土地建筑工程合作协议(精选7篇)
甲方:
身份证号:
住址:
电话:
乙方:
身份证号:
住址:
电话:
丙方:
身份证号:
住址:
电话:
丁方:
身份证号:
住址:
电话:
甲、乙、丙、丁_____方经过友好协商,在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。
第一条?合伙宗旨:
在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。
第二条?合伙经营项目和范围:
包工包料的方式合伙承包__________工程,对外以_________公司的名义出现。
第三条?合伙期限
合伙期限为____个月,自_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止。
第四条?出资额、方式
各方均以现金方式出资,各出__________,计人民币__________元(__________元)作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金,后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。
第五条?盈余分配与债务承担
1.盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各种成本(工程中介费,建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润按出资比例分配,均占__________。
2.债务承担:本着风险共担的原则,如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占__________。
第六条?各方的的权利
1.甲方权限是:
(1)刘外开展业务,订立合同,负责工程的全面工作;
(2)对合作事业进行管理;
(3)对各项开支进行签字;
(4)支付合伙债务;分配合伙盈利。
2.乙方的权利:
(1)全面工程施工进展的管理;
(2)听取负责人开展业务情况的报告;
(3)检查合伙帐册及经营情况;
(4)共同决定合作重大事项
3.丙、丁方的权利:
(1)各种材料的进出购销;
(2)听取负责人开展业务情况的报告;
(3)检查合伙帐册及经营情况;
(4)共同决定合作重大事项。
第七条?禁止行为
1.未经三方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。
3.禁止再加入其它合伙。
4.禁止合伙不利时退伙。
第八条?合伙的终止及终止后的事项
1.合作因以下事由之一得终止:
(1)合伙期届满;
(2)各方同意终止合伙关系;
(3)合作事业完成或不能完成;
(4)合作事业违反法律被撤销;
(5)法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合作终止后的事项:
(1)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;
(2)清算后的盈余,则按按比例分配剩余财产;
(3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由前期资金承担。
第九条?纠份的解决
合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸当地人民法院。
第十条?本协议自与__________订立合同之日生效。
第十一条?本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条?本合同正本一式_____份,合伙人各执_____份。
甲方签字:
签订日期:__________年________月______日
乙方签字:
签订日期:__________年________月______日
丙方签字:
签订日期:__________年________月______日
丁方签字:
签订日期:__________年________月______日
合同编号:_____________________
建设单位(甲方):_____________________
主设计单位(乙方):___________________
合作设计单位(丙方):_________________
根据国家法律法法规及政策的有关规定,乙方承担的工程设计项目与丙方合作设计,为明确三方权益和责任,经协商,达成以下协议条款,三方共同遵守。
一、工程概况:____________________
1.工程名称:_____________________
2.建设规模:_____________________
3.建设地址:_____________________
4.建设单位名称:_________________
5.建设单位地址:_________________
6.建设单位联系人:_______________
二、乙方责任:
1.与建设单位(甲方)鉴定工程设计合同;
2.协助办理规划报建手续;
3.编制设计文件,并对设计质量负责;
4.施工图交底,参加工程竣工验收及施工配合;
5.向丙方提供下列文件:
(1)工程设计合同;
(2)设计施工图及计算书;
(3)工程地质报告;
(4)规划报建批文及有关文件、资料。
6.工程质量或工程事故若由于设计因素造成,则由乙方负全部责任。
7._____________________。
三、丙方责任:
1.向乙方介绍当地(包括省、市)有关工程设计规定和地震烈度、气象等情况;
2.根据具体情况,可参与建筑初步和结构方案的校审;
3.负责施工现场的施工与技术服务,处理一般工程设计变更,较大的设计变更应与乙方联系,视图纸变更工作量,可适当收取费用;
4.参加隐蔽工程验收和工程竣工验收;
5.受乙方委托办理竣工验收手续;
6.其它协议事项。
四、合作设计收费及支付方法:
1.工程设计收费按关于设计收费标准的规定计取,支付方法由建设方(甲方)按合作设计协议书直接支付给丙方,该笔费用将来甲方在支付乙方设计费时如数扣除。丙方收费额在___________万元以下时一次付款,在________万元以上时,合同签订后___________天内付_______%,交付土建施工图后天内付_______%。
2.合作收费按下列比例执行:现场技术服务费和出图费占总设计费的_______%,即丙方应收_______万元,其中出图费按建筑面积计算_______元/平方米,共计________万元,现场技术服务费_______万元。
3.合作设计的其它协议事项,按有关标准由乙、丙双方另行商定。
五、设计时间要求
1.合作设计各阶段时间要求:_____________________
2.为确保工程质量,丙方必须有至少_______名甲级设计单位的高级职称技术人员到现场提供技术服务。
六、违约责任:
1.除甲方原因或不可抗拒的因素影响外,延长提交设计成果时间或现场服务不到位,乙、丙双方根据本协议分工范围承担各自责任,无法分清的乙、丙双方承担连带责任。
2.如乙、丙方未能按本协议规定时间提交设计成果,每延误一天,由乙、丙方向甲方支付核审内容乙方应提交的设计文件及资料丙方校审完成时间方案设计设计委托书、各项规划指标及资料、方案设计图等初步设计设计委托书、各项规划指标及资料、初步设计图纸、地质报告施工图设计地质报告、施工图、计算书及有关资料本合同金额_________%的违约金。延误超过____天,乙、丙方应向甲方支付本合同金额_________%的赔偿金,甲方有权解除合同。
七、纠纷解决方法:
本协议在执行过程中发生纠纷,甲、乙、丙三方本着积极互让的态度协商解决,协商不成时,按以下第_______种方式解决。
1.向_______仲裁委员会申请仲裁
2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、本协议一式_______份,甲、乙、丙、规划主管部门、工商主管部门各执_______份,具同等法律效力。
建设单位(甲方)名称:(盖章)_______________________________________
法定代表人:(签字)____________ 联系人:(签字)__________________
日期:____________________年___________________月__________________日
主设计单位(乙方)名称:_______ 合作设计单位(丙方)名称:_________
(盖章)_______________________ (盖章)____________________________
法定代表人:___________________ 法定代表人:_______________________
签订合同代表(签字):_________ 签订合同代表(签字):_____________
单位地址:_____________________ 单位地址:_________________________
电话号码:_____________________ 电话号码:_________________________
传真号码:_____________________ 传真号码:_________________________
邮编:_________________________ 邮编:_____________________________
日期:_______年______月______日 日期:_________年_______月_______日
甲方:
乙方:
第一条根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国房地产管理法》其他有关法律、法规的规定,
甲方已于[1997]营集建(97)字第号登记的土地使用权面积为142.78㎡,因年久失修和5.12地震的影响,现无法居住。于________年月申请房屋改建,国土民许№批准非农业建设用地为125㎡.我因无资金重建,经与乙方商议,自愿达成如下建房协议。
第二条合伙建房
在甲方同意提供依据现状上述第一条所指的地块的土地使用权,乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金,双方合作开发建成每层三套6加1的住宅房,并按本合同第六条的约定进行产权分配。
第三条建房资金筹集和管理。
在甲方按规划和设计图纸要件平整地基,打好一层房屋基础后,乙方一次性支付给甲方,建房资金人民币叁拾万元,实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由甲方自行承担筹集资金,建筑材料的采购和日常临星支出费用由甲方负责,必须建立每日记录台帐本(写明:项目名称、数量、价款金额、支出和下欠款金额、时间),在每月1至____日将上月的支出记录交乙方签字确认。
第四条工程设计和施工管理
整个工程设计和建筑工程监督、施工安全管理。由甲方负责,甲方负责与建筑承包方签定安全承包合同书,并给建筑承包方购买拾人一年的意外人生保险。设计图纸须经甲乙方书面确认后方可实施修建。
第五条建筑材料和建筑工人工资的资金预算和购买。
按半框架现浇砖混结构每平方米480元,(肆佰捌元)和工人工资162元(壹陆贰元)每平方米进行核算,包括开挖基础和顶盖为青瓦房,内外为搓沙墙,前墙贴条砖。,院坝……水沟……保坎。楼梯。侧所。厨房排水管的安装都在建筑工程承包之内。楼梯过道铁管抚栏和侧所。厨房排水管。用材按双方确认的价款进行核算。办理各种审批手续的临时性开支,建立日记帐本,以双方签字确认后核算,除因不可抗力的自然因素外,必须在开工后的10至12个月完成主体工程和附属基础设施建设,工程竣工验收合格后,交由甲乙双方办理产权手续。
第六条产权分配
(1)按照甲方已于[1997]营集建(97)字第号登记的土地使用权面积的两倍补偿原有住宅房面积,以国土民许批文为据。所还楼层待拟。
(2)对少占或多占部分面积按所在楼层的实际面积和销售价款实行货币价款方式进行清算。
(3)房屋竣工验收合格后,按补偿原有住宅房面积的套数余下部分,进行楼层和套数达配,按抓阄的办法确定甲乙双方应分得的房屋产权。
(4)房屋的处分和转售价款由甲乙双方商议确认后方可转让,每套房屋转让的收入资金按投入的清算资金比例分次支付,收益部分甲乙双方各占50‰。
第七条违约责任
(1)若乙方不能按第三条投入建设资金,因块资金造成的经济损失应由乙承担。应承担陪偿责任。
(2)甲方因产权原因,造成乙方在两年内不能全额收回投入的资金及利息和收益,甲方应按乙方首次投入资金日期陪偿给乙方投入的资金。利息和收益共计人民币伍拾万元。
(3)办理各种审批手续甲方提供依据,乙方协助办理。
第八条争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应公平友好协商,协商不成,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第九条合同生效
经甲乙双方签字后生效。(甲乙双方各持一份)
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
签订地点:_________签订地点:_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:__________________
乙方:__________________
甲方委托乙方承担___________________________工程项目施工任务,甲乙双方本着分工协作,相互合作的原则,为确保工程质量和按期完成施工任务,经双方共同协商,按照《中华人民共和国经济民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况,签订以下合同条款:
一、工程名称:___________________________
二、工程地点:___________________________
三、承包方式:包工包料
四、建设规模:___________________________。
五、工程总造价:__________________元(_________元)整。
六、开工时间:____________年_________月_______日
七、竣工时间:____________年_________月_______日,工期为______天,如有新的要求变更及遇不可抗力的因素,工期可以延顺。
八、工程质量要求及责任
甲方责任:甲方负责办理工程施工所需的各种手续,协调处理相关事宜,确保工程项目顺利开展。
乙方责任:
1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工,并无条件地接受甲方的质量监督管理。
2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。在施工过程中,必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理,并保护周围环境林木植被,不得随意破坏。
3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未验收前要保证建设工程的保护工作,不能发生损坏,造成的后果由乙方承担。
