在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，
王虹同学：
我看了你的来信，我也为你着急，希望下面的话，对你有帮助。
让我们来分析分析原因，可能是你不去参加同学的生日会，不和他们说，以为你失约了，二可能是你没有和父母太多的聊天吧。
你知道守信是多么重要吗？你学过《去年的树》这篇课文吗？这篇课文讲的是一只小鸟答应了一棵树明年春天为它唱歌，到了第二年春天，小鸟来找树，知道树变成了灯火，小鸟就对着那灯火唱歌，所以小鸟信守了诺言。
如果你知道多和父母说些话，你就不会这样了。我也遇见过这样的事，我上次也是参加生日会，我父母也反对，我对爸爸妈妈说：“我是到最要好的同学家，而且去那儿的全是成绩好的同学，没有一个调皮捣蛋的同学，我爸妈听了这些话，都让我去同学家参加了，如果 你像我这样的话绝不会这样，让我们一起记住要信守诺言。”
祝你
天天向上！
答辩人：罗，女，生于1986年7月10日，汉族，xx省xx县人，家住xx省xx县xx乡xx村组，身份证编号：51152xx60x00661，电话：1860x673。
被答辩人：刘，男，生于1980年8月13日，汉族，xx省市xx市人，务农，住xx省xx市xx乡xx庄65号。
20xx年5月6日，答辩人娘家祖父亲罗收到xx省xx市人民法院《公告》，在公告中已有具体内容，现根据本案事实和法律的规定，结合现在实际，针对《公告》中内容摘要。简要答辩如下：
一、答辩请求：
（一）同意被告提出解除婚姻关系的请求。
（二）婚生女儿刘由答辩人抚养，答辩人不给被答辩人支付抚养费。
（三）依法分割答辩人与被答辩人共建房三间拆款8万元、存款2万元、出让土地补偿费10万，总共的一半10万元。
（四）依法请求被答辩人支付补偿答辩人生活困难费用5万元。
二、事实及其理由：
（一）被答辩人对答辩人具虐待行为，导致离婚，答辩人没有过错。
答辩人与被答辩人虽然是自由变爱结婚，婚前缺乏了解，婚性格不合，常为家庭锁事发生纠纷，被答辩人动殴打答辩人，被打后答辩人无路可走，特别是异地他乡，举目无亲，多次准备一死了之。
（二）婚生女儿刘依法归答辩人抚养。
婚生女儿刘今年7岁，年纪尚小，加上一个父亲带着女儿不很方便，加之被答辩人对于答辩人生育一女孩就具 歧视性，只因为异地他乡，对于孩子管理有其心无其力，如果刘能随答辩人生活，则有利刘健康成长是更好，请被答辩人及人民法院在判决时予以考虑，现在答辩人确实身无分文，没有支付孩子生活费能力，但能和孩子在一起，渡过即使贫困一点，但每天总是开心的。
（三）答辩人与被答辩人具有其共同财产应折款分割。
答辩人与被答辩人未婚前具小青瓦房三间，折价5万元，婚后又修建楼房三间折款八万元，答辩人离家时有银行存款2万元，近年来因开发征地，政府补偿款约10万元，也依法应有答辩人的一半，按照《婚烟法》和有关司法解释之规定，应由被答辩人折款补偿给答辩人，至于赠与其女刘与否？则由答辩人另行处理。
（四）被答辩人依应补偿答辩人生活困难费用。
由于答辩人与被答辩人性格不合，受到被答辩人殴打出走，其答辩人殴打出走，并非答辩人自愿。现在身无分文，按照婚姻法规定“离婚时”对方具有困难的另方应酌情给经济帮助。
另外：人民法院审理此案时，答辩
综上所述：答辩人与被答辩人阴差阳错，结婚后，由婚前爱情基础差，婚后不能真正建立夫妻感情，有女儿和共创的房款、存款与征地补偿等收入，是因被答辩人虐待而分居生活，夫妻关系名存实亡，感情确已破裂。为此，根据《中华人民共和国婚姻法》及有关法律、政策和司法解释之规定，敬请法院在判决时将照顾女儿和女方与无过错方的合法权益为原则，给予公正、合理判决为谢。
仅此答辩。
答辩人：
20xx年xx月xx日
