建筑主体木工模板工程承包协议（通用12篇）
甲方： (以下简称甲方)
乙方： 木工班组 (以下简称乙方)
经甲乙双方协商，甲方同意将 楼中的模板工程制作安装及相关作业承包给乙方完成，现就有关事项达成如下协议，供双方共同遵守执行：
一、工程名称：。
二、工程地点：
三、承包范围:
的基础、主体工程等的垫层、筏板、柱、墙、梁、板、砼预留洞口(包括管道井、烟道，消防箱预留洞口及大于20厘米的预留洞)、后浇带，屋面花架等的所有模板工程施工作业(包括材料的搬运、堆码、模板制作安装以及拆模、清理、除钉、堆码、模板刷油等模板工程施工过程的各项工作);配合钢筋班完成部分钢筋预埋等。
四、承包方式：包工包设备包耗材。
①、包设备指：包木工圆盘锯、刨木机、手电锯、电钻等木工常用和必用设备及其设备用电线和手工工具;小型照明灯具，自备本班组施工用安全帽、安全带、手套、水鞋、雨衣等劳保用品;
②、包耗材指：包铁钉、钢钉、铁丝、圆盘锯片、砂轮片、墨斗、施工线绳，拆模用撬棍、双面胶条，黄胶带，脱模剂等。
③、包工指：为完成“正商城泰园2号院4#楼建筑工程中的全部模板工程提供全部劳务，即模板工程施工作业过程中的全部作业内容。包括模板工程施工用材料的场内运输、制作、涂刷隔离剂、安装、看模、拆模、卸车、搬运、退钉、清理、砼胀模剔凿、分类堆码等;协助基础及主体工程的施工定位放线;楼层施工时水平标高的测量。
五、承包单价：(单位：人民币)
按本合同“三”、“四”条款的内容及其它条款的要求，按模板展开粘模面积计算，主楼单价 元/㎡车库和地下室 元/㎡(其中：包括班组安全管理和质量管理专项费用及其它所有的管理费用)。
六、工程质量标准：航天公司标准。(按照国家现行施工及验收规范和施工技术交底为准。)
七、工期要求：按照甲方安排的工期执行。如果因乙方原因耽误工期，一天罚款20__元。
八、结算及付款办法:
(1)工人进场施工至主体地上3层时，甲方按完成工程量的 向乙方支付进度款，在此之前乙方所有开支均由乙方自理。
(2)在主体3层以后至主体封顶，甲方按完成工程量的 向乙方支付进度款，主体封顶后(模板工程全部完成，模板拆除，材料整理结束。)付到总款的 ，余款在公司付 后付清。
(3)乙方所有借款申请，必须报经施工部专业工长签字同意、再经施工部经理签字同意、再报项目经理批签等审批程序借款。
九、双方职责：
(一)、甲方权益和义务：
1)、提供施工图一套并进行施工技术交底;
2)、提供工人临时住宿及合理的生活用水和照明用电。
3)、组织施工管理，提供施工进度计划;
4)、提供安全施工设施和装备，进行安全技术交底;
5)、提供工程用模板、方木、钢管扣件、止水螺杆、穿墙PVC套管、垂直运输机械及其钢丝吊绳。
6)、垂直运输机械操作人员由甲方负责安排;其操作人员工资由甲方负担。
7)、提供施工用水用电，夜间施工大型照明光源;
8)、制定施工技术方案和技术措施;
9)、组织安全培训教育和施工质量技术培训教育;
10)、按期结算进度工资;
11)、代为乙方办理工人暂住证，但费用由乙方承担;
12)、对施工安全、质量、文明卫生进行管理、监督、检查，并执行相关的管理制度;
13)、如因甲方或设计原因所造成的返工或合同之外临时安排的用工，按实际发生的工程量即时签证增补计算补给乙方。签证单必经施工工长、施工部经理核实签字并必须附有修改图、项目经理审批后方可有效。
14)、甲方对乙方在施工过程中出现下列行为之一的情节，甲方有权按公司规章对乙方实施相应的经济处罚,甲方亦有权单方面中止本协议书，甲方要求乙方退场，乙方必须无条件退场。同时，乙方还须承担自行造成的一切经济责任。
①.当乙方无能力按甲方要求的质量和进度完成各阶段的模板工程任务;
②.当乙方人员在施工过程中,不遵守安全操作规章规程，发生一般违章作业但未造成伤害后果的行为，一个月内累计违章次数达十人次的;
③.当乙方人员在施工过程中,不遵守安全操作规章规程，发生违章作业造成轻伤后果的行为，一个月内累计违章次数达五人次的;
④.当乙方人员在施工过程中,不遵守安全操作规章规程，发生违章作业造成重伤后果的行为，一个月内违章次数二人次的;
⑤.当乙方人员在施工过程中,不遵守建筑施工质量技术操作规程,不按设计图和规范要求施工,或者不服从施工技术管理人员的指挥,发生模板支撑失稳而使砼梁、板严重变型或垮塌的事件和行为;
⑥.当乙方人员在工地管理范围内或施工过程中,不遵守文明施工管理规章,一个月内发生打架斗殴事件达二次的。
(二)、乙方权益和义务：
1) 自行组织遵纪守法、服从指挥、工作负责、技术过硬的合格工人进场施工作业。
2) 依据本协议要求按期书面向甲方申请借支生活费、铁钉铁线等材料款、班组员工进度工资。
3) 主动向甲方项目部工程技术人员询问技术问题，索要技术图纸资料和施工方案及施工安全技术交底资料，并严格执行施工质量及施工安全技术操作规程，严格按设计图和技术交底要求施工。
4) 乙方班组要配备专人负责配合甲方项目部施工放线、每个单元配一名施工质量管理和施工安全管理及检查工作;乙方承包责任人对本班组整过施工过程中的质量和安全负责，积极主动配合项目部抓好工程质量和安全工作及文明施工。
乙方施工放线员(责任人)是： ;专职或兼职安全管理员是： ;专职或兼职质量管理员是： ;
5) 乙方必须认真抓好本班组的安全管理工作，每天必须在班前对上班工人进行10分钟左右安全教育，进行当天的安全技术交底，使每个工人时刻具备和掌握“不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害”的能力。
6) 主动搞好本班组宿舍区的文明、卫生管理工作，定期对班组宿舍内进行卫生大扫除，清理垃圾。每天清洁完成后报项目部负责安全文明卫生工作的管理员检查验收，不合格及时返工。如果班组不能自行完成卫生工作，甲方可另派人完成，相应工资由乙方承担。
7) 由乙方自备的施工机具(如：圆盘锯及锯片、平刨、手动电动工具等)必须安全可靠，符合建筑施工安全检查标准;操作工人必须按施工机具安全操作规程进行作业;设备配套绝缘电源电缆必须符合安全用电规范要求，单相插座线必须是三芯绝缘电缆，电机动力电源线必须是五芯绝缘电缆，用电接线必须由具备上岗合格证的电工完成;确保使用安全和安全使用。
8) 乙方自备的铁钉、水泥钉、铁线、加固螺杆螺帽及垫片(山型卡扣)，必须满足施工工程质量和施工安全要求。
9) 自带手工工具、线锤等小型用具，自备生活用品用具。
10) 乙方必须严格执行和遵守工地的各项质量、安全、卫生管理制度，认真抓好本班的质量安全、卫生、守法教育，严格按建筑施工安全操作规程和施工方案进行施工，确保安全施工、文明施工、优质施工。
乙方承包人及其现场管理负责人和员工必须服从甲方施工部管理人员和专业工长的管理和指挥(包括质量和安全管理、施工计划和施工方案的调整)，对乙方不服从甲方施工部管理人员和专业工长管理和指挥的行为，甲方现场管理人员有全权按规定对乙方给予经济处罚。乙方承担甲方与公司所定合同的相关事宜。
本合同最终解释权归甲方。
11)
12) 保证不带非作业的妇女、儿童进入施工现场。发现工地有小孩入住一次罚款1000元。
13) 合理利用甲方的模板、方木、钢管扣件等建筑材料，不得有随意浪费的情况发生，做到合理节约使用。每层楼拆模后，都要对模板进行清除废钉处理。
14) 做到工完场清，堆码有序，在甲方项目指定的地方堆放，不准乱堆乱码材料。下道工序施工前清理归场，否则安排他人清理，费用由乙方承担。
15) 合理使用机械设备，不准乱丢乱放机械设备。按照指定地点堆码放置机械设备并保证不被雨淋，以保证安全使用。
九、质量、进度管理约定：
1. 乙方必须配备齐现场责任人1人、放线员1人、质量员2人、安全员1人，并保证坚守现场，负责本班组的施工质量管理和监督检查工作。否则，甲方在給乙方结算承包费时扣减质量管理费。
2. 所有分项工程在完工后，班组先自检合格后再报验收。验收严格按现行规范执行，每发现一处不合格罚款50至300元，并由乙方按要求整改。对造成材料浪费的同时处以材料价格双倍的罚款。若因返工造成工期延误，每延误1天扣20__元。
3. 精心组织本班组施工作业，保质、保量、安全、高效、按期完成甲方下达的施工任务，不得以任何理由拖延工期。因人为延误工期将处以每天20__元的罚款，直接从班组借款中扣出。
4. 服从工地施工现场人员的指挥和调度，积极配合甲方施工管理人员处理好可能出现的质量安全问题，对于不服从甲方管理人员安排并辱骂、顶撞管理人员者，视情节轻重处以100至300元的罚款。
5. 浇灌砼时，乙方必须安排2-4人跟随砼班值班，检查木模，防止出现胀模、垮模、漏模等质量问题。否则由乙方承担所有费用(材料费、工费、罚款)。
