推荐函范文(热门29篇)

推荐函范文(精选29篇)

推荐函范文 篇1

建工股份有限公司宁乡分公司财务部:

感谢贵司对我司的支持,选择我司产品,与我司建立友好合作关系。

根据贵司与我司签订宁乡蓝色港湾1栋《配电箱成套制作承包合同》,双方约定,在每月10-20日核对交付产品数量,金额,无误后开具建安发票结付货款。贵司应付货款元款,请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。我司帐户是(户名:刘泽文;开户行:工商银行宁乡支行城西分理处;帐号:)。 顺祝商琪!

自动化控制设备有限公司

x年11月4日

推荐函范文 篇2

致:陕西物资有限公司

我们是股份有限公司法律事务处(以下简称“法律事务处”)企业法律顾问,就贵公司清偿所属单位实业有限公司(以下简称“XX公司”)部分货款一事,郑重致函贵公司:

XX公司于x年6月与贵公司订立聚丙烯包装袋购销合同,之后积极履行合同,截止x年1月共向贵公司供应包装袋235万余条,应收货款470余万元,除贵公司及时结清外,目前尚欠货款87.62万元。xx公司多次派人催要。对此,贵公司一方面称所供包装袋质量有问题,另一方面也不派员与XX公司催款人员协商欠款清偿事宜,致使XX公司应收货款一直不能到位。这种消极的态度,给我们以推诿拒付之感觉,也违反合同履行的诚实信用之原则。

为保护XX公司的合法权益,同时也为避免贵公司责任或损失的进一步扩大,法律事务处法律顾问诚望贵公司能够重视此事并采取积极合作的态度,并立即认真履行欠款清偿义务。若贵公司认为XX公司所供产品确有质量问题,我们愿敦促XX公司派员主动与贵公司协商,和平友好地处理好欠款清偿事宜。我们真诚地希望贵公司通过协商方式解决欠款清偿问题。如果贵公司一再借故推诿,拒绝协商,拒绝合作,我们将通过诉讼方式解决此事。届时,只有通过法律途径向贵公司追讨欠款。

希望贵公司在收到本函后及时给予回复,并就有关事项做出答复。我们联系方式是:股份有限公司法律事务处,地址:,联系电话:;联系人:,传真:;邮政编码:。

谢谢合作!

推荐函范文 篇3

新亚特钢锻造有限公司、xx市餐饮有限公司、郭、xx市新威汽车部件有限公司、xx市上品餐饮有限公司、魏:

律师事务所接受xx市界牌镇农民资金互助合作社的委托,就你们为钱向我委托人借款500万元本息提供担保事宜特致律师催款函:钱于x年9月25日向我委托人借款伍佰万元(5000000.00元),钱应当在x年3月24日还清本息,但其没有履行付款义务,你们为该借款本息等提供了连带担保。截止目前,钱尚欠我委托人本金5000000元及利息。为了避免不必要的损失,特致此律师催款函给你们,请你们在此函登出后五日内向我的委托人履行担保还款责任,逾期我所将依法通过诉讼途径解决,届时引起的一切损失和法律后果由贵方承担。

函告人:律师事务所

张律师

x年3月8日

推荐函范文 篇4

(对方公司名称):

贵公司自年月日至年月的日止尚欠我公司货款共元,根据贵我双方所签署的合同(或约定),贵公司应在年月日付清该款。现贵公司已逾期天仍未支付,严重影响了我公司的资金周转和生产安排。请贵公司收到此通知书后天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名:××××;开户行:××××;帐号:××××)。否则,本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。

故特此通知

祝:

商祺!

X公司

年月日

以上是公文站小编给大家分享的企业单位催款函,希望对大家有帮助。

推荐函范文 篇5

公司:

因贵公司拖欠货款一事,张晔律师依法接受 公司的委托,为其清收货款,现致函如下:

贵公司与 有限公司签订《 合同》,依照双方约定,贵公司理应在 年 月 日前结清全部工程款项共计: 元,但贵公司并未按约定履行付款义务, 公司多次催要货款,至今贵公司仍拖欠余款 元以及所产生的违约金 元。承办律师依法敦促贵公司见函后于 年 月 日前履行还款义务,否则承办律师将根据的 公司委托通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任。特此函告。

顺致商祺!

