班组施工合同通用8篇

班组施工合同(通用8篇)

班组施工合同 篇1

甲方(发包方): (以下简称甲方)

乙方(承包方): (以下简称乙方)

甲、乙双方本着自愿、公平、平等、诚信的原则,将本工程钢筋施工项目委托 钢筋施工队承包。为明确施工责任,确保工程质量、施工安全、施工进度和文明施工、综合治理及劳务管理等,经双方友好协商,制定如下条款,以资共同遵守执行。

一、承包方式:

1、包工包机械(除塔吊、施工电梯外所有施工机械、工具用具)不包料。严禁转包。

二、双方责任:

(一)、甲方责任:

1、提供施工图纸、设计变更、施工方案和施工有关资料。

2、提供大中型施工机械,解决施工用水用电,不提供住宿。

3、甲方及其所属的项目经理部对乙方违章施工造成的质量事故、安全事故和其他损失等有权进行处罚。并有权终止(或解除)合同、停止乙方施工、指令乙方退场,另行选择队伍进场施工等。

4、因不可抗力事件造成的损失双方各自承担自身损失。

(二)、乙方责任:

1、进场施工人员必须年龄在18岁到50岁之间,身体符合建筑行业要求的健康者。并制定施工人员花名册和乙方负责人与劳务工人签订的劳动合同等各一份交甲方备案。否则,甲方暂缓支付乙方劳务费用。严禁非施工人员(如小孩、未成年人、老人等)进入工地现场。否则,在现场内发生任何事情均由乙方负责承担。

2、进场施工人员必须持有效身份证、审检证、暂住证、上岗证、就业证、带队(班组长)人员要作业许可证或其它需用证件,办证费用或出现罚款均自行承担。

3、进场施工人员衣、食、住、行、治病等各种其他发生费用由乙方负责办理承担。

4、自备施工用的一切工具、用具、劳保用品(除塔吊和施工电梯由甲方提供外),均由乙方自行采购及维修保管包括电渣压力焊所需的电缆。

5、乙方进场施工人员必须熟悉施工规范、验收规范和检验评定标准。并严格按施工图纸、施工方案和规范、标准进行施工。

6、施工过程中由乙方原因造成质量达不到合同要求而返工的人工及材料费用要由乙方承担;造成材料浪费损失、半成品、成品及临设的损坏等要照价赔偿,如属有意损坏要双倍赔

7、乙方在施工前必须与工程项目经理部签订安全责任合同。如进行违章施工,造成安全事故按安全责任合同执行处罚。

8、乙方应对甲方信誉负责(在甲方按合同已付劳务工资情况下),保证按时发放班组及工人工资,凡因未按时发放工资,造成班组工人(包括已完工后六个月内)向上级有关部门投诉甲方,影响甲方信誉,每投诉一次处罚1000元,另按投诉金额120%执行,均从乙方结算总额履约保证金中扣除。

9、乙方进场施工人员未经甲方工程项目经理部批准同意,严禁水电私拉、分隔临时设施和非施工人员居住现场。

10、乙方进场人员如有打架、斗殴、偷窃等恶劣行为,给予500元/人次处罚(情节严重者送当地公安机关处置);不听教育改正者,甲方有权要求当事人退场,不给任何退场费,乙方无权拒绝退场。

11、乙方承包施工任务完毕后,必须遵照甲方退场时间要求,按时全部将进场人员退离现场。否则,甲方给予强制执行或罚款处理。

12、乙方在施工中必须无条件服从甲方调配,服从甲方现场临建布置及塔吊使用的调配,满足项目施工进度要求,否则甲方有权对乙方进行200元/次的处罚。

三、工作内容

1、 施工图中及设计变更中所涉及的全部有关钢筋的工作内容(包括构造柱、压顶、圈过梁、栏板、刚性保护层及其它零星构件等所涉及到的钢筋制作、安装)。

2、钢筋进场时钢筋材料卸车(塔吊配合卸车及运输至加工场),卸车费用不再计取。塔吊吊钢筋时应捆绑牢固,确保安全。

3、盘圆钢筋冷拔、钢筋试件制作(如闪光对焊、搭接焊及电渣压力焊等)。如试件不合格,非材质原因,乙方每组试件赔偿甲方100元试件费,并承担复检费用。

4、预埋件的制作与安装。

5、拉墙钢筋的制作与安装(插筋)。

6、钢筋绑扎所需铅丝、焊接所需材料及用药剂,保护层垫块,已包含在承包合同综合单价内,不再计价。

7、电渣压力焊的焊渣清理、冲洗。

8、砼浇捣过程中浇柱砼不少于1人(如乙方能确保柱筋不移位可不安排)、浇砼地下室、裙房不少于2人、上部标准层楼板不少于1名有经验的工人护筋,确保钢筋(尤其是板负筋)的正确位置。