6. 严格按图施工，严格执行施工技术操作规程，做到精益求精，确保施工质量。
7. 确保木模量尺准确，堵缝严密。平面要水平，竖面要垂直，加固牢靠，顶撑稳固，按规定比例起拱梁模。
8. 柱、墙、梁、板模的拆卸，必须按项目部要求的时间拆卸，未经工地施工部同意不准拆模。
9. 施工要精心组织，质量严格控制。每道工序完工后要做好清理工作，不得有任何杂物，按时完成验收工作，方准进入下道工序施工。
十、安全、文明、卫生管理约定：
1、乙方必须配备1至2名专职或兼职安全管理员，负责本班组的安全管理工作，坚持开展班组每日的班前安全活动。否则，甲方在給乙方结算承包费时扣减安全管理费。
2、进驻工地的人员，必须是听从指挥，服从安排，做工负责的合格工人，不准非做工人员在工地留宿，否则，按每人每天20元扣水电和住宿费，从班组承包工程款中扣除。
3、禁止非做工的妇女、儿童进入现场和工地住宿，确保施工安全。否则，处以罚款将从相关班组工程款中扣除。
4、进入工地的全体工作人员必须严格执行和遵守工地的各项规章制度;班组每天上班前必须进行班前安全教育;进入施工现场必须戴安全帽;不准穿拖鞋;不准赤膊上班;严格按机械操作规程使用木工机械、提升机和其它机械;不准从楼上往下扔垃圾和材料;建筑材料、建筑垃圾须用提升机械上、下运输，并且堆码在指定的地点。违反上述任何一项将视其情节轻重处以每人每次20-200元罚款，从班组工程承包费中扣除。
5、电线、开关、灯线、电扇插座由工地电工统一安装，禁止任何人乱拉乱接。禁止使用大容量电器(电饭煲、电炉，热得快等)，否则收缴用用具并处罚款。
6、凡因乙方违反操作规程，违反安全管理制度而造成的一切安全事故概由乙方承担。
7、乙方人员在工地以外或因非上班时间出现的安全事故应由当事人自行负责。
8、外架严禁堆放模板，模板支撑架子杜绝与外架相连，平板满堂架必须上扫地杆，剪力墙底部控制必须用电钻打眼放钢筋头定位，现场内模板及时清理干净;在外架上作业的工人必须配戴安全带。
9、施工班组每天必须开展班前安全活动，要由班组长或班组安全员主持，活动内容：㈠.学习作业安全和技术交底内容、措施;㈡.了解将进行的作业的环节和危险程度;㈢.熟悉操作规程;㈣.检查设备是否运行正常及安全保护装置是否完整可靠;检查手工工具是否安全可靠;㈤检查安全劳保用品是否完好，并正确使用。
10、如果甲方决定，为便于文明施工管理要求，对参与施工现场作业的班组工人和班组管理人员，实行分班组统一服装和标志管理，班组应无条件执行。服装样式和颜色由甲方确定，服装费用由乙方承担。
11、按甲方安全要求，做好模板封闭预留洞、管道井口的工作。
十一、材料使用管理约定：
1、不准随意乱锯模板，如有违反，按其材料价格的3至5倍给予处罚;每层拆模后必须及时清除废铁钉，堆码整齐，不得乱丢乱放，否则，按相关规定处以罚款。
2、建筑材料必须材尽其用，合理使用，禁止浪费，禁止大材小用。批量下料方案须经工地负责人批准，否则，根据浪费材料的价值进行赔偿。
3、禁止任何人用方木、模板等有用材料烧火煮饭，不准用大模板作床板和围墙。
4、模板工程竣工后，乙方必须把模板工程用材料须清理干净，清除铁钉和砼，分类并整齐堆码在公司施工部指定的地方，方木要按层堆成3米高左右的方堆，模板要叠层堆码有序，做到工完场清。
十二·其他
1.合同签定后乙方向甲方交合同保证金100000元(甲方出具收据)。待第一次付款时归还。进场后，乙方不能履行约定的文明.安全.进度.质量的规定,则甲方有权没收该款项作为甲方经济损失。
2.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。
3.工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另行计算。
4.未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方。
5.如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方因主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算.
十三、工地的全部管理制度及(模板班组项目质量奖罚制度)作为本协议的附件，与本合同一并执行。
十四、本协议未尽事宜双方协商解决。
十五、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。本协议至本工程竣工验收达到规定质量标准，承包工程款付清后失效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)
代表签字： 代表签字：
签订日期： 年 月 日
市________(单位，以下简称甲方);代表人：建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙X);经理____ 先生(________年____月____日由________建筑工程承包公司授权)出生地：________(国家)国籍：________(国家)总部：________(国)________市在________国的通讯地址：________信箱鉴于甲方要兴建的________________，乙X提交报价已于________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。根据________国________部________年____月____日第________号决议，双方缔约于下：
(一) 合同内容乙X要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议，在________市对________________进行施工。乙X承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。
(二) 合同金额本合同总金额为________。兑美元比例为70%。这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指概算工程而言。至于分段工程则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙X的支付要根据合同及其附件的规定。合同价格是固定的，它包括乙X为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙X无权以任何理由要求增加合同价格，如市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在________国国内或国外新增加赋税。
(三) 工期乙X必须根据本合同第____号附件的说明，在自移交场地之日起的____天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙X由于某些不可抗拒的原因而认为不可按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。如果乙实这些原因存在，合同期限可以适当延长。
(四) 移交场地根据甲方向乙X发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持一份。如果乙X或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙X。起草纪要之日等于乙X接收场地之时。
(五) 查看工地乙X承认在签认合同之前已查看了土地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙X负责。
(六) 履约保证金乙X应自被通知中标的第二天起的30天内，向甲方寄存履约保证金，金额为该合同总额的20%，或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。有现金、信用支票，或按合同条件第11条规定的条件提供保X作保均可。保X须在合同整个执行期中都有效，真到最后交付工程为止。该保证金始终都由甲方保存，作为乙X完成施工和履行甲方权利的保证。乙X应在甲方发出挂号函件后，最多在一个月内，按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金，否则，甲方有权没收保证金的余额，或者从乙X手中收回工程由甲方自行施工而由乙X承担费用。甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙X即可，无须诉诸法院或采取其他措施。甲方有权从乙X在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。甲方：________________________________代表：________年____月____日乙X：________________________________代表：________年____月____日