建合建律师事务所

承办律师

电 话:

x年7月1日

推荐函范文 篇6

_____单位:

我单位委托_____性别:_____ ,身份证号: __________到贵单位办理__________事宜, 对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我司均予以认可,并承担相应的法律责任.请贵单位给予协助,谢谢!

委托人:_____

_____年_____月_____日

推荐函范文 篇7

工程公司:

律师事务所受xx公司委托,就贵公司拖欠我委托人工程款一事,特致函贵公司如下:

我委托人与贵公司于x年x月x日签订《工程施工合同》,约定由贵公司负责工程所需石料的采购,我委托人提供机器设备,负责石料的抛载等工作。自x年x月x日我委托人进行石料抛载工作以来,共组织型号的机器设备 5台进行施工,在贵公司未支付任何工程款的情况下完成了大部分的工程。在此期间,由于贵公司石料供应中断导致两次停工,第一次停工期间为:第二次停工期间为:这两次停工导致我委托人无法继续履行施工义务。直接导致机器设备停运,给我委托人造成50万元滞期窝工损失。

关于以上事实,贵公司在对我委托人的《关于的索赔款的函》的答复中均予以认可,但此后虽经多次催要,贵公司却迟迟不履行赔偿之义务,时至今日仍拖欠我委托人上述工程款。

根据贵公司与我委托人签订的《工程施工合同》,贵公司作为合同甲方,负有保证石料供应之义务,而贵公司因自身原因中断、停止石料供应的行为违反了合同约定,构成严重违约,直接导致我委托人机器设备停运,造成巨大经济损失。根据我国《合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”之规定和第一百二十条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失”之规定,贵公司对我委托人的工程款支付及迟延履行赔偿义务之相应利息损失应予全额赔偿。

本所律师在此催告贵公司在接到本函后7日内立即与我委托人联系,并履行以下义务:

支付我委托人工程款50万元及相应利息损失(自x年x月x日起至实际履行之日按银行同期贷款利率计算)。

如果贵公司未依照本催告函履行上述义务,我委托人将依法向法院提起诉讼以维护其合法权益。我方不因在起诉前向贵公司发送本催告函而放弃所享有的任何权利。

此致

律师事务所

x年x月x日

推荐函范文 篇8

致:粮库

律师事务所系x省司法厅登记注册的律师事务所,本律师函署名律师系中国注册律师,具有合法执业资格。本所受江苏集体有限公司(以下称委托人)之托,处理委托人与贵企业建设工程施工合同纠纷事宜,现依中华人民共和国相关法律郑重致函:

一、委托人于x年*月*日与贵企业签订了《粮库扩建储备仓项目二期建设工程施工合同》(以下简称施工合同)。

根据我国《招投标法》第三条规定:在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:(一)大型 基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目;(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。该建设工程为涉及广大人民群众的粮食供给且大部分使用国有资金投资的项目,该项目为必须招投标项目。

二、贵企业应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。根据我国《招投标法》第四十六条规定:招标人和中标人应当自中标通知书发出其三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

委托人与贵企业签订的《施工合同》经合法招投标、经x省建设厅及**县建设局备案是合法有效的工程结算依据。

三、委托人与贵企业另行订立与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,未经行政主管部门备案的协议,不能作为结算是依据。

现依据委托人的要求,请贵企业尽快全面履行合同义务,诚望贵企业在收到本函后的七日内给予书面答复,并就有关事项作出明确说明。否则委托人将采取法律手段就贵企业的违约行为追究相应的法律责任,并就委托人可能因此所遭受的经济损失向贵企业追索。

特此函告。望贵企业慎思并妥善对待。

律师事务所

律师:郎x莉

x年11月1日

推荐函范文 篇9

市信访局的信访件为景信案字〔××××〕×号,各单位务必按要求和时限办理答复,超时限办复的将通报批评,办理不规范的将发回重新办理。信访件的办复件,除答复上访人外要抄送市信访局,以便向上级反馈办理情况。

