完成合格后支付总工程量的80%,竣工验收后支付总工程价款的95%,其余5%做为质保金,质保期满后一个月内一次性付清。
第五条:安全
1、乙方必须在工地现场设立安全专管人员,协同甲方管理人员对施工现场的质量、安全进行不间断的全面检查和管理。
2、如果乙方管理不到位或不按有关安全操作规程作业 因此所造成的一切伤亡事故均由乙方承担。
第六条:保险
1、甲方对进入现场的施工人员统一办理工伤保险,乙方负责支付费用。
第七条:甲方义务
1、向承包人提供具备施工条件的施工场地、水源、电源,费用由甲方承担。
2、负责协调设计、监理及现场的工作配合关系。
3、负责管理、监督承包人的工程质量、安全工作。
4、负责甲方应该做的其他工作。
第八条:乙方义务
1、对本合同甲方承包范围内的工程质量向承建方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作关系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,向甲方提交施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动安排计划,经甲方批准后严格实施;
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期; 加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延迟、安全事故、现场脏乱造成的损失赔偿及各种罚款。
4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。
5、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责____区的治安保卫工作;
6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施,造成损失的要照价赔偿。
7、乙方需服从甲方转发的建设单位代表及监理工程师的指令。
8、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责。
第九条:验收
1、乙方应确保所完成工程的质量,符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与乙方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
第十条:违约责任
1、乙方不按甲方进度计划表实施的,每延误____日应向甲方支付5000元的违约金。
2、乙方的安全生产、文明施工达不到本合同约定的等级,乙方应承担承包费额5%的违约金,并支付甲方承包费总额的15%额外的补偿金;
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。
4、甲方如有违约应承担违约损失,工期相应顺延。
第十一条:争议
1、甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议可自行调解,调解不成双方约定向乌海海渤弯区人民法院诉讼。
第十二条:保修
1、工程验收后乙方对所承包的工程施工质量、保修期及保修金的约定:保修期按国家相关规定执行;保修金按工程款总额的5%留取,到期支付,不计利息。
第十三条:合同份数
本合同一式俩份,甲、乙双方各执一份,双方代表人签字后,甲方审核盖章后生效。
补充条款:
甲方驻地代表: 电话: 乙方驻地代表:
甲方(发包人)(公章): 乙方(承包人)(公章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号
近几年来,我国的工程承包与劳务合作不断发展,已形成一项重要产业,工程劳务承包合同是怎样的以下是小编为大家整理的工程劳务承包合同范文,欢迎参考阅读。
工程劳务承包合同范文1
发包方 (以下简称甲方)
劳务承包方 (以下简称乙方)
为了明确甲乙双方的合作权利和责任,保障工程实施及相关作业人员的安全,依据《中华人民共和国民法典》《劳动法》和相关法规,本工程具体情况,结合公司管理章程的相关规定,为明确双方权利、义务关系以及经济责任,经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。
第一条:工程概况
工程名称:_________________________________
结构类型:_________________________________
建筑面积:_________________________________
层 数:_________________________________
第二条:承包范围,内容及要求。
1、 经双方商定,乙方劳务承包本工程具体包括为:
乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐,做到工完料净场清,现场文明施工。
2、 工期要求
按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。
3、 质量要求
乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到合格质量等级,观感为好,当时不能定出结果的,必须待主体工程验收得出结论,方可结算全部劳务费。
第三条:安全要求
1、 乙方人员进入工地,必须进行安全上岗教育,佩戴好安全防护用品,提高本人安全意识,要严格按操作规程施工。如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故,其后果一切自负。甲方概不承担经济责任和民事连带责任,全部由乙方负责。
2、 施工现场严禁打架、斗殴事件发生,如有发生,不论有理无理,将对当事人双方各处罚5000元罚款,并送当地司法部门处理,后果自负。
3、 乙方人员应爱护财产及半成品,如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工,工完场清。对有损失、浪费、返工材料等费用,从乙方工资内扣除。
4、 乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用,并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳,如岗位证书、执业资格证、保险费等。
第四条:承包形式,价款结算方式。
1、 承包形式为劳务承包。
2、 承包价款:承包范围的工程,经验收评定后,达到
①按实际加工面积计算 元平方米。
3、 结算程序
乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费,剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%,其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。
第五条:双方的权利和义务
1、 甲方的权利和义务
(1) 甲方有权对乙方违规行为提出整改,若乙方不能在期限内整改,给甲方造成经济损失时,甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员,终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费,因此而造成的一切损失由乙方负责。
(2) 甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。(注:乙方所需材料必须提前一星期上报甲方)
(3) 甲方有义务及时、精确地做好技术交底抄平、放线工作。
2、 乙方的权利和义务
(1) 乙方有权依法雇佣自己的劳工。
(2) 乙方有为所雇佣劳工配备各种手头工具的义务。
(3) 乙方应负责管好自己的人,要对进场工人核对身份,严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故,乙方有承担经济责任,民事责任和连带责任的义务。
(4) 乙方雇佣工人违章作业,违反安全操作规程作业造成自身和他人伤亡事故,乙方必须对其一切后果负责。
(5) 因乙方或雇佣劳工造成的失火,乙方对其后果负责。
(6) 因乙方或雇佣劳工盗窃造成甲方或他人的损失,由乙方负责。
(7) 乙方无权对外轻包工程,特殊分部(分项)工程非分包不可的,必须经甲方许可同意后方可分包,签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。
(8) 严禁乙方雇佣童工进场施工。
第六条:违约责任
本合同双方不得违约,如有违约,违约方要承担违约责任;并赔偿对方的经济损失,尤其是质量违约,按有关条款执行;
第七条:合同生效、终止。
1、 本合同双方签字(盖章)生效,双方结清价款即终止。
2、 本合同一式三份(甲方、乙方、工程项目部各一份)。
第八条:附则
1、 本合同条款与国家现行的建筑市场管理有关文件法规和合同有关规章制度发生冲突,双方以文件规定为依据进行协商另行签订补充协议。
2、 本合同未尽事宜,双方另议。由甲方工程项目部负责执行。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程劳务承包合同范文2
发包方:(简称甲方)
承包方: (简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就县建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立承包协议如下。
一、工程概况
工程名称:县 建筑工程
工程地点:县
工程规模:总建筑面积:约 ㎡
承包内容:施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。
二、合同工期
施工工期: 个月,即:________年____月____日开工,________年____月____日完工。除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。
三、工程质量
工程施工质量等级标准为:达到合格,力创优良。并保证达到:
(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300以及相关配套的现行国家规范标准;
(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;
(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。
四、工程费用计算
1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用,乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 万元总承包包干;
2、因设计施工变更须增减工程量,另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。
五、工程款支付
1、为确保工程施工履约能力,乙方必须交纳 万元履约保证金,签订本协议时缴纳,双方约定,工程施工完毕时退还;
2、工程款先由乙方自行垫支,甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款,具体支付时段为:完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %,主体工程全部完工时累计支付达到 %,主体验收合格后,累计支付达到 %,装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后 个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金,________年保修期满,无承包范围内的质量问题时一次性付清。
六、 双方权利义务和职责
1、甲方的职责
(1)负责除本合同约定由甲方负责采购的施工辅助材料外的全部材料提供;
(2) 负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等所有相关工作;
(4)负责提供施工设计图纸和技术交底。
2、乙方的职责
乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和所有施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工,即包含下列内容:
(1)施工图范围内所有施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用);
(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料,模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
(3)负责安全文明施工管理,强化安全措施,并承担投入此项工作的材料设备费用,即:
①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;
②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
(4)负责本工程临设搭拆人工费用;
(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即
①施工组织工作安排;
②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;
③本工程按图施工抄平放线;
④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;
(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名100万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;
(7)负责配合有关施工项目的配合费用;
(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