_______有限公司：
贵公司承建________汽车厂房联合车间工程施工，后将该工程分包给________个人。因________不具备相关资质和施工能力，________以贵公司________项目部的名义与我公司签订了建筑钢结构工程承包合同，将其承包工程中的钢结构系统安装与制作工程分包给我公司，合同约定工程造价款为____________元。合同签订后，我公司积极履行合同，目前工程已基本完工。但是贵公司________项目部及________个人未按照合同约定按施工进度将工程款打入我司账户，拖欠工程进度款___________元，造成我公司资金周转困难，拖欠工人工资。时近岁末，工人如果不能及时拿到工资必定引起公愤，势必对贵公司的声誉造成恶劣影响。
我公司就拖欠工程款一事多次与贵公司________项目部及________个人协商未果。近日，因贵公司项目部工作人员与我公司驾驶员______发生口角，贵公司工作人员竟邀集社会闲散人员对其殴打，现已被当地公安机关立案处理。故特致函提醒，请贵公司确保我司工作人员人身安全，请贵公司按照合同约定将所欠工程款汇入我司账户。
特此函达！
_____有限公司（签章）
_____年_____月_____日
我公司帐户名称：__________
开户银行：__________
帐号：______________
工程款项有关事宜致函如下：
一、我司于x年2月11日与贵司签订了《建筑钢结构制作安装合同》，由我司承建贵司工业园机加工车间、铸造车间钢结构工程。合同暂定价为陆佰陆拾玖万元，合同总工期为85天，机加工和铸造车间施工工期分别为45天。
二、根据合同有关约定，我司按时对施工图进行了会审。机加工车间于x年5月23日开工，于x年6月11日完成中间结构验收，经贵司工期顺延签证后于x年8月10日完工，8月18日进行了竣工验收。铸造车间于x年8月25日开工，现除屋面部分面板外也已经基本完工。
三、 根据合同第十三条“工程价款的支付与结算”，贵司应在合同生效后五日内支付我司合同总价的15%预付款，施工图会审确定后三日内，支付我司合同总价的15%，钢结构主构件进场后三日内，支付我司合同总价的25%进度款。围护材料开始进场后三日内，支付我司合同总价的25%，钢结构施工完工后五日内，支付我司合同总价的10%进度款。钢结构工程验收合格后七日内支付我司除保修金外的余款。截至目前为止，我司机加工车间已经竣工验收，贵司应支付至除保修金40万元外的合同价款，计629万元。
而到目前为止，贵司仅支付了410.35万元，尚欠218.65万元未支付给我司。后追加的合同款和最终决算金额由于未进行决算，目前暂时还未计算在内。贵司延期付款已经超过30天，按合同第十四条“奖励和违约责任”有关约定内容，贵司应按未付款的万分之五/日支付违约金，工期予以顺延。
四、为确保工程顺利完成，我司现根据合同第十三条第一款第9项赋予的权利催告贵司，在接到本函件后7日内支付我司上述欠款。逾期我司将按合同第十三条第一款第9项以及合同第十四条有关内容，对工程予以停工，工期予以顺延，同时保留追究贵司违约责任、解除合同等权利。
钢构有限公司
x年9月23日
亲爱的党:
您好！我想给您说说话。正是在您的正确领导下，我们才有了这样万象更新、万紫千红的美好春天。
追溯过去，我无法亲身感受那些年代的中国，只能通过无声的图片去了解。于是，我去问爷爷和奶奶，他们说那时候经济十分落后，人们的生活只求温饱，穿的全是有补丁的粗布衣服；农民没有土地，吃的粮还要靠挣下来的工分来换取。后来，是党您让农民成为了土地的主人，农民们的吃穿才逐渐好起来。历史在发展，时代在进步，在您进一步的正确领导下，人们富裕了起来，开始奔向小康生活，穿衣讲究时尚，吃喝讲究营养，日子过得越来越滋润。
您看我的家乡——慈利，楼高了，路广了，人们的脸上也洋溢着幸福快乐的笑容。在我记忆中的那片土地，是荒芜的，而现在是繁华的，妈妈说:自己很小的时候，第一次去向往的超市，怀里揣着1元钱都满心欢喜；现在我们一家人去超市可以去买任何我们需要的东西，可谓是衣食无忧。小时候住在土墙筑的老院，冬天一到，全家人都围在火炉子旁边，感觉“冬天的炉子比娘亲”；现在我们住的楼房宽敞明亮，冬暖夏凉，各类家电一应俱全，妈妈洗衣做饭也不再那么辛苦。小时候过年走亲戚，一家人坐着拖拉机，虽说春天已经到来，可春寒料峭，等顶着寒风到达亲戚家时，我们的脸和手已冻得通红；现在我们村基本上家家都有小车，生活方便多了。