一、答复应包括以下内容

1.信访人反映的意见和要求;

2.受理单位的核查情况;

3.与之相关的政策法律;

4.对信访人反映的意见和要求的处理结论;

5.对本处理不服的救济渠道。

二、具体格式

关于景信案字〔××××〕×号×××同志

反映××问题的答复

×××同志:

你于×月×日来信(上访)反映的××问题,市信访局于×月×日转我单位办

理,现答复如下:

×××××××××××(正文)

负责人签字:

经办人签字:

信访人签字及意见:

××××年×月×日 于天访交()18044259号信访件答复的函 发布日期:-12-20 作者:环保局 来源:天台县环境保护局

推荐函范文 篇10

_______先生/女士:

你于____年____月____日在____市农村信用合作联社________信用社签订________________号借款合同,贷款/担保金额____________元,贷款到期日为____年____月____日,贷款期限____年,贷款现已逾期。

根据中华人民共和国合同法及担保法的有关规定,你将承担法律责任,债权人____市农村信用合作联社限你于十日内,履行清偿债务义务,如不能按期归还贷款本息,将会在金融征信系统中体现不良记录,我社将把你列入黑名单中,今后中国各金融机构都不会为你提供贷款方面业务,并且会影响到你本人就业困难,信用程度不够各大企事业单位不予录用,子女入学,录取的学校将会调取学生家长的征信记录,看到家长不偿还贷款,是不良信用户将影响子女无法入学,将在信用阶层和谐社会无法立足,如在此催款函下发的一个月内仍不能履行清偿债务义务,讷河市农村信用合作联社将委托黑龙江兴国律师事务所律师关国兴作为代理人参加调解诉讼,依法诉至法院主张债权,由此而产生的诉讼费、执行费、交通费等一切合理支出,由债务人及担保人承担,对于农户间垒大户贷款,多户贷一户用贷款,等一切不符合法律规定,利用非正常手段获取的贷款,我社将移交公安机关经侦大队追缴债务,追究其法律责任,后果自负。

特此函告

债权单位(催款单位):____市农村信用合作联社

承办单位:________律师事务所

承办律师:________

信用社经办人:________

联系电话:____________

推荐函范文 篇11

致:

我就阁下无依约履行《房屋买卖合同》一事作出通知如下: 你于 年 月 日与我签定《房屋买卖合同》 (NO. ),同意以人民币 元的价格将位于 房(下称“该房屋”)出售给我,并约定于该物业涂销出新证后7天内,双方到 公证处办理全权委托公证,剩余楼款在做公证当天支付,并于垫资赎契当天交吉物业。

合同签订以后,我依约向你支付了定金、首期楼款,并已垫资赎契,现房屋已涂销抵押。你应当按照约定与我共同到

公证处办理全权委托公证,但你一直拒不配合我办理,也未按照合同约定向我交房。 为保证合同能够继续履行,现我郑重通知你:请你于x年2月6日早上10:00到 公证处,与我一起办理全权委托公证书,并于当天交接房屋。逾期则视为违约。

特此通知!

通知人:

x年 月 日

推荐函范文 篇12

致:祝先生

及:古女士

自:广东律师事务所

李 律师

题:立即偿还借款事宜

广东律师事务所接受 张X 委托,根据现行相关法律法规的规定,在审阅了相关文件材料及证据的基础上,现就题述事项向阁下正式函告如下:

鉴于:

1、根据委托人提供的证据显示:祝先生作为借款人,古女士作为担保人于x年11月15日向张X女士借款人民币20万元(贰拾万元),同时以祝先生位于增城市新塘镇花园东路新塘世界花园嘉慧苑7座5B房产权证做抵押并出具了附有祝先生身份证复印件及签名及按指印的借条,借款期限从x年11月15日到x年2月14日止。经过审查核实委托人张X女士提供的相关证明材料,我们认为:有充分的证据证明双方借贷关系成立,你方尚欠张X女士借款本金人民币20xx00元及借款利息若干,抵押及担保有效。你方超出约定的借款期限没有返还张X女士借款本金也未按约定支付借款利息,已经构成违约,借款人及担保人依法应当偿还借款本金及借款利息,还应承担违约责任及相应的法律后果。