3、相关权利义务
(1)施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚;
(2)乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则,出现的一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元人次,高空不系安全带罚款200元人次;
(3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工资,并接受甲方的监督,严禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款10000-0元次;
(4)乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则,甲方有权对乙方罚款5000-10000元次; (
5)乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元人次;
(6)乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予
第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失;
(7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方;
(8)合同有效期内发生的安全责任事故概由乙方负责承担。
七、违约责任
1、出现下列情形之一视为乙方违约
(1)乙方未经甲方同意,连续停工达到____日以上;
(2)乙方超出本合同约定工期达到____日以上;
(3)乙方因资金不到位,拖欠工人工资,导致施工人员不足,施工进度严重滞后,影响竣工交付:
(4)乙方因组织施工和管理不善,出现重大安全责任事故;
(5)工程施工不按规范要求进行,导致质量验收不合格或重大返工损失;
(6)法律规定的其他违约情形。
2、出现下列情形之一视为甲方违约
(1)业主单位拨付工程款后,甲方未按合同约定支付乙方施工进度款;
(2)甲方收到乙方竣工验收资料后,不及时组织验收和竣工决算;
(3) 法律规定的其他违约情形。
3、违约后果
(1)任何一方单方违约,违约方须按本合同标的总价款的10%向守约方承担违约金;
(2) 任何一方单方违约,守约方有权单方解除合同;
(3)乙方违约,其所交履约保证金甲方不予退还。
八.本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式四份,双方各持二份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程劳务承包合同范文3
发包人(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位,甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正、合法执行劳务承包行为,双方协商订立本合同以遵照执行。
一、乙方承包的劳务作业工程名称
甲方将 项目的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。
承包范围及承包内容:
①以设计图纸及设计变更为依据,从基础承台及垫层开始施工至工程交工完毕所有砼工程(如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等;所有承包工种范围内的材料运输、施工操作架及运输架等);
②砌体工程(如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工);
③屋面工程(保温层、找平层、聚苯板及刚性层等);
④前后台场地清理,做到工完料尽场地清及其施工范围内的所有现场文明。
⑤砼湿水养护。
⑥承担砼发生堵泵的一切费用。
⑦按甲方要求搭设施工场地操作棚等。
⑧每周脚手架底部清理一次,达到项目部验收条件。
⑨承包工程范围内的测量放线工作(甲方仅负责检查及复核)及基础钉龙门桩工作。
⑩墙、柱、板等接口部位模板漏洞采用砂浆封口封底。由乙方负责招聘工人完成该工程施工,甲方支付乙方劳务费。甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系,不承担劳动法等相关法律所规定的用人责任。
二、施工工期
总日历天数为 天,具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工正常情况下必须保证4天1层楼)。
三、承包单价
1、单价按: 元2(建筑面积按国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算);即:本协议书
第一款所约定的工作内容和涉及完成本分项工程所约束的附属工作。(该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不可预见费。)若班组在施工过程中能够保质、保量、按进度完成本工程,未发生安全事故,项目部另奖励一万元。
2、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付,包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、防寒、防暑等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用,甲方不另进行任何支付。
3、项目部规定的统一服装费用由乙方承担,安全帽、雨衣、雨裤、手套及各种劳保防护用品等均由乙方自备,包括振动棒、电机、平板振动器、斗车等设备的修理;乙方自带砼工程中所需小型工具、制作机械设备及辅材(如灰桶、锤凿工具、拉毛用塑料扫把、碘钨灯具等;数量必须满足施工质量、进度要求)。
4、若甲方安排工作不及时完成(四小时范围内),甲方有权直接派其它班组完成,费用按双倍工资计取。若因乙方工程质量、进度达不到要求或其它乙方自身原因,造成中途退场,按以上单价的80%计取;退场三个月后结清付款。
四、结算及付款方式
1、工程进度达到0.000楼面付至已完工程量的65%;0.000以上每月付款一次,付至已完工程量的65%;主体封顶验收合格后付至已完工程量的75%,余额在全部验收合格后 个月内付清。支付形式包括:现金、转帐支票等形式。由于建设方原因,工程款未及时到位,乙方不得以此为理由聚众闹事,否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。
2、结算程序如下:
(1)由主管施工员列出其工程量清单;
(2)经技术负责人审核其工程量;
(3)经质安员列出其质量、安全、文明相应证明文件;
(4)送交项目成本核算办公室办理结算;
(5)结算书送交项目经理签字认可后,由项目财务办理支付手续。
3、甲方只对质量验收符合要求的工程进行支付。支付形式包括现金及食堂餐票,转帐支票等形式。
五、质量要求
1、工程质量要求必须按照设计图纸、程序要求进行施工,质量必须达到国家有关验收标准,而且必须节约材料,如因乙方原因造成质量返工,所有材料损失费均由乙方承担。
2、工程质量验收必须满足有关施工规范验收标准,每道工序须经甲方管理人员签认后,方可进入下道工序施工。
3、如因乙方原因使工程质量在竣工时达不到本合同规定要求则按总承包价的20%予以扣减乙方工程价款。
4、本工程实行自检、互检、专检相结合的质量检验制度,乙方必须为检查检验提供便利条件,并按质安部门,业主代表和监理要求返工、整改,承担由自身原因导致返工工程的工料费用。自检过程由乙方实施,互检由甲方协助乙方实施,专检由甲方组织建设监理方实施,乙方负责人参加。
5、本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。
六、现场安全、文明管理
1、乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2、乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
3、乙方应遵守甲方对现场文明施工管理规定,保持现场整洁有序,违反将进行处罚。
4、施工现场文明工作由乙方具体实施,其费用已包含在乙方承包价格之中,甲方不再另行支付。
5、若乙方在施工过程中达不到现场文明施工要求,甲方有权安排其他人员完成应由乙方完成的相应工作,该部分发生的费用在乙方结算款中扣除,乙方无异议。
七、甲方权利义务
1、甲方对乙方作业进行统一指挥和安排,对乙方进场施工作业人员享有监督管理权,有权对不符合施工质量、进度和本合同约定的行为提出改正;
2、甲方按工程施工的进度计划供应材料,经甲方核验后交乙方施工;
3、有权对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
4、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
5、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
6、定期组织施工协调会,施工现场与其他专业队伍协调,垂直运输设备以保证乙方施工顺利进行。
7、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
8、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
八、乙方权利义务
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范、施工验收规范标准和本合同的约定,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、乙方应采取切实可行的方法节约甲方提供的架管、扣件、模板、木枋、水、电等。
4、在各操作面施工完毕后,清理剩余材料至甲方规定场地堆码整齐,做到工完料清。
5、及时清理遗漏在地下室基坑的扣件等材料,以免被淹埋造成浪费。
6、保护好甲方提供的辅助设施,给水、照明系统和其它工序的成品。
7、向甲方提供作业人员花名册及身份证复印件备案,按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资,并将每月工资发放表提交甲方备案。
8、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
9、按照国家有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
10、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级书》等有效证件。
1
1、乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。进场工人必须是18至55岁的男性公民(无吸毒者和两劳人员,无心脑血管疾病及关节疾病,如有病情发生由承包人负责),要求身体健康、头脑清醒、具有一定的思想素质。
1
2、乙方应加强对劳务作业人员的管理,遵守公司质量、环境与职业健康要求、项目部相关规定及当地绿色环保工程规定,做到现场安全文明施工。
1
3、材料节约:乙方在施工过程中必须爱惜原材料,在保证质量、进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以1000元次罚款。
A、浇捣砼时,砂子、卵石、水泥、砼不得乱丢乱扔,砼浇捣完后必须清理场内零散材料,多余砼用于浇筑过梁或其它预预制构件。
B、泵送砼时前后台必须配合,不得多送砼至楼面上造成浪费。
九、违约责任
(一)甲方责任:甲方未按合同约定支付劳务费,乙方有权要求甲方支付,给乙方造成损失的应予赔偿。
(二)乙方责任:
1、乙方未按工期计划施工的,每延期一天按已完作业劳务费的万分之三支付违约金,并应赔偿由此造成的甲方损失;
2、乙方施工作业未达到本合同约定的技术和质量要求的,应予返工,承担返工所需的一切材料费及其它返工费,由此造成工程延期的,应按本条第1项的规定支付违约金,并就赔偿由此造成的甲方损失;
3、乙方未按本合同的规定履行其它合同义务的,应按本条第1项的违约金标准向甲方支付违约金;
4、乙方未按时发放工人工资导致罢工或者造成社会影响、诉讼案件的属违约,按10000元次向甲支付违约金,由此造成甲方误工的损失由乙方赔偿;
5、乙方不得将本劳务作业再转包给其他
第三方,否则,甲方有权解除本合同,并要求
第三方无条件撤出施工工地,由此造成甲方损失的,乙方应予赔偿。
6、工伤事故责任分担:
① 5000元以内安全事故,由班组承担。
② 5000元以上安全事故,班组承担5000元,其余的由项目部承担(若伤者名单及身份证号码未上报项目部交工伤管理局者,工伤事故费用由班组承担)。
(三)一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十、争议解决
双方因履行本合同发行争议的协商解决,协商不成时向甲方所在地人民法院起诉。
十
一、其它
本合同一式三份,经双方签字盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
返
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:包工包料、包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围: 图纸设计中包含的所有墙面刮大白;天棚刮胶;楼梯间墙面刮腻子、乳胶漆饰面,地下室墙面防潮大白,现场在施工作业中所需的一切施工用具和生活用具。
五、施工费计算办法:内墙墙面刮防潮大白18元/m?,天棚刮胶7.5元/m?;楼梯间刮腻子、刷乳胶漆(涂刷二遍)17.5元/m?;地下室墙面防潮大白18元/m?,地下室天棚、墙面刮胶7.5元/m?,公建部分与标准层刮胶单价一致。以上价格为不含税价格,付款时提供收款收据。
六、工期要求:乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,甲方有权对乙方予以相应处罚。
七、质量标准及验收要求:
1、乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准,样板间要挂牌标明施工单位,以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。在完成每项施工部位或工序后,经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收,检查内容:合同刮胶厚度为10mm,如有超出10mm厚度及时报项目部,由项目组织相关人员(模板班组)一起检查确认,并确认找补价格。发生找补时要查明找补原因,确认是主体施工还是砌筑施工原因,否则不予找补。
2、乙方刮胶工程的施工质量,达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定的优良标准(内定标准房间规方、天棚周边500mm宽上水平、阴阳角棚边上线)。
3、按照《建设工程质量管理条例》的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底,精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
4、乙方在完成每一施工部位后,应醒目注明操作者姓名,便于追查责任。
5、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费
修复至原状。
6、乙方对刮胶墙面、天棚的渗漏通病在竣工后两年内负有保修义务,凡保修期内因刮胶质量而引起的修补工作,均由乙方无偿修复。
八、工程款支付方式:
1、C1、C2#楼天棚刮胶全部完成支付已完工程量工程款的70%;C1、C2#楼梯间及室内墙面等全部完成支付已完工程量工程款的70%;A11、A12#楼、A13#楼、24#车库地下室墙面及天棚等全部完成支付已完工程量工程款的70%,甲方在付款时扣除为乙方代付款项和因故罚款,代付款项和因故罚款在每次请领工程款时以现金形式交付甲方财务。除此之外,甲方不再向乙方发放借支和其他生活费用。
2、乙方承包的刮胶工程全部完工后,经甲方验收合格后,甲方向乙方支付到总工程量的85%;工程竣工验收合格后,并经业主主管部门竣工决算审计后付至工程款总额的95%。剩余5%为质量保证金,两年后无息支付。结算此工程款项时,乙方只提供等额的收款收据,不提供任何发票。
3、工程款支付至以下账户: 开户行:
账号:
九、甲方的责任和义务:
1、为乙方施工材料的水平及垂直运输提供方便。
2、向乙方提供具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验
5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十、乙方的责任和义务:
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方有权对乙方作出相应处罚;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5、妥善保管和正确使用甲方提供的各种机具、用具,损坏与遗失照价赔
6、每天做好施工现场的工后落手清,打扫宿舍内外环境,确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
7、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外损失均由乙方负责。
十一、违约责任
(一)有下列情况之一,均属乙方违约:
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的,
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
6、乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。
对乙方以上违约行为给甲方造成的损失全部由乙方负责赔偿,并按合同价款5%的标准向甲方支付违约金。
乙方违反合同约定无故停工,或者施工质量不合格,未付的工程款甲方不再支付,因停工和施工质量问题给甲方造成的所有损失都由乙方负责赔偿,并且乙方按合同价款30%的比例向甲方支付违约金。
(二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:
1、因甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的,由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;
2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十二、其他:
1、为创建文明工地需要,乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由乙方采购,费用由乙方自理。
2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用及上岗培训费用仍由乙方自理。
十三、争议解决方式
1、本合同未尽事宜双方协商解决,协商向甲方所在地法院诉讼。
2、争议通过诉讼方式解决的,如乙方败诉,甲方基于诉讼产生的律师费、保全费等所有费用,都由乙方承担。
十四、文本和和生效
1、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,双方签字盖章后生效。
甲 方: 乙 方:
代理人: 代理人:
电 话: 电 话:
签订日期: 年 月 日
发包方(甲方):四川XX公司
承包方(乙方):
甲方已与_________建筑安装有限公司就阳城?心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性,加强项目管理,提高工作效率,经乙方申请,甲方同意,甲方聘任乙方为该项目班组负责人,并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。
经双方依法平等协商,现就本次内部承包的有关事项达成如下协议,双方共同遵循诚实信用原则予以履行。
第一节?工程概况及目标
1.1
1.2?工程名称:?阳城?心灵家园项目a标段建设工程#楼。?建筑面积:暂定:。实际建筑面积竣工结算以施工图为准,建筑面积实行固定建筑面积包干,共?m2?。
1.3
1.4
1.5
1.6?建筑层数:?工程地址:_____市青羊区培风村5/6/7组地块?安全、文明施工目标:?安全文明工地?进度目标:开工日期:?年?月?日;±0.00以下工程竣工日期:年月?日;全部主体结构封顶,?年?月?日;全部装修完成并验收合格,?年?月?日;?年?月?日,总日历工作天数为:380天。
第二节?承包内容、范围及劳务承包方式
2.1承包内容及范围:建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶,从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内(除2.2内容外的)所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理
2.2乙方工作范围中不包括以下内容:
(1)土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。
(2)楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。
(3)腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。
(4)防水、保温分项工程(土建部分除外)。
(5)设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程(土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内)。
(6)门窗安装工程。
2.3?内部承包方式:人工费(含丝接人工及机具设备)+辅助材料费(含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等)+周转材料费(含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网)+施工机械费(塔吊、施工电梯、大小型机械等)+措施费(含安全防护设施)+?现场维护费及文明施工费(含办公区维护)+其他不可预见费,按照《20_________年建筑工程建筑面积计算规范》及相关规定进行计算,一次性平米价包干的劳务承包方式。
第三节?合同价款
3.1?合同单价按建筑面积:rmb元/?O(详见《阳城心灵家园(a标段)劳务等承包费报价及组成表》),合同总价约为¥?元,(含出据0.8%的农民工工资的发票费用)。
大写:
零星签证用工技工单价:?120元/工日;零星签证用工普工单价:?80元/工日。
3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用:
3.2.1?完成合同承包范围内工作:从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用,并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。
3.2.2?完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差(运距指在施工现场内)
3.2.3?乙方班组人员工资包括:基本工资、辅助工资等。
3.2.4?乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、_____费用等;
3.2.5?乙方在施工生产过程中,使用的机具、各型机械(例:丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、_____、塔吊、施工电梯等机械和机具)的费用等。
3.2.6?完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等;
3.2.7?为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等;
3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。
3.2.9?施工现场内的材料等二次转运费(装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费)已含在合同价款中,但不包括钢筋下车时的吊装费用。
3.2.10?预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等;
3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理,承包工程所使用的材料堆放保管等;
3.2.13为达到合同约定的质量、工期、安全及文明施工指标所需额外支出的费用等;
3.2.14本合同价已包含了施工过程中所有可能会涉及到的费用的总和,应包括人工、辅助材料(或设备)、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及不可预见的因素发生的所有费用。
3.2.15外脚手架:本工程采用普通钢管悬挑式脚手架或整体提升架,其所有材料及人工包含在合同单价之中,使用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必须满足以下要求:
(1)外架搭设方案必须符合规范要求,并经监理和发包人审核批准后方能实施,验收合格后方能使用。
(2)外架材料的材质必须符合规范要求。
(3)外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。
3.2.16所有进入施工现场的脚手架钢管必须进行油漆处理。
3.2.17所有进入施工现场的安全网(密目网、尼龙水平网)必须是阻燃的、经检验合格的产品,且必须是全新的。
3.2.18所有进入施工现场的机械设备必须进行翻新处理。
3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的所有工作内容及考核内容及费用。
第四节?甲方提供的施工条件及资源
4.1商品砼由甲方运至施工现场(二次结构砼为自搅砼),卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。
4.2生产、生活等临时用房:甲方只为乙方提供活动板房,乙方使用和管理,费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。
4.3甲方不对劳务人员设职工食堂,由乙方自行解决食堂问题。
4.4施工用水、用电情况提供:
甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场,并安装计量表;场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责;施工现场用电的电费由甲方负责。
4.5其他临时设施:乙方进场后,甲方指定地点搭建,材料由甲方提供,搭设人工费由乙方承担(板房由专业单位搭建除外)。
4.6用于工程实体的主要材料(商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱)由甲方提供。
第五节?乙方应提供的资源
5.1为保证本工程的实施,除本合同第四节约定的甲方提供的资源外的所有实施工程所必须的各型机械、施工工具、安全防护设施的材料等都应由乙方自己提供,乙方有责任且必须采取有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态,以满足施工需要。
5.2在承包工程范围内,乙方自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工规范及甲方的要求,因乙方采购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责,甲方不承担因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。