老百姓不光手头宽裕了，文化生活也变得丰富多彩起来，什么秧歌队，什么书法协会，什么学雷锋组织，各类活动正在人们中间有序地开展。您看那一片片绿地，有太史园、禹甸园，我们的活动场所变得越来越多。禹甸园里，每天都能看到爷爷奶奶们打太极，年轻人打羽毛球，这里到处是和谐的景象。人们积极锻炼身体，这也是时代的进步。
在镇里的广场上，有时候，我会看到赵奶奶捧着手机给在外工作的孩子打电话，每次都能看到她说话时布满皱纹的脸上写满喜悦。是啊，原本无法传递的思念，因为一款小小的手机把相隔两地的人们的心又连在一起。
有一首歌想唱给您听，“没有共产党就没有新中国，没有共产党就没有新中国，共产党辛劳为民族，共产党他一心救中国，他指给了人民解放的道路，他领导中国走向光明，他坚持了抗战八年多，他改善了人民的生活，他建设了敌后根据地，他实行了民主好处多……”这首《没有共产党就没有新中国》，就是歌颂您的，感谢您给了我们和平的时代，美好的生活。亲爱的党，是您让这一切慢慢地发生变化，是改革开放让这一切变得美好，是中国人民的共同奋斗让中国摆脱穷困，昂首向前，走向世界，走向新时代。中国共产党，您是最伟大最神圣的党，我相信，在您的领导下，我的家乡会更美好，我们的中国会永远繁荣昌盛！
未来，又是一幅美好的画卷，正在被您打开……
致：________公司
我司承建的_______工程项目，自20_____年至20_____年累计完成工程造价_______万元，根据施工合同的约定，贵方累计应该支付工程进度款至70%（_______万元），实际已支付我司_______万元，还拖欠我司工程进度款_______万未支付。
我公司为了配合贵司能够维持工程项目正常运行，已垫付大量资金，因贵司未及时支付工程进度款，迫使我方承受巨大压力，造成项目资金缺口大，工人工资，材料款，机械租金，土地租金，等等不法支付，而且目前我司形势不容乐观，由于贵司支付工程滞后把我司推向债台，我司此前向项目班组及材料商的承诺也屡次失信，迫使我司走向绝境，等待各方债主向我司的'是法院起诉，今特函告请贵司高度重视，落实切实可行的支付计划，使我司能及时支付农民工工资及材料商货款，能够度过目前的难关，也防止他们有过激行为及闹事上访，恳请贵司收到此函后在一周内支付我司剩余未支付的进度款_______万元，谢谢！
________公司（印章）
20____年____月____日
一、我司于xxx年2月11日与贵司签订了《建筑钢结构制作安装合同》，由我司承建贵司**工业园机加工车间、铸造车间钢结构工程。合同暂定价为陆佰陆拾玖万元，合同总工期为85天，机加工和铸造车间施工工期分别为45天。
二、根据合同有关约定，我司按时对施工图进行了会审。机加工车间于xxx年5月23日开工，于xxx年6月11日完成中间结构验收，经贵司工期顺延签证后于xxx年8月10日完工，8月18日进行了竣工验收。铸造车间于xxx年8月25日开工，现除屋面部分面板外也已经基本完工。
三、 根据合同第十三条“工程价款的支付与结算”，贵司应在合同生效后五日内支付我司合同总价的15%预付款，施工图会审确定后三日内，支付我司合同总价的15%，钢结构主构件进场后三日内，支付我司合同总价的25%进度款。围护材料开始进场后三日内，支付我司合同总价的25%，钢结构施工完工后五日内，支付我司合同总价的10%进度款。钢结构工程验收合格后七日内支付我司除保修金外的。余款。截至目前为止，我司机加工车间已经竣工验收，贵司应支付至除保修金40万元外的合同价款，计629万元。
而到目前为止，贵司仅支付了410.35万元，尚欠218.65万元未支付给我司。后追加的合同款和最终决算金额由于未进行决算，目前暂时还未计算在内。贵司延期付款已经超过30天，按合同第十四条“奖励和违约责任”有关约定内容，贵司应按未付款的万分之五/日支付违约金，工期予以顺延。
四、为确保工程顺利完成，我司现根据合同第十三条第一款第9项赋予的权利催告贵司，在接到本函件后7日内支付我司上述欠款。逾期我司将按合同第十三条第一款第9项以及合同第十四条有关内容，对工程予以停工，工期予以顺延，同时保留追究贵司违约责任、解除合同等权利。