九、安全管理:乙方必须加强施工安全,如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失,由乙方全部承担。
十、竣工验收:工程竣工后,乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料,甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收,并出具验收结论。
十一、付款方式:甲方视乙方工程进度,分期付款,待验收合格后,乙方出具税务票据一次性结算工程款。
十二、保质期限:工程竣工验收后,保修一年。
十三、以上条款未尽事宜,双方可以协商解决。
十四、本合同一式_____份,甲方执_____份,乙方执_____份。
甲方签字:______________________乙方签字:______________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
合伙人:______________(以下简称甲方)
合伙人:______________(以下简称乙方)
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包________________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以________________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以________________公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以现金出资,出资额为人民币_____________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_____________%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_____________%。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
甲方:
身份证号:
手机:
乙方:
法定代表人:
住址:
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与_________有限公司电缆产业园______厂房工程项目施工达成如下协议条款:
第一条:总则
1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对_________有限公司电缆产业园______厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。
1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方______签订的《_______工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。
1.3合作双方是_____的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条:工程项目的安排及费用
2.1该工程项目位于______工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,混凝土框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由__________结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、_____费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各______名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。
2.3在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定账户(银行账户名:____________,账号:__________________)。
2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资格审查及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等),以上费用应在资格审查递交前和开标前支付,开标时由甲方递交建设方。工程中标后,乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用,并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行账户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。
2.5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。
2.6乙方向甲方支付工程有效标价______%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。
2.7管理费用支付方式:甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后,按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定账户。乙方所管理使用的资金为工程总款的______%。
第三条:甲方职责
3.1甲方负责以乙方名义与建设方签订《____________工程项目建设工程合同》,协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。
3.2甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作,乙方为甲方提供所必须的资质文件。
3.3甲方必须保证所承揽的工程为合法项目,且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。
3.4乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。
3.5甲方应协助乙方整理工程竣工资料。
第四条:乙方职责
4.1乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具委托书。
4.2乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业,且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人。
4.3乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签订的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。
4.4乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。
4.5乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责_____保修工作。