返
发包方(全称)：
承包方(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订了合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程特点：
建筑面积：
二、工程承包范围与方式
1、承包范围：甲方将承建的 工程的木工模板分项工程的全部范围。乙方施工承包范围包括但不限于：其它与主体工程不可分割之工程;分包工程(含甲方指定分包工程或独立承包工程)的协调、配合、管理等;甲方视需要，可对乙方承包范围及内容(各班组承包范围内均不包含项目)作出增减或调整，乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
2、承包方式：包工，包质量、包安全。价格一次性包死、多不退少不补。
3、承包内容：本工程设计施工图和变更图所有木工程的制作、安装、拆除。用于模板工程材料的进出场装卸，模板内杂物清理，拆模后楼地面木工材料清理，材料拆除后指定地点堆码，预留各种孔洞的制作、安装、拆除，承重架的搭设和拆除，配合施工员定位放线(施工员交点后乙方完成后续定位工作)，砼浇注时派2人以上守护。现场施工所需工具、配电箱以后出箱电缆，施工用铁丝、铁钉、等附材。安全帽、安全带等劳保用品。
三、合同工期
1、开工日期：20xx年3月25日
2、竣工日期：20xx年11月15日
3、甲乙双方在确定竣工日期和各项控制工期时，均已充分考虑：可能出现的各种规模的雨雪天、高温天气、台风、停水停电、节假日、工地及周边环境因素(不含不可抗力因素)。
4、在保安全，保质量情况下，必须保证工程进度，如合同规定期限内乙方未按期交工，乙方自第二日按工程总造价的千分之二支付罚金，遇不可抗力除外，附工期进度表。
四、质量标准
1、按国家规范要求，工程质量标准、施工图纸设计要求施工。乙方在施工前认真审定图纸，发现错误或不明白的地方要提前通知甲方或现场施工员。否则造成返工由乙方负责。
2、 乙方要保证本工程达到国家现行《施工技术验收规范》优良标准和建设单位要求。对不合要求的地方无条件返工并赔偿由此给甲方带来的损失，如因乙方原因造成建设单位或监理单位对甲方下达停工整改通知书，乙方除无条件整改外，甲方将对乙方处以1000元/次罚款，在工程款中扣除。
3、 由于乙方原因造成砼漏浆、胀模等乙方按甲方受损失的双倍标准赔偿甲方损失。
4、 模板偏位必须控制在规范范围内，超过范围乙方打凿砼，偏位超过3cm每处罚款500元，在给付工程款时扣除。
5、 在施工过程中由于乙方原因不能完成工程进度或不能达到质量标准，甲方可以要求乙方退场，所完成的工程量按合同约定70%给付工程款(不合格工程和未完成的单项工程不予计量)，履约金作为违约金没收不退。
6、 乙方要对楼板水平度、平整度、层高及柱墙的垂直度、平整度重点监控，不合规范要求甲方不给予工程款。
五、合同价款
1、合同价款执行本补充条款，备案合同文本中的价格为参考价，对本工程无实际指导意义。
2、工程造价按房产公司测绘的实际建筑面积计算。
3、价格为：按建筑面积每平方米人民币 元。
5、以上所有价格含税价，由乙方负责开具发票。
6、双方一致同意，此价款为一次性包死，所有相关部门的参考价格、指导价格及市场变化均对本工程无效。
7、其他费用均由承包人(乙方)承担。
六、甲方工作：
1、甲方负责工程的前期准备工作。
2、编制施工组织设计施工方案和进度计划.
3、全面负责施工期间工地现场的安全管理工作。
七、乙方工作：
1、如乙方不能按照施工进度要求正常施工，时间超过一周，甲方有权要求乙方无偿撤出工地。甲方欠乙方的工程款，在建设方开发商的商品楼全部售出后，给乙方结清工程款。由此造成的经济损失由乙方自行承担。
2、乙方自行供应工具小件设施。听从甲方统一指挥，必须做到按图施工。乙方进入施工现场必须无条件遵守施工现场管理制度，乙方施工人员必须出示身份证，从业资格证(<<职业技能岗位资格证>>、<<操作证>>)等有效证件，安全防护用品(安全帽、安全带、防滑鞋等)要安全有效。
3、建设局收取的各项费用应该由建设方交付的由建设方交付、应由乙方交付的乙方交付，如因上述费用未交付所造成的一切损失，应由未交付方负责。
4、乙方自行负责安全问题，在进入施工现场后，所发生的一切安全事故由乙方自行承担责任及后果，与甲方无关。甲方要求乙方在安全文明施工方面符合国家安全生产总局关于建筑企业安全生产的规定。
5、乙方进入施工现场，安全帽要满足安全要求，在进入施工现场后，所发生的一切安全事故由乙方自行承担责任及后果，与甲方无关。甲方要求乙方在安全文明施工方面符合国家安全生产总局关于建筑企业安全生产的规定。
6、本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。
7、乙方必须保证施工安全，落实好各项前安全措施，现场工作人员必须交纳人身意外伤害险，现场施工机械设备办理保险，发生安全事故由乙方负责。甲方不承担任何责任。
8、由于乙方施工管理松懈或施工人员违章操作等方面原因而造成的刑事治安案件、火灾事故和安全生产事故，应由乙方承担全部责任，甲方可追求当事人和乙方的责任。给甲方造成损失的，甲方可要求乙方承担赔偿责任，并可给与乙方警告、罚款、责令立即整改、赔偿经济损失、解除承包合同工的处理。
9、遵守节约原则，合理使用现场各种材料做到工完场清，严禁材料浪费现象，爱惜别人和自己的劳动成果，注意原材料，半成品，成品的保管和保护。由于乙方在施工中故意损坏或浪费建筑材料给乙方造成损失的情况下，甲方有权要求乙方赔偿责任，并给与相应警告、罚款处理，处罚轻重甲方现场管理人员酌情处理。
10、如有因乙方管理不善，出现酒后作业、打架斗殴、赌博、偷盗、宿舍男女混住等行为，甲方可按公司管理制度处罚。情切严重的交由公安机关处理，一切后果由乙方承担。乙方应赔偿给甲方由此造成的全部经济损失。
八、工程款支付方式
1、发包单位均按合同文本中的中标单位转付。
2、发包方按形象进度给承包方拨付工程款
(1)主体封闭拨付工程总造价的25%
(2)抹灰完毕拨付工程总造价的10%
(3)外立面及保温施工结束拨付工程总造价的9%
(4)电气工程配线结束拨付工程总造价的15%
(5)工程全部交付使用时拨付工程总造价的5%
(6)余下建筑工程款，除留工程总造价的5%作为施工保证金外，其余30%按建筑施工图纸所示，由建设方指定在 楼盘实际销售价格给付乙方作为工程款。在本项目销售期间，拨付给乙方作为工程款的楼盘继续由建设方进行销售。乙方不得私自销售。房源所在楼栋由甲方指定，乙方无权换房。
3、留工程总造价的5%为保证金，二年内工程质量不出现问题后退还给承包方。
九、工程承包后，承包方无权对工程进行转包，如甲方发现工程转包，此工程合同及补充条款无效(立即作废)，工程由甲方另行发包。造成的经济损失由乙方自行承担。
十、此合同签订后此工程风险保证金：贰拾捌万伍仟元人民币，由各班组人工清包方按百分比均摊。正式开工后此保证金由建设方转为农民工保证金，剩下部分保证金退还甲方。
十一、乙方未能按期开工的，风险保证金甲方不予返还，甲方终止合同另行发包。
十二、在施工过程中，乙方应听从甲方的合理管理及要求，确保工程质量，无条件接受设计变更及委托。如乙方的质量和进度不符合标准，经乙方整改后依然不能满足的，甲方有权单方终止合同。
十三、为保证在工程结束后顺利交档，乙方应协助配合甲方完成编制工程档案。
十四、其他条款均按合同文本执行，此合同条款同文本具有同等法律效力。
十五、此合同解释权在甲方。
十六、在此工程全部竣工后，工程价款结清时，此合同自动失效。
十七、合同生效
1、合同订立时间：
2、本合同双方约定签字盖章后生效。
3、本合同未尽事宜双方协商解决。
4、本合同一式贰份，由双方签字盖章后各执一份。
发包方：(公章)法定代表： 委托代理人： 电话：身份证号：开户银行：
承包方：(公章)法定代表： 委托代理人： 身份证号： 开户银行 电话：
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》的相关规定，依照诚信、平等互利的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。