**钢构有限公司
xxx年9月23日
致：________
20______年物业管理处分阶段向贵会提出了部分商场改造项目，经贵会函复后已全部竣工并交付使用，这些改造项目都已经由我司垫资完成，工程款合计：194145元，具体改造工程项目费用如下：
1、为满足北商场商户饮用水要求，根据贵会批复实施了开水房改造销售工作总结，工程款71985元；
2、为保证商场中央空调正常运转，根据贵会批复，对空调主机泵进行了大修，工程款26316元；
3、为保证消防安全，根据贵会批复，对整个商场灭火器到期后，进行了重新充装，工程款7720元；
4、根据消防支队整改通知要求和贵会批复，改造商场入口台阶工程款35000元；
5、根据消防支队整改通知要求和贵会批复，实施了防火门改造，工程款53124元。
至今贵会仍未将上述工程款支付我司，再次恳请业委会尽快将我司垫付的工程款转给我司。
特此函告！
______有限公司
20___年___月___日
___公司：
一、我司于_____年_____月_____日与贵司签订了《建筑钢结构制作安装合同》，由我司承建贵司工业园机加工车间、铸造车间钢结构工程。合同暂定价为陆佰陆拾玖万元，合同总工期为85天，机加工和铸造车间施工工期分别为45天。
二、根据合同有关约定，我司按时对施工图进行了会审。机加工车间于_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日完成中间结构验收，经贵司工期顺延签证后于_____年_____月_____日完工，_____年_____月_____日进行了竣工验收。铸造车间于_____年_____月_____日开工，现除屋面部分面板外也已经基本完工。
三、根据合同第十三条“工程价款的支付与结算”，贵司应在合同生效后五日内支付我司合同总价的15%预付款，施工图会审确定后三日内，支付我司合同总价的15%，钢结构主构件进场后三日内，支付我司合同总价的`25%进度款。围护材料开始进场后三日内，支付我司合同总价的25%，钢结构施工完工后五日内，支付我司合同总价的10%进度款。钢结构工程验收合格后七日内支付我司除保修金外的余款。截至目前为止，我司机加工车间已经竣工验收，贵司应支付至除保修金40万元外的合同价款，计629万元。
而到目前为止，贵司仅支付了410.35万元，尚欠218.65万元未支付给我司。后追加的合同款和最终决算金额由于未进行决算，目前暂时还未计算在内。贵司延期付款已经超过30天，按合同第十四条“奖励和违约责任”有关约定内容，贵司应按未付款的万分之五/日支付违约金，工期予以顺延。
四、为确保工程顺利完成，我司现根据合同第十三条第一款第9项赋予的权利催告贵司，在接到本函件后7日内支付我司上述欠款。逾期我司将按合同第十三条第一款第9项以及合同第十四条有关内容，对工程予以停工，工期予以顺延，同时保留追究贵司违约责任、解除合同等权利。
________公司（印章）
20____年____月____日
亲爱的爸爸、妈妈：
您们好！
今天我怀着一颗感恩的心来给您们写信，这也是我第一次写给您们的信；因为我现在才体会到：当我一降临这个美好的世界，您们就开始为我忙碌着、操劳着，在这三千多个日日夜夜中，是您们含辛茹苦将我抚养长大，在这里我从内心深处向您们说一声：爸爸、妈妈您们辛苦了！
妈妈，在我成长的过程中，您不知为我付出了多少，那点点滴滴都刻在我心中。记得有一次，我早早地睡了，凌晨两点多的时候，我突然觉得很热，就在被子里滚来滚去。这举动惊动了熟睡的您，您马上起床，为我量体温，见有些发烧，就找来感冒药，倒来一杯温开水，让我把那药喝下去。我怕苦不肯喝，您告诉我良药苦口利于病，喝了药病才会快快好起来。我乖乖地喝下了药。这时，我看见您笑了，笑里透着欣慰。在您温暖的怀抱里我静静地在睡着了……第二天早上，我发现您十分疲倦，眼圈黑黑的，我知道，为了我，您又是一夜没有合眼。