5.3乙方提供的所有设备及工具应符合_____市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。
5.4乙方必须提供进场工人的_____教育卡、身份证复印件及安全责任书。
第六节?双方的权利及义务
6.1甲方的权利及义务
6.1.1甲方派驻工地代表:暂定由包全权负责工程施工中的一切事宜(但不超过其委托权限),签证用工必须由甲方或委托负责人签证方为有效(具体委托人员由甲方总负责人届时确定),签证用工必须是甲方另行安排与本合同无关的工作内容。
6.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉等,甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工,同时保留追究乙方所有责任的权利。
6.1.3负责向乙方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底。
6.1.4负责向乙方提供施工图?1?套,如需增加施工图份数,乙方可自行加晒,费用自理。
6.1.5负责组织施工图纸会审,施工组织设计交底,审查乙方编制的详细施工作业计划。
6.1.6负责提供商品砼,但乙方负责泵站前、后台管理并取样。
6.1.7负责本工程的对外联系工作。
6.1.8负责组织工程竣工验收工作,配合协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。
6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场(首次汽车吊卸车费用由甲方负责)。
6.1.10定期组织召开生产例会,定期组织综合大检查。
6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。
6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理,但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后提供给甲方。
6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。
6.2乙方的权利及义务:
6.2.1乙方驻工地代表:?全权负责承包范围内施工的一切事宜。
乙方还应配备其他13名项目管理人员,其配备的数量如下(名单由乙方进场时一并提供):
班组执行负责人(1人)、施工员(3人)、测量员(2人);安全员(2人);质检员(2人);水电工长(1人);大门口门卫(2人)以上人员须持证上岗,岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理,每个月的出勤天数必须和项目部所有人员一致不得少于28天(2月份不得少于26天)。
6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包,否则视为违约,乙方必须承担所有违约处罚。
6.2.4乙方必须服从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。
6.2.5严格执行攀枝花XX公司、四川XX公司及各职能部门制定的各项管理规定。
6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。
6.2.8按_____市建委规定办理好施工的各种许可证(包括施工人员的各种许可证),如违反规定,由乙方承担一切责任。自备各种特殊工种施工人员(包括测量工、大型机械操作工)且特殊工种需要持证上岗。
6.2.9保证按每月的工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项将视为违约,并按违约给予处罚,甲方保留劝其退场的权利,因退场造成的损失乙方自行承担。
6.2.10将许可证和施工的人员登记造册,交甲方备案,参加施工的人员必须持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。
6.2.11在施工过程中,乙方有责任和义务与甲方共同商议并积极配合采取合理施工方案,降低工程成本。
6.2.12提供钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件,同条件养护的试块,按规范及发包人见证由承包人现场制作,强度等级必须满足设计要求。检验实验费用由发包人承担,制作及送样所需的费用及重检费用由乙方承担。
6.2.13本工程钢筋配筋(包括预埋铁件、穿墙杆等)由乙方负责,其配筋单计划应提前10天交予甲方审核,经甲方审核后进行加工。
6.2.14按照甲方通知的时间准时入场。
6.2.15严格按照总体施工组织设计和专项施工方案进行施工,未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。
6.2.16乙方在施工中必须满足甲方关于形象工作的要求,完成甲方关于企业形象宣传有关的工作;自备符合甲方形象工作及安全要求的防护用品,费用自付。
6.2.17按照甲方要求的日期提供满足甲方要求的月形象进度报表。
发包方:____________________
承包方:____________________
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条工程概况
工程名称:____________________
工程地点:____________________
施工面积:____________________
第二条承包范围
人工挖运土石方、回填土;
现浇砼工程支模钢筋制作、安装;
预制构件制作、安装;
砌砖;
铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;
安砌青石路沿及草坪路沿;
二布六油防水层;
脚手架搭拆;
梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;
建筑拆除搭建临设;
零星估工等。
第三条承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价_实收方量+上、下浮比例金额。
本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳______元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。
主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。
本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条工期
开工日期:______年______月______日。
竣工日期:______年______月______日。
第五条施工技术要求
每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。
先作样板,达标后再施工。
第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
第六条双方责任及工作
甲方工作
1.提供食宿条件:
2.为乙方施工协调有关工作关系:
3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
乙方工作
1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。
加强安全、防火、防盗意识。
3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。
文明施工,周转材料包干使用。
①扣件按3%,②形扣按15%,③钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。
第七条工程验收
工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。
以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。
第八条人工费支付
工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。
每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。
付款时必须扣除预支金额。
如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支,交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%,余款一个月后付清。
本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;
将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;
若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。
第九条安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。
第十条未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。
第十一条其它约定
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十二条本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。
甲方:____________________乙方:____________________
负责人:__________________委托人:__________________
代表:____________________代表:____________________
签约时间:______年______月______日
甲 方:
乙 方:
甲方将位于 (工程地点) 的 (工程名称) 围墙修建 工程项目中的部分建设项目以清包工的方式交于乙方组织施工。双方经过协商,签订本劳务用工承包合同,以资信守。
一、 总则。
乙方已经详细阅读了甲方于________年____月____日与一包方签署的分包 工程合同,乙方清楚地知悉并完全同意,甲方对总合同所约定的相应责任,已随着分包的建立同时转移给乙方。乙方明白,总合同`全部条款,是本劳务用工承包合同的约束,因乙方的行为不当和管理不善,造成的各种损失或一包方对甲方追讨赔偿及处罚时,乙方须承担由此而引致的全部责任。
二、 工程承包范围及内容。
范围: 部分围墙修建工程,(严格按照施工图施工) 内容: 见附表及施工图。 以及包安全、包质量、包文明施工、包员工食宿、包员工安全、服装和鞋帽、机械使用和维护、砂网、灰桶、铁铣、看护、放水、雨工、基础回填 及除现有机械外一切小件用具。 因甲方原料不到位造成停工,由甲方补偿每 人每天100元。甲方报乙 方开工来时路费(以车票凭证报销),回时路费由 乙方自己承担。
三、 工期
本劳务用工工程工期为 60 天(暂定________年____月____日至________年____月____日)具体以甲方通知开工日算起。
四、 管理标准
按一包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和《工程建设施工企业质量管理规范》(GB和50430-)及甲方实施的质量、环境和职业健康安全三个管理体系为标准:
1、 质量目标:合格,并符合一包合同的相关质量要求;
2、 环境管理目标:环境污染事故0次;施工现场的噪音控制在标准范围内;固体废弃物、污水和粉尘按照法律法规要求达标排放;
3、 职业健康安全目标:轻伤率不超过6;重伤率0;死亡0;重大机械事故0案次;重大安全责任事故0案次;重大火灾事故及火灾伤亡事故0案次;急性中毒事故和严重职业病0案次。乙方劳务用工的工程应确保以上目标的实现。基于上述的前提,本劳务用工合同只对本劳务用工工程的特定细节制订相应条款,其余的责任按总合同执行。
五、 承包方式选定下列第
1、2 种方式
1、 承担。
2、 本工程的全部材料由甲方供应,乙方负责施工。
六、 工程承包价格选定下列第 种方式
1、 固定劳务报酬方式:本劳务用工劳务费为人民币155元 (大写: ),除双方另有签署的工程变更文件外,本工程完工后,双方将以本造价进行结算。
2、 零工计时单价或计件单价方式:双方现场协商定后,按照合同约定的单价及过程中新增内容签证的单价,以乙方实际完成的工作量办理结算。未经甲方签字同意,乙方擅自施工,由此发生的一切费用由乙方承担。
七、 付款方式。
1、 劳务费的支付选定下列第种方式
(1)、采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,按下列方式支付:
A、合同生效,劳务工人进场施工后10天内,甲方预支乙方生活费一万元整,(在次月支付乙方进度款之前甲方不再预支乙方任何费用)。此费用在次月计量结算时扣除。
B、工程款支付:每月26号-30号由乙方申请甲方验工计价。次月15号按甲方在收到一包商上月进度款后,按上月实际发生劳务总费用 100 %的比例,在甲方收到乙方有效发票后7个工作日内支付。完工最后一个月支付总劳务费的60%,余下40%在整体围墙工程经业主方验收且结算后一个月结清。
(2)、采用计时单价或计件单价方式(即零工)支付劳务报酬的,双方约定支付方式为:按7款B条执行
2、 劳务费结算方式
全部工作完成,经甲方认可后7天内,乙方向甲方递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,根据有甲方授权代表签字并盖公章认可的文件确认结算后,进行劳务报酬的最终支付。
3、 付款保留条件
一包方的支付是甲方向乙方支付的前提,在甲方未收到一包方款的时候,上述的支付约定可能延迟,但最长时间不超过10个工作日。对此乙方不得追究甲方的违约责任,乙方愿意接受此条件约束