一、 工程名称：摩比科技大厦
二、 工程地点：深圳公明镇光明新区田寮
三、 工程承包内容：以甲方提供现有规划设计院有关工程的施工图纸及有关设计交底、图纸会审记录、设计变更通知单等施工。
四、 工程承包方式：本工程施工实行包工方式，包模板制作、安装、拆除、拔钉、搬运、清理、叠堆、楼板顶架装拆，各构件、大样。包质量、包安全及文明施工，包工期。
五、 承包单价：模板工程人工全部按展开面积计算 元/㎡。(该价格包含铁钉、铁线、项目所有的小型工具，机具、电钻、钻头、插座电缆线;员工安全帽劳保用品及社会福利、医疗保险、工伤事故已包在包工单价内)。
六、 付款方式：完成地下室甲方按实际面积付人工工资80%，其它按每完成四层付一次工程款，工程量完成后付至总工程款90%。余下款10%在 天 内一次付清。
七、 工期及进场施工人员：地下室至转换层范围内，工作面全面铺开时，每天工作人员必须保证120名，以按期完工，标准层保证每月完成四层框架。
八、 工程质量：乙方在施工过程中要严格遵守《建筑工程质量检验评定标准》和现行有关施工规范要求进行管理施工，保证工程质量达到合格以上。
九、 文明施工安全生产
1、不准违规作业，若因违规作业出现工伤事故全部由乙方负责。
2、要做到文明施工，施工现场要保持工完场清，每天产生的建筑垃圾要放到甲方指定的地点堆放。
3、严格遵守项目部各项规章制度，不准在宿舍黄、赌、毒、打架闹事等，违者每人每次罚款￥1000.00元，情节严重的交当地派出所处理。
4、在甲方工程款按合同已经支付的情况下，乙方不准拖欠民工工资造成民工闹事，所造成的损失由乙方负责。不准在建筑物周围及楼内大小便，违者一次罚款￥500.00元。
十、 甲、乙双方责任
1甲方责任
1、提供有关完整施工图一套。
2、提供施工前生活设施(宿舍、卫生间、用水、用电)。
3、负责协调施工现场各班组施工交叉作业施工。
4、负责协调乙方办理相关证、卡、手续费用由乙方支付。
5、派专业施工管理人员对工程进度、质量安全、文明施工进行督导。
6、项目部需借用乙方技工，人工费每个工日为人民币/天。
7、如乙方无能力履约，严重影响甲方的工期、质量、效益时，有权终止本协议，辞退乙方，余下未付乙方的款作为补给甲方的损失;乙方自己造成的损失全由乙方负责。
2乙方责任
1、熟悉有关图纸内容，如有技术问题或不详部分要及时与甲方施工人员核对。
2、严格遵守项目部各项规章制度，服从甲方管理人员的统一指挥及调配，配合其他专业队伍在施工过程中的交叉作业。
3、对进场工人要做好班前班后的安全技术交底，在施工过程中按有关施工规范要求进行管理和认真做好自检自修工作。
4、按时发放民工工资，发放工资须通知甲方管理人员在场监督，并把工资表提交项目部存档。
5、乙方在施工过程中，每安装完一层模板及拆完一层模板，应及时清理所剩楼面材料及垃圾，避免影响下一首工序施工。
6、乙方代表负责办理一切业务，并非乙方代表授权委托，在经济来往的，甲方不予接洽办理。
7、如乙方无能力履约，严重影响甲方的工期、质量、效益时，有权终止本协议，辞退乙方，余下未付乙方的款作为补给甲方的损失;乙方自己造成的损失全由乙方负责。
8、乙方代表组织的工人必须自行资审，组织的工人要有相应的安全知识，专业技能。要自行岗前教育，技安交底。用人不当的要自行清退，要造工人花各册，要一式二份，甲乙双方各执一份，外地户籍的，须到派出所办理暂住证。
9、属乙方各种原因造成工人闹事，每次罚款乙方人民币壹万元整，在乙方工程款中扣除。
十一、 违约责任：
1、甲方因自身原因未能按照本合同规定履行责任，乙方有权视情况暂停施工，工期顺延。
2、乙方因自身原因未能按照本合同规定履行责任，经甲方指正及无改进时，甲方有权提前3天通知乙方终止本合同，另定施工班组继续施工因此使甲方蒙受经济或名誉损失一切责任。
1因乙方原因延误工期，从逾期次日起每延误一天，甲方按本合同总造价的由乙方负责，
2因乙方原因发生质量、伤亡事故或违章而被媒体曝光，甲方按本合同总5‰扣罚乙方。造价5%扣罚乙方。
十二、 本合同甲乙双方发生纠纷应本着实是求事的原则友好协商解决，协商或调解不成时，应在
乙方所在地人民法院申请诉讼解决。
十三、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签完之日起生效，结算付清款项后自行终止。
甲方签字：身份证号码：联系电话：签订日期： 年 月
乙方签字： 身份证号码： 联系电话： 日期：
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方协商，甲方同意将 楼中的模板工程制作安装及相关作业承包给乙方完成，现就有关事项达成如下协议，供双方共同遵守执行：
一、工程名称：。
二、工程地点：
三、承包范围:
的基础、主体工程等的垫层、筏板、柱、墙、梁、板、砼预留洞口(包括管道井、烟道，消防箱预留洞口及大于20厘米的预留洞)、后浇带，屋面花架等的所有模板工程施工作业(包括材料的搬运、堆码、模板制作安装以及拆模、清理、除钉、堆码、模板刷油等模板工程施工过程的各项工作);配合钢筋班完成部分钢筋预埋等。
四、承包方式：包工包设备包耗材。
①、包设备指：包木工圆盘锯、刨木机、手电锯、电钻等木工常用和必用设备及其设备用电线和手工工具;小型照明灯具，自备本班组施工用安全帽、安全带、手套、水鞋、雨衣等劳保用品;
②、包耗材指：包铁钉、钢钉、铁丝、圆盘锯片、砂轮片、墨斗、施工线绳，拆模用撬棍、双面胶条，黄胶带，脱模剂等。
③、包工指：为完成“正商城泰园2号院4#楼建筑工程中的全部模板工程提供全部劳务，即模板工程施工作业过程中的全部作业内容。包括模板工程施工用材料的场内运输、制作、涂刷隔离剂、安装、看模、拆模、卸车、搬运、退钉、清理、砼胀模剔凿、分类堆码等;协助基础及主体工程的施工定位放线;楼层施工时水平标高的测量。
五、承包单价：(单位：人民币)
按本合同“三”、“四”条款的内容及其它条款的要求，按模板展开粘模面积计算，主楼单价 元/㎡车库和地下室 元/㎡(其中：包括班组安全管理和质量管理专项费用及其它所有的管理费用)。
六、工程质量标准：航天公司标准。(按照国家现行施工及验收规范和施工技术交底为准。)
七、工期要求：按照甲方安排的工期执行。如果因乙方原因耽误工期，一天罚款20__元。
八、结算及付款办法:
(1)工人进场施工至主体地上3层时，甲方按完成工程量的 向乙方支付进度款，在此之前乙方所有开支均由乙方自理。
(2)在主体3层以后至主体封顶，甲方按完成工程量的 向乙方支付进度款，主体封顶后(模板工程全部完成，模板拆除，材料整理结束。)付到总款的 ，余款在公司付 后付清。
(3)乙方所有借款申请，必须报经施工部专业工长签字同意、再经施工部经理签字同意、再报项目经理批签等审批程序借款。
九、双方职责：
(一)、甲方权益和义务：
1)、提供施工图一套并进行施工技术交底;
2)、提供工人临时住宿及合理的生活用水和照明用电。
3)、组织施工管理，提供施工进度计划;
4)、提供安全施工设施和装备，进行安全技术交底;
5)、提供工程用模板、方木、钢管扣件、止水螺杆、穿墙PVC套管、垂直运输机械及其钢丝吊绳。
6)、垂直运输机械操作人员由甲方负责安排;其操作人员工资由甲方负担。
7)、提供施工用水用电，夜间施工大型照明光源;
8)、制定施工技术方案和技术措施;
9)、组织安全培训教育和施工质量技术培训教育;
10)、按期结算进度工资;
11)、代为乙方办理工人暂住证，但费用由乙方承担;
12)、对施工安全、质量、文明卫生进行管理、监督、检查，并执行相关的管理制度;
13)、如因甲方或设计原因所造成的返工或合同之外临时安排的用工，按实际发生的工程量即时签证增补计算补给乙方。签证单必经施工工长、施工部经理核实签字并必须附有修改图、项目经理审批后方可有效。
14)、甲方对乙方在施工过程中出现下列行为之一的情节，甲方有权按公司规章对乙方实施相应的经济处罚,甲方亦有权单方面中止本协议书，甲方要求乙方退场，乙方必须无条件退场。同时，乙方还须承担自行造成的一切经济责任。
①.当乙方无能力按甲方要求的质量和进度完成各阶段的模板工程任务;
②.当乙方人员在施工过程中,不遵守安全操作规章规程，发生一般违章作业但未造成伤害后果的行为，一个月内累计违章次数达十人次的;
③.当乙方人员在施工过程中,不遵守安全操作规章规程，发生违章作业造成轻伤后果的行为，一个月内累计违章次数达五人次的;
④.当乙方人员在施工过程中,不遵守安全操作规章规程，发生违章作业造成重伤后果的行为，一个月内违章次数二人次的;