根据以上鉴于事项,本所律师代表委托人张X女士向阁下郑重声明并函告如下:

一、请阁下务必于收到本律师函15日内向张X女士支付借款本金人民币20xx00(贰拾万)元及拖欠的借款利息。

二、如你方在前述期限内未支付欠款,委托人将保留采取相应法律措施的权利,本所律师将代表委托人对你方提起民事诉讼,要求:

1、立即向张X女士支付借款本金人民币20xx00元及全部孳息。

2、依法赔偿因违约行为给张睿女士造成的全部损失,包括利息损失、违约罚金及律师费用等。

3、承担本案全部诉讼费用。

4、一旦提起诉讼,我们会采取法律措施查封、冻结阁下及相关人员银行存款账号、车辆、房产等财物。

三、你方必须在收到本函件15日期限内付清全部欠款本金20xx00元及所拖欠的借款利息。为此,我们真诚希望阁下在收到本律师函后能够积极与张X女士联系协商解决双方纠纷或者与本律师联系协商付清前述拖欠款项事宜。我们在维护委托人合法权益的同时,也将切实保障阁下自身利益和合法权益。

谨此专奉,顺祝商祺!

广东律师事务所

律师:李

电话:

x年 月 日

推荐函范文 篇13

(欠款公司名称):

至 年 月 日贵司已累计欠我司货款计人民币 元, 已超过了双方约定之付款期限。

现我司郑重的请求贵司于 年 月 日之前,将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付,否则我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。 为了我们的长期合作,避免造成一些不必要的影响, 请慎重考虑, 谢谢!

特此函告!

XX公司

年 月 日

附件一(附收款银行资料)

附件二(附收款明细)

回执(请务必回传此单)

(催款公司名称):

我司收到你司 年 月 日发出的"催款通知书"一份. 我司将于 年 月 日之前(支付/不支付)此笔货款。

特此函告!

公司签章或签名:

年 月 日

推荐函范文 篇14

律师事务所接受xx市xx区种子公司的委托,现就你拖欠xx市xx区种子公司款一事郑重致律师函如下:

x年12月19日xx区种子公司起诉你欠款,本金62900元,利息37100元,经双方和解,达成协议,xx区种子公司附条件给你作了巨大的让步,但你不守信用,至今仍欠本金28000元,请你在接到本律师函后于x年11月30日前一次性支付拖欠的28000元款;若有特殊情况,请贵公司于x年11月28日前与xx区种子公司协商解决。

逾期,我所将代理xx区种子公司向你提起诉讼,除让你偿付28000元本金外,你还应该承担逾期付款的利息50000元,并让你承担诉讼费、保全费、执行费、律师费等各种诉讼合理费用。特致此函!

律师事务所

律师:

x年11月23

推荐函范文 篇15

先生:

我方受出借人的委托:因你现在已经严重违反了借款协议约定,曾多次提醒贵方还款,但贵方至今 依然未能履行还款义务,屡次拨打电话屡次拖延还款期限,对此你存在恶意欠款行为,已经严重违反合同约定和相关法律的规定。现就你拖欠借款本息合计*元,向你主张权利(截止*年*月*日),限你在收到此函后尽快与借款方联系商议还款事宜,以此来维护你良好的个人信用。否则你将偿还拖欠的所有借款费用及相应损失。

顺祝商祺

律师事务所

**年**月**日

推荐函范文 篇16

dearsirs,

acno.

itis very difficult to understand why we have not heard youin reply to our two e-mail of 8th and 18th september for payment of the sum us$80,000 you are still owing. we had hoped that you would at least explain whythe ac continues to remain unpaid.

iam sure you will agree that we have shown every consideration and now you failto reply to our earlier requests for payment, i am afraid you leave us nochoice but to take other steps to recover the amount due.

weare most reluctant to do anything which yourcredit and reputation might suffer and even now we prepare to give you afurther opportunity to put the matter right.we therefore propose to give you 15days to clear your ac,

yoursfaithfully,

亲爱的先生:

第号账单

我们于9月8日及9月18日两次去函要求结付80,000美元欠款,单至今未收到贵方任何答复,对此我们感到难于理解。我们希望贵方至少得解释为什么账款至今未付。

我想你们也知道我们对贵方多方关照,但你们对我们先前的两次询函不作答复。你们这样做恐怕已经使我们别无选择,只能采取其他步骤来收回欠款。

查看更多商务信函写作技巧和商务信函范本

我们极不愿意做任何损害你们信誉的任何事情。即使现在我们还准备再给你们一次机会来挽回此事。因此,我们再给你们15天时间来结清账目。

你真诚的

推荐函范文 篇17

×××厂财务部:

你单位××年×月×日向我厂订购×××,货款计金额×××元,发票号为×××,该货款至今尚未支付给我厂,影响了我厂资金周转。接到本通知后,请即结算,逾期按银行规定加收×%的罚金。如有特殊情况,望及时和我厂财务部×××联系。我厂地址:×××,电话:×××。

×××(盖章)

××年×月×日

推荐函范文 篇18

尊敬的业主 :

您好!

首先,感谢您一直以来对物业服务工作的理解!近期我司一直就贵宅物业费未缴纳一事与您进行沟通,现将我司的想法和建议与您作如下交流:

备注:视业主情况而定(就您所反映情况不好的问题,我们正在做出更积极地协调处理,并已在近期收到一定的成效)。 在我司积极协助您解决问题的过程中,您多次提到“人在外地不便缴纳物业费”,对此我司与您几次交流了意见:考虑到您身处外地,无法亲自前往缴款,我司曾提出可采用转账方式,但您均以“工作忙没时间春节回来再缴”为由拒绝。现您一直未如当初所言前往物业服务中心缴纳相关费用。

期间,我司工作人员曾于X月X日、X月X日多次尝试与您联系,但电话均为拒接或无人接听。而根据您办理交房时与我司签定的《前期物业服务协议》中第三章第一条:“物业服务费按季预交,每季度前一个月的25日前为交费日,首次物业服务费计费时间为《入伙通知书》里约定收房日期的次月1日”;第八章第四条“甲方违反本协议,不按本协议约定的收费标准,时间交纳相关费用的,乙方有权要求甲方补交物业服务费,并从逾期之日起按日加收应交额3‰的滞纳金,逾期半年的,经乙方书面催交,仍不交纳的,乙方有权给予公示,并依法追讨所欠费用。”故作为业主,您有按时缴纳相关物业费的责任。作为从事服务工作的企业,我司愿意为业主做更多的工作,也非常乐意给您提供力所能及的帮助,但同时也希望业主能站在客观理性的立场上,理解、支持和配合我们的工作。

提醒您贵宅从XX年XX月XX日截止至XX年XX月XX日,已有XX个月的物业费计XX元及滞纳金计XX元共计XX元未缴纳,希望您接到此函后尽快到物业服务中心结清相关费用并预交下季度费用,也避免产生更多的滞纳金, 造成您经济上不必要的损失。

感谢您的理解和支持!

我们希望随时与您保持沟通,若您有好的建议,也非常欢迎您给我们提出。

物业联系人:片区管家

联系电话:

顺颂秋安!

物业服务有限公司

物业服务中心

x年八月*日

推荐函范文 篇19

现就您租赁我司位于门面房屋相关事宜再次通知 您: 根据贵、我双方*年*月*日签订的《房屋租赁合同》约定, 您应在*年*月**日前向我司缴纳下一租赁年度全年的房屋租金 ¥,现您已向我司缴纳租金人民币*元,剩余租金人民 币*元虽经我司多次催要,但至今仍未能向我司缴纳。 为妥善解决问题, 请您在接到本通知之日起七日内向我司缴纳本 租赁年度剩余租金人民币*元, 逾期, 我们将按照贵、 我双方 年**月**日签订的《房屋租赁合同》约定,解除与您签订的《房屋租 赁合同》,并追究您的违约责任。

通知人:

年月 日

推荐函范文 篇20

____________(发包人单位名称):

我司非常荣幸能够承建________________内装饰工程,对贵司给予的信任与支持表示由衷的感谢!自我司进场以来,各方面的工作已有序地开展,也得到了贵司驻场人员的大力帮助。为推进本工程各项工作的顺利实施,我们诚恳的希望就往后的施工过程中所碰到的困难,仍能够得到贵司的鼎力支持。

目前对于我司最紧迫的一个问题是资金情况,根据贵我双方签订的施工合同第 条的约定,贵司应于签订合同后 日内向我司支付工程预付款 元,现合同已于 年 月 日签订,但截止到本函件发出之日贵司未向我司支付预付款,我司现阶段的工作因此陷于被动,人工安排及材料订购等工作无法有序进行。

为保障整体工程的能够平稳有序、按期保质完成,恳请请贵司尽快安排相应资金并及时向我司支付。对于此前因资金不到位而引起的进度迟缓,我司申请按照逾期支付时间顺延本工程的竣工日期。

此致 敬礼!

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

年 月 日

推荐函范文 篇21

xx公司:

你公司于x年4月18日与我公司签订的一个月内供65330丝绵达呢100万米的供货协议,现期限已过,尚欠65330丝绵达呢20万米。限你单位于9月18日前将货发出。如到期仍不发货,我公司将按协议规定追究违约责任。

特此专函。

丝绸进出口公司(公章)

x年6月20日

推荐函范文 篇22

致x员工:

为体现公司人为关怀,公司已多次利用电话及书面方式通知你们到公司工资部门报到上班,你们仍然没回公司上班。现公司登报通知你们于x年12月20日前回公司上班。否则将按公司相关规定处理。

特此通知

徐州xx集团实业有限公司

推荐函范文 篇23

_______公司:

截至_____年__月31日,我公司帐面尚有贵公司欠款_____元(大写人民币_____元整)。按照与贵公司的有关合同协议的约定,贵公司应当在_____年__月__日之前支付上述款项,但我公司至今仍未受到该笔款项。因此,特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

此致

_____公司(印章)

_____年___月___日

根据客户的业务重要性、信用状况、应收款项的帐岭等情况,综合考虑催款函中的措辞。对于一些重要客户、或者信用状况相对较好、或者应收款项帐龄相对较短的,措辞可以平缓一些。对于信用差的、帐龄长的欠款,可以使用一些措辞较为激烈的用语,比如“限于____年__月__日之前支付”、“我公司保留追讨货款的任何法律手段”、”我公司将可能在某一适当时机,选择通过相关法律诉讼维护我公司利益”等等。

相关知识

催款函的形式

①便函式:以信函的形式写作。

②表格式:人们在长期实践基础上约定俗成的固定表格,使用时直接填写即可。

催款函的作用

①查询:催款函可以及时了解对方单位拖欠款的原因,沟通信息,以便采取相应的对策和措施,协调双方的关系。

②催收:债权方为了加速资金流动以及合理周转,扩大再生产,会对债务有意或无意拖欠付款的行为采取催款措施。通过催款可以及时追回拖欠款,尽可能避免或减少经济损失。

③凭证:如果由于拖欠付款给债权方造成了实际经济损失,催款函又可以起到记载凭证作用,即当催款单位在想有关方面提出追查对方的经济责任时,催款函可以作为一种有力的凭证。

催款函的结构

催款函的结构一般由标题和编号、催款和欠款单位的名称和账号、催收内容、处理意见、落款等五部分组成。

(1)标题和编号

如果催收的是紧急的款项,可在标题前写上“紧急”二字。标题一般要注明编号,以便于查询和联系,并且一旦发生了经济纠纷而走上法庭时,它也是一份有力的凭证。也有的不编号

(2)催款和欠款单位的名称和账号

催款函要清楚、准确地写上双方单位的全称和账号。必要时,要写明催款单位的地址、电话及经办人的姓名,若是银行代办催款的,还必须写明双方开户银行的名称及双方账号名称和账号。

(3)催收内容

这是催款函的主体部分,应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况,比便使受文单位明确情况,及时地交款。

(4)处理意见

催款方在催款函上提出处理办法和意见。这种意见一般都是从以下三个方面予以说明:

①要求欠款户说明拖欠的原因。

②重新确定一个付款的期限,希望对方按时如数交付欠款。

③再次逾期不归还欠款将采取的罚金或其他措施。

(5)落款

写明催款单位的全称,并加盖公章,然后注明发文日期。

推荐函范文 篇24

徐女士:

山东律师事务所接受置业有限公司之委托,就您逾期签订《xx市商品房预售合同》及逾期支付购房款事宜,向您郑重致函如下:

x年10 月 8 日,您与X有限公司签订《商品房认购书》约定,您购买XX项目7号楼1单元1801号房屋。该认购书第3条约定,购买人签署本认购书后3天内,应到销售中心签订《xx市商品房预售合同》及补充协议及其附件,并缴纳首付款。另该认购书第4条约定:购买人须按本协议第3条约定签订《xx市商品房预售合同》及按期交付本认购书规定房款,否则属购买人违约,出售方有权解除合同,不再另行通知,并有权将预订房屋另行出售,依法不予退还购买人所缴纳的定金。

该认购书签订后,虽经置业有限公司多次通知,您至今仍未办理上述约定事项。

律师认为,根据《中华人民共和国合同法》第六十条规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案当中,您应于x年10月11日前与置业有限公司签订《xx市商品房预售合同》并支付首付款,但您至今未签订合同,亦未支付首付款,您的行为已经违反了上述法律规定及双方合同约定,侵犯了该公司的合法权益,显然您的做法是不妥当的。

为依法维护委托人的合法权益,同时为了避免您责任的进一步扩大,律师诚望您能够重视此事并采取积极合作的态度,见函后五个工作日内与该公司签订《xx市商品房预售合同》并支付首付款。如果您仍借故拖延,律师将按照授权通过法律途径解决此事,届时,您除仍应承担相关责任外,还可能面临更大的经济损失。

顺祝商祺!

山东律师事务所

律师: 吴

x年十月九日

推荐函范文 篇25

:

我方已收到贵方撤场申请,公司正讨论此事。在正式书面通知贵方允许撤场前,贵方应按合同约定预缴商铺租金并正常经营。

根据贵我双方于X年11月24日签订的《场地租赁合同》约定,贵方应于X年10月23日前预交X年10月23日至X年1月22日商铺租金。

请贵方收到此函5日内缴纳下期租金。否则我公司将按照合同约定追究违约责任,由此产生的一切责任及后果将由您全部承担。

x年10月22日

推荐函范文 篇26

致:建工集团有限公司X项目部

20xx年0X月0X日,贵司与我司签订《商品混凝土购销合同》,合同约定我司提供商品混凝土,贵司支付货款。从20xx年0X月至20xx年XX月,我司都严格执行合同约定,向贵司提供商品混凝土,现贵司已逾期支付我司货款金额合计:人民币XX万元正(¥.00元)。

我司认为:一方面,贵司与我司之间已形成了合法有效的买卖合同法律关系,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,贵司未按合同约定履行支付到期付款的义务,已构成违约,应承担违约责任;另一方面,贵司逾期付款的行为已经严重影响了我司的资金周转和生产安排。

请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则,尽快安排付款。否则,本公司将循法律途径解决,届时,贵司不但要承担偿付责任,还将承担诉讼费、财产保全费、执行费、违约金等各项费用,这将会给贵司带来一定的经济损失,同时也会在信誉上造成重大的负面影响。

望贵司能够重视此事,并采取积极合作的态度,认真履行合同偿付义务。

此致

X有限公司

20xx年X月X日星期X

推荐函范文 篇27

致先建房地产开发有限公司:

买受人于 x年x月x日与你公司签订了《商品房买卖合同》,合同编号:[],合同第八条约定了交房日期为x年10月31日前,但至今尚未交房,仅于x年10月30日接收到了出卖人的电话,告知本人延期交房至11月15日,并于11月8日到售楼处领取办理交付手续的通知。

关于出卖人延期交房的事实,买受人提出催告意见如下:

一、《合同法》第一百一十七条【不可抗力】解释:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

本小区发生的延期交房不属于不可抗力,因此,出卖人出卖人逾期交房已构成违约,必须按照第九条约定履行按日补偿违约金,违约金的补偿形式为现金,并且从11月1日起计算。

二、鉴于本《商品房买卖合同》中第七条买受人逾期付款的违约责任与

第九条出卖人逾期交房的违约责任的约定中,买受人逾期付款和出卖人逾期交房的违约金相差四倍,买受人逾期付款超过三十日和出卖人逾期交房超九十日的相关违约金分别相差一百倍和三倍,明显不符合权利义务对等的原则,依据《合同法》及高院相关司法解释,属显失公平的可变更可撤销条款。且出卖人在签订合同时使用格式合同,对违约责任的约定并非与买受人商定的结果,属于霸王条款。所以买受人不认可合同第九条中约定的违约金,要求出卖人依据对等原则按照第七条约定的相应比例支付逾期交房及解除合同的违约金,如协商不成,买受人将采取法律手段保护自己的合法权益。

三、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定,开发商延迟交房,经购房者催促后3个月内仍不交房的,购房者可以要求解除合同。因此,出卖人从催告之日起3个月内应不能履行交房,买受人将提出解除合同,同时要求出卖人返还购房款及依据银行同期贷款利支付利息,并支付违约金。

四、对于延期交房期间买受人外租房屋的租金赔付问题,最高法院司法解释明确规定,在延期交房期间,房租应由开发商承担,根据买受人的《租房合同》及缴纳房租的收据证明,请出卖人赔付买受人从x年11月1日至交房日的全部房租。

五、出卖人应按正规程序履行商品房交接义务,应取得国家规定的全部证明文件,达到交房标准,方可通知买受人办理交接手续。出卖人不出示证明文件或证明文件不齐全,买受人将拒绝接收房屋并向有关部门举报出卖人的违规行为,且由此产生的延期交房责任由出卖人承担。

六、买受人要求:

本着友好协商、及早入住、避免产生延期交房的相关责任、避免事态扩大的原则,向贵方致函,请贵方及时就《关于要求立即交付富海澜湾半岛房屋的催告函》及上述问题进行作出书面承诺,其结果或承诺的书面文件发送给本人,或者以电子邮件的方式发给本人,联系邮箱。本人保留继续追究贵方违约责任的全部合同权利。

特此函告。

富海澜湾半岛#x--x

购房人:

x年 x月 x日

推荐函范文 篇28

质疑人:X有限公司

法定代表人:

委托代理人:

地址: 邮编:电话:

贵公司关于设备项目(采购项目编号:)的政府采购质疑函,本单位于X年X月X日下午收悉。针对贵公司提出的质疑,我公司进行了认真核实,现对质疑函作如下答复:

质疑内容:第一预中标人提供的开标报价一览表未填写品牌、型号、数量等招标文件格式要求必需提供的项及投标文件正(副)本出现报价

答复:我单位于X年X月X日组织有关部门对设备项目(采购项目编号:)招标文件及第一预中标人()投标文件进行认真核查。经查,第一预中标人()投标文件正(副)本中确实出现了报价,根据我单位招标文件中关于投标文件有下列情况之一者将被视为无效标——条款20.1.5 投标文件正(副)本出现报价的。据此,我单位将取消第一预中标人()候选人资格。

特此答复

如贵公司对本答复不满意,可在质疑答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

X年X月X日

推荐函范文 篇29

X公司:

为实施X市场的搬迁重建项目,经你公司与我方多次协商,我公司于 年 月 日与你方就该项目合作签订了《合作经营框架协议书》。本合同签订生效执行期间,你公司擅自终止履行合同约定义务,致使我公司为本项目提供的场地闲置近一年,并因你方在双方合作的场地上修建建筑物,导致场地破坏,对我公司造成严重经济损失。我公司就你公司的违约行为特致此函,请你公司在本函发出之日起 7日内派相关工作人员到我公司处理违约事宜。若本函发出7日之后,你公司仍未派人到我公司解决此事,我公司将依据合同约定及相关法律法规的规定,追究你公司的违约责任。 特此函告。望你公司慎思并妥善对待。

X公司

年 月 日

一键复制全文保存为WORD
相关文章