4.6乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用。
第五条:违约责任
5.1甲方以乙方名义中标并与乙方签订建设工程合作协议后,如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金,还需向甲方支付建设方索要赔偿金的______%作为补偿。
5.2如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款______%的违约金,并继续承担本合同义务。
第六条:纠纷解决
6.1双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决。
6.2协商不成,由______方所在地人民法院管辖。
第七条:效力问题
7.1本协议一式______份,具有同等效力,由甲乙双方各持______份。
7.2本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其他条款效力。
7.3本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。
第八条:其他条款
8.1甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书。
8.2本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的承诺,遵守诚信原则。
8.3本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。
8.4双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供最大的便利,使工程顺利圆满完成。
甲方:(盖章)
法人代表或授权人:
地址:
电话:
______年______月______日
乙方:(盖章)
法人代表或授权人:
地址:
电话:
______年______月______日
甲方:__________________(以下简称甲方)
乙方:__________________(以下简称乙方)
为了充分发挥甲乙双方各自优势,开拓市场,共同发展,为明确双方的职责、权力和义务,根据《_____》的相关精神,结合本工程实际,双方本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。
第一条、工程概况
1、工程名称:________________。
2、工程地点:________________。
3、施工内容及范围:________________。
4、工程质量:合格。
5、工期:________________。
由乙方负责提供社会信息资源和资金,并配合甲方投标,中标的建筑工程项目,在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后,双方共同组建该工程项目部,由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等,按甲方项目管理要求组织施工,经济_____核算、自负盈亏。
第二条、项目管理模式
一、项目合同管理
1、乙方必须服从甲方的统一管理,协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。
2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议,承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约,乙方应承担全部违约责任。
3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐,要求使用有用工主体资质的_____法人企业(劳务公司),报甲方审批。未经甲方许可,乙方不能将工程分包,更不允许进行转包和违法分包活动。
二、项目班子管理
1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。
2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证,并将相关资料交甲方审核备案。
第三条、项目管理费用及保证金
1、乙方按工程结算总价的____%?向甲方缴纳管理费(不含税金及有关部门规费),由甲方统收统支。
2、管理费支付时间:甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认,工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。
3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。
4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。
5、甲乙双方约定:乙方按合同总价____%(特殊情况可根据工程规模请示后调整)向甲方缴纳保证金(含0.7%。建账保证金,质量、环境、职业健康安全、进度保证金),可按工程进度分阶段缴纳。
第四条、项目管理人员构成及工资标准
1、甲方委派?为甲方项目管理代表,其余项目管理人员为?。
2、甲方派驻项目人员工资标准分别为:(含五类_____):________元/月;________元/月(通讯费由乙方解决),乙方提供食宿,乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方,由甲方负责发放。
3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训,乙方应该无条件支持,工资照常发放。
4、乙方委派?为乙方项目管理代表,其余项目人员为____________。
第五条、财务管理
一、资金管理
1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后,由乙方拟定资金支付计划,经甲方派驻项目主管人员签字后,上报甲方审批,并由甲方财务人员监督支付。
2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方,乙方须专款专用,不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可,乙方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用,否则甲方有权立即终止合同。
3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因拖欠而收到建设行政主管部门处罚或通报,由此造成的一切后果均由乙方负责,而且甲方有权追究经济赔偿。若有_____,一次处罚____万元。
二、财务管理
1、工程开工前、乙方必须按照工程承包合同价的万分之____缴纳建帐保证金。
2、工程开工后,乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求,建立健全符合甲方规定的财务核算体系,负责核算工作,按时报送会计报表,工程竣工后,项目会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。