9、乙方必须无偿配合甲方迎接上级组织的安全、文明施工检查整改工作。

10、结构完成后项目部清理楼层所花的费用根据本班组对楼层所造成的污染程度进行分摊5%。楼层清理价格按市场价,报公司备查。。

11、由乙方违章或疲劳战术,工人不遵操作规程造成安全事故由乙方负责全部责任,

12、乙方不得将本工程施工任务另行转让、转包。否则乙方按工程总价的10%赔偿甲方,并自动解除合同,乙方必须无条件退场。

13、乙方至少必须配备专职施工员、质检员各一名

14、乙方进场人员须服从项目部管理,对不服从项目部管理的人员乙方必须无条件将其清退出场。

15、墙体拉结筋,按市场价0.8元/根。其中钢筋班组分摊0.3元/根,木工班组分摊0.5元/根。如市场价格有变动,上述两班组按此比例进行分摊。

四、质量要求:

1、按现行施工规范施工。

2、按现行验收标准,钢筋质量必须达到合格等级。

3、钢筋隐蔽验收必须一次性通过,否则发生的费用由乙方负责承担。

五、工期:

1、以项目部安排的合理工期(标准层应满足至少每月四层)。工期每延误一天罚款20xx元,从当月工程进度款中扣除,工期每提前一天奖励20xx元。如因乙方原因连续三次延误,甲方有权更换队伍,乙方必须无条件退场,自动解除合同。甲方按乙方已完工作量的70%结算。

2、乙方应确保钢筋由监理组织验收的合格通过率,如钢筋绑扎完成后,由监理公司验收时,一次没能通过,乙方必须及时组织足够的人员进行整改,整改时间不能超过3小时,超过3小时或再次验收没有通过需再次整改的视为延误工期。

六、承包单价及计算方式:

1、单价:

(1)、钢筋的制作、安装按: 600 元/t;

(2)、电渣压力焊接: 2.5 元/个(钢筋直径≥16才能采用电渣压力焊);

(3)、单面电弧焊: 4.0 元/个(只计算顶板以下,顶板以上的不再计取);

(4)、套筒: 12 元/个。

以上单价为钢筋制作与安装的综合单价,只要是相同的工种,无论工作量大小,复杂程度,难易均由乙方完成,不另行补价,补工乙方未在管理人员要求的时间内完成或未全部完成,甲方另行安排其他班组完成,按所花费用3倍从乙方当月结算中扣回。

2、工程量计算与结算方式:

[ 工程量:按甲方实际进场钢筋数量增加8%计算,即:进场量×(1+8%)]

以公司同开发商核对确认后的工程量的 作为控制基准点(即:控制量)。

(一)施工实际用量<【控制量】:

(1)、人工费:按[实际进场量-钢筋废料] ×[合同单价]结算。

(2)、未使用钢筋材料总价的 归乙方所有。

(3)、钢筋材料价格按全部施工期的现金购买价的加权平均价。

(4)、废钢筋按废料处理总价的 归乙方所有。

(二)施工实际用量>【控制量】:

(1)人工费:按【控制量】×[合同单价]结算。

(2)超出【控制量】的钢筋材料、人工由乙方负责承担。

(3)钢筋材料价格按全部施工期的现金购买价的加权平均价。

七、安全文明施工:

1、严禁使用童工,严格遵守施工安全操作规程和工地项目部有关安全生产规章制度,接受安全生产教育,安全技术交底,进入现场生产操作人员必须戴安全帽,严禁穿拖鞋,高跟鞋及赤脚进入现场操体,违规者每次罚款30元。

2、机械要专人负责使用,检查维修,非机电人员不准随意使用机械,应教育本组人员严禁先乘座井字架,严禁使用三炉,违返者每次罚款100元。

3、高处及临边作业的主要安全防护,要严格执行安全操作规程及工地安全管理条例,做好安全生产文明施工,如违返安全生产操作而发生的安全事故,后果和责任由乙方负责承担全部责任。

4、乙方要严格遵守工地项目部制定的工地管理自条例及安全生产条例,详见安全生产责任合同书

八、工程进度款支付方式:

1、地下室顶板砼浇筑完成后15天内支付已完工作量的85%;

2、上部按每四层结构砼浇筑完成后15天内支付已完工作量的85%;

3、主体结构验收完成后15天内支付已完工作量的90%;

4、工程预验收后15天内支付已完工作量的95%;

5、竣工验收、结算完成后一个月内全部付清。

九、工程进度款支付及结算程序

1、工程进度款支付程序:

(1)按支付节点工作完成时申报进度,审核程序如下:

主管工长项目相关人员项目经理公司经营部 公司副总叶伟总经理叶伟总经理审核签字完毕后,按本合同相关条款进行付款。

(2)工程进度款拔付的工程量计算书仅作为平时拔款依据不作最终结算依据。

(3)工程项目未完部分工程量严禁超结和预结。

2、工程结算程序:

(1)乙方已经完成合同约定的全部工作内容,并已完成退场手续。

(2) 退场手续完整后将结算工程量进行报审,审核程序如下:

主管工长项目相关人员项目经理公司经营部公司副总叶伟总经理叶伟总经理审核签字完毕后,按本合同相关条款进行付款。

(3)所有结算按实际完成工程量,不计损耗,不加系数。

十、合同争议的解决:

1、本劳务承包合同末尽事宜,经双方协商可签订补充协议条款,与本劳务承包合同具有同等法律效力。

2、当合同发生争议,双方协商不成,由仲裁机构进行仲裁。

十一、合同的生效,失效:

1、合同的生效:合同自双方签字之日起生效。

2、合同的失效:本合同规定的全部施工内容已完成,工程款付清后自动失效。

十二、本合同一式叁份,乙方执壹份,甲方执贰份。

甲方(发包方): 乙方(承包方):

身份证: 身份证:

电话: 电话:

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点:

班组施工合同 篇2

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,双方本着平等互利,公平竞争,诚实信用的原则,就本工程劳务事宜,协商一致,特签订本合同,甲乙双方遵照执行。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包范围及工作内容:工程图纸及设计变更、签证及会审中所有瓦工作业工程。

1、地下部分:土方清理、平整、回填及清挖基槽、承台、垫层、承台砖模、基础梁砖模、承台抹灰、基础梁抹灰、土方夯平后垫层、防水保护层、主体砌体、砼浇筑全部图纸内容。

2、主体工程

(1)主体结构混凝土工程:混凝土的入模、振捣、找平、收面、养护、凿毛、楼层清理、堵缝、地泵及泵管的安装拆除清理、发生堵管的处理、楼层水平运输、垂直运输、所有机械配电用具按项目部指定的地点摆放整齐。(甲方只提供塔机、施工电梯及砂、水泥等原材料;其他一切辅助工具、用具、用品由乙方负责;所有砼工的工作量由乙方负责)。

(2)砌筑工程:施工图范围内的全部砌筑工程。包括基础砖胎膜的砌筑、图纸范围内的所有砌筑工程的放线、确定皮数杆、砌筑、砌体材料的运输

四、施工工期:

开始工作日期:具体开工日期以甲方批准的开工日期为准。

结束工作日期:

五、承包形式:本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。安全事故的处理:劳务分包单位承担工伤保险赔偿之后5000元以内的经济损失,5000元以上的经济损失除工伤保险赔偿后,项目部与劳务分包公司各承担50%的经济损失。甲方必须投入安全设施。

六、食宿由乙方自行安排(住宿由项目部提供住房后,费用在结算时扣除),乙方自备瓦工作业所需的一切机具及设备,高处作业时需系好安全带,不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。

七、严禁酒后作业,违者每人每次罚款200元。乙方负责施工现场的安全保卫、临时设施,三级配电以后的施工、照明等设施包含在承包单价内,由承包人自行完成和承担。

八、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要,确保按期或提前完成施工任务,已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚:

1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元;

2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外,所承包的总工程量单价下调10%。

3、乙方连续两个工期段不能按期完成的,甲方有权单方面解除合同,

已完工的工作量按合同单价的90%结算。其余部分作为甲方另招用瓦工种队伍延期窝工的补偿;或者甲方白行充实施工人员单价按合同单价的2倍记取,从乙方结算中扣除。

九、承包单价及付款方式:

1、承包单价:

(1)砌筑实心砖(120)元/m3。

(2)砌筑实心砖(240以上)元/m3。

(3)砌筑加气砼块(120及120以下)/m3。

(4)砌筑加气砼块(120以上)/m3。

(5)砌筑空心砖(120及120以下)/m3。

(6)砌筑空心砖(120以上)元/m3。

(7)内墙抹灰(梁板柱墙)/m2。

(8)天棚刮水泥浆(达到验收标准)/m2。

(9)外墙抹灰(含雨棚线条等)/m2。

(10)砖地模及无标准抹灰/m2。

(11)基础至主体商砼浇筑元/m3。

(12)人工清基及平整夯实元/m2。

(13)屋面找坡、保护层、面层元/m2。

(14)卫生间防水、保护层填充等元/间。

(15)厨房防水及保护层等元/间。

(16)楼梯踏步抹灰/m2。

(17)临时工棚砌筑元/m3。

(18)临时墙面地面抹灰/m2。

2、结算方式

(1)乙方须根据实际完成的工程量先自行结算,工程主体结构封顶后向项目部提出结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。