可怜天下父母心，爸爸虽然视我为掌声上明珠，但对我要求也十分严格，特别是要求我做事认真。记得前不久爸爸给我检查作业，见我粗心大意把数学题目抄错，就严厉地批评了我，教育我说：“做任何事都必须认真，你看你现在做作业连题目都写错，今后做事那还不知道会出什么错了，如果做事不仔细，那就会失之毫厘，差之千里。”爸爸的话让我牢记在心，我暗自下决心，今后做事一定要认真。
三千多个日日夜夜啊，怎能忘记，牙牙学语时妈妈地关爱；怎能忘记，蹒跚学步时爸爸的鼓励；怎能忘记，您们给予我的快乐和幸福！
“谁言寸草心，报得三春晖”。爸爸妈妈，感谢您们把我带来这美好的世界，并给予我无私的爱！您们的爱是我快乐的摇篮，您们的爱是我避风的港湾，您们的爱是我前进的动力，更能激励我在人生的道路上破浪扬帆。
假如这世界上真的能许愿成真的话，我最大的愿望就是您们———我的爸爸、妈妈开开心心的过一辈子，永远健康长寿！
祝您们
身体健康，工作顺利，万事如意！
此致
敬礼！
您们的宝贝女儿：萌萌
20xx年3月8日
委托代理人：潘月华，山东东方太阳律师事务所律师。
被答辩人诉答辩人房屋买卖合同纠纷一案，答辩
山东省高院制定的《全省民事审判工作座谈会纪要》（鲁高法〔20xx〕201号）规定：农村私有房屋买卖合同的效力应以认定� 只有房屋买卖的双方均是同一集体经济组织的成员的，可以认定合同有效。
综上，宅基地使用权是农村集体经济组织成员享有的权利，与享有者特定的身份相联系，非本集体经济组织成员无权取得或变相取得。本案被上诉人在房屋买卖合同签订时至今并非纠纷标的之房屋所在村集体成员。虽然买卖双方签订《房屋买卖协议》，但其明显违反了国家关于农村房屋买卖的强制性性法律规定，损害了村集体及社会公共利益，该合同应属无效合同。
答辩人与被上诉人合同签订后，答辩人依照约定交付房屋，而被上诉人却在未将房屋全部价款支付给答辩人的情况下（至今未支付全部购房款）又将房屋卖与被答辩人，现该房由被答辩人实际占有。答辩人认为，被上诉人已经以自己的行为表明不履行合同义务而导致不能实现合同目的，双方签订的《房屋买卖协议》已经归于无效。
三、被答辩人虽然与答辩人没有合同关系，但答辩人有权要求被答辩人依法返还房屋。
四、综上，原审判决被答辩人依法履行返还房屋义务并无不当之处，被答辩人作为原审无独立请求权第三人应依合同相对性原则向被上诉人主张权利，应另案再诉，而非向答辩人主张权利。
六、被答辩人提到的“六、一审判决书中出现多处错误：……”，答辩
答辩人：
远方的朋友:
你好！
自我介绍一下吧！我的名字叫家豪，是平和县育英小学五年级的学生。
我的爱好是画画，在哪儿看到很喜欢的人或东西，如果方便的话我一定会把它画下来的，不方便我会把它记忆在我的脑海里，回家后我一定会把它画下来。我也很喜欢学习。不知道你的爱好是什么？
我长这么大，就一直在福建生活，我很想知道你哪儿是什么样？我先介绍我们福建吧！我们福建的景点我几乎都去玩过了，这儿有三平寺、小西天等等。如果你想知道福建的什么，告诉我，只要我知道的，我一定回给你说。
看！我都忘了，我们现在开展了一个活动，希望你能喜欢，也希望你的参与。我们的活动名字叫“手拉手”。就是我们可以一起，做一些对社会和个人有用的事情。
好了，就这样，希望你能回信并能开展我们的活动！
祝你
学习进步
一个陌生的朋友:
2X年XX月XX日
1、实验前要复习有关的知识，明确实验目的和要求，设计好实验方法和实验步骤，明确实验时要注意的事项。
2、进入实验室后，要遵守纪律，对号入座，按指定的组别进行实验。实验前检查实验用品是否齐全，规格是否符合要求，若用品不齐全应请老师解决，不能随意挪用其它组的实验器材。
3、实验时要严格操作规程和试剂的使用规则，不会使用的仪器和药品应在教师的指导下使用。实验中遇到问题要及时报告老师，以免发生事故。
4、要节约药品，取用药品不得超过规定用量。公用的药品或仪器，用完后应立即放回原处。如有仪器破损，应报告老师并在记录本上登记。
5、实验时要注意观察实验现象，认真记录，填写好实验报告。
6、实验完毕，将废液倒入废液缸，废试纸、滤纸等杂物放入桌上小杯内。
7、将用过的药品按规定顺序摆好，仪器放回原处，将试管等玻璃仪器刷洗干净，实验桌擦干净，抹布放在指定地点。最后经老师检查，合格者方可离开实验室。