⑤.当乙方人员在施工过程中,不遵守建筑施工质量技术操作规程,不按设计图和规范要求施工,或者不服从施工技术管理人员的指挥,发生模板支撑失稳而使砼梁、板严重变型或垮塌的事件和行为;
⑥.当乙方人员在工地管理范围内或施工过程中,不遵守文明施工管理规章,一个月内发生打架斗殴事件达二次的。
(二)、乙方权益和义务：
1) 自行组织遵纪守法、服从指挥、工作负责、技术过硬的合格工人进场施工作业。
2) 依据本协议要求按期书面向甲方申请借支生活费、铁钉铁线等材料款、班组员工进度工资。
3) 主动向甲方项目部工程技术人员询问技术问题，索要技术图纸资料和施工方案及施工安全技术交底资料，并严格执行施工质量及施工安全技术操作规程，严格按设计图和技术交底要求施工。
4) 乙方班组要配备专人负责配合甲方项目部施工放线、每个单元配一名施工质量管理和施工安全管理及检查工作;乙方承包责任人对本班组整过施工过程中的质量和安全负责，积极主动配合项目部抓好工程质量和安全工作及文明施工。
乙方施工放线员(责任人)是： ;专职或兼职安全管理员是： ;专职或兼职质量管理员是： ;
5) 乙方必须认真抓好本班组的安全管理工作，每天必须在班前对上班工人进行10分钟左右安全教育，进行当天的安全技术交底，使每个工人时刻具备和掌握“不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害”的能力。
6) 主动搞好本班组宿舍区的文明、卫生管理工作，定期对班组宿舍内进行卫生大扫除，清理垃圾。每天清洁完成后报项目部负责安全文明卫生工作的管理员检查验收，不合格及时返工。如果班组不能自行完成卫生工作，甲方可另派人完成，相应工资由乙方承担。
7) 由乙方自备的施工机具(如：圆盘锯及锯片、平刨、手动电动工具等)必须安全可靠，符合建筑施工安全检查标准;操作工人必须按施工机具安全操作规程进行作业;设备配套绝缘电源电缆必须符合安全用电规范要求，单相插座线必须是三芯绝缘电缆，电机动力电源线必须是五芯绝缘电缆，用电接线必须由具备上岗合格证的电工完成;确保使用安全和安全使用。
8) 乙方自备的铁钉、水泥钉、铁线、加固螺杆螺帽及垫片(山型卡扣)，必须满足施工工程质量和施工安全要求。
9) 自带手工工具、线锤等小型用具，自备生活用品用具。
10) 乙方必须严格执行和遵守工地的各项质量、安全、卫生管理制度，认真抓好本班的质量安全、卫生、守法教育，严格按建筑施工安全操作规程和施工方案进行施工，确保安全施工、文明施工、优质施工。
乙方承包人及其现场管理负责人和员工必须服从甲方施工部管理人员和专业工长的管理和指挥(包括质量和安全管理、施工计划和施工方案的调整)，对乙方不服从甲方施工部管理人员和专业工长管理和指挥的行为，甲方现场管理人员有全权按规定对乙方给予经济处罚。乙方承担甲方与公司所定合同的相关事宜。
本合同最终解释权归甲方。
11) 保证不带非作业的妇女、儿童进入施工现场。发现工地有小孩入住一次罚款1000元。
12) 合理利用甲方的模板、方木、钢管扣件等建筑材料，不得有随意浪费的情况发生，做到合理节约使用。每层楼拆模后，都要对模板进行清除废钉处理。
13) 做到工完场清，堆码有序，在甲方项目指定的地方堆放，不准乱堆乱码材料。下道工序施工前清理归场，否则安排他人清理，费用由乙方承担。
14) 合理使用机械设备，不准乱丢乱放机械设备。按照指定地点堆码放置机械设备并保证不被雨淋，以保证安全使用。
九、质量、进度管理约定：
1. 乙方必须配备齐现场责任人1人、放线员1人、质量员2人、安全员1人，并保证坚守现场，负责本班组的施工质量管理和监督检查工作。否则，甲方在給乙方结算承包费时扣减质量管理费。
2. 所有分项工程在完工后，班组先自检合格后再报验收。验收严格按现行规范执行，每发现一处不合格罚款50至300元，并由乙方按要求整改。对造成材料浪费的同时处以材料价格双倍的罚款。若因返工造成工期延误，每延误1天扣20__元。
3. 精心组织本班组施工作业，保质、保量、安全、高效、按期完成甲方下达的施工任务，不得以任何理由拖延工期。因人为延误工期将处以每天20__元的罚款，直接从班组借款中扣出。
4. 服从工地施工现场人员的指挥和调度，积极配合甲方施工管理人员处理好可能出现的质量安全问题，对于不服从甲方管理人员安排并辱骂、顶撞管理人员者，视情节轻重处以100至300元的罚款。
5. 浇灌砼时，乙方必须安排2-4人跟随砼班值班，检查木模，防止出现胀模、垮模、漏模等质量问题。否则由乙方承担所有费用(材料费、工费、罚款)。
6. 严格按图施工，严格执行施工技术操作规程，做到精益求精，确保施工质量。
7. 确保木模量尺准确，堵缝严密。平面要水平，竖面要垂直，加固牢靠，顶撑稳固，按规定比例起拱梁模。
8. 柱、墙、梁、板模的拆卸，必须按项目部要求的时间拆卸，未经工地施工部同意不准拆模。
9. 施工要精心组织，质量严格控制。每道工序完工后要做好清理工作，不得有任何杂物，按时完成验收工作，方准进入下道工序施工。
十、安全、文明、卫生管理约定：
1、乙方必须配备1至2名专职或兼职安全管理员，负责本班组的安全管理工作，坚持开展班组每日的班前安全活动。否则，甲方在給乙方结算承包费时扣减安全管理费。
2、进驻工地的人员，必须是听从指挥，服从安排，做工负责的合格工人，不准非做工人员在工地留宿，否则，按每人每天20元扣水电和住宿费，从班组承包工程款中扣除。
3、禁止非做工的妇女、儿童进入现场和工地住宿，确保施工安全。否则，处以罚款将从相关班组工程款中扣除。
4、进入工地的全体工作人员必须严格执行和遵守工地的各项规章制度;班组每天上班前必须进行班前安全教育;进入施工现场必须戴安全帽;不准穿拖鞋;不准赤膊上班;严格按机械操作规程使用木工机械、提升机和其它机械;不准从楼上往下扔垃圾和材料;建筑材料、建筑垃圾须用提升机械上、下运输，并且堆码在指定的地点。违反上述任何一项将视其情节轻重处以每人每次20-200元罚款，从班组工程承包费中扣除。
5、电线、开关、灯线、电扇插座由工地电工统一安装，禁止任何人乱拉乱接。禁止使用大容量电器(电饭煲、电炉，热得快等)，否则收缴用用具并处罚款。
6、凡因乙方违反操作规程，违反安全管理制度而造成的一切安全事故概由乙方承担。
7、乙方人员在工地以外或因非上班时间出现的安全事故应由当事人自行负责。
8、外架严禁堆放模板，模板支撑架子杜绝与外架相连，平板满堂架必须上扫地杆，剪力墙底部控制必须用电钻打眼放钢筋头定位，现场内模板及时清理干净;在外架上作业的工人必须配戴安全带。
9、施工班组每天必须开展班前安全活动，要由班组长或班组安全员主持，活动内容：㈠.学习作业安全和技术交底内容、措施;㈡.了解将进行的作业的环节和危险程度;㈢.熟悉操作规程;㈣.检查设备是否运行正常及安全保护装置是否完整可靠;检查手工工具是否安全可靠;㈤检查安全劳保用品是否完好，并正确使用。
10、如果甲方决定，为便于文明施工管理要求，对参与施工现场作业的班组工人和班组管理人员，实行分班组统一服装和标志管理，班组应无条件执行。服装样式和颜色由甲方确定，服装费用由乙方承担。
11、按甲方安全要求，做好模板封闭预留洞、管道井口的工作。
十一、材料使用管理约定：
1、不准随意乱锯模板，如有违反，按其材料价格的3至5倍给予处罚;每层拆模后必须及时清除废铁钉，堆码整齐，不得乱丢乱放，否则，按相关规定处以罚款。
2、建筑材料必须材尽其用，合理使用，禁止浪费，禁止大材小用。批量下料方案须经工地负责人批准，否则，根据浪费材料的价值进行赔偿。
3、禁止任何人用方木、模板等有用材料烧火煮饭，不准用大模板作床板和围墙。
4、模板工程竣工后，乙方必须把模板工程用材料须清理干净，清除铁钉和砼，分类并整齐堆码在公司施工部指定的地方，方木要按层堆成3米高左右的方堆，模板要叠层堆码有序，做到工完场清。
十二·其他
1.合同签定后乙方向甲方交合同保证金100000元(甲方出具收据)。待第一次付款时归还。进场后，乙方不能履行约定的文明.安全.进度.质量的规定,则甲方有权没收该款项作为甲方经济损失。
2.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。
3.工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另行计算。
4.未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方。
5.如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方因主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算.