(2)主体结构封顶发包人对单项工程进行验收,验收达到质量标准后,甲方根据双方认可的已完成工程量支付70%,剩余工程款工程全部完工验收合格后甲方除留5%作为质保金外一次性付清。

(3)乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务,由甲方财务审核后发放到每位职工,领取工资时随带身份证核查,否则甲方财务可以拒绝支付工资。

(4)乙方应按月提供考勤情况。

十、税费管理费用:劳务公司承包价中包含企业管理费、人工费、措施费、住宿费、工完场清费、文明施工费等,只不含税金。未尽事宜甲、乙双协商解决。

十一、本合同一式叁份,由甲方执贰份、乙方执壹份,签字盖章后生效。工程完工,款项结清后失效。

甲方(盖章):负责人(签字):

乙方(盖章): 负责人(签字):

年 月 日

班组施工合同 篇3

发包方(甲方):

承包方(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守:

一、工程概况:

1 2 二、工程内容:

完成设计图纸中约定的工作及甲方要求增减的项目,班组。

三、工程工期:

本工程施工工期为个日历天,开工日期以甲方通知为准。

四、质量标准:

到合格标准。

五、工程价款元/㎡。

六、本工程结算方式:以实际收方为准。

七、文明施工:

各班组在施工现场,一定做到工完场清,材料堆放整齐,成品保护,如损坏别班组成品应照价赔偿,住宿自理。

八、付款方式:

(1)本工程经各方责任主体及主管部门现场共同验收合格后,且根据项目需要已协助完成所实施项目相关报建手续,支付到暂定合同价的70%;

(2)审计结果函下达后,乙方向甲方移交完整工程竣工验收资料(贰套)同时提交资料收讫证明(资料收讫作为支付工程款的依据之一),且根据项目需要按程序完成所实施项目资产移交工作后甲方向乙方支付到审计结果的95%;

(3)余下保期为24个月,从工程竣工验收合格之日起算满后一次付清,质保金不计利息。

(4)甲方有权采用银行承兑汇票(6个月期)或转账方式支付工程款。

九、施工安全:

1、乙方必须按《四川省建筑意外伤害保险导则》(川建安监[20xx]31号)的相关要求,为本单位的建筑职工办理意外伤害保险。

2、乙方必须有较强的安全意识,施工期间必须按国家及四川省有关安全文明施工的要求,采取有效的安全措施保证施工安全,并对施工过程中发生的安全事故承担责任。

十、违约责任:

1、若本工程质量不合格,则乙方除应按甲方要求修复至合格,还应向甲方支付本工程结算价的百分之五的违约金。

2、若工期延误,则每延误一天乙方应按本工程结算价的千分之五向甲方承担违约金,若给甲方造成其它损失的,乙方还应赔偿给甲方造成的其他损失;若因甲方原因造成工期延误,则工期顺延。

十一、其它

1、为确保工程顺利进行,甲方应积极协调地方关系。

2、在合同履行中,甲、乙双方如发生纠纷,由双方协商解决,若协商不成可依法向本合同履行地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式份,乙方执双方签字盖章生效。

甲方: 乙方:

年月日:

班组施工合同 篇4

发包人(以下简称甲方): 

承包人(以下简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工(劳务)承包事项协商一致,订立本合同,并严格执行。

一、工程概况:

工程名称: 泗洪富园景都II标段

工程地点: 泗洪县青阳北路

工程规模: 总建筑面积约80000M2

二、劳务承包方式及内容:

1、承包方式: 劳务清包

2、承包内容: 施工图纸及变更、指令中所包含的所有基础及主体砼、墙体、二次结构、装饰、装修等工程。

主体工程:包含以下但不限于以下内容:施工场地的硬化地面、施工道路砼浇筑,场地内排水沟(池)砌筑、粉刷、定期清理,临时设施、配电房、水池等生活设施的砌筑粉刷、搭设,人工配合挖掘机清土,人工挖基槽(井、坑),基坑内承台(梁)挖、夯填,基坑、边坡排水沟(池、坑挖土)砌筑粉刷,砖胎模砌筑粉刷,桩头清洗,地下室底板防水保护层、地下室外墙防水保护墙砌筑(保温板黏贴),所有砼浇筑覆盖、遮挡、养护、成品保护(含二次结构、填充墙构造柱),内、外墙体砌筑,后浇带的清理、遮盖及砼浇灌,砼接茬部位凿毛、清洗,基础钢筋保护层的制作,外墙螺杆防锈、堵头清理、补洞,浇灌砼楼面施工通道的搭设及拆除、泵送砼管道的连接(含支架搭拆)、拆除清洗,墙、柱周边20cm宽收光,砼浇筑前模板根部砂浆封堵、模板内钢丝网张挂,楼层、脚手架清理,塔吊、货梯等设备基础砼施工,施工现场大门砌筑粉刷、贴砖,配合项目部放线等。