8、每次实验课后，各班要留一小组学生打扫实验室，将废液倒掉，把实验桌和地面擦扫干净，并检查水池是否堵塞，门、窗、水、电是否关好。
9、要爱护公物，实验室的一切物品未经许可，不得随意带出实验室。
答 辩 人： ，男，汉族，生于x年，现住xx市淇滨区，联系电话。
代理人：贾，国丰律师事务所律师。
被答辩人：徐，男，汉族，生于x年 ，现住中原区中原与桐柏交叉口，家庭固定电:，移动电话
因贵院受理的答辩人诉被答辩人民间借贷纠纷一案，现答辩人对其提出的管辖权异议答辩如下：
被答辩人称，其与妻子一直在郑东新区CBD商务内环与西七街五行嘉园居住，并据此认为贵院对该案件没有管辖权。答辩人认为，这并不符合事实真相。被答辩人这样掩盖事实真相，只是为了拖延时间，浪费司法资源，造成诉累。实际上被答辩人一直在中原区居住，贵院对该案件有无可争辩的管辖权。理由如下：
第一，x年7月15日，答辩人要给被答辩人寄卡，被答辩人提供的地址就是中原区桐柏中原。（见附件1：QQ聊天记录）
第二，被答辩人结婚时，答辩人曾应邀前来贺喜、帮忙，到过被答辩人的家。当时的婚房就是现在住的中原区中原与桐柏。（见附件2：关于本人� （见附件3：政府披露的经济适用房申领认购表格）
第四，x年5月31日，答辩人在被答辩人关掉手机躲债找不到被答辩人的情况下，根据结婚时来过这个地点的残存信息，找到了中原区富田花园，当时被答辩人不在家，但是其父在家，其父承认了被答辩人夫妇一直在此居住。（见附件4：录音资料及书面整理版。尤其值得注意的有两点：第一，该录音中提供了徐某某的固定电话，可以到电信部门核实该电话的安装地点确实是中原区。第二，去被答辩人家时和离开被答辩人家时走的都是地下车库步行到其家门口，这一点可以根据录音资料中的背景和步行所需时间与实地考察相结合去核实，核实后就会发现被答辩人绝不可能住在郑东新区而是住在中原）
第五，被答辩人声称其住在郑东新区，但是提出管辖权异议的同时却没有提交任何比如房产证、暂住证等可以证明其一直在此居住的证据。原因很简单，想通过管辖权异议来制造诉累，但又怕承担制造假证据的法律责任。或者因时间紧迫，先提出管辖权异议争取时间，再提供假证据证明管辖权异议成立。
鉴于以上情况，答辩
此致
xx市中原区人民法院
答辩人：
年 月 日
致：_______（报告接收单位A），尊敬的______（发包人代表）先生/女士
________（报告接收单位B），尊敬的______（总监理工程师）先生/女士
根据___________________（发包人全称）与我方签订的合同约定，发包人应于______年___月___日（发包人确认计量结果后第14天）前向我单位支付第___期（或_____年____月份）的工程进度款人民币_________元整，但我方至今尚未收到该工程进度款，也未就进度款支付事宜与我方一起协商；或：
我方已于______年___月___日递交了（发文编号为：__________）的第___期（或_____年____月份）《已完工程量计量报告》及其资料。但至今我方尚未收到发包人关于对该报告批准或确认的书面文件，也没有收到发包人有关对该报告提出意见的有关书面文件，也未就价款支付事宜与我方一起协商。
根据双方合同第25.2条之内容“工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据”、第26.1条“在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）”及第26.4条“发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任”的约定，从即日起发包人应依据合同专用条款第35条的约定须承担__________元/天的违约责任，我方保留停止施工的权利。
根据约定及上述相关报告中的内容，提请你们敦促相关业务人员，按合同约定尽快支付工程进度款。
特此函告。
附：编号为_______的《已完工程量计量报告》一份。
项目经理：__________（签字）
___________项目部(章)
____年___月___日