甲方:
乙方:(劳务公司)
根据本工程具体特点,根据、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就通江县通江·丽都尚城建筑工程劳务的人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立本协议事书。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程规模
承包内容:施工图(含散水沟)以内劳务的人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用。
二、合同工期:
施工工期:
开工日期:
竣工日期:
除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若有发生事况所有必须甲方主管负责人签字认,否则无效。
三、工程质量:
必须达到现行国家规范标准,质量等级为:力创优良,必须合格。
并保证达到:
(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》50300—以及相关配套的现行国家规范标准;
(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;
(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。
所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。
四、承包内容:
1、甲方职责:
①负责提供本程材料;
②负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
③负责审查支付乙方申报进度款所有工作;
2、乙方职责:
负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务费用,除门窗、水电安装、保温层、防水层外,其余所有人工费、机械、文明施工、施工管理等费用,即含以下列内容:
(1)施工图范围内所有设计内容施工人工劳务费用(含水电安装预埋费用);
(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
(3)完成施工图范围内所有设计内容的安全文明施工管理和投入此项材料设备费用,即:①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
(4)负责本工程临设搭拆人工费用;
(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即①施工组织工作安排;②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;③本工程按图施工抄平放线;④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;
(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;
(7)负责配合有关施工项目的配合费用;
(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
(9)负:075096责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
五、工程单价:
1、乙方所完成工程量计算方式:以施工图设计建筑面积计算一次性包干,单价按设计建筑面积计算元2。
2、所有粘贴(指内外墙砖、地砖)安设计图收方计价:外墙:元㎡;内墙:元㎡;地面:元㎡。
3、施工图和图纸会审记录以外和 元从以上变更另行按实计算(但所有变更应无条件按甲方要求执行)。
六、工程款支: 付:
1、为了保证本工程质量信誉,乙方必须交纳万元质保金,签订本协议时缴纳。
若乙方单方违约,甲方有权拒退作违约金。
2、工程款先由乙方自行垫支,完成主体第八层框架后,支付已完工程量巡工程款;完成主体第十六层框架后,支付已完工程量60%工程款;完成主体验收合格后,支付已完工程量75%工程款;装饰工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;初验前支付至总价75%;竣工经验收合格后四月内支付至总价95%;其余5%,1年保修期满
3、无承包范围内的质量事故由甲方一次支付给乙方,若有发生的应当扣除发生费用一并扣减。
七、其他事项:
1、施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚。
2、乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则所出现一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。
上班不戴安全帽罚款元人次,高空不系安全带罚款元人次。
3、乙方在施工期间应按月支付工人工资,并上报甲方一份证明,禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款元次。
4、乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则甲方有权对乙方罚款元次。
5、乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款元人次。
6、乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失
7、若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方
8、本协议双方自觉遵守,否则违约方应承担合同部分5%违约金。
9、其它未尽事宜,双方协商解决。
八本协议书甲乙双方签字或盖章后生效,一式四份,甲乙双方各持二份,具有同等法律效力。
甲方:
负责人(签章):
电话:
委托代理人(签章):
电话:
乙方:(劳务公司)
甲方:
乙方:
为确保涂料工程的质量和进度,保证双方的利益,明确双方权利和义务,依据《中华人民共和国民法典》,以及其他相关法律、法规,经双方充分考虑及协商达成以下协议,望双方共同遵守执行。
一、 工程地点:
二、 承包方式:
三、 工程承包范围:
四、 工程工期及其他(双方协商签订日期为准):
1、工程开、竣工日期年日至
2、因乙方原因造成工期的工期延误,由乙方负责,并赔偿甲方因此造成的损失。
3、因甲方原因造成的工期延误,由甲方负责,并相应顺延工期。
4、因不可抗力原因造成工期延误,按双方约定,工期相应顺延。
五、工程造价
1、平方单价: 注:此报价不包括管理费、配合费及任何税金。
2、工程面积平方米
工程施工完毕,按照设计图纸、变更、公司技术核定单计算,梁等全部按展开面积计算。
六、 付款办法
第七条:工程质量、安全与文明施工
1、 乙方必须严格按照国家质量标准和施工规范进行施工,如因乙方质量问题给甲方造成的损失由乙方负责赔赏,因其他不可抗力因素造成的本工程质量问题,乙方负责维修,甲方应承担全部维修费用。
2、 乙方应如实做好安全生产工作,并做好施工防护措施,杜绝伤亡事故,在施工过程中因乙方原因造成人员伤亡事故,责任由乙方自行承担,在施工过程中如出现安全隐患,乙方应以书面形式及时通知甲方,处理好后方可施工。
第八条:双方责任
1、 甲方责任
1.1开工前甲方向乙方进行现场技术交底和安全技术交底;
1.2甲方工程部统一协调指挥,并有权检查乙方的工程质量、文明施工和工程进度情况;
1.3甲方提供仓库、工人住宿用房、施工用水电。
2、乙方责任
2.1甲方组织的现场技术交底和安全交底,严格按照甲方现场技术交底和安全交底进行施工;
2.2严格按照甲方的要求及时报送各种资料;
2.3拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,工程竣工后,及时提交有关竣工资料;
2.4服从甲方统一协调指挥,按达标现场的有关规定文明施工;
2.5乙方施工过程中,不得损坏土建结构及建筑,并有保护成品、半成品的义务;
2.6严格执行甲方《环境管理体系》及《职业安全健康管理体系》。
第九条:工程保修
保修期内出现的质量问题,乙方应在接到甲方通知后7天内进行维修,如乙方不能按甲方要求的时间进行维修,甲方可自行维修,由乙方承担费用,
第十条:合同生效条款
1、本合同经甲乙双方签字盖章以后生效,在竣工结算后,除有关保修条款仍有效外,其他条款终止。待保修期满,无质量问题后,有关保修条款终止。
2、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致,可列为附件,附件与本合同具有同等法律效力。本合同如与国家法律、法规相抵触,则以国家有关法律法规为准。
3、本合同一式两份,正本由甲乙双方各执壹份,本合同生效后,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更、修改后终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
甲方:________________(以下简称甲方)
乙方:________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程名称:________________
二、工程地点:__________________________________________
三、承包方式:__________________________________________
四、承包范围:__________________________________________
五、施工费计算办法:____________________________________
六、工期要求:乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,甲方有权对乙方予以相应处罚。
七、质量标准及验收要求:
1.乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准,样板间要挂牌标明施工单位,以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。在完成每项施工部位或工序后,经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收,检查内容:合同刮胶厚度为____mm,如有超出____mm厚度及时报项目部,由项目组织相关人员(模板班组)一起检查确认,并确认找补价格。发生找补时要查明找补原因,确认是主体施工还是砌筑施工原因,否则不予找补。
2.乙方刮胶工程的施工质量,达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定的优良标准(内定标准房间规方、天棚周边____mm宽上水平、阴阳角棚边上线)。
3.按照《建设工程质量管理条例》的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底,精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
4.乙方在完成每一施工部位后,应醒目注明操作者姓名,便于追查责任。
5.乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。
6.乙方对刮胶墙面、天棚的渗漏通病在竣工后两年内负有保修义务,凡保修期内因刮胶质量而引起的修补工作,均由乙方无偿修复。
八、工程款支付方式:
1.________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%;________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%;________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%,甲方在付款时扣除为乙方代付款项和因故罚款,代付款项和因故罚款在每次请领工程款时以现金形式交付甲方财务。除此之外,甲方不再向乙方发放借支和其他生活费用。
2.乙方承包的刮胶工程全部完工后,经甲方验收合格后,甲方向乙方支付到总工程量的____%;工程竣工验收合格后,并经业主主管部门竣工决算审计后付至工程款总额的____%。剩余____%为质量保证金,____年后无息支付。结算此工程款项时,乙方只提供等额的收款收据,不提供任何发票。
3.工程款支付至以下账户:开户行:________________
账号:________________
九、甲方的责任和义务:
1.为乙方施工材料的水平及垂直运输提供方便。
2.向乙方提供具备施工条件的工作面。
3.对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4.负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验。
5.按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十、乙方的责任和义务:
1.本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2.严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3.必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4.制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方有权对乙方作出相应处罚;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5.妥善保管和正确使用甲方提供的各种机具、用具,损坏与遗失照价赔。
6.每天做好施工现场的工后落手清,打扫宿舍内外环境,确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