十三、工地的全部管理制度及(模板班组项目质量奖罚制度)作为本协议的附件，与本合同一并执行。
十四、本协议未尽事宜双方协商解决。
十五、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。本协议至本工程竣工验收达到规定质量标准，承包工程款付清后失效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)
代表签字： 代表签字：
签订日期： 年 月 日
甲方: 河南盛兴建设工程有限公司
乙方:
经甲乙双方友好磋商,甲方同意乙方以包工不包料形式,承包71823部队新营建卫生队楼工程的模板制、安、拆项目的施工,现将有关条款形成如下:
一.承包形式及施工范围:
1.该模板安装工程以包工形式承包给乙方负责施工。
2.该模板安装工程自基础主体结构封顶及工程框架结束的所有模板制、安、折项目(不含二期工程)。
3.模板安装中质量,按设计图纸及施工规范施工.
4.模板安装中,所需的模板辅助材料(指铁钉、铁丝)小型工具由乙方自理,主材及小型电动机具、开关箱、灯具均由甲方提供。 。
5.所有电动机具所需的电缆线,电源由甲方提供的各幢总配电箱引出。
6.所有模板材料应堆放整齐,及时清理施工中遗弃杂物。
7.浇捣混凝土时乙方应配备看模工。
二.单价及结算形式:
1.模板安装项目,按展模面积 元/m2，(含模板制作、安装、拆除，预留孔洞。
2付款形式:按每层浇筑砼后按该层的展模面积的80%付款。主体封顶后由公司方验收后按完成工程量的95%付款，剩余5%等竣工后公司验收后一次性付清。
3.清理,甲方有权派工清理费用由乙方负责。
三.工期要求:
1.该工程由于工期紧迫,因而乙方应严格按甲方的要求进度配备足够的劳动力,确保按期完成。工期按项目部要求按月计划完成，如遇到不可抗拒的自然灾害,工期可顺延)乙方不得以任何理由,而延误工期,工期延误后果一切损失由乙方自负。如果屡次不改甲方有权采取强制措施，中途退场按完成工程量的50%结算。
2.甲方应积极创造有利条件,提供良好的施工环境以便乙方顺利施工。
四.质量要求:
1.乙方在施工中严格按《施工规范》及《工程质量验收标准》认真组织施工,质量应达合格以上。如施工中未按施工规范及设计更改施工,乙方应负责整修至符合验收标准为止,由此产生的一切费用由乙方自理。
2.每个分项工程施工完毕,乙方应及时组织进行质量自检,做好有关质量检测内业资料并呈送甲方,并积极配合甲方共同进行质量复检工作。
3.模板安装应足够的稳定性及刚性,严禁出现涨模现象,如发生涨模乙方应派人员负责处理否则甲方有权处理所发生的经济付出由乙方工程款中扣回。天棚模板要求清水 (暗角平直,板底高低差按规定施工)超出规定产生经济损失乙方负责。
4.支撑体系采用钢管架,并应符合项目部要求。
5.乙方现场施工技术管理负责人,应在现场指导管理现场施工,如特殊原因离开工地,应提前告知甲方,并指派临时负责人现场管理。
五.安全要求:
1.乙方施工人员进场一周内,应提供身份证复印件、呈报甲方备案。
2.乙方施工人员进入施工现场,应严格遵守工地有关施工安全规章制度,现场文明施工,严禁违章作业,对自己施工的工作面应勤查,发现安全隐患应及时整改。
3.乙方施工人员在现场施工中,应严格遵守《治安管理条例》,严禁在工地斗欧滋事,或偷窃工地材料,发生问题应及时汇报甲方,并积极搞好各配合队伍之间的团结。
4.乙方在施工中如违反项目部有关安全生产规定如不戴安全帽等,甲方有权按项目部的有关规定予以处罚,并在当月工程款中直接扣除。
5.施工中所需的个人安全防护用品甲方提供.(如安全帽、安全带等)，工人退场如数还给库房。
6.如乙方进度和质量达不到要求,甲方有权采取措施,其损失由乙方负责。
7.如乙方在施工过程中发现有不安全因素,应及时向甲方反映,甲方应及时派人整改。
六.其他：
1.本合同经甲、乙双方代表签章即生效。
2.本合同如有未尽事宜，经双方协商另行增补条款，作为本合同的补充内容，同时生效。
甲乙双方望共同遵守以上合约.本合同终止时间:工程结束,价款结清。
甲方: 乙方:
签订时间：签订地点：年 月日
合同编号：138454
本合同经下述双方签署：
1、________市________(单位，以下简称甲方);代表人：________
2、________建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙方);经理____先生(____年____月____日由________建筑工程承包公司授权)
出生地：________(国家)
国籍：________(国家)
总部：________(国)________市
在________国的通讯地址：________信箱
鉴于甲方要兴建的________________，乙方提交报价已于________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。根据________国________部________年____月____日第________号决议，双方缔约于下：
(一)合同内容
乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议，在________市对________________进行施工。
乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。
所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。
(二)合同金额
本合同总金额为________。兑美元比例为70%。
这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。
合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格，如市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在________国国内或国外新增加赋税。
(三)工期
乙方必须根据本合同第____号附件的说明，在自移交场地之日起的____天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。
(四)移交场地
根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
(五)查看工地
乙方承认在签认合同之前已查看了土地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。
(六)履约保证金
乙方应自被通知中标的第二天起的30天内，向甲方寄存履约保证金，金额为该合同总额的20%，或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。
有现金、信用支票，或按合同条件第11条规定的条件提供保函作保均可。保函须在合同整个执行期中都有效，真到最后交付工程为止。
该保证金始终都由甲方保存，作为乙方完成施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后，最多在一个月内，按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金，否则，甲方有权没收保证金的余额，或者从乙方手中收回工程由甲方自行施工而由乙方承担费用。甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙方即可，无须诉诸法院或采取其他措施。
甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。
甲方：________________________________
代表：________
________年____月____日
乙方：________________________________
代表：________
________年____月____日
编号：
项目名称：
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，就 工程事宜达成一致，为确保工程质量、工期及售后维保工作，保证甲、乙双方的权利和明确各自的责任和义务，特订立本合同。
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 工程内容及规格：
四、 经甲乙双方确认工程固定包干总造价：
五、 工程质量：
乙方须严格按照甲、乙双方认可的施工方案及国家行业相关工艺要求制作、施工，保质保量按期完成工程施工任务。
六、 甲方责任：
1、负责与乙方进行效果图的签字及确认工作；
2、负责与乙方的衔接工作，并提供符合施工要求所必要的.电源及安全条件；提供与工程配套的供电电源；
3、负责安装前的协调工作，保障施工场地具备安装条件；
4、甲方因上述原因而致本工程工期延误，其责任由甲方承担；
5、负责办理政府部门相关审批手续；
七、 乙方责任：
1、做好施工安全的防范工作，确保施工安全，若造成业主损失，由乙方负责赔偿；
