甲方:中国XX公司乙方:签订日期:________年____月____日签订地点:目
录
1.总则 ............................................................. 2
2.定义及解释 ....................................................... 2
3.工程项目概况 ..................................................... 3
4.承包方式 ......................................................... 3
5.工程期限 ......................................................... 4
6.质量标准和技术要求 ............................................... 4
7.验收标准、时间、方式及质量保证期 ................................. 6
8.合同价款及结算 ................................................... 6
9.双方的权利和义务 ................................................. 7
10.安全生产和环境保护 .............................................. 81
1.技术成果权属 ................................................... 91
2.保密 ........................................................... 91
3.权利瑕疵担保 ................................................... 91
4.对外关系 ...................................................... 101
5.不可抗力 ....................................................... 101
6.违约责任及赔偿 ................................................. 101
7.争议的解决 ..................................................... 121
8.合同的生效、变更、终止和解除 ................................... 121
9.保险 .......................................................... 1320.其它约定 ....................................................... 13录井工程合同发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):
1.总则
1.1根据《民法典》等法律法规,本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则,甲乙双方就井录井工程项目事宜,协商一致,签订本合同。
1.2乙方必须具有录井资质,在人力资源配臵、设备装备及技术力量方面能满足合同要求。(本条具体规定了合同签订的基本原则,并根据市场管理的要求,承包方必须具备相应的资格条件,即须取得甲方的市场准入资格。)
2.定义及解释
2.1地质录井:应用取得的岩屑、岩心、描述所钻遇地层和含油气水显示等各种资料、数据的工作。
2.2气测录井:利用气相色谱技术,按深度顺序连续收集、分析钻井液携带的气体资料和按要求点测的数据,为判断油气显示、确定油气层提供依据。
2.3综合录井:应用综合录井仪,随钻采集工程、气测、泥浆等方面的多项参数,收集记录所钻遇地层的岩屑、岩心、含油气水显示等各种资料及时 分析钻遇地层流体性质,预报地层孔隙压力和工程事故隐患,进行钻井综合成本分析,为钻井、地质研究、分析提供所需数据。
2.4地化录井:利用岩石热解分析的方法对岩屑、岩心的烃类含量进行检测,为落实油气水提供依据。
2.5定量荧光:利用烃类的荧光特性,检测岩屑、岩心的荧光强度和图谱,从而确定油气的性质并区分钻井液添加剂的荧光污染。
3.工程项目概况
3.1井号:
3.2井别:
3.3设计井深:
3.4录井工作内容: (本条对合同的工程项目做出详细的描述,包括录井的基本情况和录井内容。尤其是录井内容,要用简洁的语言尽量做出明确的说明。)
4.承包方式对录井工作量进行总承包。
5.工程期限
5.1 本工程自年____月____日开工至________年____月____日完工。
5.2在录井过程中,如遇下列情况,双方应及时协商,以书面形式调整工程期限。
5.
2.1因不可抗力而被迫停工者;
5.
2.2 甲方变更设计;
5.
3.3
。(本条对录井的工期进行约定,同时约定了工期调整的情形。)
6.采集项目和完井资料要求
6.1采集项目:按中国与生产分公司________年下发的《录井资料采集与整理规范(修订)》
第一部分执行。
6.
1.1生产井进行地质录井,其资料井应增加气测、地化和定量荧光录井;定向井、丛式井、井深超过4000米和钻井周期超过60天的应使用综合录井。
6.
1.2评价井、探边井应进行地质、气测、地化和定量荧光录井,定向井、井深超过4000米和钻井周期超过60天的应使用综合录井。
6.
1.3予探井、重点探井应进行综合录井、地化和定量荧光录井;需尽可能的取得更多的钻井和地质资料
6.
1.4其它井按工程、地质的需求安排。
。
6.2完井资料要求:按中国与生产分公司________年下发的《录井资料采集与整理规范(修订)》
第二部分执行
甲方:_________________
乙方:_________________
根据甲方工程建设用车需要,乙方将自有车辆租赁给甲方,并达成如下协议:
一、租赁内容
乙方车台,车辆牌照号:_________________
二、租金及租期
1、租金为 _________________ /天;
2、租期自 _________________ 月 _________________ 日起至工程施工结束时止。
三、双方权利及义务
1、乙方车辆应证照齐全,车况良好。
2、乙方车辆在租赁期间应严格遵守国家各项法律法规,并自行承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。
3、乙方车辆及人员在租赁期间必须服从甲方的管理和安排,并遵守甲方的作息时间,不得请假。
4、甲方承担车辆租赁期间的燃油费用,其它费用乙方自行承担。
5、乙方车辆进场后,应加满燃油后再开始工作。结束租赁关系时,甲方负责将燃油加满。
6、乙方车辆在租赁期间,每月因故障停工时间不得超过一天,并且甲方按停工时间扣除租金。否则甲方视情况可以单方面解除合同。
7、甲方提供食宿,乙方车辆必须在甲方指定地点停放,不得私自他用。
8、乙方车辆每工作满1个月,甲方结算元租金,剩余租金甲方在结束租赁关系时,一次结清。
四、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
五、本合同一式两份,自签字之日起生效,至租赁行为终止并结算完毕后自动解除。
甲方(代表):_________________乙方:_________________
_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日
反诉人(本诉被告):_________________陕西###国际建设工程有限公司
法定代表人:_________________##经理
住所地:_________________西安市碑林区##
被反诉人(本诉原告):_________________陕西##实业有限公司
法定代表人:_________________###经理
住所地:_________________西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。
反诉请求:_________________
1、请求判令被反诉人继续履行20__年6月20日签订的《建设工程施工合同》;
2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失860000元;
3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。
事实和理由:_________________
20__年6月20日,反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》,反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工,双方在合同约定相关内容,第11条对工程款支付进行了明确约定,合同第18条对违约索赔进行了明确约定。
合同签订后,反诉人组织安排施工,每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的,已经完成#楼主体封顶,#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款,虽经反诉人多次要求,但其就是不按时足额支付。所以,造成农民工工资无法发放,材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶,而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。
工程已近收尾,合同大部分反诉人已经履行完毕,此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致,所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为,造成农民工工资无法发放,材料供应商欠款利息索赔,给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,为了维护正常市场经济秩序,本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。
综上所述,反诉人认为,合同目的已经基本完成,由于被反诉人迟延支付工程进度款,导致进度放缓,望法院察明案情,依法裁判,依法维护建筑工人的合法权益。
此致
陕西人民法院
反诉人:_________________陕西###国际建设工程有限公司
_____________年__________月__________日