3、乙方必须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算、否则,乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求,直至申请人民法院支持。在工尾款支付前,乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺,并将工程相关财务资料(原件)送交甲方财务部门存档后,方可根据具体情况支付。
4、工程在办理完结算后,甲、乙双方应履行财务决算手续,以保障双方的经济利益。
三、税收管理
1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建费、教育费,以及其他应缴纳的税金(所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳)。工程资金到帐后,甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金,如由业主代扣代缴的,需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续,并提供有效的完税凭证。
2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必须出具等额的与工程相对应的成本发票,(建筑工程成本发票不得低于工程款____%,装饰装修工程成本发票不得低于工程款____%)。
3、合同印花税按____%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。
第六条、质量、安全、标化、进度及工程技术管理
一、工程质量管理
1、甲乙双方约定:乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后,甲方将质量保证金返还乙方,否则予以扣罚。
3、工程未达到质量要求,乙方应及时整改,并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况,并作出相应处罚。
二、工程职业健康安全管理
1、甲乙双方约定:乙方达到职业健康安全目标要求(无重大伤亡事故,轻伤频率低于____%。)后,甲方将职业健康安全保证金返还乙方,否则予以扣罚。
2、乙方在施工现场须设置专职安检人员,落实安全生产责任制,施工前做好安全技术交底工作,杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患,有权纠正、罚款或立即停止其工作。
3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中,因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的,甲方视其情节轻重进行处罚。
4、乙方在施工中发生安全事故,应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。
5、按规定应办理_____的,由乙方负责办理,费用由乙方承担,_____单据原件交甲方。
三、环境、标化管理
1、甲乙双方约定:乙方达到甲方要求的标化工地标准,则甲方将该保证金返还乙方,否则,予以扣罚。
2、乙方应按甲方要求,统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。
3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作,若施工过程中出现安全责任事故,不文明施工行为,造成一切所示和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。
四、进度管理
1、甲乙双方约定:乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求,则甲方将保证金返还乙方。否则,予以扣除。
2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚,其所有的经济损失由乙方承担。
五、工程资料管理
乙方应按甲方要求,做好施工过程中资料收集、整理工作,根据公司川四建发
[_________]21号要求实行押金制度,本工程竣工资料押金数额为____万元整,押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后,将全部完整档案资料移交?份到甲方档案室后,方可将押金返还给乙方,如不能按规定上交竣工资料,没收其押金。
六、生产要素管理
乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等,不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同,若确需签订,必须事先征得甲方同意,并按合同优先支付,不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的所有合同,须交甲方备案。
七、违约责任
1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议,甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程,不予返还履约保证金,并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。
2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资。环境保护等原因,受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚,且承担行政处罚,若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的____%进行处罚。同时,若乙方无故拒付农民工工资,甲方有权按乙方结账的余额直接代扣代付。
3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查,其检查评定结论必须在合格以上,若不合格视其情节轻重予以处罚。
4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格,按结算总价的____%进行处罚。
5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会_____费缴纳等原因引起的劳动纠纷,以及经济费用均由乙方承担。
6、若因乙方原因,引起法律纠纷等,造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
第八条、争议解决方式
在履行合同过程中,甲乙双方若产生争议,双方应协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。
第九条、甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议为本承包协议的有效附件,与本协议具有由同等法律效力。
第十条、本协议自双方签字、盖章之日起生效;工程竣工后,待甲方与业主签定的《建设工程施工合同》履行完毕,业主支付完工工程款,甲乙双方结清经济、技术等事宜后自动失效。
第十一条、本协议中未尽事宜,甲、乙双方另行协商。
甲方签字:______________________乙方签字:______________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日