2、保证工程的施工质量、进度并做好防火安全垃圾处理等工作；
3、严格按照甲方认可的工程材料施工；
4、负责服从甲方现场管理人员安排，不得造成业主设施、施备的损坏，否则自行赔偿；
5、负责遵守甲方规定的作息制度，并在指定的区域内进行施工作业；
6、施工期间乙方如造成自身人身或他人人身安全责任事故，其责任全部由乙方承担。
八、 施工时间：
合同施工时间（收到甲方首付款之日起）：日至年 月日），如在安装期间遇雨天、大风天等人力不可抗拒因素无法施工或甲方未按合同要求支付工程进度款的，其工期按期顺延。
九、 工程验收
1、工程完工后，乙方通知甲方验收。
2、若因乙方原因造成工程质量问题，乙方无条件返工。
十、 工程维护：
1、乙方对该工程提供验收合格之日起计算；
2、免费维修期内若出现工程质量问题，乙方负责提供全天候的响应服务；
3、免费维修期内由于甲方使用不当或合同外因素造成不能正常使用的工程质量问题，维
修费用由甲方承担；
十一、付款方式：
合同签定后，首付工程总造价的30%，即人民币 元整，工程完工验收合格后，付工程总造价的70%，即人民币 。
十二、不可抗力：
如发生不可抗力，造成本合同不能履行，任何一方均不应本合同产生的或与合同有关的任何事项对另一方有任何赔尝，终止前已有责任除外。
十三、违约责任：
因乙方原因无故延长工期或甲方未按合同时间付款，违约方每天向对方支付相当于工程总额5‰的违约金。
十四、解除合同纠纷方式：
本合同未尽事宜或执行本合同所引起的争议，甲、乙双方应友好协商解决，若协商在30天内还不能解决的，可依据国家相关法律、法规，向武汉市仲裁委员会申请仲裁或按国家“合同法”有关条例向人民法院起诉。
十五、其他：
1、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自签章之日起生效，具有法律效力。
2、本合同附件是本合同的组成部分，经双方签字，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同附件是：
□效果图
□双方认可的其他工程文件及说明
4、备注：
工程维保热线：
甲 方： 乙 方：
（盖章） （盖章） 委托代理人签名：
日 期：
根据国家《建筑法》、《民法典》。平等、公开、公平、自由的原则，甲方现将 区计生站服务站综合楼所有模板工程承包于乙方，经双方同意协议如下：
1.乙方应在甲方组织下按要求施工，如没按图纸和甲方要求造成一切损失费用乙方自理。
2. 乙方应提前三天提出所需材料，乙方要本着实事求是提报，如果材料造成大于百分之三的损坏和浪费，甲方有权追究赔偿
3. 乙方应做到每道工序完工场清，不能乱扔乱放，堆放到甲方指定位置。剩余材料及时归库。材料到工地乙方自己负责下车
4. 乙方应在保质保量的前提下按甲方要求准时完工，否则甲方有权追究赔偿
5. 乙方必须遵守甲方规章制度，文明施工、安全施工。如果违章操作造成一切安全事故乙方自理
6. 乙方在工程中停工、退出、不服从甲方安排清出场，甲方有权扣出所有工程款做为工程损失费用
7. 对于一切工具和辅材自己解决。甲方提供的工具竣工必须完好退回，损坏乙方赔偿
8. 甲方有权要求乙方临时调动，产生的工日，大工方，乙方必须服从甲方调动
9. 付款方式：每层完工场清，甲方将付每层工程款百分比之七十。余下款项竣工验收合格后一个月付清
价格：22元/㎡含(其中1元/㎡量款项质量款项。粘灰面积)
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：_________乙方：_________
根据平等、公开、公平、自由的原则，甲方现将 所有模板工程承包于乙方，经双方同意协议如下：
1.乙方应在甲方组织下按要求施工，如没按图纸和甲方要求造成一切损失费用乙方自理。
2. 乙方应提前三天提出所需材料，乙方要本着实事求是提报，如果材料造成大于百分之三的损坏和浪费，甲方有权追究赔偿
3. 乙方应做到每道工序完工场清，不能乱扔乱放，堆放到甲方指定位置。
剩余材料及时归库。
材料到工地乙方自己负责下车
4. 乙方应在保质保量的前提下按甲方要求准时完工，否则甲方有权追究赔偿
5. 乙方必须遵守甲方规章制度，文明施工、安全施工。
如果违章操作造成一切安全事故乙方自理
6. 乙方在工程中停工、退出、不服从甲方安排清出场，甲方有权扣出所有工程款做为工程损失费用
7. 对于一切工具和辅材自己解决。
甲方提供的工具竣工必须完好退回，损坏乙方赔偿
8. 甲方有权要求乙方临时调动，产生的工日，大工方，乙方必须服从甲方调动
9. 付款方式：每层完工场清，甲方将付每层工程款百分比之七十。
余下款项竣工验收合格后一个月付清
价格：元/㎡
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方(以下简称甲方)：_______________
承包方(以下简称乙方)：________________
甲方承建的模板单项工程，于______年_____月_______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容：按益施工图纸中基础分部±0.000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。
二、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装,每平方米9.00元(该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内)。
三、组织领导：
1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任：
1、甲方责任：
1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。
2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
3) 提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。
4) 保证材料供应(材料运至现场50米内，但不提供塔吊运输)，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日25.00元。
2、乙方责任：
1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
2) 严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3) 提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
4) 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
5) 严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6) 爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。
7) 模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班，以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿平。在安装及拆模后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。工程完成后，必须把所有木工用料堆回指定位置。
8) 乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。
五、工程质量及验收标准：
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期：
根据项目经理部现场所安排的'月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
七、付款方法：
1) 为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。
2) 结算程序：每月底结算当月1-30日(31日)的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。
八、其它：
1) 由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。
2) 由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3) 凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。
4) 伤者费用在200元以内，不管何种原因均由乙方自理。
九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方(甲方)：____________工程公司项目经理部 承包方(乙方)：___________模板工程承包班组
代表：_________ 代表：__________