7.乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外损失均由乙方负责。
十一、违约责任
(一)有下列情况之一,均属乙方违约:
1.乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。
2.乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;
3.乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4.乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5.乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
6.乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。
对乙方以上违约行为给甲方造成的损失全部由乙方负责赔偿,并按合同价款5%的标准向甲方支付违约金。
乙方违反合同约定无故停工,或者施工质量不合格,未付的工程款甲方不再支付,因停工和施工质量问题给甲方造成的所有损失都由乙方负责赔偿,并且乙方按合同价款30%的比例向甲方支付违约金。
(二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:
1.因甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的,由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;
2.甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十二、其他:
1.为创建文明工地需要,乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由乙方采购,费用由乙方自理。
2.因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用及上岗培训费用仍由乙方自理。
十三、争议解决方式
1.本合同未尽事宜双方协商解决,协商向甲方所在地法院诉讼。
2.争议通过诉讼方式解决的,如乙方败诉,甲方基于诉讼产生的律师费、保全费等所有费用,都由乙方承担。
十四、文本和和生效
1.本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,双方签字盖章后生效。
甲方:________________ 乙方:________________
代理人:______________ 代理人:______________
电话:________________ 电话:________________
签订日期:____________
发包方 (以下简称甲方)
劳务承包方 (以下简称乙方)
为了明确甲乙双方的合作权利和责任,保障工程实施及相关作业人员的安全,依据《中华人民共和国民法典》《劳动法》和相关法规,本工程具体情况,结合公司管理章程的相关规定,为明确双方权利、义务关系以及经济责任,经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。
第一条:工程概况
工程名称:_________________________________
结构类型:_________________________________
建筑面积:_________________________________
层 数:_________________________________
第二条:承包范围,内容及要求。
1、 经双方商定,乙方劳务承包本工程具体包括为:
乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐,做到工完料净场清,现场文明施工。
2、 工期要求
按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。
3、 质量要求
乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到合格质量等级,观感为好,当时不能定出结果的,必须待主体工程验收得出结论,方可结算全部劳务费。
第三条:安全要求
1、 乙方人员进入工地,必须进行安全上岗教育,佩戴好安全防护用品,提高本人安全意识,要严格按操作规程施工。如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故,其后果一切自负。甲方概不承担经济责任和民事连带责任,全部由乙方负责。
2、 施工现场严禁打架、斗殴事件发生,如有发生,不论有理无理,将对当事人双方各处罚5000元罚款,并送当地司法部门处理,后果自负。
3、 乙方人员应爱护财产及半成品,如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工,工完场清。对有损失、浪费、返工材料等费用,从乙方工资内扣除。
4、 乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用,并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳,如岗位证书、执业资格证、保险费等。
第四条:承包形式,价款结算方式。
1、 承包形式为劳务承包。
2、 承包价款:承包范围的工程,经验收评定后,达到①按实际加工面积计算 元/平方米。
3、 结算程序
乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费,剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%,其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。
第五条:双方的权利和义务
1、 甲方的权利和义务
(1) 甲方有权对乙方违规行为提出整改,若乙方不能在期限内整改,给甲方造成经济损失时,甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员,终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费,因此而造成的一切损失由乙方负责。
(2) 甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。(注:乙方所需材料必须提前一星期上报甲方)
(3) 甲方有义务及时、精确地做好技术交底抄平、放线工作。
2、 乙方的权利和义务
(1) 乙方有权依法雇佣自己的劳工。
(2) 乙方有为所雇佣劳工配备各种手头工具的义务。
(3) 乙方应负责管好自己的人,要对进场工人核对身份,严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故,乙方有承担经济责任,民事责任和连带责任的义务。
(4) 乙方雇佣工人违章作业,违反安全操作规程作业造成自身和他人伤亡事故,乙方必须对其一切后果负责。
(5) 因乙方或雇佣劳工造成的失火,乙方对其后果负责。
(6) 因乙方或雇佣劳工盗窃造成甲方或他人的损失,由乙方负责。
(7) 乙方无权对外轻包工程,特殊分部(分项)工程非分包不可的,必须经甲方许可同意后方可分包,签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。
(8) 严禁乙方雇佣童工进场施工。
第六条:违约责任
本合同双方不得违约,如有违约,违约方要承担违约责任;并赔偿对方的经济损失,尤其是质量违约,按有关条款执行;
第七条:合同生效、终止。
1、 本合同双方签字(盖章)生效,双方结清价款即终止。
2、 本合同一式三份(甲方、乙方、工程项目部各一份)。
第八条:附则
1、 本合同条款与国家现行的建筑市场管理有关文件法规和合同有关规章制度发生冲突,双方以文件规定为依据进行协商另行签订补充协议。
2、 本合同未尽事宜,双方另议。由甲方工程项目部负责执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致签订本合同,以共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:进场施工便道土石方
2、工程地点:K58+400--K59+600施工进场便道
3、工程内容:进场施工便道土石方开挖、爆破
二、技术及质量要求:
1、乙方必须严格按甲方提供的图表资料、技术要求及施工工序等精心组织施工,服从甲方现场管理人员的指挥,自觉接受监理工程师的指导和监督。
2、工程质量必须达到设计要求和《公路工程质量检验评定标准》以及甲方提出的补充要求。若质量达不到要求,甲方有权令其停工采取补救措施或返工,由此产生的一切费用由乙方承担。
三、施工安全
乙方在本合同施工中,必须严格执行甲方《安全管理体系》及业主对安全操作的有关规定,按技术要求施工,确保施工安全。发生安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
四、施工管理
1、施工过程中乙方应服从甲方对工程质量、工程进度和环境保护的管理。在施工中若发现乙方质量、进度、安全生产、文明施工、环境保护等不按规定执行的,将对乙方进行处罚并限期整改,严重者甚至解除合同。甲乙双方密切配合,共同努力,确保工程按质、按量、按期完成。
2、本合同工程所需用临时用地,由甲方划定,费用由乙方支付,乙方不得随意占用规定范围以外的土地。否则,所产生的后果及费用概由乙方负责。
3、本合同工程技术管理由甲方负责,并负责监督及技术指导、解释。
4、为了确保工程质量和工程进度,乙方除施工负责人或指定的全权代表须经常住工地外,每个施工点或每道工序,必须有专职的现场施工管理人员。
5、乙方若违反本合同有关条款的工程进度甲方有权终止合同。
6、工程安排:甲方根据乙方完成工程的工程质量、施工进度等情况安排乙方施工任务,若乙方完成工程的质量、进度等达不到要求,则甲方有权终止合同,由此产生的损失均由乙方承担。
7、乙方所招用的各种施工及管理人员必须符合国家相关法律、法规,严禁违法用工,严禁使用童工,否则由此引起的一切劳务纠纷概由乙方负责。
五、工程的承包及结算方式
1、本合同工程以单价承包方式进行承包,单价按合同执行,不得再行调整。承包单价已含工、料、机和管理所需的一切费用(承包单价表附后)
2、工程施工完毕后甲方按《公路工程质量检验评定标准》进行验收,合格后以实测数量为准,由甲方开据《工程价款结算单》予以结算工程款。
3、本合同工程甲方不支付预付款,每月末按实测工程量结算工程价款,扣除有关规定费用及材料款,并从乙方工程款中扣除5%质量保证金,3%环保、安全保证金后,进行支付,所扣款项待工程竣工验收一年后无质量及环保问题后再返还。
4、乙方向甲方租用的设备机具,均以有偿租用方式进行,租金按甲方内部规定计算收取,小型机具概由乙方自备。
5、其它:
六、材料要求及供应
1、工程所需炸药、导爆管、雷管、柴油
等统供材料,由甲方负责供给乙方,材料价款已含在工程承包单价内。材料价款由甲方在结算工程款时,按实际供应数量及合同中《甲方供应的材料单价明细表》的单价扣回。材料卸车、储存、保管由乙方负责,甲方不再支付费用。(甲方供应的材料明细表附后)
2、本工程使用的材料必须满足设计要求。不合格的、没有材质证明、出厂证明的材料、不准用于本工程,否则,发生质量、安全事故和返工的费用均由乙方负责。甲方有权对乙方用于本工程的材料进行检查、监督。
3、本工程所需材料,除商定由甲方供给外,均由乙方自行采购。乙方在购买时需经甲方检验符合要求才能购买,否则不能用于本工程中,该材料价款已含在工程承包单价内,甲方不再另行支付。
4、由甲方提供的材料,乙方必须做出需要用量、时间的计划,提前七天送交甲方现场技术员,以便甲方及时采购供给。
七、工期要求
1、乙方自进场日期开始起算,K58+400-K59+600段内的进场便道土石方工程必须在20xx年**月**日前全部完工,如不能完成工作任务,甲方有权将乙方清理出场,并只按完成工作量的85%进行结算。
八、施工进场便道土石方土石比的划分
1、K58+400-K59+600段内的施工进场便道土石方土石比均按实际开挖土石比结算。
九、其它有关问题
1、乙方不得将本合同工程委托或转包给第三者施工,若发现甲方则有权立即终止合同。
2、本合同工程用水、用电等问题甲方负责联系解决,费用由乙方承担。
3、乙方施工人员驻地及搬迁费用由乙方自己承担。
4、乙方施工人员进场后,应积极向当地公安部门办理暂住手续,配合当地公安和甲方搞好治安保卫工作,若发生治安事件,甲乙双方各自对自己的人员负责,并各自承担相应的费用。
5、要求进场施工人员禁止使用童工,违者后果由乙方自负。
6、乙方在本合同工程施工中不能履行上述任一条款的规定时,甲方有权单方面终止本合同。
7、附表一:工程单价和工程数量清单
附表二:甲方供应的材料明细表
8、签定本合同时同时签定《施工安全责任书》、《治安保卫责任书》、《工程廉政合同》作为本合同补充,与本合同具有同等效力。
9、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持一份,自双方签字盖章之日起生效,工程质量缺陷责任期满后自行失效。
甲方(签章):乙方(签章):
负责人(签字):负责人(签字):
身份证号码:
电话:
联系地址:
签订日期:年月日
甲方:
乙方:
根据《民法典》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包量: 项目 楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程
4、工程质量要求:主体结构优良
5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行
6、劳务费单价:平方米单价300元人民币
7、工程类别:框剪结构
二、工程承包方式与范围
1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。