装饰工程部分:图纸及招标文件中所包含的所有室内外装饰工程等满足竣工验收的要求,具体包含但不限于以下内容

(1、内墙面粉刷:包含图纸内所有室内及公共部分墙体、阳台梁、管道井内、子母烟道、飘窗内外侧等部位粉刷(包含此部分保温基层施工),窗框内外的塞缝(如窗四周有渗漏水现象均由承包人负责),进户门边的灌浆及塞缝,所有飘窗栏杆、阳台栏

(2、外墙面粉刷:包含图纸内所有外墙、阳台、飘窗、线条、女儿墙内外、烟道出气帽、造型梁、屋架造型等。具体工序流程为清理底层,挂线做灰饼,砼与砖墙之间粘贴玻璃纤维网格布或钢丝网,喷浆或抹界面剂,1:3防水砂浆打底,保温板的施工,外墙石材粘贴。

(3、电梯门框、进户门框、窗框四周不论多大间隙的非常规厚度的加砌加粉,窗台厚10cm以内细石砼的施工(含支模板)。

(4、室内外地坪:包含图纸内所有部位地坪的施工(室外台阶、残疾人坡道、楼梯踏步及休息平台地面、电梯厅地面、户内细石砼地面以及厨卫间电梯厅管道四周止水环、子母烟道止水环、散水等所有地坪的施工)

(5、室内墙体的喷浆以及室外墙体的喷浆或抹界面剂。

(6、外墙脚手附墙洞、挑架子槽钢洞、塔吊货梯附墙等洞口的后补,后补时必须要专人负责,表面清理干净,浇水湿润后用细石砼堵塞,如出现外墙有渗漏水现象均由承包人负责。

(7图纸上注明的除防水外的屋面工程所有施工做法的内容,具体包括陶粒砼找坡、保温板的粘贴、50厚细石砼的浇灌、找平层(具体以图纸为准)等。

(8图纸所包含的室内公共部位的石材黏贴。

现场室内外的文明施工,在施工期间保证场地整洁,室内垃圾及时清理,做到“工完场清、活完料尽”,否则每发现一次,罚款人民币壹仟元,每连续累计有五次,则最后结算时按壹元/㎡(建筑面积)扣除,累计扣除不超过肆元/㎡(建筑面积)。 以及图纸、变更、指令包含的所有分项工程相关的其他工作内容。

3、承包范围:泗洪富园景都7#、8#楼及周边车库。

三、工程工期:

开工日期: 以甲方书面通知为准

竣工日期: 按照甲方进度计划要求执行

四、质量标准:

符合图纸设计要求,并满足现行规范、规定要求,质量评定必须达到“优质”、安全达到“江苏省文明工地”,如未达到以上要求任意一项,扣除 元/M。

五、合同价款:

建筑面积: 元/M2;

工程建筑面积的计算:按设计图纸及江苏省建筑工程综合定额计算规则中的规定计算建筑面积。

双方约定工程从开工直至竣工验收不论什么原因都不得调增以上的承包价格,否则视为违约。

如质量、工期等各项指标(详见各分部分项甲方给予的书面交底)达不到规定要求或中途停止施工,甲方有权解除合同,乙方无条件将施工人员撤离施工现场。甲方在一个月内付给乙方已完成验收合格工程量的60%款项,余款在工程验收后一个月内一次付清,双方约定结算按照以下方式进行:所有未验收合格的工程量及变更、指令等不予以结算,墙体砌筑按 元/ m3(包括二次结构),基础部分砼浇筑按 元/m3 ,主体部分砼浇筑按 元/m3 ,内墙粉刷按 元/㎡(含贴网、喷浆),外墙粉刷 元/㎡(含贴网、喷浆)、公共部位石材黏贴 元/㎡,室内外地坪、台阶、坡道踏步及平台等 元/㎡结算人工工资,结算时扣除乙方所有发生的违约金、赔偿金、罚款等相关应扣款项。

六、发包人责任与义务:

1、 提供施工所用的材料、机械等: 塔吊、三级配电箱(含)以上电源、箱、柜,施工所需商品砼、砖、水泥、砂、石及相应工程使用材料。

2、 向乙方提供本工程所发包的工程概况及内容、质量标准、进度安全方面的要求,并检查落实。

3、 负责向乙方提供楼层周边主控制轴线及高程(乙方依据甲方提供的控制轴线进行放样,自检合格后通知甲方验收)。

4、 按照合同规定的时间、数额向乙方支付工程款。

七、承包人责任与义务:

1、 乙方必须具备提供所承揽工程任务的资质、等级证书及相关资料。

2、 乙方进场后应按照甲方对质量、进度、安全、成本等方面所要求的标准,完成合同约定的全部施工内容。

3、 乙方按照工期要求自行准备砼浇筑、墙体砌筑、二次结构、粉刷、石材黏贴等工机具,同时负责三级箱以下电箱、线缆(自行组织专业人员)安、拆。

4、 如因乙方组织不利,不能如实完成,并对工程造成影响或造成损失的承包人,

5、 进度责任:按时完成项目分部、分项工程进度计划,因乙方责任每延误一天罚款 20xx 元,如连续延误超过 5 天,甲方有权另行组织人员进行施工,并对承包人完成的工程量按照 % 结算支付与承包人,甲乙双方终止合同。

6、 质量责任:因乙方责任造成质量事故,返工所需人工、材料、电费等费用由乙方承担。因乙方责任造成检验、检测不合格,各种试验、验收不合格,其发生费用由乙方负责。在日常检查中,由于乙方责任导致的质量问题,其所发生的费用,由乙方全部承担。如出现重大质量事故,甲方有权依据《中华人民共和国建筑法》之规定,追究乙方责任。

7、 服从甲方的领导和管理,遵守国家的法律与法规,执行工地各项规章制度,对违反制度者,甲方有权予以处罚。

8、 乙方在本合同签订 3日内必须提供甲方与该工程项目的施工总进度计划及相关的劳务人员上人计划表,作为本合同的附件内容。

9、 乙方在劳务人员进场 3日内必须提供所有劳务人员花名册(包括姓名、出生年月、身份证号码或身份证明材料等)、组织系统图及联络表上报甲方。

9、 按实际需要领用材料。浪费材料、损坏要按公司的成本管理制度承担经济责任。

10、乙方自行采购符合甲方要求的安全防护用品,并且自行配备场内通讯联络设备。

11、乙方有责任按照甲方要求对施工区域内进行清理,如不按照要求清理,甲方有权另行组织人员清理,产生的费用双倍自乙方工程款中予以扣除。

八、违约责任:

1、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,执行本企业的各项安全生产规章制度、文件及相关要求等内容,并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违反安全规定造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

2、 乙方在没有得到甲方(图纸设计变更文件)许可下,私自改变图纸设计而施工,经相关方查出后罚乙方3000---10000元,并承担由此带来的经济损失。

3、 对于甲方安排的任何工作指令,无论结果如何乙方必须在2小时内向下达工程指令者回复,否则视问题轻重对当事人处以500元/次罚款。

4、 乙方管理人员必须参加甲方组织的有关会议,对无故迟到者罚款100元/人,对无故不参加者罚款200元/人。

5、 材料消耗以甲方经营部下核的预算定额量为标准,若材料节余,其节余部分的10%奖给乙方;若材料浪费,其超支部分全部由乙方承担,并在相应工程款中扣除。

九、价款支付时间和方式:

工程付款按照节点付款。

1、乙方在5层以下主体工程完工后,甲方按照乙方已完成验收合格的工程量核算价款的 % 支付乙方;

2、主体工程验收合格后,甲方在 贰 个月内按照乙方已完成的实际工程量核算价款的 % 支付乙方。

3、工程竣工验收后甲方在 个月内按照乙方已完成的实际工程量核算价款的 % 支付乙方。

4、余款在甲方按实结算支付 95%止,留 5 %作为质保金;

5、质保金待工程竣工满 年后,经甲方客服办和质检科等相关部门实地查看并征询业主意见,无质量问题后一次性付清(期间利息不予计算)。

6、以上工程款支付前,乙方必须依据拨付款额度,提供相应工资表于甲方。

十、安全生产、文明施工:

1、必须遵守甲方安全生产规章制度,严格遵守操作规程,不得违章操作、违章指挥、野蛮施工。

2、乙方必须严格按要求施工,杜绝亡人事故,否则相应责任自负。

3、乙方所有人员不得在宿舍内使用任何电器设备,一经发现除没收外另处人民币300-1000的罚款。

4、不得打架斗殴,发生一次罚3000-10000元,情节严重的移送公安机关,甲方保留诉讼权利。

5、确保成品保护,凡造成上道工序成品破坏的,承担其损失和费用。

6、乙方所有人员进场后将个人的身份证原件及复印件提交与甲方安全员便于办理暂住证及其他事宜。

7、其他安全事项以项目部的安全交底为准,且安全交底作为合同附件与本合同具有同等的法律效力。

8、乙方必须按照要求配备专业管理人员,制定相关规章制度,合同履行中因工或非因工的伤亡事故,乙方必须独立承担法律及经济责任,重伤人员的医药费、误工费、赔偿费、差旅费等一切费用均由乙方承担。