______年__月___日 ______年___月___日
甲方：
乙方：
根据“中华人民共和国经济民法典”和“建筑安装工程承包合同条例”等有关规定规定，为明确双方在施工过程中的权利，义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 工程性质：建筑工程主体模板制作安装(含辅助材料)
四、 工程范围： 施工图、设计修改联系单、图纸会审纪要范围内的的模板制作安装与拆除、支模架搭设与拆除等。
五、 承包内容：模板制作、安装与拆除;支模架搭设与拆除;进场材料的卸货;材料的场内运输与吊装;拆卸材料按标化要求的清理(包括余砼铲除、铁打拔除、扣件拆卸、铁丝去除)与堆放;工程质量、安全、文明施工的管理。
六、 承包价格：按施工图的建筑面积，合计 ㎡，每平方米为 元，承包总价为 (￥ 元)，面积决算时不作补平方，按以上总平方计算。施工中如有联系单及工艺更改增减工程量费用不作调整，在总价包干内甲方不作补偿，赢亏由乙方自负。
七、材料、机械的提供：甲方提供模板、方木、钢管、扣件、地下室的止水螺杆及到各楼号的二级配电和提升降、塔吊，其余材料(包括电缆、电线、灯具、铁丝、铁钉、穿墙螺杆、塑料管等)、施工机械、施工工具、施工器具由乙方自己采购、保管和使用，费用由乙方自己负责。
八、甲方的基本职责
1、 及时向乙方进行技术交底解答施工图和操作过程中的疑难问题，检查和纠正乙方在操作过程中的错误和不足。
2、 及时做好各楼号的定位及楼层结构放线工作。
3、 及时采购和供应乙方所需的原材料，保证乙方不停工待料。
4、 提供临时仓库一间。
5、 搭设适当的木工加工棚，并派人员接好电源和配电箱。
6、 施工现场24小时供应热水。
7、 制定进度计划，统一协调劳动力的安排和班组之间的关系。
九、乙方的基本职责
1、 乙方应配备与工程进度、质量、技术相适应的劳动力队伍，并配备管理人员不少于四人，配备至少一名测量员配合甲方放线，保证工程进度、质量、安全、文明施工能达到甲方的要求，，为保证进度，在允许作业的时间范围内，应不分白天黑夜和晴雨天气，该作业的无条件出门作业。
2、 支模用钢管、夹头及方木、模板到达工地后必须由乙方卸货，归类堆放甲方指定地点，并堆放整齐到位。
3、 按施工图、联系单、施工规范及现行验收规范施工，确保工程质量。
4、 施工每一项每天必须及时做好落手清工作，包括各部们验收检查工作前的清理工作。
5、 有设计变更的，乙方必须无条件按设计要求施工完成，增加或减少工程量均不计或不扣。
6、 密切配合各个工种、工序的交接工作。
7、 节约材料，不得发生模板乱放、乱锯行为，合理使用。需要材料提前一个星期用书面形式通知甲方。
十、人员管理
1、 乙方必须配备足够的作业人员，确保工期按时完成。
2、乙方采纳人员必须年满18周岁以上和60周岁以下，健康状况适应建筑工程，不符和上述条件，乙方不准采纳，也不准在工地住宿，无视劝阻而继续滞留工地，甲方有权处以乙方50元一天一人的经济处罚。
3、符合第2条进行作业人员，均必须有身份证，外出务工证和计划生育证，乙方在进场时，必须持身份证和一寸照片4张以及相应的费用，到甲方办理登记手续，凡外来人员由甲方统一负责向当地派出所办理暂住证，乙方承担暂住证费用，凡不到甲方登记而在工地上施工的人员，一旦被甲方(项目部)及相关部门查到，责任全部由乙方承担;凡不到甲方登记或不接受甲方的安全教育(包括交底)，视为非本工程施工人员，若发生安全事故，责任全部由乙方承担。
十一、安全、文明施工
(一)、甲方做到：
1、 在醒目位置悬挂或张贴安全制度，安全标语牌和禁令标志。
2、 外墙脚手架和用电设施达到规定要求，并通过验收。
3、 临边和通道的维护。
4、 对乙方进行安全技术交底和安全上岗教育，制定相应的管理制度。
5、 检查、督促乙方屡行安全制度纠正违规落实安全措施。
6、 制定相应的文明生产、文明生活公约。
(二)、乙方必须做到。
1、乙方成员均必须佩证上岗，上岗证由项目部制作，正确使用个人防护用品，认真落实防护措施。
2、 乙方成员均必须自觉地参加公司、项目部、班组安全知识三级教育，并接受考试，考试不合格者不能上岗作业。
3、 乙方成员均必须严格遵守安全制度和服从项目部以及上级的安全指令。
4、 安全防护设施，不得擅自拆动，如需拆动必须经安全员审查并报项目部同意，但应有其它有效的防护措施。
5、遵章守纪、安全无事故有奖，违者处罚。
6、自觉搞好包干区域内的环境卫生，不得在工地内住宿人员(管理人员除外)。
7、 高处作业衣着灵便，禁止穿硬底和易滑的鞋靴，高处临边或悬空作业时，如无稳固的立足点或可靠的保护措施，均应扣挂好安全带。
(三)、安全责任
本工程安全目标为确保**市“安全生产，文明施工”双标化工地，争创*省双标化工地。如因乙方原因导致“安全生产，文明施工”评定失分的，乙方必须由此造成的损失;若有乙方成员在施工操作过程中，不符合安全规范要求施工的、甲方设置的安全围护乙方自行拆除的、违反操作规程的、酒后操作的、嬉戏或打架的不分事故责任所大小，均由乙方自行承担;如甲方与乙方共同责任致的安全事故，则应分析责任大小，协商解决。安全达不到安全规范及违反操作规程的，扣除全额安全保证金。
(四)违章处罚
乙方必须遵守甲方的各项规章制度，甲方有权对乙方违章进行经济处罚，罚款金额按下列条款执行，罚款直接从生活费中扣除。
1、未戴好安全帽扣好帽带的，罚款20元/次，(如有特殊人员在操作中不方便戴帽时，安全帽必须放在旁边，否则按不戴者论处)。
2、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和赤膊上班的，发现一次不管天气炎热罚款10元/次。
3、吊篮乘人，罚款乘座者50元/次，开机者50元。职工家属带小孩进入施工现场，发现一次罚100元。
4、酒后上班或行凶闹事打人，待查明原因后，按情节轻重，对首先闹事者罚款500元后，再进行调解处理，情节严重者送公安机关处理。
5、 乱排大小便的罚款500元，通报检举者，进行奖励500元。
6、在工地的任何部位自行煮饭、烧菜的，任意进食堂内自行煮饭、烧菜的，私自开设小食堂及使用电饭锅、电炒锅、煤气灶、热得快、电热毯的，罚款500元/次。
十二、工程质量和进度。
1、工程进度：必须根据甲方工程节点控制要求的工期内完成模板工程，如乙方原因使工期延误的，则予以每天20__元人民币的罚款。
2、工期要求：乙方施工进度必须要在甲方安排的工日内完成。根据进度要求，配足人员，确保下道工序按时施工。如因模板工程延误造成下道工序无法按时施工，将按停工天数进行处罚，罚金每天20__至4000元，直接从施工保证金中扣除。如乙方未能达到项目部的进度计划要求，严重延误工期的甲方有权组织其他人员进场施工，其工资(现场实际工资)按双倍工资支付，并直接从乙方工程款中扣除，如因无法按质量要求和工期要求完成而中途退出，将只能按已完工程量的60%计算工程款(包括甲方提出的退场)。
3、质量要求：必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》20300-20__及 优质工程的要求。如质量达不到本条款扣总建筑面积每平方米5元作为罚款，并扣除全额质量保证金。若施工过程中及完成后发现质量问题，致使返工的，乙方必须无条件地赔偿直接或间接的全部经济损失(包括人工费、材料费)。
4、乙方根据甲方施工总进度计划、落实足够的施工人员，编制和安排各项分工明确的计划报甲方(项目部)。
5、施工过程中，乙方必须严格按现行的施工规范施工，如乙方出现以下情况之一，甲方施工员和质量员有权对乙方处500-5000元的罚款：
1)施工时没合理排板，乱锯乱割，大材小用造成材料浪费的;
2)漏浆、炸模、垂直度、平整度、尺寸偏差、支模架强度等质量问题甲方或监理提出不整改的或整改不力的;
3)未按规范要求擅自拆模或未经甲方(项目部)同意擅自拆模的;
4)因乙方原因造成返工或材料损失，由乙方承担一切经济损失;并给予500至5000元的罚款。
5)未按甲方统一安排、管理擅自施工的;
6)与其它工种未密切配合的;
7)同一质量问题监理工程师通知单中或监理例会上连续三次提到的;
8)在施工时未及时清理材料或未做好落手清工作屡教不改的;
9)模板拆除后还有残余模板或铁丝留在砼表面，甲方或监理连续二次提出未整改的。
十三、付款方式：
1、月生活费按实际当月完成工程量的50%付给，每月15日发放。
2、主体验收合格后付到总价款的85%;
3、竣工验收质量达到本合同第十二款第2条的要求后全额付清。
十四、其它事项：
1、不得乙方转包给其他人，如有转包发现，按完成工程量的50%结帐退场。
2、乙方成员如打架闹事或其他违法乱纪，除赔偿损失外，甲方有权处罚乙方经济罚款500-5000元，情节严重的，送司法机关处理。
3、乙方向甲方交安全、质量、进度保证金，保证金金额为承包总价的3%计取(质量1.4%，安全0.8%、进度0.8%计取);如违反以上安全、质量、进度分别扣除全额保证金。
4、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，签字后生效;承包款结清后自动废除。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日