2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区,乙方负责支路水管的材料及安装。
三、合同价款
1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计算执行________年《____省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成:
①一次主体结构承包单价200元2;
②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包单价100元2。综合单价合计300元2。
2、基础按地下室的建筑面积100元2计算承包费。
3、承包范围外的零星用工,按50元工结算付款。
四、结算及付款
1、按甲方与中建一公司签定合同的相应条款参照执行。
2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在________年内付清。
3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。
4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。
5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方承担,另外工期也随着延长。
6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。
五、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,乙方负责对工人进行技术交底和安全交底,甲方负责监督,检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高,分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题,甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定,需要乙方返工的,甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单,签字并盖章后交给乙方进行返工。
2、协调施工现场内各分包单位之间的关系,负责企业规章制度的教育,乙方主动配合安排实施。
3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。
4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。
5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。
6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。
(二)乙方职责及承诺
1、质量标准:合格。
2、工期:根据施工现场的实际情况,乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。
3、安全生产:达标
(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度。
(2)乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。
(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用,如发生安全事故,由责任方负全责。
4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上,不影响正常工期。
5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工,在农忙季节、节假日期间不放假,保证满足工程进度的需要。如需赶工期,公司可以从其他项目抽调人员突击,保障工程按期完成。
6、保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。
7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。
8、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。
六、文明施工
1、为达到文明工地,乙方需服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋上班,严格按照现场各种规定实施。
2、乙方人员必须遵纪守法,不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便,否则将根据治安条例的有关规定处理,情节严重者送交执行机关处理和罚款。
3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。
4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理,堆放至指定地点,并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体,如果发现乙方抛垃圾或物体现场,甲方将对乙方进行罚款。
七、材料管理
1、甲方提供用量实行包干制度,节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责,在施工过程中,甲方有权监督乙方材料的使用,发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费,甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。
2、乙方应在接到图纸7天内,向甲方提交材料、构配件供应计划,经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付,如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方提出后由甲方负责处理。
3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料,因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
4、场内材料二次搬运,如甲方材料需在塔吊覆盖范围内,乙方必须及时进行,费用包含在劳务承包费用中,乙方不再计取。
八、违约、争议
1、执行合同风吹草动如乙方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。
2、若合同履行中发生争议,双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决,协商无效,请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。
九、其它
1、本合同自双方签字盖章之日起生效,工程完工,工程款付完后本合同自行失效。
2、本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则进行合同补充,具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
十、补充协议
1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金,在开工前支付到甲方账户上。
2、项目完成50%时,质保金返还50%,工程竣工验收后,____日内质保金全部无息返还完。
甲方(盖章):代表人(签字):联系电话:合同签订时间:________年
乙方(盖章): 代表人(签字): 联系电话:____月____日
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《民法典》及相关法律规定,发包人将双排脚手架工程(建筑面积约平方米,脚手架面积以主楼平方米为准,群楼不计算面积)的劳务承包给承包人。本着平等互利的原则,为明确双方权利和义务,经双方商定特依法订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、乙方单包的工作内容:
1、乙方必须严格按照甲方《外脚手架施工方案》、安全技术交底及相关的技术规范标准执行,严格遵守各级安全监督的有关规章制度,服从各级有关部门的监督和检查,做好本班组的安全技术交底、班前活动记录、安全教育工作。
2、乙方应在甲方的口头通知2天内组织工人及材料进场,密切配合甲方的施工要求。保质保量完成合同的要求的任务,外架子搭设应随主体的工程施工层同步,超过主体施工层1.2米,屋内部分乙方应根据甲方的实际要求搭设,不得影响施工进度,否则拖延工期间造成损失由乙方负责。
3、架子经甲方验收合格后交付使用时,乙方应在施工期间负责对架子工程的巡查,维护和加固。若因搭设质量和防护不到位,引起的安全事故由乙方负责。
4、乙方对甲方有关部门提出外脚手架、安全防护的安全隐患应及时整改、消除隐患,并做好整改后复检工作,平时应主动配合做好架子搭设、临边及沿口防护的分段验收、做好交接手续。
5、乙方应按照甲方的相关规定自觉会好施工现场安全生产、文明施工等工作;堆放材料应根据现场管理人员指定的位置堆放,材料分类堆放整齐,做到工完料尽。做好安网的挂设,保证整个外架的垂直、牢固、整齐和清洁。
6、乙方应按照甲方的施工人员的要求搭设安全通道的防护棚、钢筋制作场、通道的隔离和围挡,“四口、五临边”的防护、施工人货电梯卸料平台及与楼层的连接件的预埋、材料的拆装平台、屋面部分的材料运输平台、人行爬梯和机械设备的防砸棚、临时围护钢管搭设,中间层水平防护大棚(宽度不小于3m),临边防护和外架钢管刷油漆,外架和电梯井、采光井每隔两层设置软防护,每三层设置硬防护并铺设竹席板等,不得另外计费。
7、安全文明施工,乙方在进场前提供操作人员的花名册、身份证复印件,特殊工种的上岗证。树立安全文明施工意识,如不按安全技术交底及规范操作出现工伤事故,一切由乙方自行负责。
8、乙方为甲方的其他班组提供操作平台架子。
9、乙方负责基础与主体结构内外脚手架搭设、拆除(无论何种形式架子)。负责搭设上人路道、人行通道等,负责搭设材料货架、各种安全防护棚、安全平网的支搭、临时防护、安全防护(如楼内楼梯间、电梯井门口、电梯安装脚手架、预留洞口防护等)。
10、乙方负责各层安全平台、平网、立网搭设、折除并分类堆放。
11、卸料平台的吊环、外挑架等所有预埋件的预埋盒切割处理,不另产生费用,不允许事后在梁板上打孔;
12、负责外墙双排脚手架的搭拆与维护至脚手架料使用至完工,乙方自备安全带,安全帽。
13、乙方上岗人员进入施工现场,必须坚持带好安全帽,悬空部位系好安全带,拆模时必须系好大绳索操作,若乙方未进行安全防护,甲方现场管理人员有权处罚乙方每人第一次50元人民币的罚金。第二次100元人民币的罚金。
14、各工种之间密切配合,不得出现吵架、打架事件。如发现吵架每次罚款200-500元,打架每次罚款20__-5000元。
五、工期要求:
乙方必须在甲方现场人员所确定的工期内完成工作任务,否则,拖延一天甲方有权处罚乙方人民币200元/天。与此同时,甲方有权另请其他施工队伍进场施工并按双倍人工工资计算,在乙方承包合同工资中扣除。
六、质量及规范要求:
乙方所搭设安全防护架,必须符合市、县安全检查要求。否则承担一切经济责任。
七、单价:
甲方按人民币元/㎡(壹拾壹元伍角/㎡)一次性单包给乙方,该价包含以上乙方所有工作内容和工期等费用在内(脚手架面积以主楼平方米为准,群楼不计算面积)。
八、付款方式:
甲方按乙方每月完成工程量80%付给乙方,其余20%待整个工程竣工验收合格后1个月内甲方一次性付给乙方。
九、此协议甲、乙双方应严格履行,不得违约,否则,违约方应付给对方违约金,按乙方单项单包总价的10%计算。
十、此协议甲、乙双方签字即生效。此协议一式三份,甲、乙双方各执一份。
甲方
乙方
年月日
甲方:___________________
乙方:___________________
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_______________________工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点该工程为____学校教学实验楼工程,地点在____市_________。
二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。
要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容经双方协商,该____工程按____元/(2、3、)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。
凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。
同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。
如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金____万元。
乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。
除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。
一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________代表:___________________年_____月____日
乙方:______________代表:___________________年_____月____日
乙方:____________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。
第一条合同文件作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力:
1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;
2.本项目工程质量检查、验收标准;
3.本项目施工安全标准;
4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划);
7.业主、监理和甲方的文件;
8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。
第二条承包单价详见(附件),不调价。
第三条有关约定
1.乙方对甲方负责,承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准,在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。
2.计量支付
2.1乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。
2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金____‰215;标的额215;延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时,甲方有权终止本合同。
2.3本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的资金垫付能力。
3.工程材料供应
3.1所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。
3.2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。
4.测量、试验、检验等技术工作
4.1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。
4.2甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。
5.乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。
6.隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。
7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等)。
8.依据《劳动法》,乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。
9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及
第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。
10.乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。1
1.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认,甲方队长批准后支付。1
2.甲方有权就乙方的履约能力做出评估,如果乙方无能力履约(特别是质量、工期、安全),甲方有权终止合同,并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。1
3.本合同签订后,乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则,甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定,处罚限额为乙方任务量总价的____%)。1
4.乙方对本工程安全负责,配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事,服从甲方安全监督和管理,不管何种原因,造成的人身伤亡、机械事故,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。1
5.乙方必须做到现场文明施工和环境保护,包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业,并配备满足工程施工的各种标识、标牌。1
6.乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比,如因乙方原因,在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩,甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件,甲方有权解除乙方合同。
第四条争议解决若履行合同时发生争议,双方约定以下列方式进行解决:
1.和解。双方在自愿要友好的基础上,互相沟通、互相谅解,通过协商解决;
2.调解。在
第三方的主持下,通过
第三方的说服、引导、调停的方法解决争议,达成协议;
3.仲裁。协商、调解不成的,由________市仲裁委员会仲裁。
第五条附则
1.本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。
3.本合同正本2份,双方各1份;副本2份,甲方2份。甲方:______________乙方:______________代表人:____________代表人:____________电话:______________电话:______________合同订立时间:________年____月
甲方:__________________工程项目部(以下简称甲方)
乙方:__________________(以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要,经甲乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将10#、11#、12#楼砌筑工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权力,特签订本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:
一、工程名称:砖砌体工程
二、工程地址:__________________
三、结构类型:框架结构
四、建筑面积:__________________
五、承包方式:清包工、斗车、小型机械及用具
六、承包内容及要求:
砌筑工程:
1、施工图纸包括的所有砌筑工程,以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
2、砌筑前的浇水、湿润,所需材料场内的水平和垂直运输、工具准备、皮数杆的设置、校正、协助工长找平放线、挂线、调直、选砖。根据皮数杆找平、铺灰、砌砖、安放拉接筋、后台及砂浆运输、预留孔洞、灌缝、勾缝、清扫墙面,处理落地灰,搭、拆简易操作架。完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。
3、砌筑砂浆每批试块强度低于规范要求或任意一组试块强度低于设计强度___________%的,罚款___________元,砌筑砂浆试块漏做的,每组罚款___________元,砌筑砂浆试块强度超过设计标号___________倍的,每组罚款___________元。
4、实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度,抽查三组中有一组或一组以上小于___________%的,罚款___________元。混水墙面每间处16皮以上的通缝超过三处,每超过一处罚款___________元。砌体非转角处留直槎时,如不放拉接筋的,每处罚款___________元。砌体转角处必须踏步槎,不按规定放拉接筋的每处罚款___________元。每个接槎处的灰缝透亮或灰缝厚度小于___________mm的缺陷,超过___________mm的(每层查六处)的,每处罚款___________元。
5、水平灰缝平直度偏差大于___________mm(每层查三处)的,每处罚款___________元,水平灰缝厚度偏差10匹砖累计超出___________mm(每层查三处)的,每处罚款___________元。
6、砖墙平直度偏差,每层大于___________mm(每层查三处)的,每处罚款___________元。该设大马牙槎未设的,每处罚款___________元。严禁使用探尺铺灰砌筑,违者每次罚款___________元。
7、隔墙和填充墙顶面上与上部结构接触处,宜用侧砖或立砖斜砌挤紧,否则每处罚款___________元。
8、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
9、承包工程范围内的安全、文明施工等。
10、生产性临时设施的搭设、拆除等。
1、乙方应将工资发放表交一份给甲方备案,工资发放表必须有领款人签字。
2、乙方进场后自垫生活费一个月后甲方每月支付乙方生活费___________元/人(按登记出勤人数)。砌筑工程结束,按应支付总额的___________%(扣除预发生活费、借支等)支付。待工程全部完工后壹个月内,结清全部工程款。
3、在施工期间,如属于甲方原因造成停工在7天以上,工地上又确无办法安排其它工作的情况下,甲方向乙方支付每人每天___________元基本生活费。
八、工程质量标准:
1、本工程的质量标准为苏州市工业园区优质结构工程,甲方按苏州市工业园区优质结构工程质量标准检查、验收。达不到质量标准的,甲方将通知乙方限期整改,如果乙方在整改后仍不能达到质量标准的,甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场,退场费用自理。乙方的已完合格工程量将按合格单价的80%结算。
2、承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后各班组必须先做好自检,互检工作然后通知甲方,总包单位及监理验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序施工,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,至到达到标准为止。
九、工期要求:乙方应根据自己所承担的的规模情况,组织足够的人力、物力,以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。如果由于乙方原因使工程不能达到形象进度和工期要求,耽误了建设单位拨付给甲方工程款的时间,甲方将按照合同产值的2%对乙方进行处罚。同时乙方将承担由此造成的甲方名誉损失和资金贷款的利息损失。
十、安全生产与文明施工
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。若出现安全事故,损失在___________元以内的由乙方自己承担;损失在___________~___________元之间,甲、乙双方各承担一半;损失超过___________元,乙方承担1/3,甲方承担2/3。
2、严格遵守国家及___________省的各种法律法规,服从总包方及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品,必须戴好安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予___________元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护设施的视情节严重处以___________~___________元罚款。
十一、综合治理:
1、宿舍内严禁私拉乱接电线,严禁在宿舍内烧煮食物,一经发现除没收炊具并处以___________元以上一次罚款。
2、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博,如有发现给予双方处以___________~___________元罚款,然后根据调查结果,责任方承担另一方的全部损失,情节严重者移交司法部门处理。如肇事者逃逸,乙方负责人负有管理责任,其经济责任及相关损失由乙方负责人承担。凡在施工区域外发生的治安事件,均由乙方自行负责。
3、严禁在宿舍内男女混居,工地上严禁带家属,若出现混居现象的给予___________元/人一次的罚款;未经过主管部门同意不得留宿非本班组人员,每发现一次给予___________元/人次处罚,爱护公物,不得损坏各种设施。
4、乙方进场人员必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的18岁~45岁的男性。班组自选一名有组织能力,技术好,责任心强的同志担任班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,并积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予___________~___________元的/次罚款。严禁使用童工。
5、乙方进场人员必须相对稳定,未经甲方同意不得随意变动班组人员。
6、乙方人员必须服从甲方管理,遵守甲方制定的规章制度。
十二、其他:
1、班组进退场(包括任何形式的中途退场),甲方按乙方所做合格工程量进行结算外,不再承担其他任何费用。
2、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。
3、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。
4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方:______________________工程项目部 乙方:______________________
负责人:______________________ 负责人:______________________
签订合同日期:______________________