9、乙方在施工过程中必须统一服装、必须佩戴统一购买的安全帽并扣紧帽带,每发现一次不佩带安全帽罚款人民币50元,在当月生活费中扣除。

10、 甲方有权对乙方的全部施工人员进行监督,有权要求乙方在三天内撤换或调整其认为不称职的施工人员,乙方必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳动力,保证工程按计划顺利实施,并不受节假日的影响,否则所发生的一切经济损失及连带责任均由乙方承担。

11、 对于乙方的质量、安全及其他各项罚款,乙方有责任配合甲方做好手续,若乙方不予以配合,甲方根据实际情况或影像资料,即可形成罚款依据。

12、 每月罚款从当月工程款或生活费中扣除,若乙方不配合,甲方项目部直接两人签字递交财务即可。

十一、合同的终止:

1、 双方均不得无故终止合同,乙方承包的工程项目,不得再进行分包,否则由此造成的损失由乙方承担。

2、 若乙方无力履行合同规定的工期和质量要求,甲方有权勒令乙方停工整顿或要求其增加(调整)劳动力;若乙方仍达不到要求,甲方有权终止合同,按照完成合格工程量的 % 给予结算,同时所造成的损失由乙方自行赔偿。

3、 若甲方不能按合同约定支付工程款,经协商达不成一致意见,乙方应提前10日书面通知甲方要求终止合同。

4、 乙方如因其他原因终止合同,须提前15日通知甲方,在未征得甲方同意前,不得单方面终止合同,否则所造成的损失乙方承担。

十二、其他条款:

1、 施工所需周转材料运输所发生的人工费用由乙方负责。

2、 施工工地为 江苏省 文明工地标准,乙方必须按相关文明工地要求管理,必须做到“工完场清、活完料清”;如有达不到者将处以已浪费材料费或人工费的5-10倍罚款。

3、 乙方所有人员必须遵守甲方相关施工现场、生活区的其他管理规定,否则按相关规定处罚。

4、 甲方对乙方的奖罚金额必须在其当月的工程款发放中体现(甲方设臵安全、进度、质量奖)。

5、 为保障务工人员的合法权益,乙方每月必须提供劳务人员工资表和监督发放其工资。如出现本施工队工人因工资问题投诉或闹事所造成的损失由乙方负全部责任。

6、 无论何种原因均不得聚众、组织人员至工地,同时不与第三者产生任何债务、债权关系。

7、 工程款拨付依据甲方拨付工程款进度进行支付。 现场不产生任何零工,任何零工、签证、均不予以计价,除天气、政府机构不可抗力等造成停工除外。因甲方原因造成停工,7日内不予补助,7~15日内补助50元/ 日/人,超出15日乙方必须自行解散劳务人员,甲方不给予任何补偿。同时按照实际完成的工程量在壹月内给予结算完毕。

十三、本协议有效期为:

自签定协议之日起至所分包的工程项目(完)竣工及所有人员全部撤出现场,余款支付完毕即终止。

十四、补充条款:

承包人的所有人员在施工过程中如有违反合同条款、项目部各项规章制度,发包人对承包人的罚款就在当月工程款中扣除(所有罚款不需承包人签字认可)。

同时在合同履行中,如产生辱骂、殴打、围攻项目部人员、集体停工、上访、堵路以及中途退场等其他过激行为,发包人有权将承包人工程款扣除,承包人不得提出任何异议。

此合同壹式伍份,甲方肆份(公司、工程部、财务部、经营部各执壹份),乙方壹份。

合同未尽事宜双方协商解决。

发包人(盖章) 承包人(盖章)

代表人(签字): 代表人(签字):

联系电话: 联系电话:

日 期: 日 期:

班组施工合同 篇5

甲方:__________

乙方:__________

一、甲方以每立方___元(____元)的单价将桩的破除工程承包给乙方,具体计算以施工图纸计算。

二、施工范围:乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中,所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度,但不能伤及桩钢筋,破除后的`桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。

三、乙方进场后,甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等),确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。

四、结帐方式:甲方在乙方工程完工后_____天内,以现金的方式一次性付清工程款。

五、此协议由甲乙双方协商而定,双方必须严格遵守,积极履行。如有违反,则由违反方负完全责任。

六、此协议自签字之日起生产,待工程完工,甲方付清乙方工程款后自行失效。

甲方:__________

乙方:__________

时间:__________

班组施工合同 篇6

发包方:_____________项目部(以下简称甲方)

承包方:_____________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

第一条:工程概况:

工程名称:________________桥梁工程

工程地点:_____________________

工程工期:_________________天

第二条:承包范围

永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。

第三条:承包方式

本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

第四条:双方责任和义务

一、甲方责任和义务

1、负责提供图纸并进行技术交底,质量交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。

2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。

4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。

5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

二、乙方责任和义务

1、乙方一切食宿问题自行解决。

2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排,对于不服从甲方管理人员监督指挥的,按200元/人.次罚款,在工程款中扣除。

3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意,方可更换,此项内容将作为月末考核内容之一。

5、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。

第五条:材料管理

1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

3、乙方要严格按照混凝土配合比施工,确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。

4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作,对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续,并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。

5、乙方必须服从甲方的安排,合理使用材料,不得出现浪费现象,一经发现甲方将给予500—XX元/次的罚款,情节严重者,将重罚。

6、乙方必须按照设计及规范要求施工,否则所增加的一切费用由乙方全部承担。

第六条:合同价款及付款方式

1、合同综合单价:_____________

模板施工:_____________元/平方米

混凝土施工:_____________元/立方米

砌石施工(桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面):____________元/平方米

钢筋制作安装:_________元/t

上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业,本工程实行闭口包干,施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。

2、付款方式

本工程无预付款。每月25日验收合格后,按完成的合格工程量结算70%,剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。

第八条:工期

1、工期50天为控制目标。

2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意,应严格执行。

3、乙方自身原因造成的工期拖延,甲方将给予每拖延一天XX元的罚款。拖延十五天以上,乙方自行退场。

4、工程一经验收通过,乙方必须在一周内撤离现场,包括所有施工人员、机具设备等,做到工完场清。

第九条:安全施工和文明施工

1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。本合同后附安全协议,作为本合同补充协议。

2、乙方必须保证安全、文明施工,发生安全事故,一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时,应立即抢救并负责保护好现场。

3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象,损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象,甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款,罚款在当月工程款中扣除。

4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工,材料堆放整齐,及时清运乙方施工产生的建筑垃圾,做到工完场清,保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时,甲方有权令其整改,并将对其处以相应罚款。

第十条:质量要求

1、本工程质量等级要求为优良,未达到100%优良,甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作,甲方现场管理人员当场罚款,金额视情节轻重确定,并将在当月的工程款中扣除,

2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令,严格按施工组织设计和施工方案进行施工,并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。

3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经业主和监理认可不得施工下道工序。

4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时,若其复查结果不符合设计要求或质量不合格,复查费用由乙方承担,工期不予顺延。

当乙方不能满足甲方的施工要求时,甲方将有权终止合同并责令其退场,同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场,甲方不再支付任何费用。

其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议,具有同等法律效力。

本合同经双方签字后生效。共一式肆份,双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。

甲方代表:_____________乙方代表:_____________

______年______月______日______年______月______日

班组施工合同 篇7

发包方:xx项目部(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

第一条:工程概况:

工程名称:x3#、4#桥梁工程

工程地点:苏州市浒关镇

工程工期:50天

第二条:承包范围

永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。

第三条:承包方式

本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

第四条:双方责任和义务

一、甲方责任和义务

1、负责提供图纸并进行技术交底,质量交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。

2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。

4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。

5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

二、乙方责任和义务

1、乙方一切食宿问题自行解决。

2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排,对于不服从甲方管理人员监督指挥的,按200元/人.次罚款,在工程款中扣除。

3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意,方可更换,此项内容将作为月末考核内容之一。

5、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。

第五条:材料管理

1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

3、乙方要严格按照混凝土配合比施工,确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。

4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作,对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续,并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。

班组施工合同 篇8

施工单位: 工程名称:

一、抹灰

1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。

2.凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

3.严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。

4.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。

5.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或验证方可使用。

6.多种施工机械和电源电器必须由持证人员操作,无证人员不得开机和接电,防止伤人。

7.在外脚手架下穿行要戴好安全帽,在高空危险处操作要系好安全带。

8.对脚手板不牢固之处和跷头板等应及时处理,要铺有足够的宽度,以保证手推车运灰浆时的安全。

9.脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。脚手板上不允许许多人集中在一起操作, 一块脚手板上不得超过两人集中操作。禁止与其他工种垂直交叉作业。

10.砂浆机应有专人操作维修、保养,电器设备应绝缘良好并接地。

二、外墙面砖:

1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。

2.凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

3.严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。

4.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。

违章操作后果自负

甲方签字: 乙方签字:

年 月 日 年 月 日

一键复制全文保存为WORD
相关文章